建设工程保修合同协议书范本
房屋建筑工程保修合同范本3篇
房屋建筑工程保修合同范本3篇房屋建筑工程保修合同范本一甲方(建设单位)：__________________________乙方(施工单位)：__________________________甲乙双方根据《中华人民共共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，对____________________(工程全称)签订工程质量合同书。
一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：乙方负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏;3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮;5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范及渗漏水等。
6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路;10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝;11、施工产生的其他质量缺陷。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5、住宅小区的给排水设施、道路等配套工程为2年;6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
工程质量保修协议书(标准版)
工程质量保修协议书(标准版)工程质量保修协议书
甲方：XXX工程公司
乙方：XXX建筑材料有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
为了明确双方在工程质量保修方面的责任和义务，甲乙双方达成以下协议：
二、具体的条款和条件
1. 甲方承诺在工程竣工后的一年内，对工程的质量进行保修，包括但不限于设备故障、材料质量问题等；
2. 乙方在保修期内，如发现工程质量问题，应及时通知甲方，并允许甲方进行检修；
3. 保修期内，如因甲方施工不当导致的质量问题，甲方应承担修复责任；
4. 保修期结束后，甲方不再承担工程质量保修责任。
三、保密事项
双方在履行本协议过程中涉及的商业秘密和技术资料应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致工程质量问题，双方应协商解决，如无法达成一致意见，可依法解决。
五、协议终止的条件
1. 双方一致同意终止协议；
2. 一方违反协议规定且无法在规定期限内改正。
六、违约和争议解决方式
如一方违反协议规定，应承担相应违约责任；如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他附加条款
1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工后一年结束。
甲方（盖章）：XXX工程公司
乙方（盖章）：XXX建筑材料有限公司
签字：签字：
日期：日期：。
维保修工程合同范本6篇
维保修工程合同范本6篇篇1维保修工程合同范本甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对相关工程进行维保修服务事宜，达成如下协议，共同遵守并严格执行：一、合同项目：甲方委托乙方对__________（工程名称）进行维保修服务，包括但不限于设备检测、维护、保养和故障修理等工作。
二、合同期限：本合同自__________年月日起生效，至__________年月日止，期限为__________（年/月）。
三、合同费用：甲方应当按照约定的时间和方式向乙方支付相应的维保修费用，具体数额为__________元，支付方式为__________。
四、维保修服务内容：乙方应按照国家相关标准和规定，全面负责对工程进行维保修服务，包括但不限于定期检测设备、进行维护保养、清洁工作、故障修理等。
五、维保修服务标准：乙方应保证维保修服务的质量和效果，做到及时响应、迅速解决问题、确保工程设备的正常运行等，同时要遵守相关法律法规和安全规范。
六、甲方权利和义务：甲方有权对乙方提供的维保修服务进行监督和检查，对维保修服务效果不满意的地方，有权要求乙方进行整改和改进，并有权终止本合同。
七、乙方权利和义务：乙方有权按照本合同约定向甲方收取维保修服务费用，同时有义务保证维保修服务的质量和效果，做到及时响应并解决问题。
八、合同变更和解释：如因特殊原因需要修改本合同内容，应经双方协商一致，并签订书面合同变更协议，未经合同变更协议书面确认，本合同不得擅自变更或解除。
九、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________篇2维保修工程合同范本甲方（委托方）：________ 公司地址：________电话：________联系人：________乙方（承包方）：________ 公司地址：________电话：________联系人：________鉴于甲方为其设备的维护保养问题需要专业技术支持，为确保设备的正常运行和延长其使用寿命，特向乙方进行维保修工程的委托，并同意按照下列约定和条件签订本合同：一、服务内容：1. 乙方承诺将按照约定的时间节点，对甲方的设备进行定期维护保养工作，并及时处理发现的故障问题；2. 乙方将根据设备的具体情况，提供相应的维修方案和维护计划，并在甲方同意后进行工作；3. 乙方将根据需要提供设备维护保养的相关技术支持和培训，以便提高甲方员工的设备操作和维护水平；4. 乙方将根据需要提供备品备件，并对设备进行定期检查和保养，以确保设备长期稳定运行。
工程保修合同范本
