消防改造工程施工合同
消防施工合同(范本)5篇
消防施工合同（范本）5篇篇1消防施工合同甲方（承包方）：_______________（填写法定名称）乙方（甲方）：_______________（填写法定名称）鉴于甲方具有消防施工资质，乙方需要进行消防设施的施工，并经双方协商一致，达成以下消防施工合同：第一条项目名称甲方接受乙方委托，承担消防设施的施工任务，具体项目名称及地址为______________。
第二条项目内容1. 消防设施施工范围包括但不限于：消防水系统、烟感探测系统、火灾报警系统、灭火器材、疏散通道等。
2. 施工地点将由乙方提供，甲方在接到工地通知后，按时到达现场进行施工。
第三条项目工期1. 甲方必须按照双方协商的工期，在规定的时间内完成全部消防设施的施工任务。
2. 如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担延误责任，直至甲方按照双方协商的时间完成全部消防设施的施工任务。
第四条项目费用1. 乙方应按照双方约定的价格支付消防设施的施工费用，具体金额为______________。
2. 施工过程中如出现额外费用，双方应通过协商解决。
3. 乙方应在项目结束后十个工作日内支付全部费用给甲方。
第五条质量标准1. 消防设施的施工应符合国家相关标准及法律规定，质量满足乙方要求且经乙方验收合格后，方算合格。
2. 如发现施工质量不合格，乙方有权拒绝验收并要求甲方重新施工。
第六条安全保障1. 甲方负责施工现场的安全保障工作，确保施工过程中没有发生安全事故。
2. 施工现场的安全保障应符合相关法律法规，并经乙方验收合格后，方算合格。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定导致合同无法履行或者影响合同履行的，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致合同无法履行或者影响合同履行，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。
第八条争议解决1. 双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商解决不成，双方应通过仲裁解决争议。
第九条其他事项1. 未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。
消防改造工程合同范本5篇
消防改造工程合同范本5篇篇1消防改造工程合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承担方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟对其单位进行消防改造工程，兹双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程名称本次合同的工程名称为：甲方单位消防改造工程。
第二条工程内容1.乙方承担本次工程的设计、施工、监理等全部工作，确保消防改造工程可以按时按质完成。
2.工程内容包括但不限于：消防设备的更换、安装；消防通道的设置、疏通；消防电梯的检修、更新等。
第三条工程质量1.乙方应当保证工程的质量，确保消防改造工程符合国家相关法律法规的要求，达到安全标准。
2.如工程出现质量问题，乙方应当承担相应的责任，并及时进行整改。
第四条工程期限1.本次工程的期限为_______（具体天数），自合同生效之日起计算。
2.若工期需要延长，乙方应当提前向甲方说明原因，并经甲方同意后方可延期。
第五条合同价款1.本次工程的合同价款为__________元整。
2.合同价款应当分期支付，具体支付比例和时间由双方协商而定。
最后一笔款项应当在工程全部完成并经验收合格后支付。
第六条违约责任1.一方违反合同规定，未在约定期限内履行义务的，应当承担违约责任。
2.违约一方需向对方支付相应的违约金，违约金的数额由双方协商确定。
第七条材料来源1.乙方承担工程所需材料的采购工作，确保所选材料符合相关标准，并保证质量。
2.若材料有特殊要求，乙方应当事先向甲方说明，并经甲方同意后采购使用。
第八条保修期限1.工程竣工后，乙方应当提供相应的保修期服务，保修期限为_______（具体天数）。
2.保修期内，如工程设备出现问题，乙方应当及时响应并进行维修，保证设备的正常运行。
消防改造工程施工合同5篇
消防改造工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本消防改造工程施工事项达成一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________消防改造工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：消防设施的改造与升级，包括但不限于消防报警系统、喷淋系统、防烟排烟系统等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
2. 如有特殊情况，双方可协商顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：________元整）。
具体价格根据工程实际完成情况结算。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。
（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总价的XX%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。
（4）留设工程总价的XX%作为质量保证金，一年后无质量问题，甲方支付质量保证金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关消防法规、技术标准及本合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 双方按照国家有关施工规范、验收标准和质量检验标准进行工程验收。
3. 乙方在工程完工后，应按照有关规定进行调试、试运行，并向甲方提交完整的竣工资料。
4. 甲方在收到竣工资料后，组织验收。
验收合格后，双方签署竣工验收证书。
