施工合同委托范本(完整版)
工程施工委托协议书范本5篇
工程施工委托协议书范本5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行工程施工，乙方同意接受委托并按照本协议约定提供施工服务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于工程范围、施工内容等）4. 工程期限：自协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、甲方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照协议约定进行工程施工。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合约定。
3. 甲方有义务按照协议约定支付乙方相应的工程款项。
4. 甲方应提供施工所需的图纸、技术资料等。
四、乙方权利义务1. 乙方应按照协议约定进行工程施工，确保施工质量。
2. 乙方应遵守相关法律法规和施工现场的安全生产规定。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程施工。
4. 乙方有权获得协议约定的工程款项。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：（具体支付比例和金额）3. 支付时间：自协议签订之日起，按照工程进度分期支付。
六、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范、标准进行施工。
2. 工程验收标准：按照国家和地方的相关施工规范、标准以及甲方提供的图纸要求进行验收。
3. 验收程序：工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收并进行评定。
七、违约责任1. 若甲方未按照协议约定支付工程款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
委托工程施工合同书范本
委托工程施工合同书范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方需委托乙方承担工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程项目名称：委托方委托承包方进行（工程项目名称），工程地址为（详细地址），工程范围包括（具体工作内容），工程合同额定为人民币（金额）元整。
二、工程施工时间：具体工程施工时间为合同签订生效之日起至（具体完工日期）止。
如因不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并延长工期。
三、工程款及付款方式：1. 甲方按照工程合同约定支付工程款，支付方式为（分期支付、一次性支付等）。
2. 工程款支付方式为（具体支付方式），支付时间及款项明细如下：* 第一笔款项：合同签订生效之日起，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第二笔款项：工程完成（具体阶段）后，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第三笔款项：工程最终验收合格后，支付工程合同总额的（具体比例）%。
4. 工程款支付前，乙方需提供相应的发票和收据，并在甲方指定账户办理相应的支付手续。
四、工程质量和验收标准：1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关法律法规和工程规范要求，保证工程质量符合国家标准。
2. 工程验收标准为工程竣工后由甲方委托第三方专业机构进行验收，验收合格方可结算工程款。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新提交验收，直到达到合格标准为止。
五、违约责任：1. 如乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的违约金。
2. 如因甲方原因导致工程进展受阻，甲方应承担相应的责任并支付乙方的工程款。
六、保密条款：双方在合作过程中应保守工程方案、设计图纸等相关资料的机密性，未经对方同意不得向他人透露。
七、法律适用和争议解决：1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
工程委托施工合同范本(实用5篇)
工程委托施工合同范本（实用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程委托施工合同范本（实用5篇）工程委托施工合同范本第1篇委托单位(甲方)：施工单位(乙方)：甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法一、项目名称：阳泉西环高速公路隧道物探工程。
委托施工协议书范本
委托施工协议书范本合同编号：__________第一章：合同双方地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.2甲方委托乙方进行施工，乙方同意按照甲方的委托要求进行施工。
第二章：施工内容(1)施工项目名称：__________(2)施工地点：__________(3)施工范围：__________(4)施工要求：__________(1)施工方法：__________(2)施工材料：__________(3)施工进度计划：__________(4)施工人员安排：__________第三章：施工期限3.1乙方应在合同签订之日起____个工作日内开始施工。
3.2乙方应在____年____月____日前完成施工。
第四章：施工费用(1)施工费用总额：__________(2)预付款：__________(3)进度款：__________(4)保证金：__________4.2乙方应在施工完成后____个工作日内向甲方提交施工费用结算报告。
甲方应在收到结算报告后____个工作日内支付剩余的施工费用。
第五章：质量保证5.1乙方应按照甲方的要求和施工方案进行施工，确保施工质量符合甲方的要求。
5.2乙方应在施工过程中，对施工质量进行自检，并及时向甲方报告施工进度和质量情况。
5.3甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应积极配合甲方的监督检查。
5.4如施工质量不符合甲方要求，乙方应在甲方通知后立即进行整改，直至符合甲方要求为止。