工程保修合同范本【工程保修合同】甲方（业主）：________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方与乙方就______________________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，现基于双方平等自愿的原则，特订立本保修合同，以便明确双方的权利与义务。
一、保修范围1. 本保修合同所涉及的保修内容包括但不限于本工程的主体结构安全、屋面防水、外墙装饰、室内装修、给排水、供暖、电气系统等关键部分。
2. 对于因施工质量不合标准造成的缺陷和损害，乙方应负责无偿修复。
3. 本合同未涵盖的其他细节，双方可根据实际情况另行商议并补充至本合同中。
二、保修期限1. 本工程的保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期限内，如发现属于保修范围内的问题，甲方应及时通知乙方，乙方接到通知后应在合理时间内安排维修。
三、保修责任1. 乙方应对其施工范围内的质量问题负全部责任，并保证维修工作的质量满足相关行业标准。
2. 若因乙方原因导致维修延误，乙方须承担由此产生的一切损失。
3. 如因不可抗力或其他非乙方原因造成的问题，乙方不承担保修责任，但应积极配合甲方处理相关问题。
四、保修金1. 为确保保修责任的履行，乙方需向甲方支付一定数额的保修金，金额为本工程总造价的____%。
2. 保修金在保修期满后无质量问题时全额退还给乙方；如有质量问题，相关费用从保修金中扣除。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方未能及时履行保修责任而给甲方造成额外损失的，乙方应予以赔偿。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的任何修改和补充均须以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
合同工程质量保修书范文
合同工程质量保修书范文甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成了合作协议，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保本工程的质量满足国家规定的标准和要求，特订立本质量保修书，以资信守。
一、保修范围：本保修书涵盖自工程竣工验收合格之日起至保修期满为止，因乙方原因导致的本工程范围内的所有质量问题，包括但不限于主体结构安全、防水防漏、电气管线、给排水设施等。
二、保修期限：本工程的保修期限为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现属于保修范围内的质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内响应，并在合理时间内安排维修。
三、保修责任：1. 乙方应对其施工的工程质量负责，确保工程质量达到国家及行业规定的标准。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换不合格的部分。
3. 若因乙方原因导致重大质量问题，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿相应的损失。
四、保修流程：1. 甲方在使用过程中发现质量问题，应及时书面通知乙方。
2. 乙方接到通知后，应及时派员进行检查，并与甲方协商确定维修方案。
3. 乙方应按照约定的维修方案及时进行维修，并确保维修质量。
4. 维修完成后，由甲方组织验收，合格后方可视为维修完成。
五、其他条款：1. 本保修书作为本工程施工合同的附件，与合同具有同等法律效力。
2. 未尽事宜，双方应本着公平合理的原则协商解决。
3. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、争议解决：因本保修书引起的或与本保修书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、生效条件：本保修书自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
工程质量保修协议书(精选7篇)
工程质量保修协议书（精选7篇）工程质量保修协议书第1篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签定工程质量保修书。
一、工程竣工后回访制度1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。
3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。
三、质量保修期保修期限为年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。
五、质量保修金的返还：质保期满且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
工程合同保修书
工程合同保修书尊敬的客户：感谢您选择我们的服务。
为确保您所承接工程项目的质量得到保障，并依此建立双方长期合作的基础，我们特此提供本保修书。
本保修书旨在明确工程项目在交付使用后，因材料、施工质量等方面可能出现的问题，我们将提供的保修服务内容及范围。
一、保修范围1. 本保修书涵盖自工程竣工验收合格之日起为期（具体年限，如两年或五年等）内的所有质量问题。
包括但不限于：- 结构安全与稳定性问题；- 主体结构及关键部位的防水、防漏问题；- 室内外装饰装修的质量问题；- 电气管线、给排水管线的安装质量问题；- 其他根据国家相关质量标准和规范应予以保修的项目。
2. 本保修不涵盖以下情形：- 因自然灾害、不可抗力造成的损坏；- 因使用不当、保养不善等人为因素导致的损害；- 超出设计使用年限或超过合理使用限度的损耗；- 未经本公司书面同意，由第三方擅自改动或修理引起的问题。