五、工程保修1. 乙方对所承包的消防改造工程实行保修，保修期为一年。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后24小时内到达现场进行维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付违约金。
消防施工合同(范本)3篇
消防施工合同（范本）3篇篇1消防施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据双方自愿原则，为规范消防施工工程，保障人民群众生命和财产安全，达成本合同，共同遵守本合同所载内容，明确各自权利义务。
一、项目名称：（消防施工项目具体名称）二、项目地点：（消防施工项目具体地址）三、项目工程量及内容1.消防设备及器材的供应、安装、调试、验收等工程。
2.消防系统施工工程：包括消防水系列工程、消防气体灭火系统工程、消防排烟系统工程等。
3.其他相关消防施工工程。
四、合同金额1.双方约定合同总金额为（具体金额），以人民币形式结算。
2.支付方式：（具体约定）五、工程开工、竣工及交付1.开工时间：根据计划，确定具体开工时间。
2.竣工及验收：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。
3.交付时间：根据实际情况确定具体交付时间。
六、质量保证及保修期1.乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2.保修期：自工程竣工交付之日起，乙方承诺在（具体时间）内提供免费保修服务。
七、违约责任1.若乙方未按照约定时间交付工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
2.若因乙方过错导致工程质量不合格，乙方应承担整改责任及赔偿甲方损失。
3.若甲方拒绝支付合同约定金额，乙方有权要求甲方支付违约金。
八、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商无果，则向有关部门请求调解，如调解仍无法解决，则提交仲裁。
九、解除合同1.双方一致同意解除本合同，需书面协商并签署协议。
2.若因一方违约导致解除合同，对方有权要求违约方支付违约金并赔偿损失。
十、其他条款1.本合同自双方签署之日起生效，至工程交付使用之日止。
2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：篇2消防施工合同（范本）甲方（委托方）：______________（公司名称）统一社会信用代码：______________电话：______________联系地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________（公司名称）统一社会信用代码：______________电话：______________联系地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方委托乙方进行消防设施的施工工作，双方本着公平、真实、互利的原则，就有关事项达成一致，具体内容如下：一、项目基本情况1. 项目名称：___________2. 项目地址：___________3. 施工内容：消防设施安装、改造、维护4. 施工范围：_____________二、工期和计划1. 施工开始时间：__________年___月___日2. 施工结束时间：__________年___月___日3. 工程进度计划：双方将按照约定的工期和计划进行工作，如有变更须事先征得另一方同意。
消防改造工程合同范本5篇
消防改造工程合同范本5篇第1篇示例：消防改造工程合同范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方有关进行消防改造工程的意向，乙方具有从事消防工程施工的资质和能力，经双方友好协商，就甲方消防改造工程的施工事宜达成以下合同：第一条项目名称甲方委托乙方进行消防改造工程，工程名称为：（项目名称）。
第二条工程内容1. 消防改造范围包括但不限于消防设备更新、消防水源改建、消防通道拓展等，具体详见《消防改造工程设计方案》。
2. 施工期限为（具体施工开始日期至完工日期），履约方式为合同价格。
第三条价格及支付方式1. 工程总价为人民币（金额大写），不含税。
2. 乙方可根据工程实际情况提出变更，甲方同意后再行执行。
3. 甲方应按照工程进度支付工程款项，分期支付方式为（具体分期支付金额及时间节点）。
第四条工程质量1. 乙方应按照国家有关标准和甲方要求，保证工程质量，确保工程符合验收标准。
2. 工程竣工后，乙方应承担一定期限内的维修责任，具体保修期限为（天/月/年）。
第五条施工环境1. 甲方应为乙方提供施工所需的合法施工场地，确保环境清洁、安全，减少工程质量受到不良影响。
2. 如因甲方原因导致施工环境造成不良影响，乙方有权要求相应补偿或延长工期。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合标准、延误工期等情况，乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程停工、违约等情况，甲方应承担相应赔偿责任。
第七条合同变更和解决纠纷1. 合同履行过程中如需变更或解释，应经双方协商一致并签署书面协议。
2. 如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，应提交有管辖权的人民法院处理。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具体事宜详见附件《合同附件》。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：（以上为消防改造工程合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
消防整改项目 工程施工合同3篇