第六章：变更与调整6.1如甲方在施工过程中提出变更要求，乙方应按照甲方的要求进行变更，并根据变更内容重新制定施工方案，提交给甲方审核。
6.2变更施工方案经甲方确认后，乙方应按照新的施工方案进行施工。
如变更导致施工费用增加，甲方应按照合同约定的付款方式向乙方支付增加的费用。
装修施工委托合同范本8篇
装修施工委托合同范本8篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行装修施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________装修工程。
2. 工程地点：____________________________________。
3. 工程范围：室内设计及施工，包括客厅、餐厅、卧室、书房、厨房、卫生间等区域的装修施工。
本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始至XXXX 年XX月XX日结束。
如有变动，双方需另行协商并签订补充协议。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
此造价包括人工费、材料费、机械使用费等全部费用。
2. 付款方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照双方确认的设计方案进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX日内组织验收。
验收标准按照国家标准执行。
如甲方在规定时间内未组织验收，则视为验收合格。
工程保修期为一年。
保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方负责免费维修。
保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，乙方有权停止施工，直至甲方支付足额款项。
由此造成的损失由甲方承担。
2. 乙方未按合同约定履行施工义务，如工期延误、施工质量不符合要求等，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 甲乙双方因履行合同发生争议，应友好协商解决。
工程施工委托协议书范本6篇
工程施工委托协议书范本6篇篇1工程施工委托协议书范本委托方（甲方）：_____________，法定代表人：_____________，职务：_____________，联系电话：_____________，传真：_____________，地址：_____________。
承包方（乙方）：_____________，法定代表人：_____________，职务：_____________，联系电话：_____________，传真：_____________，地址：_____________。
鉴于委托方拥有________工程项目的建设权，现委托承包方委托完成该工程项目的设计、施工和监理工作，甲乙双方在平等、自愿的基础上就本次施工工程的有关事项达成如下协议：一、工程项目简介1. 工程项目名称：_____________。
2. 工程项目地点：_____________。
3. 工程项目建设规模：_____________。
4. 工程项目预算总投资：_____________。
5. 工程项目开工日期：_____________，竣工日期：_____________。
二、委托内容1. 设计：乙方应在开工前向委托方提交设计方案并获委托方审核；设计方案经审核后，乙方应按照设计图纸和技术规范进行施工。
2. 施工：乙方应按照设计图纸和技术规范进行施工，并保证施工过程中的质量、进度和安全。
3. 材料采购：乙方应按照委托方的要求进行材料采购，并在采购过程中确保材料质量。
4. 监理：乙方应在施工过程中配合委托方指定的监理单位进行工程监理。
5. 完工验收：乙方应在竣工前向委托方提交竣工验收报告，并与委托方共同进行工程竣工验收。
三、工程款支付1. 工程款支付方式：工程款支付方式为_____________。
2. 工程款支付时间：工程款按照工程进度分期支付，每期支付时间为_____________。
3. 工程款支付金额：工程款支付金额为_____________。
委托工程施工合同书模板
委托工程施工合同书模板委托人：（甲方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：承包单位：（乙方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟委承包乙方进行某项工程的合同工程（以下简称“本工程”），甲乙双方经友好协商，特订立本合同如下：第一条工程名称及地点本工程名称为：___________，地点为___________。
第二条工程内容及范围1. 本工程内容包括：___________。
2. 本工程范围为___________。
第三条工程费用及付款方式1. 本工程总造价为___________（大写），乙方按照合同约定按工程进度，向甲方发出的发票的一定比例收取费用。
2. 甲方应在接到发票后____（天/月）内将费用支付至乙方指定的账户。
第四条工程期限本工程计划工期为____天/月，自____年____月____日起，工程竣工日期为____年____月____日。
第五条质量标准1. 乙方应按照国家相关标准进行施工，保证工程质量符合相关规范。
2. 如工程存在质量问题，乙方应承担相应的责任并及时整改。
第六条安全生产1. 乙方应建立健全安全生产管理制度，严格遵守相关法律法规，确保工程施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全生产规定导致事故发生，应承担相应的法律责任。
第七条竣工验收1. 本工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在____天内进行验收。
2. 如验收合格，甲方应及时支付最后一笔款项，如验收不合格，乙方应按约定继续整改直至合格为止。
第八条违约责任1. 若一方违反合同规定，应支付给对方____%的违约金。
2. 如因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。
第九条争议解决本合同的签订、履行或解释发生争议时，由双方友好协商解决，协商不成的，提交____仲裁委员会进行仲裁。
第十条其他事项1. 本合同一式_____份，甲、乙双方各持_____份，具有同等法律效力。
委托施工合同范本
