安置房建设合作框架协议书范本
2024年安置房联建协议书模板
2024年安置房联建协议书模板甲方（建设方）：_____________________地址：___________________________电话：___________________________法定代表人：_____________________职务：___________________________乙方（联建方）：_____________________地址：___________________________电话：___________________________法定代表人：_____________________职务：___________________________丙方（安置方）：_____________________地址：___________________________电话：___________________________法定代表人：_____________________职务：___________________________鉴于甲方拟在____省____市____区____路____号地块（以下简称“项目地块”）建设安置房项目，乙方愿意与甲方联合建设该项目，丙方作为安置方，负责安置房的分配与管理。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就安置房联建事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：安置房联建项目。
1.2 项目地点：____省____市____区____路____号。
1.3 项目规模：总建筑面积约____平方米，其中住宅建筑面积约____平方米，商业建筑面积约____平方米，其他配套建筑面积约____平方米。
1.4 项目性质：本项目为____省____市____区重点安置房项目，旨在解决____等区域拆迁户的安置问题。
第二条联建方式2.1 甲方负责项目地块的土地使用权、项目规划、设计、施工、监理等相关工作。
安置房框架协议范本
安置房框架协议范本甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________丙方（安置房开发商）：__________为确保拆迁工作的顺利进行，保障被拆迁人的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公正的原则，就拆迁安置房的相关事宜达成如下协议：一、拆迁安置房的基本情况1.1 安置房项目名称：__________1.2 安置房项目地址：__________1.3 安置房总面积：__________平方米1.4 安置房户型及面积：__________1.5 安置房交付时间：__________二、拆迁补偿方式及安置房分配2.1 甲方同意采用产权调换的方式进行拆迁补偿，将乙方的被拆迁房屋产权调换为安置房。
2.2 乙方同意按照本协议约定的条件接受安置房。
2.3 安置房的数量及面积按照本协议第一条的规定执行。
2.4 甲方、乙方和丙方共同确认安置房的分配方案，确保乙方合法权益。
三、安置房的价格及支付方式3.1 安置房的价格按照甲方与丙方签订的《安置房购买合同》执行。
3.2 乙方应按照《安置房购买合同》约定的付款方式和付款时间支付安置房款项。
四、搬迁及过渡期安排4.1 乙方应在协议签订后按照甲方确定的搬迁期限内完成搬迁。
4.2 甲方应保障乙方的搬迁补助及临时安置补助，具体标准按照相关规定执行。
4.3 乙方在搬迁过程中如发生损失，甲方应按照相关规定给予赔偿。
五、违约责任及争议解决5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 因履行本协议发生的争议，各方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议自各方签字（或盖章）之日起生效。
6.2 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________丙方（安置房开发商）：__________签订日期：__________请注意，本安置房框架协议范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整。
安置房建设合作框架协议书范本
协议编号： _______________签约地点：重庆合川区重庆市合川区安置房建设合作框架协议甲方：________________________________________法定住址：____________________________________法定代表人: ___________________________________乙方：________________________________________法定住址: _____________________________________法定代表人: ___________________________________根据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，为明确责任，恪守信用，特签订本协议，共同遵守。
第一条开发项目项目名称：_________ 安置房项目（暂定），具体（名称）最终以政府批准文件为准（以下简称本项目”）项目地址：_________ （见附件一）第二条项目用地性质甲方已取得下列项目用地的土地使用权证书（编号为_______ ）（见附件二）1. _________ 地块1.1地址：_____________ ;规划控规编号为 ____________1.2 土地使用权性质:划拨;1.3地上建筑物、附着物：无；1.4四至：以规划控规约定范围为准。