消防整改项目工程施工合同3篇篇1消防整改项目工程施工合同甲方：（委托方）地址：________________________联系人：______________________电话：________________________传真：________________________乙方：（承包方）地址：________________________联系人：______________________电话：________________________传真：________________________经双方友好协商，就甲方要求乙方进行消防整改项目的工程施工，达成如下合同：一、工程项目的基本情况1.1 工程名称：消防整改项目1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于消防器材更换、消防设施改造等工作1.4 工程周期：_____________________1.5 工程预算：_____________________二、工程施工内容及要求2.1 乙方应按照甲方提供的消防整改方案进行工程施工，确保工程质量符合国家相关标准和要求。
2.2 乙方应严格遵守消防安全规定，保证工程施工过程中无任何安全事故发生。
2.3 乙方应按时完成工程施工，并保证工程质量符合甲方要求，对施工过程中出现的问题应及时进行整改。
三、工程款支付方式3.1 工程款总额为：_____________________3.2 工程款支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
四、违约责任4.1 若乙方未按照本合同约定的工程施工进度和质量要求完成工程，将承担相应的违约责任。
4.2 若甲方未按时支付工程款，导致工程延误或者出现其他问题，将承担相应的责任。
五、其他条款5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格之日。
2024年消防施工合同书范本7篇
2024年消防施工合同书范本7篇篇1消防施工合同书范本（二零二三年度）合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（施工单位）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要对其所拥有之物业进行消防设施施工改造，现委托乙方负责本次施工工作，根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款：一、合同背景与依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定制定，旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利与义务。
甲乙双方经过充分协商，确认本次消防施工工程内容、范围及相关要求。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：（详细列举工程涉及的各项内容，如消防系统安装、消防设备购置及安装等）。
4. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX个月。
三、施工范围及要求（详细说明施工的具体范围、技术标准、质量要求、安全标准等）。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（明确支付条件、时间、方式等）。
3. 发票及结算方式：（约定发票类型及结算流程）。
4. 费用调整：如遇重大变更或不可抗力因素导致费用变化时，双方应另行协商确定调整方案。
五、工程进度与验收标准1. 工程进度计划：乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保按期完成。
2. 验收标准：工程完成后，按照相关消防法规及行业标准进行验收。
验收合格后方可交付使用。
验收不合格的，乙方应按照甲方要求限期整改完毕并重新验收。
验收程序和方法依据有关规定执行。
因乙方施工质量问题导致无法按期通过验收的，由乙方承担相应责任。
篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的基础上，就甲方所委托的消防施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：[具体工程名称]工程地点：[具体工程地址]工程内容：本工程包括消防系统设备的采购、安装、调试及验收等。
消防整改项目 工程施工合同6篇
消防整改项目工程施工合同6篇篇1消防整改项目工程施工合同甲方（委托方）：(以下简称甲方)地址：联系人：电话：乙方（承接方）：(以下简称乙方)地址：联系人：电话：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，为确保建筑物的消防安全，甲方委托乙方开展消防整改项目工程施工，双方经友好协商达成如下合同：一、项目名称：消防整改项目二、项目地点：（具体地址）三、工程范围：消防设施检修、更换，消防通道优化，消防逃生疏散路线规划等。
四、工程工期：自合同签署之日起，乙方承诺在（具体天数）内完成整改工程。
五、工程费用：总工程造价为人民币（具体金额）元整，其中，甲方需在工程开始前支付工程款的50%作为预付款，余款在工程竣工后支付。
六、工程质量标准：乙方承诺按照国家相关规定和标准进行施工，确保整改工程符合消防安全要求。
七、工程保修期：乙方保留（具体月数）的工程保修期，承诺在此期限内对工程出现的质量问题进行免费维修。
八、紧急情况处理：如在施工过程中发生紧急情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决方案。
九、违约责任：任何一方违反合同规定，导致工程质量问题或工程延期等情况，应承担相应的违约责任。
十、合同解释权：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应提交相关仲裁机构处理。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：年月日篇2消防整改项目工程施工合同合同编号：XXXXX甲方（委托方）：（单位或个人姓名及联系方式）乙方（承包方）：（单位或个人姓名及联系方式）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲方与乙方在平等互利、公开透明的基础上，经友好协商，就甲方消防整改项目的工程施工事宜达成如下协议，以资遵守：一、工程工程内容1.1 甲方要求乙方对其消防设施进行整改，具体内容包括但不限于：更换疏散门、增加灭火器数量、安装烟感传感器等。
消防整改项目工程施工合同5篇
消防整改项目工程施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）鉴于甲方需要对现有消防设施进行整改，经双方友好协商，甲方决定将该项工程交由乙方负责实施。