委托施工合同范本合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系方式，【联系方式】。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行施工事项，达成如下合同：一、施工内容。
1. 甲方委托乙方进行【具体施工内容】的施工工作。
2. 施工地点，【施工地点】。
二、合同价款。
1. 合同价款为人民币【具体金额】（大写，【金额大写】）。
2. 甲方应在【具体支付时间】内支付合同价款给乙方。
三、工期。
1. 施工工期为【具体工期】，自【具体开始日期】起至【具体结束日期】止。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延长，应经双方协商一致后再行确定。
四、质量及保修。
1. 乙方应保证施工质量符合国家相关标准及甲方要求，对施工质量承担保修责任。
2. 保修期为【具体保修期限】，在保修期内，对于因施工质量问题引起的损坏，乙方应负责免费修复。
五、违约责任。
1. 若一方未能履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并在合理范围内减轻损失。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
以上为委托施工合同范本，甲乙双方应遵守合同约定，共同维护合同的合法性和有效性。
委托代建合同书范本5篇
委托代建合同书范本5篇第1篇示例：委托代建合同书范本委托方：（甲方）鉴于甲方拟进行某项建筑工程，因自身能力或其他原因无法直接进行施工，现委托乙方按照以下约定进行代建：一、项目内容1. 甲方拟进行的建筑工程为【具体项目名称】，位于【具体地址】，建设规模为【规模】。
2. 建筑工程包括但不限于设计、施工、材料采购、工程监理等。
3. 具体工程范围和内容详见附件《建筑工程内容清单》。
二、委托代建1. 甲方委托乙方进行建筑工程代建，乙方接受委托，并按照甲方的要求进行施工。
2. 乙方应当按照甲方的要求，保质保量完成建筑工程，确保工程质量符合相关标准和要求。
3. 乙方可以委托第三方机构或个人协助完成部分工程，但乙方应对委托的第三方负责，保证工程进度和质量。
4. 乙方应当及时向甲方报告工程进度，协调解决工程中的问题和矛盾。
三、报酬及支付方式1. 甲方向乙方支付的代建费用为【具体金额】，支付方式为【具体支付方式】。
2. 代建费用包括但不限于乙方的劳务费、材料费、机械设备使用费、管理费等。
3. 甲方应按照约定的付款方式及时支付代建费用，逾期支付的，应支付相应的违约金。
四、工程质量保证2. 工程竣工验收合格后，乙方应承担一定期限内的质量保修责任，保修期限为【具体期限】。
3. 保修期内，因施工质量问题或材料问题导致的质量问题，乙方应负责免费修复。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任，损害另一方利益的，应当承担相应的赔偿责任。
2. 任何一方违约导致工程质量问题或工程进度延误的，应承担相应的违约责任。
3. 非因不可抗力原因，任何一方逾期履行合同义务的，应支付逾期违约金。
六、争议解决本合同履行过程中发生任何争议，双方应协商解决；如协商不成，应向有关部门申请仲裁，最终解决方式由仲裁结果确定。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程竣工验收合格并完成结算之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
委托施工单位委托书范本
尊敬的施工单位：我单位（以下简称“委托方”），地址位于_______，法定代表人为_______，是一家专业从事_______业务的公司。
现因业务发展需要，决定委托贵单位（以下简称“受托方”）承担我单位位于_______的项目施工任务。
特此致函，就施工事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_______2. 项目地点：_______3. 项目规模：_______4. 项目预算：_______元二、施工内容1. 受托方应按照委托方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
2. 受托方应保证施工过程中的工程质量，确保项目按时完工。
3. 受托方应承担施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全。
三、施工期限受托方应于_______年_______月_______日前完成施工任务。
四、质量标准1. 受托方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，委托方应向受托方支付合同约定的工程款。
3. 工程验收不合格的，受托方应按照委托方的要求进行整改，直至达到验收标准。
五、合同价款及支付方式1. 委托方应支付受托方施工费用共计人民币_______元（大写：_______元整）。
2. 施工过程中，受托方如需追加合同价款，应提前向委托方提出申请，委托方审批同意后，双方签订补充协议。
3. 委托方支付价款的方式为：_______（转账、现金等）。
六、违约责任1. 受托方未按照约定的时间、质量完成施工任务的，应向委托方支付违约金，违约金为合同金额的_______%。
2. 委托方未按照约定时间支付合同价款的，应向受托方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定1. 双方应遵守国家法律法规，不得违法从事施工活动。
2. 双方应保持良好的沟通，确保施工顺利进行。
3. 合同签订后，双方应按照约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。
建筑施工直接委托范本