2.土地协议及年限：渝地（**** ）合字（***区）第***号;（见附件三）；3.规划主要指标：（见附件四）；地块规划控规编号为, ,容积率w ,规划净建设用地面积约平方米；第三条项目规模在本协议所述地块上：第四条合作方式1.甲方在取得________ 安置房建设项目执行重庆市合川区安置房政策”的条件下，授权乙方作为_________ 安置房建设项目的建设施工方，乙方严格按照甲方的要求进行施工建设，并在建成后将整体项目移交给甲方，甲方以回购的方式分期支付乙方的投资额的建设框架模式。
2024年安置房联建协议书范文
2024年安置房联建协议书范文甲方（建设方）：_____________________乙方（联建方）：_____________________鉴于甲方为满足城市发展需要，拟在____________________（地址）建设安置房项目，乙方愿意参与该项目的联建工作，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目联建事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：安置房联建项目。
1.2 项目地点：位于____________________（具体地址）。
1.3 项目规模：总建筑面积约为____________________平方米。
1.4 项目用途：主要用于安置因城市发展需要搬迁的居民。
第二条联建方式2.1 甲方负责提供项目土地使用权，并负责项目的规划、设计、报建等前期工作。
2.2 乙方负责提供建设资金，并按照甲方要求参与项目的建设。
2.3 双方按照本协议约定的比例分享项目收益。
第三条资金投入3.1 乙方应按照甲方要求，按时足额投入建设资金。
3.2 乙方投入的资金应专款专用，不得挪作他用。
3.3 乙方投入的资金应按照甲方要求，存入指定账户。
第四条建设要求4.1 乙方应按照甲方提供的规划、设计图纸进行施工。
4.2 乙方应确保施工质量，符合国家和地方的建筑标准。
4.3 乙方应按照甲方要求，按时完成建设任务。
第五条收益分配5.1 项目建成后，甲方和乙方按照约定的比例分享项目收益。
5.2 收益分配的具体比例为：甲方____%，乙方____%。
5.3 收益分配的具体方式和时间由双方另行协商确定。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定提供土地使用权，应向乙方支付违约金，违约金的数额为乙方已投入资金的____%。
6.2 如乙方未按约定投入资金，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未投入资金的____%。
6.3 任何一方违反本协议其他条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
安置房合作建房协议书模板
甲方（土地权属方）：_________（以下简称甲方）乙方（建设单位）：_________（以下简称乙方）鉴于甲方拥有土地使用权，乙方具备房地产开发建设资质，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方将土地使用权出让给乙方用于合作建设安置房事宜，达成如下协议：一、合作项目1.1 项目名称：_________安置房项目1.2 项目地点：_________（具体地址）1.3 项目性质：安置房1.4 项目规模：_________平方米1.5 项目建设周期：_________年二、合作方式2.1 甲方将土地使用权出让给乙方，乙方负责项目的投资、建设、销售及经营管理。
2.2 甲方负责办理项目所需的相关手续，包括但不限于土地使用证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证等。
2.3 乙方按照国家相关法律法规和政策要求，在项目建设过程中确保工程质量、安全、环保等。
三、土地使用权及费用3.1 甲方将土地使用权出让给乙方，出让期限为_________年，自项目竣工之日起计算。
3.2 土地使用权出让金及有关税费按国家和地方相关政策执行。
3.3 乙方在项目竣工后，将土地使用权过户至乙方名下。
四、投资及收益4.1 乙方按照项目总投资额的_________%作为投资比例，具体金额为人民币_________万元整。
4.2 项目总投资额为人民币_________万元整，其中甲方出资_________万元，乙方出资_________万元。
4.3 项目建成后，甲方按出资比例享有项目收益的_________%，乙方按出资比例享有项目收益的_________%。
4.4 项目收益分配方式：每年按项目实际收益的_________%进行分配，分配时间为每年的_________月。
五、项目建设与管理5.1 乙方负责项目的整体设计、施工、监理、验收等工作。
5.2 甲方对项目建设进行监督，确保项目符合国家相关法律法规和政策要求。
安置房合作建房协议书范本
安置房合作建房协议书范本甲方（开发商）：________________________乙方（合作方）：________________________丙方（安置户）：________________________丁方（政府相关部门）：________________鉴于甲方拥有位于_____________________的地块使用权，拟在该地块上开发建设安置房项目，乙方具有相应的资金及资源，丙方为需要安置的居民，丁方为政府相关部门，经各方协商一致，就合作建房事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________安置房项目。
1.2 项目地点：_____________________。
1.3 项目规模：总建筑面积约______平方米，包括住宅、商业及其他配套设施。
1.4 项目用途：主要用于安置丙方居民，并兼顾商业开发。
第二条合作方式2.1 甲方负责项目的整体规划、设计、施工及销售。
2.2 乙方负责提供项目所需的资金支持，并协助甲方进行项目管理。
2.3 丙方同意按照本协议约定的条件接受安置，并配合甲方完成项目建设。
2.4 丁方负责提供政策支持和监管，确保项目顺利进行。
第三条资金安排3.1 乙方应按照项目进度向甲方支付资金，具体支付计划由双方另行商定。
3.2 甲方应确保资金专款专用，不得挪作他用。