为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：包括但不限于消防设备的维修、更换、增设及系统优化等。
二、合同金额及付款方式1. 工程总造价：人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
三、工期1. 乙方应在收到甲方预付款后的XX个工作日内开始施工。
2. 工程工期为XX天，自开工之日起计算。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料和验收文件。
3. 甲方应在收到验收通知后的XX个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款；（2）甲方应为乙方施工提供必要的便利条件。
2. 乙方责任：（1）乙方应按合同约定完成工程施工；（2）乙方应确保工程质量，如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方负责；（3）乙方应对施工人员进行安全教育，确保施工安全。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权顺延工期，并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
消防工程改造合同（3篇）
消防工程改造合同依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工程承包方式：二、合同工期开工日期：竣工日期：三、工程造价、付款方式及质保金工程造价：元整小写元（人民币）付款方式：本工程无预付款。
工程完工，验收合格。
经甲方审计完成后7天内按审计金额的90%付款。
质保金：本工程保修期为一年。
保修期满，无质量问题7天内甲方付清剩于工程款。
四、工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300______.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166______.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》）GB50261______.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231______.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303______.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512______.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
五、安全施工1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
六、质量保修1.本工程免费质量保修期限为1年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月。
同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。
若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
消防系统改造工程合同5篇
消防系统改造工程合同5篇篇1消防系统改造工程合同甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方拟对现有建筑的消防系统进行改造，并委托乙方承担该项目的设计、施工等工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目内容1.1 甲方将现有建筑的消防系统进行改造，包括但不限于火灾报警系统、灭火系统、疏散通道等设施的更新升级。
1.2 乙方应根据甲方的要求，设计并施工新的消防系统，确保其符合国家相关消防标准和法规。
1.3 乙方应在施工过程中保障建筑内的安全和正常使用，对现有设施进行尽可能保护，确保工程进度正常推进。
1.4 甲乙双方应密切配合，及时沟通，解决工程中出现的问题，确保工程质量和进度。
二、工程价款及支付方式2.1 本工程的总价款为人民币（大写）元整。
甲方应在工程合同签订之日起支付工程款项的%作为订金，并在工程完成验收合格后支付余款。
2.2 工程款项的支付方式为：_______次款______________支付。
甲方应在乙方提交相应的结算报告后七个工作日内支付相应款项。
2.3 如因甲方原因造成工程进度延误或额外的费用支出，相关费用由甲方承担。
三、工程质量保证3.1 乙方应保证工程设计符合相关消防规范和标准，施工质量达到验收要求。
3.2 工程竣工后，乙方应对工程的质量负责一年，对设备和材料提供质保期服务。
3.3 如工程在质保期内出现质量问题，乙方应立即组织相关人员前来处理，确保甲方的权益。
四、违约责任4.1 如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任并进行整改。
4.2 如因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应承担相应责任并支付额外费用。
4.3 如一方无故拖延或逃避合同约定的责任，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
五、工程变更和解决争议5.1 如需变更工程内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 如在工程过程中出现任何争议，双方应友好协商解决。
若协商无果，应提交相关部门进行调解。
5.3 如争议无法通过调解解决，则应根据合同约定进行仲裁。
消防设施安装改造施工合同范本5篇
消防设施安装改造施工合同范本5篇篇1消防设施安装改造施工合同范本甲方：（委托方）地址：电话：联系人：乙方：（承包方）地址：电话：联系人：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规规定，为保障人民群众的生命财产安全，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：一、项目名称：（注：此处填写消防设施安装改造项目的具体名称）二、项目地址：（注：此处填写项目具体地址）三、项目内容：1. 甲方委托乙方进行消防设施的安装改造工程，具体包括但不限于：灭火器、消防水带、疏散指示标识等设施的安装；消防通道、消防楼梯等设施的改造等工程。