建筑施工直接委托合同合同编号：__________甲方（发包方）信息：企业名称/个人姓名：_____________________注册地址/住址：__________________________法定代表人/身份证号码：__________________联系电话：_________________________________乙方（承包方）信息：企业名称：___________________________________注册地址：___________________________________法定代表人：_________________________________营业执照号码/统一社会信用代码：_____________施工资质等级及证书号：_____________________联系电话：____________________________________鉴于甲方拟建设工程项目，并同意将该工程直接委托给具有相应资质的乙方进行施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就本工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_____________________________________2.工程地点：_____________________________________3.工程内容：（详细描述具体施工项目）______________4.资金来源：自筹/贷款等 _________________________5.工期要求：开工日期 ________ 年 ____ 月 ____ 日；竣工日期________ 年 ____ 月 ____ 日。
（总日历天数 _____ 天）6.质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范合格标准_________二、双方责任与义务2.1 甲方的责任和义务•提供施工图纸及技术资料并确保其准确性；•办理施工所需的各项审批手续，包括但不限于规划许可证、建设用地批准书等；•按照合同约定及时支付工程款项；•负责施工现场周边的协调工作，保障施工顺利进行；•其他根据法律法规及本合同约定的义务。
委托施工合同范本(通用7篇)
委托施工合同范本（通用7篇）委托施工合同范本（通用7篇）在人们愈发重视契约的社会中，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是为大家收集的委托施工合同范本（通用7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
委托施工合同1甲方：(以上简称甲方)乙方：(以上简称甲方)甲方主要负责工程施工，现联合体已与兰州新区城投公司签订了市政道路工程项目合同。
现经甲乙双方协商一致，甲方将承包施工的市政道路工程的沥青分项部分交与乙方施工，为明确各自的权力和义务，签订本合同。
1、在同等价格，相同质量的前提下，甲方将沥青分项业务交与乙方施工，并由乙方负责沥青搅拌、摊铺等工作。
2、质量要求：符合国家祥光标准要求和设计要求及新区管委会、新区城投公司的相关要求。
必须使用克拉玛依沥青，不得偷工减料。
3、分项工程费用：粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需机械、人工、燃油(煤)、水电费及摊铺、压实等费用，透层油、粘层油、纤维、清扫基层等费用包括在沥青费等用中，不另计算。
工程量按设计量计算(不含税、不含施工资料)。
4、付款方式：在甲方要求施工前10天付预计工程费用的20%，每完成一层，付完成工程的70%，余款待工程全部完成后年底前付90%，剩余5%保证金扣留时间为6个月，5%待BT模式到期全部付清。
如甲方不能按约定付款，每延期一天支付乙方违约部分的万分之二违约金。
沥青由甲方采购的，则沥青付款抵扣工程款。
5、乙方应保证加工的沥青混凝土质量和摊铺质量，如发生质量问题(加工质量、摊铺质量)均由乙方负责，并无条件返工至合格。
所造成的损失全部由乙方承担。
6、乙方应合理安排沥青施工工序，保证施工能按甲方的要求按时完成，如遇二家单位同时施工时，乙方应保证优先满足甲方的要求。
因乙方原因不能满足甲方时间要求，乙方应承担由此给甲方造成的损失。
同时甲方将选择其他单位施工沥青项。
7、工程实际施工时，因原材料价格发生变动，分项价格由甲乙双方本平等互利的原则协商确定。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
委托代建合同范本6篇
委托代建合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（代建方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方代建工程事宜达成如下协议：一、项目概况项目名称：____________________项目地址：____________________项目规模：____________________（包括建筑面积、工程内容等）项目用途：____________________（如住宅、商业、办公等）总投资额：____________________（包括建设成本、其他费用等）建设期限：____________________（包括开工日期、竣工日期等）二、委托事项甲方委托乙方承担本项目的代建工作，包括但不限于以下内容：1. 负责项目的整体规划与设计；2. 负责项目的招标与投标管理；3. 负责项目的施工监理与质量控制；4. 负责项目的进度控制与协调；5. 负责项目的竣工验收与交付使用。
乙方接受甲方委托，并按照本合同约定完成代建工作。
三、合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收并完成交付使用之日止。
如遇特殊情况，经双方协商一致，可相应延长或缩短合作期限。
四、代建费用及支付方式1. 代建费用：甲方按照项目总投资额的一定比例支付乙方代建费用。
具体比例及金额根据项目的实际情况双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付代建费用：开工前预付款、施工进度款、竣工验收款及质保金等。
具体支付节点及金额根据项目的实际情况双方协商确定。
3. 甲方应按时支付代建费用，如逾期支付，应按照约定支付违约金。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的代建工作进行监督与检查；2. 甲方应按时支付代建费用，确保项目的顺利进行；3. 甲方应提供项目的相关资料，并确保资料的真实性与完整性；4. 甲方应尊重乙方的专业意见，对不合理建议应予以采纳。
委托施工合同范本（四篇）
委托施工合同范本甲方：(委托方名称)法定代表人：(法定代表人姓名)地址：(甲方地址)乙方：(承接方名称)法定代表人：(法定代表人姓名)地址：(乙方地址)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、互利的原则，在友好协商的基础上，达成如下委托施工合同，共同遵守并履行。
一、合同目的和范围1.1 甲方委托乙方进行施工，并提供相应的工程图纸、设备和材料。
1.2 本合同的施工范围包括但不限于：(详细描述施工项目的范围和要求)二、合同价款和支付方式2.1 本合同的总价款为：人民币(大写)（￥小写）。
2.2 甲方应根据工程进度及合同约定的支付方式向乙方支付合同价款。