第四条建设期限4.1 项目建设期限自本协议签订之日起至______年______月______日止。
4.2 如遇不可抗力因素导致建设延期，甲方应及时通知乙方和丙方，并提出解决方案。
第五条质量与验收5.1 甲方应保证项目建设符合国家及地方相关建筑标准和质量要求。
5.2 项目竣工后，甲方应组织验收，并邀请乙方和丙方参与。
第六条交付与安置6.1 甲方应在项目竣工验收合格后______日内将安置房交付丙方使用。
6.2 丙方应在接到甲方交付通知后______日内完成验收，并签署验收文件。
安置房共建合同协议书
安置房共建合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！安置房共建合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方拥有位于____________的安置房建设项目，为了保障双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、项目概述1.1 项目名称：____________1.2 项目地点：____________1.3 项目规模：____________1.4 项目投资估算：____________二、合作内容2.1 甲方负责提供安置房建设项目的土地、规划、报批等相关手续，并确保手续合法有效。
2.2 乙方负责安置房建设项目的资金投入、施工建设、工程管理和质量控制等工作。
三、合作方式3.1 甲方以土地使用权作价出资，占项目总出资的____________%。
3.2 乙方以现金出资，占项目总出资的____________%。
四、项目进度与交付4.1 乙方应按照双方约定的时间表完成项目建设，确保项目按时交付。
4.2 项目交付标准：符合国家相关法律法规、规范标准及双方约定的质量要求。
五、投资回报与利润分配5.1 项目的投资回报按照双方约定的方式计算，并按照出资比例分配。
5.2 项目的利润分配按照双方约定的方式进行，确保双方合法权益。
六、合同的变更、解除与终止6.1 合同的变更、解除与终止应经双方协商一致，并签订书面协议。
6.2 合同的变更、解除与终止不得损害国家利益、社会公共利益和双方合法权益。
七、违约责任7.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 双方应按照法律规定和合同约定承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
安置房合伙建房协议书范本
安置房合伙建房协议书范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲乙双方共同投资建设安置房的相关事宜，达成如下协议：一、项目名称：____________安置房项目二、项目地点：____________三、项目规模：____________平方米四、投资金额：甲乙双方共同投资建设安置房，总投资金额为人民币____________元整（大写：____________元整）。
五、投资比例：甲方占总投资比例的____________%，乙方占总投资比例的____________%。
六、建设手续：甲乙双方应共同办理项目建设的相关手续，包括土地使用权取得、规划审批、建筑设计审批、施工许可等。
七、建设管理：甲乙双方应共同成立项目管理机构，负责项目的组织、协调、管理和监督。
项目管理机构应制定项目管理章程，明确甲乙双方的权利和义务。
八、资金筹措：甲乙双方按照各自的投资比例，按时足额缴纳投资款项。
甲方负责筹集建设资金，乙方负责提供建设用地。
九、建设期限：项目自协议签订之日起，建设期限为____________年。
十、房屋分配：项目建成后，甲乙双方按照投资比例分配房屋。
房屋分配原则为：按投资比例、按贡献大小、按实际需求等因素综合考虑。
十一、利润分配：项目建成后的利润，甲乙双方按照投资比例进行分配。
十二、风险承担：甲乙双方应对项目建设的风险承担各自的责任。
因政策调整、市场变化等原因导致项目损失的，甲乙双方按照投资比例分担损失。
十三、解除协议：在协议有效期内，甲乙双方同意解除协议的，应当协商一致，并签订解除协议。
解除协议应当符合相关法律法规的规定。
十四、争议解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
安置房合作建房协议书范本
安置房合作建房协议书范本甲方（出地方）：乙方（承建方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出地，乙方出资合作建设安置房事宜，经充分协商，达成以下协议：一、合作建设项目1. 项目名称：________安置房项目2. 项目地点：________3. 项目规模：总建筑面积________平方米，其中住宅面积________平方米，公共配套设施面积________平方米。
4. 项目用途：主要用于解决甲方所在地拆迁安置户的住房问题。
二、合作方式1. 甲方负责提供建设安置房所需的土地，并办理土地使用权手续。
2. 乙方负责提供建设安置房所需的资金，并负责房屋的设计、施工、监理等工作。
3. 甲乙双方共同负责项目申报、审批等手续。
4. 项目完成后，甲乙双方按照约定比例分配安置房。
三、投资及收益分配1. 乙方向甲方支付合作建设安置房的投资金额为人民币________元整（大写：________元整）。
2. 项目完成后，甲乙双方按照投资比例分配安置房。
3. 安置房销售收益分配：甲方分得________%，乙方分得________%。
四、合作期限1. 合作期限为________年，自双方签订本协议之日起计算。
2. 合作期满后，甲乙双方按照约定办理项目清算、资产处置等手续。
五、违约责任1. 甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因政策调整、法律法规变化等原因导致项目无法继续实施，甲乙双方应友好协商解决。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议未尽事宜，甲乙双方可以另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