二、保修期限自工程竣工验收合格之日起至保修期满止，本公司将根据合同约定提供相应的保修服务。
具体保修期限根据项目特点和国家规定执行，通常为（具体年限）。
三、保修服务流程1. 用户在使用过程中发现属于保修范围内的问题时，应及时以书面形式通知本公司客户服务部，并提供相应的证明材料。
2. 本公司将在接到报修通知后的（具体时间，如48小时内）安排专业技术人员上门检查。
3. 若确认属于保修责任范围内的问题，本公司将负责免费维修或更换相关部件。
4. 对于不属于保修范围内的损害，本公司可提供有偿维修服务，费用将根据实际情况另行协商。
四、其他事项1. 本保修书的最终解释权归本公司所有。
2. 本公司保留随时修改本保修书条款的权利，如有变更，恕不另行通知。
3. 本保修书自双方签字盖章之日起生效。
我们承诺，将严格遵守本保修书中规定的条款，为您提供专业、高效、满意的售后服务。
感谢您对我们工作的支持与信任，我们期待与您的进一步合作。
此致敬礼！（公司名称）（公司地址）（联系电话）（客服邮箱）（官方网站）日期：（填写日期）。
建设工程合同工程保修
建设工程合同工程保修工程保修是指施工单位对所施工的建设项目在竣工验收合格后，对其质量承担一定期限内的责任。
这不仅是施工单位对工程质量的承诺，也是建设单位维护自身合法权益的重要依据。
以下是一个典型的建设工程合同中关于工程保修的范本内容：一、保修范围1. 本工程保修包括但不限于主体结构、屋面防水、外墙装饰、室内装修、给排水、电气安装等所有分部分项工程。
2. 保修期内，对于因施工质量不符合国家标准及设计要求而引起的缺陷或损害，施工单位应负责无偿修复。
二、保修期限1. 主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限。
2. 屋面防水、外墙装饰等其他分部工程的保修期限为三年。
3. 室内装修、给排水、电气安装等分部工程的保修期限为两年。
4. 具体保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
三、保修责任1. 在保修期限内，如发现工程质量问题，建设单位应及时书面通知施工单位。
2. 施工单位接到通知后应在合理时间内派人进行现场检查，并在双方约定的时间内完成修复工作。
3. 若施工单位未按约定时间完成修复，建设单位有权委托第三方进行修复，并由施工单位承担相关费用。
四、保修例外1. 因自然灾害、不可抗力造成的损害不在保修范围内。
2. 因建设单位使用、维护不当或其他非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不承担保修责任。
五、争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决保修过程中出现的任何争议。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本保修条款是工程合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
2. 本保修条款的任何修改和补充均需双方书面同意，并作为合同附件。
建筑工程房屋质量保修合同范本5篇
建筑工程房屋质量保修合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同签署的建筑工程合同，现就建筑工程房屋质量保修事宜达成如下协议，以兹信守。
一、保修范围与期限1. 保修范围：本建筑工程中的所有房屋及其配套设施，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等设施。
2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期限为______年。
二、保修责任1. 乙方对工程质量负责，如因设计、材料、施工等原因造成的质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 在保修期限内，如发生工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内到场维修，维修费用由乙方承担。
3. 若乙方未在规定时间内到场维修或维修未能解决问题，甲方有权聘请第三方进行维修，相关费用由乙方承担。
三、保修内容1. 土建：对出现的裂缝、渗漏、空鼓、脱落等现象进行保修。
2. 电气：对电气线路、设备、照明等出现的故障进行保修。
3. 给排水：对给排水管道、设备出现的漏水、堵塞等问题进行保修。
4. 暖通：对供暖、空调设备出现的故障进行保修。
5. 消防：对消防设施出现的故障进行保修。
6. 其他配套设施的保修。
四、验收与记录1. 甲方应在发现工程质量问题时，及时通知乙方，并保留相关证据。
2. 乙方在维修完毕后，应通知甲方验收，并签署验收记录。
3. 甲乙双方应共同编制保修记录表，记录保修情况、维修内容、维修时间等。
五、违约责任1. 若乙方未能按照本合同约定履行保修责任，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同保修协议书
施工合同保修协议书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建项目（以下简称“工程”）的保修事宜，达成如下协议：一、保修范围及期限1.1 保修范围：本工程按施工图纸及施工合同要求完成的所有施工内容。
1.2 保修期限：自工程竣工验收合格之日起算，质保期为____年。
二、保修内容2.1 乙方对工程的质量承担保修责任，确保工程在保修期限内正常使用，达到设计要求和功能。
2.2 保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____小时内派员到现场进行调查、核实，并在____小时内提出解决问题的方案。
2.3 乙方应在接到甲方通知后的____小时内开始整改，并根据实际情况采取措施，确保工程安全、正常使用。