2.3 甲方支付合同价款的方式、时间、地点等需双方协商一致，并在合同中明确约定。
三、工期和交付3.1 工期：根据乙方提出的工期安排，双方商定工程的合理交付日期，并在合同中明确约定。
3.2 若因甲方原因，导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。
3.3 工程交付标准：乙方应按照甲方提供的图纸和设计要求，按时完成施工，保证工程质量符合相关标准，并经甲方验收合格后交付。
四、质量和保修期限4.1 施工质量：乙方必须按照相关国家标准和甲方提供的施工图纸、设计要求进行施工，确保施工质量符合要求。
4.2 乙方应保证施工工程在交付后的一定期限内不发生与构件设计和施工质量有关的重大故障，具体期限以合同约定为准。
4.3 如在保修期内发现工程质量问题，甲方有权通知乙方进行整改，并乙方在接到通知后应及时处理。
如乙方未能按要求进行整改的，甲方有权自行或委托第三方进行整改，并将整改费用从乙方应支付的合同价款中扣除。
五、违约责任5.1 任何一方不履行或延迟履行本合同约定的任何义务，将构成违约，对方有权要求违约方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
5.2 如一方发生违约，另一方有权提起诉讼，要求违约方承担相应法律责任。
六、知识产权保护6.1 乙方在施工过程中所使用的技术和知识产权应合法并受到国家法律的保护。
委托施工协议书范本
（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；
（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。
四、工程质量
4.1乙方应按照设计图纸、技术规范和双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
委托施工协议书范本
委托施工协议书范本
甲方（委托方）：__________
乙方（施工方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概述
1.1工程名称：__________
六、安全生产
6.1乙方应严格遵守国家和行业的安全生产法律法规，建立健全安全生产管理体系，确保施工过程中的安全生产。
6.2乙方应加强安全生产培训和教育，提高施工人员的安全意识，落实安全防护措施。
6.3甲方应对乙方施工过程中的安全生产进行监督，并对乙方安全生产工作的不足提出整改要求。
七、违约责任
7.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程预算：__________
二、委托事项
2.1甲方委托乙方按合同约定的标准、规模、内容和进度要求完成施工任务。
2.2乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规、标准规范进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
委托施工合同协议书范本（精选6篇）
委托施工合同协议书委托施工合同协议书范本（精选6篇）在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到协议书，签订协议书后则有法可依，有据可寻。
写协议书需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的委托施工合同协议书范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
委托施工合同协议书篇1发包方（甲方）：________承包方（已方）：________为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基储绿化及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
授权施工合同范本(通用6篇)
授权施工合同范本(通用6篇)授权施工合同范本第1篇发包方(甲方)：工程委托施工合同(单包)承包方(乙方)：身份证号码：本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。
双方就具体事宜达成以下协议：一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.承包范围：居室面积：居室间数：4.工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)二、承包方式：1.工期： ____天，自__年_月__日开工，于__年_月__日竣工。
2.工程承包价款：A.工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。
B.工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
3.承包信誉保证及质保条款：A.根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。
甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。
B.乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
4.工程质量及管理约定：A.乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。
B.工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。
B.乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。
结算时间为工程竣工验收后______天内。
6.双方其它约定：三、工程质量要求：按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。
若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
委托工程施工合同书范本
委托工程施工合同书范本合同编号：[填写合同编号]甲方（委托方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]鉴于甲方拟委托乙方进行[具体工程名称]的施工工作，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程内容]4. 工程规模：[描述工程规模]5. 工期要求：[明确工期起止日期]二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范执行，确保工程质量达到[具体质量标准]。