2. 乙方应根据相关法规要求，设计合理的消防设施布置方案，并保证施工质量达到相关标准要求。
四、合同价款：1. 本工程的总价款为（具体金额），乙方应按照双方约定的进度款支付方式进行结算。
2. 如因工程变更引起实际施工量发生变化，双方应重新协商确定价款标准，并签订补充协议。
五、工程期限：本工程的工期为（具体时间），乙方应按照约定的工期完成施工任务。
如因不可抗力等原因导致工期延误，双方协商处理。
六、质量保证：1. 本工程施工质量应符合国家相关标准和规定，并经消防部门验收合格后交付使用。
2. 乙方应为本工程提供一年的质量保修期，对于因自身原因引起的质量问题进行免费维修。
七、竣工验收：1. 乙方完成工程后，应邀请消防部门对工程进行验收，验收合格后，方可移交给甲方。
2. 如发现施工质量问题，乙方应按照合同要求进行整改。
八、违约责任：1. 如乙方未按照合同要求完成工程，应支付甲方违约金，违约金金额为总价款的（具体比例）。
2. 甲方如未按时支付工程款项或提供必要支持，应支付乙方违约金，违约金金额为尚未支付款项的10%。
九、其他条款：1. 双方应遵守合同约定的各项条款，如需对合同内容进行变更，需双方协商签订书面补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
【参考】消防改造工程施工合同730字3篇
【参考】消防改造工程施工合同730字3篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于：1. 甲方拥有位于_________（详细地址）的建筑物，并希望对该建筑物进行消防设施改造。
2. 乙方是一家具备相应资质的专业消防工程公司，能够提供专业的消防改造服务。
经甲乙双方友好协商，就甲方建筑物的消防改造工程施工事宜达成一致意见，特订立本合同如下：第一条工程概况1. 工程名称：___________________________________________________2. 工程地点：___________________________________________________3. 工程范围：包括但不限于消防报警系统安装、自动喷水灭火系统改造、疏散指示标志更新等。
4. 工程期限：自____年__月__日至____年__月__日止，共计____天。
5. 质量标准：按照国家现行相关消防技术规范及标准执行。
第二条合同价款与支付方式1. 合同总价：人民币____________元整（￥_________），此价格为含税价。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
- 尾款：工程验收合格后7个工作日内，甲方支付剩余款项。
第三条材料与设备1. 所有用于本工程的材料和设备均应符合国家相关标准，且必须获得甲方的认可。
2. 乙方需提供所有材料和设备的合格证明文件。
第四条工程变更1. 在施工过程中，如因实际情况需要对工程设计或施工方案进行调整，须经甲乙双方书面确认。
2. 因变更产生的费用由责任方承担。
第五条安全生产与环境保护1. 乙方负责施工现场的安全管理工作，确保施工期间不发生安全事故。
2. 施工过程中应采取有效措施减少对周边环境的影响。
消防整改工程合同范本3篇
消防整改工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[具体建筑物名称]消防整改工程2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细说明消防整改的具体内容，包括但不限于消防设施的更新、安装、调试等]二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：______元（大写：______________________），此价格为固定总价，包含但不限于材料、设备、人工、运输、税费等所有费用。
2. 甲方在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元（大写：______________________）。
3. 工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）。
4. 工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方工程总价的______%，即人民币：______元（大写：______________________）。
5. 剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方于______个工作日内无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关消防规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
消防改造施工合同5篇
消防改造施工合同5篇消防改造施工合同【篇一】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。
5%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**********
消防改造工程
同
甲方：___________________
乙方：______________________
签约地点：______________________
签订日期：_____ 年________ 月_______ 日
_________________________ 工程施工合同
甲方：______________________________ （以下简称甲方）
乙方：_____________________________ （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：_________________________ ；
2、工程地址：_________________________ ；
3、工程内容：
（1）消防喷淋系统、消防应急照明系统、消防报警系统局部改造，增加的烟感探测器接入主机监控。