2.4 保修期内，乙方应按甲方要求定期对工程进行巡查、维护，确保工程处于良好状态。
三、保修费用3.1 在保修期限内，因乙方施工原因导致工程出现质量问题的，所有修复费用由乙方承担。
3.2 保修期内，非乙方原因导致工程出现质量问题的，乙方负责协助解决问题，并根据实际情况承担相应费用。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________请注意，以上协议仅供参考，具体条款应根据您的实际情况和需求进行修改和完善。
在签订正式协议前，请务必征求专业法律人士的意见。
建设工程承包合同协议书范本8篇
建设工程承包合同协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为明确双方在工程承包中的权利与义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下合同条款，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围：_________________________2. 承包方式：_________________________（如包工包料、清包工等）三、工期1. 开工日期：_________________________2. 竣工日期：_________________________3. 如有变更或延期，双方应另行签订书面补充协议。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准：_________________________。
若未明确约定，则按照国家标准进行验收。
3. 验收程序及流程：_________________________。
双方应按照约定的程序进行验收。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币_________________________元（大写：_________________________）。
该价格包含但不限于人工费、材料费、税费等所有费用。
2. 支付方式：_________________________（如分期支付、工程完工后一次性支付等）。
具体支付时间和金额如下：①开工前支付预付款；②工程进度款支付；③工程竣工结算。
工程质量保修协议书7篇
工程质量保修协议书最新7篇工程质量保修协议书篇一建设单位（以下简称甲方）_________________地址：____________________________________邮码：_______________电话：_______________法定代表人：____________职务：____________拆迁户（以下简称乙方）____________________地址：____________________________________邮码：_______________电话：_______________法定代表人：____________职务：____________根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本协议，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
工程承包合同协议书范本(范文)6篇
工程承包合同协议书范本（范文）6篇篇1工程承包合同协议书范本甲方（委托方）：地址：法定代表人（负责人）：电话：乙方（承包方）：地址：法定代表人（负责人）：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方权利义务，经双方友好协商，就甲方委托乙方承包的工程项目事宜达成如下协议：一、项目名称本工程项目的名称为：_______________（以下简称“工程项目”）。
二、工程内容乙方接受甲方委托，承包工程项目，具体工程内容包括：_________。
三、工程地点工程项目的实施地点为：_____________。
四、工程工期本工程项目的工程工期为：自__年__月__日起至__年__月__日止。
五、工程费用1. 工程总价款：_______元人民币。
2. 付款方式：按如下方式支付：（1）首笔款，工程总价款的____%作为首笔付款，自双方签署本合同生效之日起__日内支付；（2）中期款，工程工程过程中，工程总价款的____%作为中期款，在工程完成____%时支付；（3）尾款，工程工程过程结束后，工程总价款的____%作为尾款，工程竣工验收合格后支付。
6. 工程变更如出现工程变更，应经双方协商一致，并签订书面变更合同，确定工程范围、费用、工期等，否则不得私自变更；变更后的费用由甲方支付。
7. 工程质量乙方承包的工程项目应符合国家相关标准和规定，保证质量合格，隐蔽工程应符合验收规范。
8. 保修期工程项目竣工验收后，乙方应负责保修工程项目____年的时间。
9. 违约责任如一方违反本合同的规定，应承担由此引起的一切后果及法律责任，违约方应支付守约方____%的违约金。
10. 合同解除双方签订本合同后，如需解除合同，应书面通知对方__日，解除合同后应按照双方的协商处理未完工的工程项目、费用支付等问题。
11. 其他约定双方如有其他事宜未尽合同中，可另行协商处理，若协商不成，应依法处理。
十二、本合同一式___份，自双方签署后生效。
房屋建筑工程质量保修协议书8篇
房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲乙双方共同参与的房屋建筑工程，为确保工程质量及维修责任的明确，经双方友好协商，达成以下质量保修协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲乙双方对房屋建筑工程的质量保修责任、范围、期限和具体措施，以保障工程质量安全及消费者的合法权益。
二、保修责任与范围1. 乙方对房屋建筑工程的质量承担保修责任，保修范围包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装饰等工程。