农村安置房合作协议书范本
农村安置房合作协议书范本---甲方（政府或开发商）：_____________________乙方（村民或被安置人）：_____________________签订日期： __年__月__日一、合作目的和原则1. 目的：为改善农村居住环境，提升居民生活质量，根据国家相关法律法规，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就农村安置房的建设与分配事宜达成如下协议。
2. 原则：双方应严格遵守国家的法律法规，确保项目的合法合规；坚持公开透明，接受社会监督；注重公平公正，确保每一方的合法权益得到保障。
二、项目概况1. 项目名称：_____________________2. 项目位置：_____________________3. 项目规模：总建筑面积约____平方米，共计____套住宅。
4. 建设内容：包括住宅楼、配套设施等。
5. 投资估算：总投资约为____元。
6. 资金来源：主要来源于政府支持资金、开发商自筹等。
三、合作方式与条件1. 甲方职责：负责项目的整体规划、设计审批、施工监管等，确保工程质量符合国家标准。
2. 乙方职责：根据甲方要求，配合完成土地征收、搬迁等工作，并有权对工程进度和质量进行监督。
3. 房屋分配：按照公平公正的原则，结合乙方家庭人口、原有住房面积等因素，合理确定分配方案。
4. 价格与付款方式：安置房的销售价格由甲乙双方协商确定，乙方应按约定支付购房款项。
四、权利与义务1. 甲方权利与义务：享有项目建设的管理权和监督权，负责解决建设过程中出现的问题，确保工程按期完成。
2. 乙方权利与义务：有权获得符合约定标准的安置房，有义务按时缴纳相关费用，不得无理阻挠工程建设。
五、违约责任如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
安置点合作建设协议书5篇
安置点合作建设协议书5篇篇1甲方：_________，以下简称甲方乙方：_________，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就合作建设安置点相关事宜，达成如下协议：一、项目概况本项目位于_________，规划用地面积为_________平方米，规划建筑面积为_________平方米。
项目旨在解决_________的安置问题，提供住房保障。
二、合作方式1. 甲方负责提供项目建设用地，乙方负责提供项目建设的资金和技术支持。
2. 甲方有权对项目建设进行监督和管理，乙方有权参与项目的决策和运营。
3. 项目建设完成后，甲方享有土地的使用权，乙方享有项目的经营和管理权。
三、权利义务1. 甲方应确保提供项目建设用地的合法性和稳定性，不得随意变更或收回用地。
2. 乙方应确保项目建设的合法性和安全性，按照规划要求进行建设，并承担相应的建设风险。
3. 甲方有权要求乙方按照协议约定履行义务，乙方有权要求甲方按照协议约定履行合同。
4. 双方应共同协商解决项目建设过程中出现的问题和困难，确保项目顺利进行。
四、违约责任1. 甲方如违反协议约定，未提供项目建设用地或提供用地存在瑕疵，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方如违反协议约定，未按照规划要求进行建设或建设存在安全隐患，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
安置房建设工程合作协议书
安置房建设工程合作协议书在城市更新和城镇化进程中，安置房建设作为重要的民生工程，不仅关系到拆迁户的切身利益，也是推进社会和谐稳定的关键因素。
为了确保安置房建设工程的顺利进行，合作双方通常会签订一份详尽的合作协议书，以明确各方的权利、义务和责任。
以下是一份安置房建设工程合作协议书的范本，供相关方参考使用。
甲方（建设单位）：___________________乙方（承包单位）：___________________鉴于甲乙双方就_____地区安置房建设工程项目达成一致意见，特此签订本合作协议书，以资共同遵守。
一、工程项目概述本项目位于_______________，占地面积约_______平方米，总建筑面积约_______平方米，包括住宅楼、配套设施等建筑内容。
二、合作方式与责任1. 甲方负责提供建设用地，并办理相关的土地使用权证和规划许可等手续。
2. 乙方负责组织施工，按照国家相关标准和规范进行建设，确保工程质量符合要求。
3. 双方共同设立项目管理小组，负责协调解决工程建设过程中的问题。
三、资金投入与分配1. 甲方负责筹集项目建设所需资金，并按合同约定及时支付给乙方。
2. 乙方应合理使用资金，严格控制成本，确保资金的有效利用。
3. 双方应定期对项目财务状况进行审计，确保资金使用的透明性。
四、工期与交付1. 乙方应按照合同约定的工期完成建设任务，并确保工程质量达到国家标准。
2. 甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，并提出整改意见。
3. 工程竣工后，乙方应及时向甲方交付工程，并提供相应的质量保证书和使用说明书。
五、违约责任如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
安置房合作合同协议书
安置房合作合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！安置房合作合同协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拥有安置房项目的开发权，乙方愿意与甲方合作，共同推进项目的顺利进行，双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条 合作内容1.1 甲方负责安置房项目的开发、建设、销售等工作。
1.2 乙方负责协助甲方进行安置房项目的宣传、推广、销售等工作。
