基础设施建设工程施工合同

西气东输二线平顶山 泰安支干线

基础设施建设工程施工合同 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 甲方愿将 基础设施建设工程由乙方承包修建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目价款结算暂行办法》及相关国家法律、法规，为明确双方施工过程中的权利义务，经双方协商，订立本合同。以兹共同遵照执行。 第一条、工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条、建设工期： 年 月 日至 年 月 日 第三条、工程质量标准：合格 第四条、工程款价 工程竣工验收合格后，按照乙方提供的工程造价单进行核算。本工程款不含税收。 第五条、 建设内容 、道路路基建设长 米 宽 米； 、排水沟基槽开挖长 米 宽 米。 第六条、合同价款及工程款支付 合同价款：经甲乙双方协商，工程价款定为伍仟伍佰元整（ ： 元）。 工程款支付方式：乙方材料及设备进场后，工程款在工程竣工验收合格后，甲方一次性将工程总价款支付给乙方。 第七条、双方相互协作条款 、乙方自行解决本工程施工所需用水、用电问题，以及协调乙方与地方的关系。 、甲方负责按约支付工程价款，在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 、乙方严格按甲方要求以及国家、部颁发的施工技术规范相关要求进行施工。 、乙方提出的任何合理化建议和设计修改意见，必须经过甲方的

许可后方可变更施工。 第八条、施工安全 乙方在施工过程中发生的安全责任事故均由乙方负责。 第九条、违约条款 乙方未能保证工程质量，甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修理或者返工。 甲方未能按约履行本合同约定的义务，并由此造成乙方停工、不能按期交工的，甲方应承担停工损失并相应顺延工期。 第十条、解决争议的方法 在履行本合同过程中，如双方发生争议，尽量协商解决，协商不成，通过合同履行地人民法院提起诉讼解决。 第十一条、其他条款 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同完工以及工程价款结清后自动失效。 本合同一式三份，甲方执壹份，乙方执壹份，下司镇人民政府壹份（此行以下无正文） 甲方：（盖章） 法人代表： 项目负责人签字： 乙方：（签章） 联系方式： 身份证号码：

年 月 日

页脚内容