2. 乙方对由于设计缺陷、材料质量、施工质量等原因造成的工程质量问题承担保修责任。
对于因甲方原因导致的工程质量问题，乙方不承担保修责任。
三、保修期限本工程保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期满，如甲乙双方无其他约定，保修责任终止。
四、保修措施与要求1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修说明书，明确保修范围、期限及联系方式等。
2. 乙方应建立质量档案，记录工程质量状况和维修情况。
在保修期内，对属于乙方保修范围的质量问题应及时进行维修，不得拖延。
对于紧急抢修项目，乙方应在接到通知后立即组织人员维修。
3. 乙方在维修过程中应遵守国家相关法规和技术标准，确保维修质量。
对于因乙方维修不当造成的二次损失，乙方应承担相应责任。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，为乙方维修工作提供便利条件。
对于因甲方原因导致工程无法按时维修的，乙方不承担相应责任。
五、违约责任及处理办法1. 乙方未按照本协议履行保修责任的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
对于因质量问题导致的重大损失或严重影响房屋使用的，乙方应承担法律责任。
3. 若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
工程合同补充质保协议范本
工程合同补充质保协议范本在工程项目的实施过程中，为了确保工程质量满足甲方的要求，甲乙双方经常会根据实际情况对原有工程合同中的质保条款进行补充。
以下是一个工程合同补充质保协议的范本，它旨在明确双方在质保期内的权利与义务，以及如何处理可能出现的质量问题。
【工程合同补充质保协议】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目的实际需要，双方同意对原合同中的质量保证及保修条款进行如下补充：一、质保期限的延长原合同规定的质保期限为工程竣工验收合格之日起__年。
现双方同意将质保期限延长至__年，以便更好地保障工程质量。
二、质保范围的扩大除原合同规定的质保范围外，甲乙双方特此约定，对于因材料缺陷、施工工艺不当等原因导致的工程质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。
三、质量问题的处理程序1. 甲方在发现质量问题后，应在__日内书面通知乙方；2. 乙方接到通知后，应在__日内到现场进行检查，并在__日内提出整改方案；3. 乙方应在甲方确认整改方案后的__日内完成修复工作。
四、违约责任如乙方未按照本补充协议约定的时间完成质量问题的整改，甲方有权按照原合同约定的违约责任条款要求乙方承担违约责任。
五、其他事项本补充协议未尽事宜，仍按照原合同的相关条款执行。
本补充协议与原合同有冲突的，以本补充协议为准。
六、生效条件本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________ 日期：____年__月__日。
工程合同质量保修书
工程合同质量保修书尊敬的甲方：兹有我方（以下简称“乙方”）与贵方（以下简称“甲方”）就___________工程项目（以下简称“本工程”）签订的工程合同，根据合同约定及相关法律法规的规定，乙方在此向甲方提供本工程的质量保修书，以确保本工程的质量符合国家标准及行业规范。
一、保修范围本保修书涵盖乙方在本工程中负责施工的全部工程内容，包括但不限于主体结构、屋面、墙体、地面、水电安装、装饰装修等所有分项工程。
二、保修期限本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起计算，为期________年。
在保修期内，如发现任何由于施工质量不符合国家及行业标准造成的缺陷或损害，乙方将负责无偿修复或更换。
三、保修责任1. 乙方应保证所承担的工程项目质量达到国家及行业的相关标准和规范要求。
2. 在保修期内，甲方发现的任何质量问题，乙方应在接到通知后的合理时间内派遣专业技术人员进行现场检查，并在确认问题后迅速采取修复措施。
3. 若因乙方原因导致质量问题，乙方应承担由此产生的所有修复费用；若非乙方原因，双方应协商解决。
四、保修例外以下情况不在保修范围之内：1. 因自然灾害、不可抗力导致的损坏；2. 甲方未经乙方同意擅自改动、改装的部分；3. 正常的磨损和老化；4. 甲方使用不当或第三方的行为导致的损害。
五、其他条款1. 本保修书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对于本保修书未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________日期：____年____月____日甲方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________日期：____年____月____日。
工程保修服务合同范本
工程保修服务合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成一致，并签署相关工程施工合同，现基于双方共同的意愿，就本工程的保修服务事项达成如下协议：一、保修范围及期限1. 本工程自竣工验收合格之日起进入保修期，保修期限根据国家相关法律法规及双方约定执行。
2. 保修范围涵盖本工程的所有施工内容，包括但不限于主体结构、屋面、防水、电气管线、给排水及暖通空调系统等。
3. 对于非正常使用、不可抗力因素或甲方指定的其他方改动造成的问题，不在保修范围内。
二、保修责任1. 乙方负责在保修期内对甲方提出的属于保修范围内的质量问题进行无偿修复。