第二条 合作期限本合同合作期限为____年，自双方签订之日起生效。
合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第三条 合作区域3.1 甲方在合作期限内，在合作区域内享有独家开发、建设、销售安置房项目的权利。
3.2 乙方在合作期限内，在合作区域内享有独家协助甲方进行安置房项目宣传、推广、销售的权益。
第四条 合作权益4.1 甲方承诺，在合作期限内，如乙方协助甲方完成项目销售，甲方应按照实际销售金额的____%向乙方支付合作收益。
4.2 乙方应全力协助甲方进行项目销售，确保项目顺利推进。
第五条 保密条款5.1 双方在合作过程中，可能涉及到商业秘密、技术秘密等敏感信息，双方均有保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同及合作过程中的相关信息。
第六条 违约责任6.1 如甲方未按照本合同约定支付合作收益，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为应付合作收益的____%。
6.2 如乙方未按照本合同约定协助甲方进行项目销售，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的____%。
第七条 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
安置房投资建设协议书范本
安置房投资建设协议书范本甲方（投资方）：____________________乙方（建设方）：____________________鉴于甲方有意投资建设安置房项目，乙方具有相应的建设资质和能力，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，就甲方投资乙方建设安置房项目达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 投资总额：____________________1.5 建设周期：____________________第二条甲方的权利与义务2.1 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付投资款项。
2.2 甲方有权对乙方的建设进度和质量进行监督和检查。
2.3 甲方应协助乙方办理与项目相关的行政审批手续。
2.4 甲方应确保其投资行为符合相关法律法规的规定。
第三条乙方的权利与义务3.1 乙方应按照国家和地方的建设标准及本协议的约定进行建设。
3.2 乙方应保证建设质量，按时完成建设任务。
3.3 乙方应接受甲方的监督和检查，并按甲方的要求提供必要的信息和资料。
3.4 乙方应负责办理与项目相关的行政审批手续，并承担相应的费用。
第四条投资款项的支付4.1 甲方应按照以下时间节点向乙方支付投资款项：4.1.1 项目启动时支付总额的___%；4.1.2 项目中期支付总额的___%；4.1.3 项目竣工验收合格后支付总额的___%。
4.2 乙方应在收到投资款项后向甲方出具正式的收款凭证。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期支付投资款项，应按逾期金额的___%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未按期完成建设任务或建设质量不符合约定，应向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
安置点代建框架协议范本
安置点代建框架协议范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方代建安置点项目事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：___________1.2 项目地点：___________1.3 项目规模：___________1.4 项目投资估算：___________1.5 项目用地性质：___________1.6 项目工期：___________二、代建内容2.1 乙方负责项目的申报、立项、规划设计、施工、验收等相关工作。
2.2 乙方按照甲方提供的规划设计要求，完成项目的施工建设，确保项目质量、安全、进度等目标的实现。
2.3 乙方负责项目施工期间的安全管理、环保、消防等工作，并承担相应责任。
2.4 乙方负责项目竣工后的验收、移交、保修等工作。
三、代建费用3.1 乙方向甲方提供代建服务，甲方支付乙方代建费用。
代建费用包括：设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、税费等。
3.2 代建费用的计算方式：按照项目投资估算的___________%计算。
3.3 代建费用的支付方式：（1）甲方在协议签订后____个工作日内，向乙方支付代建费用的____%。
（2）项目进度达到____%时，甲方向乙方支付代建费用的____%。
（3）项目验收合格后，甲方向乙方支付代建费用的剩余部分。
四、项目质量管理4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行项目施工，确保项目质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保项目质量满足甲方要求。
4.3 甲方有权对项目施工过程进行监督检查，并对项目质量提出意见、建议。
五、项目进度与工期5.1 乙方应按照甲方要求，制定项目施工进度计划，并报甲方备案。
5.2 乙方应确保项目按照约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
安置房项目框架协议范本
安置房项目框架协议范本甲方（人民政府）：__________乙方（开发商）：__________丙方（安置房项目公司）：__________为实现城市发展战略，保障征收拆迁范围内居民合法权益，提高城市品质，甲方决定实施安置房项目。