（2）此次消防施工完后应取得消防验收合格。
4、承包方式：
1）包工包料、包验收
5、工程总价款：
总价包干：Y 元（大写：整）；
6付款方式：
（1）工程开工甲方支付乙方合同总价的50% 也1500.00元（大写：贰万壹仟伍佰元整）;剩余50%T程完工后一次性付清，Y 21500元（大写：贰万壹仟伍佰元整）。
3）收款凭据：甲方付款的同时，乙方需向甲方提供项目所在地税务机关代开的与本次付款金额相当的税务统一发票，否则，甲方有权拒付该笔工程款。
7、工期：开工日期_____ 年______ 月 _____ 日，竣工日期_____ 年______ 月______ 日。
二、材料供应
1、材料进场必须通知甲方验收；
2、未经甲方验收及不符合本工程要求的材料禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方承担。
3、要求乙方负责采购责任，采购产品应经国家法定检验机构检验合格，符合消防产品市场准
入要求及满足昆明市消防网入网许可要求的产品；
三、项目管理机构配备
本工程施工中，为了确保工程质量，乙方必须组织高效、精干的施工队伍，采用科学的管理手段及先进的施工工艺，精心组织施工。
四、工程质量及验收
1、施工图纸和国家颁发标准、规范及有关技术文件为工程质量验收、评定等级的主要依据，
甲方提供的暖通施工图、电气施工图及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或者文件视为本合同的组成部分，作为工程验收内容与依据。
2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方在七日内组织验收，验收通过的，办理验收移交手续。
如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。
消防工程未经验收或验收未通过的，甲方有权拒收，乙方承担返工及延期交付的责任。
4、工程竣工验收通过，乙方向甲方提供工程保修承诺，保修期为两年，保修期从竣工验收通过签字或盖章之日算起。
五、安全生产和防火
1、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员的安全，防止管道堵塞、渗漏水、物品毁坏等事故发生。
2、甲、乙双方共同遵守消防施工的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改共
用管线和设施。
3、严禁非工程相关人员进入工地，严禁施工人员带家属和小孩进入工地。
4、施工期间乙方必须强化对已完工的成品保护措施（如彩条布覆盖、包裹，对成品的保护，警示标牌等），以避免污染及损坏已完部分工程。
5、严禁私人在工地现场开伙，严禁乱倒剩饭、剩菜，违者承担违约金Y1000元/人、次。
6严禁在工地现场大小便，违者承担违约金Y2000元/人、次。
7、原材料、半成品的堆码应有严格的区域，并标示清楚，严禁在道路、通道中堆放任何材料。
六、双方责任与义务：
1、甲方责任与义务：
职权：负责施工中相关各方的关系协调，对工程质量、进度、安全、设计变更、工程量增减、工期顺延、工程款拨付、工程档案移交等进行监督确认，并签字认可。
1）提供乙方临时施工用水、用电接口；
2）及时核定确认乙购材料的品牌、材质、颜色、规格等；
3）参加工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收，配合乙方完成工程的竣工验收工作；
4）若因甲方或其他非乙方原因造成工期延误，乙方可书面向甲方申请延期，由此造成的工
期延误双方互不承担违约责任。
5）按时支付工程款项。
2、乙方责任与义务：
乙方项目负责人：
姓名：________ 联系电话：_______________
职权：负责施工中对工程质量、进度、安全、设计变更、工程量增减、工程档案移交等进行控制确认；
1）在开工前检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时同甲方协调解决；
2）负责施工临时用电、用水表、盘安装及通风施工所需临时电缆、管道敷设及土建预留安装
孔洞的修凿；
3）负责施工现场本工程合同范围内的施工安全保卫工作及费用。
施工过程中所发生的一切
施工人员打架斗殴、施工伤亡事故所造成的经济损失和法律责任等均由乙方负责，与甲方无关；
4）根据甲方要求编制施工工程进度计划、材料及加工进场计划，及时书面上报甲方批准后严
格执行；
5）必须指派专人负责施工现场的全面管理和协调工作，根据合同规定处理现场相关工作事
宜，本合同负责人和现场负责人必须参加甲方或监理方召开的工程管理、进度、质量工作会议，
并代表乙方作出决定，服从甲方或监理方对工作的指导和管理，主动接受和配合甲方、监理方的
工作监督和检查；
6）负责施工期间一切成品、半成品、已完工程的保护及竣工清理工作；
7）无条件配合总包单位或相关单位办理工程验收，及时完善和完成工程竣工档案所需的一切
相关资料，工程竣工档案应符合相关档案标准，竣工图及竣工资料。
提供产品合格证、出厂质量检
验证书、云南省消防产品准入清单、使用维修说明书等资料；
8）负责施工区域后期消防部门的验收，承担此区域消防部门验收合格的责任；
9）乙方必须做到文明施工，严格遵守国家环保的相关政策法规，做好降噪防污措施，违规违章产生的行政罚款由乙方承担；
七、违约责任：
除合同另有约定外，合同任何一方有其他违约行为的，违约方应按合同总价款的20%向守约方支付违约金；如违约金不足以弥补由此给守约方造成的损失的，由违约方承担赔偿责任。
九、其它：
1、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，签订补充协议。
2、因合同履行产生争议，双方协商解决，协商期内不停止合同的履行；协商未果时，由甲方所在地人民法院裁决。
十、附则：
1、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，经双方签字并盖章后生效；合同履行完毕后自动失效。
甲方: ________________________ 乙方: __________________________________________
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
联系电话：联系电话：
公司地址：______________ 公司地址：____________________________。