2. 乙方接到甲方通知后应在____小时内响应，并于____天内派遣专业技术人员进行现场勘查与维修。
3. 若乙方未在约定时间内完成修复工作，应按照每日____元的标准向甲方支付违约金。
三、保修流程1. 甲方发现质量问题应及时书面通知乙方，并提供必要的问题描述和证明材料。
2. 乙方收到通知后，应在规定时间内安排专业技术人员上门检查，并与甲方协商确定维修方案。
3. 维修完成后，乙方应向甲方提交维修报告，由甲方验收合格后方可视为维修完成。
四、特别条款1. 对于影响结构安全或人身安全的重大质量问题，乙方应立即组织紧急抢修。
2. 如因乙方原因导致第三方受损，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
3. 双方应保持通讯畅通，确保保修信息及时准确地传递。
五、争议解决1. 合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决。
2. 仲裁费用除非另有裁决，否则由败诉方承担。
六、合同生效及其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
工程施工保修协议
工程施工保修协议甲方：_____________（公司名称）乙方：_____________（公司名称）根据双方自愿、平等和互利的原则，就甲方委托乙方进行的_____________（工程项目名称）施工工作，达成如下协议：一、保修范围1.1 乙方将按照合同约定完成施工工作，并保证施工质量符合国家相关标准和规定。
1.2 保修期为_________（保修期限），自工程竣工验收之日起计算。
1.3 保修范围包括由于乙方施工质量不良或材料问题导致的工程质量不达标、损坏或出现问题的部分，由乙方负责修复或重新施工。
二、保修义务2.1 在保修期内，如工程出现问题，乙方应及时响应甲方通知，派员前往现场进行检查和维修。
2.2 如发现问题系乙方施工质量不良或材料问题引起，乙方应免费修复或重新施工，并承担因此而产生的人工、材料和其他相关费用。
2.3 如发现问题系非乙方原因导致，乙方有义务协助甲方排查问题原因，并提供技术支持和解决方案。
2.4 如果乙方因工程质量问题引发法律纠纷或被投诉，乙方应积极配合解决，并承担因此而产生的法律费用和赔偿责任。
三、保修方式3.1 保修期内，甲方发现工程质量问题应立即通知乙方，乙方应在24小时内派员前往现场进行检查，并提出解决方案。
3.2 如果问题需要延长时间解决，乙方应在48小时内提供书面的处理意见和方案，经双方协商达成一致意见后，乙方进行修复或重新施工。
3.3 保修期满后，如出现因乙方原因导致的问题，乙方也应按照合同约定继续承担修复和赔偿责任。
四、保修结束4.1 保修期满后，如工程质量无问题，双方签署保修终结协议，乙方不再承担保修义务。
4.2 如工程在保修期结束后仍出现问题，乙方应及时响应并负责修复或重新施工，直至问题解决为止。
五、其他约定5.1 本协议未尽事宜，按照相关法律法规和双方约定执行。
5.2 本协议自签署之日起生效，至双方协商一致结束。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签署日期：_________以上为工程施工保修协议，双方应严格遵守协议内容，确保工程质量和保修责任的履行。
2024年建筑房屋工程质量保修协议书
2024年建筑房屋工程质量保修协议书发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：___________________。
第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;3.装修工程为____年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;5.供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;7.其他项目保修期限约定如下：________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：_____。
施工质保合同范本3篇
施工质保合同范本3篇篇一施工质保合同范本一、工程概述1.1 工程名称：【项目名称】1.2 工程地点：【具体地址】1.3 工程规模：【工程规模描述】1.4 工程承包方式：包工包料1.5 工程合同总价：【合同总价】1.6 工程预计开工日期：【开工日期】1.7 工程预计竣工日期：【竣工日期】二、质量保证2.1 乙方必须按照国家有关工程建设的法律法规、技术标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量符合规定。
2.2 乙方应在工程竣工后提供完整的工程技术档案和施工记录，确保工程质保期内质量问题的追溯。
2.3 乙方承诺，在工程质保期内，对工程质量问题负责修复和返工，直至达到规定的质量标准。
2.4 工程质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为【质保期限】。
三、质量保修范围3.1 工程主体结构保修范围：包括但不限于基础、主体结构、屋面、楼板、梁、柱等。
3.2 工程装饰装修保修范围：包括但不限于墙面、地面、顶棚、门窗、栏杆等。
3.3 工程设备保修范围：包括但不限于电气、给排水、通风、空调、消防等设备。
3.4 工程附属设施保修范围：包括但不限于绿化、道路、停车场、围墙等。
四、质量保修程序4.1 甲方发现工程质量问题，应在发现之日起【报告期限】内书面通知乙方。
4.2 乙方在接到甲方通知后，应在【响应期限】内到达现场进行查验，并根据实际情况提出整改方案。
4.3 乙方按照整改方案进行修复，并确保修复质量符合规定。
4.4 修复完成后，甲方应组织验收，验收合格后，乙方完成质量保修责任。
五、质量保修费用5.1 工程质保期内的质量保修费用，由乙方承担。
5.2 乙方在修复工程质量问题时，不得擅自更换、拆除、破坏原有材料和设备，否则，由此产生的费用由乙方承担。