为确保项目顺利进行，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公正的原则，就项目实施事项达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________安置房项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：占地面积__________平方米，总建筑面积__________平方米，共建__________栋楼，安置房__________套。
1.4 项目投资：总投资__________亿元。
二、甲方责任与义务2.1 甲方负责项目范围内的征收拆迁工作，确保乙方顺利取得项目用地。
2.2 甲方协调解决项目实施过程中出现的各类问题，为项目提供良好的外部环境。
2.3 甲方对安置房项目的规划、设计、建设标准等方面进行监督管理，确保项目质量。
2.4 甲方按照本协议约定，向乙方支付安置房建设资金。
三、乙方责任与义务3.1 乙方按照甲方提供的安置房建设要求，负责项目的投资、建设、验收及交付工作。
3.2 乙方应确保项目按照约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证安置房的质量，确保满足征收拆迁居民的居住需求。
3.4 乙方按照本协议约定，向甲方支付项目用地费用。
四、丙方责任与义务4.1 丙方作为项目公司，负责项目的具体运营管理，包括资金筹措、工程招投标、施工管理、质量监督等。
4.2 丙方应按照甲方和乙方的要求，确保项目顺利进行，如因丙方原因导致项目出现问题，应承担相应责任。
4.3 丙方协助甲方和乙方解决项目实施过程中的相关问题，确保项目按期完成。
五、安置房分配5.1 安置房分配原则：按照征收拆迁居民的家庭人口、住房条件等因素进行合理分配。
5.2 安置房分配方式：采用抽签、摇号等方式进行。
安置房联建协议书范本
安置房联建协议书范本甲方（建设单位）：_____________________乙方（联建单位）：_____________________鉴于甲方为满足城市发展需要，改善居民居住条件，拟在________________（地址）进行安置房建设项目，乙方具有相应的建设资质和经验，甲乙双方经友好协商，就共同建设安置房事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：安置房建设项目。
1.2 项目地点：________________（具体地址）。
1.3 项目规模：总建筑面积约为______平方米，具体以规划部门批准的规划方案为准。
1.4 建设内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、室外工程等。
第二条合作方式2.1 甲方负责提供项目用地、办理相关手续、协调相关政策支持。
2.2 乙方负责项目的施工建设、质量控制、进度管理、安全生产等。
2.3 双方应按照本协议约定履行各自义务，确保项目顺利进行。
第三条投资与资金3.1 项目总投资预计为人民币______元，具体投资额以实际发生为准。
3.2 甲方负责提供项目启动资金人民币______元，乙方负责后续资金的筹集和投入。
3.3 双方应根据项目进度和需要，及时足额投入资金。
第四条建设周期4.1 项目建设周期预计为______个月，自取得施工许可证之日起算。
4.2 因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，建设周期相应顺延。
第五条质量与验收5.1 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工建设。
5.2 项目完成后，乙方应组织初验，并邀请甲方参与。
5.3 初验合格后，双方应共同组织最终验收。
第六条交付与使用6.1 项目验收合格后，乙方应将项目交付甲方使用。
6.2 甲方应按照约定接收并妥善使用项目。
第七条权利与义务7.1 甲方有权对项目进行监督和检查。
7.2 乙方有权按照约定收取投资回报。
7.3 双方应遵守国家法律法规，不得损害对方合法权益。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
安置区房屋建设协议书范本
安置区房屋建设协议书范本甲方（建设方）：________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________乙方（施工方）：________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方需在指定的安置区进行房屋建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就安置区房屋建设事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程规模：_______________________1.4 工程内容：_______________________1.5 工程质量标准：___________________1.6 工程期限：_______________________1.7 工程预算：_______________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照约定的时间和方式支付工程款项。
2.2 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
2.3 甲方应提供必要的施工条件和协助。
2.4 甲方应保证施工所需的土地使用权和相关行政审批手续的合法性。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照约定的工程质量标准和施工进度完成工程。
3.2 乙方应保证施工人员具备相应的资质，并遵守安全生产规定。
3.3 乙方应对施工过程中产生的废弃物进行合理处置。
3.4 乙方应承担因施工不当造成的损失和责任。