2. 对于工程中出现的任何质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到质量要求。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币[写明金额]元，包括材料费、人工费、管理费等所有费用。
2. 付款方式：[详细描述付款方式及时间节点]四、工程进度1. 乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工计划，确保工程按期完成。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时协商调整工期。
五、变更与索赔1. 工程变更须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 因变更导致的额外费用或延误工期，应由责任方承担相应责任。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 违约金的数额及损失赔偿的范围应在合同中明确。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁或向[指定法院]提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
委托组织施工合同范本
委托组织施工合同范本合同编号：_______签订日期：_______委托方（甲方）：_______承接方（乙方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担_______工程的施工事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程预算：_______二、合同工期2.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
2.2 工期顺延：因不可抗力、甲方原因等导致工程不能按期完成的，双方可协商顺延工期，具体顺延天数双方协商确定。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范要求。
3.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方要求和国家及行业相关标准进行自检、互检、交接检，确保工程质量符合要求。
四、合同价款4.1 本工程合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整），币种为人民币。
4.2 甲方支付乙方工程进度款的比例为：_______%。
4.3 乙方完成工程后，按照合同约定的质量标准通过甲方验收，甲方支付剩余的工程款。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需的水、电等基础设施，并负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，承担相关费用。
5.2 乙方应按照合同约定组织施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求，承担施工过程中出现的一切损失和责任。
5.3 甲方应按照合同约定支付乙方工程款，乙方应当按照约定进行施工。
六、违约责任6.1 甲方违约：甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
6.2 乙方违约：乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-1488-51施工合同委托范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity施工合同委托范本(完整版)备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方：_____乙方：_____立契约书人委建人_____(甲方)与建方_____(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：第一条房地标示：本契约房屋坐落在_____市_____区_____地号土地内定名“_____”，经暂编号_____区_____栋_____楼的房屋一户。
第二条房屋面积：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_____平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。
第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。
第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。
第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_____市政府_____局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。
第六条工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后_____月内工，自开工之日起_____工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。
但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。
(一)甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。
(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。
(三)因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。
(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。
第七条保固期限：本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固_____年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。