六、违约责任6.1 乙方未按约定完成工程质量修复的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的【百分比】。
6.2 乙方未按约定履行质量保修责任的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的【百分比】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程保修合同协议书范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建设工程保修合同
甲方： _____________________________
乙方： _____________________________
签订日期： _____ 年M 日
甲方（发包方）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方（承包方）：
法定代表人：
地址：
联系方式：
上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
一、保修期限
1、自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格书》之日起计算。
2、民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为五年；
3、建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为两年；
4、建筑物的供热及供冷为两个采暖期及供冷期；
5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；
6、其他特殊要求的工程、其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。
二、保修项目内容及范围
1、屋面漏雨；
2、烟道、排气孔道、风道不通；
3、室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；
4、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起脱皮；
5、门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；
6、厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；
7、外墙板漏水，阳台积水；
8、水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；
9、室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；
10、室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；
11、钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其他承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；
12、因施工单位造成的其他质量问题。
三、保修责任
施工单位自接到建设工程质量修理通知书之后起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。
届施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。
四、保修抵押金
1、保修抵押金计算方法。
按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价的金额计算，承包方向发包方支付保修抵押金。
其中：
承包一般建安工程200万元以内的，按2.0%计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1.5 %计算；500万元以上（不含500万元）的，按1.0 %计算。
单独承包装饰工程，按1.0%计算。
本工程保修抵押金为：人民币（大
写）（¥元）。
2、保修抵押金返还
（1）工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。
（2）承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80%为人民币元。
（3）保修期满三年，返还保修全部抵押金（含保修抵押金存款利息）全部款。
（4）单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。
五、争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（1）提交仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、合同生效与终止本合同自订立之日起生效
工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款
利息）后，本合同即告终止。
七、其他
1、以下情况不在保修范围
工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规
定执行，不在本保修范围内。
届于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关
规定执行，不在本保修范围内。
2、本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
签署时间：年月日甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：。