安置地建设施工合作协议书
安置地建设施工合作协议书甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拥有位于_______的安置地建设项目（以下简称“本项目”），并需就本项目的施工建设进行合作，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、互利的原则，达成以下合作协议：一、项目概述1.1 本项目位于_______，占地面积约为_______平方米，主要包括_______等建筑物。
1.2 本项目的建设目标是_______，以满足甲方对安置地的需求。
二、合作范围及内容2.1 乙方作为本项目的施工方，负责本项目的施工建设，包括但不限于土建、安装、装修等工程。
2.2 乙方应按照甲方的要求，确保本项目按照约定的工期、质量和成本完成。
2.3 乙方应负责本项目施工期间的安全管理，确保施工过程中的安全。
2.4 乙方应按照约定的时间节点，向甲方提交施工进度报告。
三、合作期限3.1 本项目的合作期限为_______年，自双方签署本协议之日起计算。
3.2 除非双方另有约定，合作期限届满后，本协议自动终止。
四、施工费用及支付方式4.1 乙方向甲方提交的施工费用预算应真实、准确、完整，包括工程量、材料、人工等费用。
4.2 甲方应在收到乙方提交的施工费用预算后_______日内审批，逾期未审批的，视为甲方同意预算。
4.3 甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付施工费用。
五、质量及验收5.1 乙方应确保本项目按照约定的质量标准完成，包括但不限于_______。
5.2 项目完成后，乙方应组织甲方、设计方、监理方等进行验收，验收合格的，方可交付使用。
六、保密条款6.1 双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
七、违约责任7.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方因本协议的履行发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号： _______________签约地点：重庆合川区重庆市合川区安置房建设合作框架协议甲方：________________________________________法定住址：____________________________________法定代表人: ___________________________________乙方：________________________________________法定住址: _____________________________________法定代表人: ___________________________________根据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，为明确责任，恪守信用，特签订本协议，共同遵守。
第一条开发项目项目名称：_________ 安置房项目（暂定），具体（名称）最终以政府批准文件为准（以下简称本项目”）项目地址：_________ （见附件一）第二条项目用地性质甲方已取得下列项目用地的土地使用权证书（编号为_______ ）（见附件二）1. __________ 地块1.1地址：_____________ ;规划控规编号为 ____________1.2 土地使用权性质:划拨;1.3地上建筑物、附着物：无；1.4四至：以规划控规约定范围为准。
2.土地协议及年限：渝地（**** ）合字（***区）第***号;（见附件三）；3.规划主要指标：（见附件四）；地块规划控规编号为, ,容积率w ,规划净建设用地面积约平方米；第三条项目规模在本协议所述地块上：第四条合作方式1.甲方在取得________ 安置房建设项目执行重庆市合川区安置房政策”的条件下，授权乙方作为_________ 安置房建设项目的建设施工方，乙方严格按照甲方的要求进行施工建设，并在建成后将整体项目移交给甲方，甲方以回购的方式分期支付乙方的投资额的建设框架模式。
2.安置房建设项目总投资预计为人民币_________ 圆整（Y .00）,由乙方自行提供，其中费用包括但不限于项目前期费用、工程勘察费用、工程设计费用、工程监理费用、工程土建费用、工程配套费用、工程管理费用、工程决算费用等甲方在安置房建设项目经验收合格且取得房地产权证时止所需的一切成本、费用。
3.甲方在安置房建设项目完工后向乙方进行回购，具体项目回购金额按照政府相关部门批复为准。
第五条前期工作安排（1）乙方落实本项目用地，土地使用权人为乙方，土地使用不附带第三者的利益限制。
（2）甲方应协助和配合乙方取得政府各职能部门对本项目的相关批准文件，依法取得对本项目的安置房建设资格。
（3）乙方负责本项目开工的相关手续的办理，使合作项目可以作为安置房项目合法开工建设，甲方应负责配合办理。
第六条甲乙双方权利与义务6.1甲方的权利6.1.1甲方有权利对本项目工程的设计、工程进度、工程材设和工程质量等行使监督权。
对乙方原因造成的工程材设和工程质量不合格或工程进度滞后而影响工期，甲方有权责令乙方限期整改。
6.1.2甲方有权利取得本项目的回购权，未经甲方同意，乙方不得进行任何产权转让、过户行为。
6.2甲方的义务621甲方应协助和配合乙方取得政府各职能部门对本项目的相关批准文件；6.2.2甲方有义务在本项目立项、报件、验收及交房等项目开发建设全过程中配合乙方共同办理相关手续；6.3乙方的权利6.3.1乙方有权要求甲方在本项目完成后进行回购，回购金额按照本协议第四条第二款执行；6.4乙方的义务6.4.1以乙方为主办理相关证照、手续，甲方予以配合；6.4.2乙方提供本项目开发建设过程中的全部建设资金，并保证建设资金如期到位，不得影响本项目的开发建设进程；6.4.3乙方不得未经甲方同意的前提下擅自转让本项目土地使用权或项目开发权；6.4.4乙方不得无故拖欠本项目的工程款和民工工资，应按国家相关规定按时支付；6.4.5乙方负责保管本项目的全部原始资料，待本项目结束后双方另行约定其他保管方式；第七条物业交付1.本项目物业建设应在本协议生效后 _天内完成，整个项目工程应在本协议生效后第_天内开工，并在第_个月内完成竣工。