第八条甲方订购本房地总价款为人民币_____(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。
(一)房屋及装修价款为人民币_____(大写)元整。
(二)土地价款为人民币_____(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。
第九条付款办法：本契约房地总价为人民币_____(大写)元整，分为备款人民币_____(大写)元整，优惠贷款人民币_____(大写)元整，银行贷款人民币_____(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。
第十条贷款办法：本契约房屋甲方如须办理银行贷款时，应另行与乙方签委托代办贷款契约书及委任书以凭办理贷款事宜。
第十一条甲方如全部或一部分不履行本契约(第九条)所规定工程进度的定付款时，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_____天起，按日加付千分之一计算滞纳金，上项滞纳金于补交其应付款时一并付与乙方，如逾期滞纳达十五天，经乙方催告仍延不交付时，即视为甲方违约，乙方不得解除本契约及代办贷款委托书，代管印章委托书等与本契约有连带关系的约定，甲方同意将已缴的款项现金部分由乙方没收，以为抵偿乙方所受的损失，乙方并得将甲方所订购的房地另行出售与第三者或为其他处分，甲方绝无异议，甲方若依前条约定的付款规定，以票据支付时，甲方保证兑现，如有遭退票情形等，视为甲方未缴款，依前述约定方式处理。
第十二条本约房屋如乙方非因第五条的情形而逾期交屋时，其每逾一日按卖总价千分之一计算违约金与甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途发生纠葛不能出卖等情况时，除应将既收价款全数退还甲方外，并应赔偿所付价款同额的损害金予甲方作为乙方不履行本契约的损害赔偿总额。
倘因政府颁布禁建等不可归责于乙方的事由，致使乙方不能交付本契约房屋时，双方同意解除本契约，乙方应将甲方所缴付价款加计利息(按照银行一年期定期存款利息计算)退还甲方。
第十三条契约房屋已登记于甲方名义，如甲方违约拒付款项，经乙方催仍不交付时，甲方同意名义变更为乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。
第十四条甲方负责订购本房屋土地，其房屋产权及基地产权的移转登记事，乙方负责于本房屋建造完成，经政府主管单位发给使用执照，及甲方依约履行其义务后，乙方负责聘请代书与甲方共同委托统筹办理，甲方应按照乙方通知的时间内，将应提出的证件及在有关文件上盖章，连同各项税捐交与乙方或委托的代书以资办理。
甲、乙双方应负担的费用如下：(一)建筑物登记费、土地登记费、印花税、契税、监证费(或公证费用各项规费及代办产权登记费用由甲方负担。
(二)本契约土地移转过户前的土地价款及移转过户时发生的增值税由乙负担。
(三)本契约房地移转登记及质押贷款的抵押权设定登记移转规费，公定纸、印花税、保险费及代办手续费均由甲方负担。
(四)自领到使用执照之日起所发生的房屋税、地价税、工程受益费不论方已否迁入或抬头为任何一方，均由甲方负担如数缴清不得异议。
(五)以上各项应由甲方负担的费用，如由乙方先行垫付或代缴，甲方应数归还需要。
第十五条产权登记：本契约房地产权登记由乙方指定代理人，统一办理土移转登记，建物所有权登记及贷款抵押权设定登记等手续。
第十六条本契约房地，乙方保证产权清楚，绝无任何纠纷或设定他项权利象，如有任何纠葛，乙方应负责清理，不得损害甲方的利益。
第十七条甲方同意于本房屋完工并接通水电之日起，无论所开列单据的抬为任何一方，均就负担下列费用：(一)本户水电基本费用。
(二)本房屋自领得使用执照日起的房屋税。
(三)属于本房屋公共使用应由全体住户分担的水电费用。
(四)属于本建筑清洁保持、公共设施及设备的整理、操作与维护等事项应由全体住户分担的管理费用。
(五)本房屋有关公共管理费用的分担。
第十八条本契约房屋于建筑完成经主管机关发给使用执照后，甲方应付清列款项税费等，乙方始行交屋，甲方如不协办或迟延逾期的，致影响本契约各项产权登记或施工进度时视同违约，并应负赔偿乙方一切损失之责。
(一)缴付本约第十四条第一、三、四项约定应付的税捐。
(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。
(三)付清因逾期付款的滞纳金。
(四)付清本房屋的所有优惠贷款。
第十九条通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局第一次投递之日期为送达之日。
甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。
第二十条其他事项：(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。
(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。
(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。
第二十一条本契约的约束与效力：(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。
(二)本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。
第二十二条未尽事宜：本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。
第二十三条契约分存：上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。
特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。
第二十四条有关本契约的权义，双方同意以_____法院为管辖法院。
甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____代表人(签字)：_____ 代表人(签字)：_____住址：_____ 住址：_____身份证号码：_____ 身份证号码：_____ 电话：_____ 电话：__________年____月____日_____年____月____日签订地点：_____ 签订地点：_____这里填写您企业或者单位的信息Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。