竣工以本项目取得建设工程质量核验证书》为准。
2.本项目物业竣工交付时，甲乙双方应共同参加项目工程竣工验收，并均有权利要求对竣工验收没有达到合格标准之处进行限期整改。
第八条产权确认与产权过户依照法律政策及本协议的规定，甲乙双方在竣工验收合格、甲方支付相关项目回购款项后五个工作日内完成产权登记手续。
第九条保证按下列第2.种方式解决1 . 有1.1 _______ 方经济责任由_______ 担保。
保证方有权检查督促________ 方履行协议，保证方同意当_______ 方不履行协议时，由保证方连带承担经济责任。
1.2 _______ 方愿以________ 作抵押品，另附明细清单作为本协议的附件。
_______ 方不履行协议时，_________ 方对抵押品享有处分权和优先受偿权。
2. 无第十条房屋的维修及管理：由乙方负责。
第十一条违约责任：1.本协议生效后未经合作方同意，任何一方必须遵守且不得与第三方签订本项目开发权益的任何协议或协议，否则视其违约，并应承担相应的违约责任；2.如乙方未能按本协议的约定时间完成工程设计或在本协议生效后第 _ 天内项目未能开工、或在第_个月内未能完成项目的竣工验收工作，及除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按时完成项目的报批工作而导致工期延误的，甲方均有权解除协议，并有权要求乙方赔偿损失。
3.本协议生效后，如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间超过12个月以上时，乙方有权解除协议，并有权要求甲方赔偿损失。
4.若乙方违反本协议约定，导致甲方按本协议约定行使协议解除权的，乙方应无条件退出，本协议解除后，甲方只承担乙方为本项目已投入的实际费用，甲方有权对在建项目进行最终处置。
第十二条声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。
2.__________________________________________ 甲方签署和履行本协议所需的一切手续 ( ________________________________________ 均已办妥并合法有效。
3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。
2.__________________________________________ 乙方签署和履行本协议所需的一切手续 ( ________________________________________ 均已办妥并合法有效。
3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十三条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料 (包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为____________________________________________ 。
第十四条通知1 •根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用___________ （书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下： __________________________________________ ______3.__________________________________________ —方变更通知或通讯地址,应自变更之日起______________________________________ 内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十五条协议的变更本协议履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本协议的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_______ 天内）签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。
未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本协议，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十六条协议的转让除协议中另有规定外或经双方协商同意外，本协议所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。
任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十七条争议的处理1.本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第(2)种方式解决(1)____________ 提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十八条不可抗力1.如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。
不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力，则双方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.本协议所称不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。