建设工程施工合同示范文本索赔条款
施工合同范本工期索赔
施工合同范本工期索赔一、前言工期索赔是施工合同中常见的一种索赔方式，主要是指由于非承包商原因导致工程进度延误，从而给承包商造成的经济损失和信誉损失，承包商可以向业主或者发包人提出工期索赔。
为了规范工期索赔的办理，确保合同双方的合法权益，特制定本范本。
二、工期索赔的条件1. 合同中约定的工程进度计划和实际完成进度计划。
2. 由于非承包商原因导致工程进度延误，包括但不限于设计变更、发包人原因、恶劣天气、政策调整等。
3. 工期延误给承包商造成了经济损失和信誉损失。
三、工期索赔的办理1. 工期索赔的提出承包商发现工期延误情况后，应在合同约定的时间内向业主或者发包人提出工期索赔。
索赔通知书应包含以下内容：（1）索赔事由：简要说明导致工期延误的原因。
（2）索赔依据：提供相关合同条款、工程进度计划、实际完成进度计划等证明材料。
（3）索赔金额：计算工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。
（4）索赔期限：按照合同约定提出索赔的时间。
2. 工期索赔的审核业主或者发包人在收到工期索赔通知书后，应在合同约定的时间内对索赔事项进行审核。
审核内容包括：（1）核实工期延误的原因。
（2）核实工程进度计划和实际完成进度计划。
（3）核实工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。
3. 工期索赔的答复业主或者发包人在审核工期索赔后，应在合同约定的时间内向承包商发出工期索赔答复。
答复内容包括：（1）对工期索赔事项的认可程度。
（2）对索赔金额的认可程度。
（3）提出工期索赔的解决措施，如延长工期、支付违约金等。
四、工期索赔的解决1. 双方协商解决：双方根据合同约定和实际情况，就工期索赔事项进行协商，达成一致意见。
2. 调解解决：双方协商不成时，可向合同约定的调解机构申请调解。
调解机构应在调解期限内提出调解方案。
3. 仲裁解决：双方对调解方案不服或者调解失败时，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
仲裁机构根据实际情况作出裁决。
4. 诉讼解决：双方对仲裁裁决不服或者仲裁失败时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程索赔通用合同
工程索赔通用合同【合同标题】工程索赔通用合同【甲方（业主）】：________【乙方（承包商）】：________鉴于甲乙双方就________工程项目（以下简称“本工程”）的建设达成合作意向，现根据相关法律法规和实际情况，就工程索赔事项订立本合同，以便在发生索赔事件时，双方能够依据本合同的约定进行处理。
一、索赔条件1. 当工程实施过程中出现下列情形之一，导致乙方实际成本增加或工期延误时，乙方有权向甲方提出索赔：- 因甲方原因导致的设计变更；- 因甲方提供的材料、设备不符合合同约定；- 因甲方原因导致的施工中断或效率降低；- 法律法规变化或政策调整；- 不可抗力因素；- 其他合同约定的情形。
二、索赔程序1. 乙方应在知悉或应当知悉索赔事件发生之日起_____日内，书面通知甲方索赔意向，并说明索赔理由及相关证明材料。
2. 乙方应在索赔事件发生之日起_____日内，提交详细的索赔报告，包括但不限于索赔金额、计算依据、相关证据材料等。
3. 甲方收到索赔报告后，应在_____日内进行审核，并与乙方协商确定是否接受索赔及索赔金额。
三、索赔处理1. 甲方对乙方提出的合理索赔请求，应予以接受，并在双方确认的索赔金额基础上进行调整。
2. 若甲方不接受乙方的索赔请求，应提供充分的理由，并可要求乙方提供进一步的证据。
3. 若双方对索赔的处理意见不一致，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
四、法律适用与争议解决1. 本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：__________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：__________________日期：____年____月____日。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。
2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。
二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。
3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。
三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。
2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。
3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。
4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。
四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。
2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。
3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。
2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。
3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
六、结语。
建设工程索赔合同范文
建设工程索赔合同范文甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的工程项目（以下简称“项目”）的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目总投资：__________________1.5 工程内容：____________________二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，甲方按照实际完成工程量支付相应的工程款。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的90%。
（4）甲方应在支付工程款时，扣除乙方已支付的预付款。
三、工程质量3.1 乙方应按照约定的标准和质量要求进行施工，确保工程质量达到国家相关标准和规范要求。
3.2 乙方应承担因施工原因造成的质量问题的一切责任，并负责修复和返工。
3.3 甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，乙方应积极配合。
四、工程进度4.1 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.2 乙方应提前向甲方报告工程进度情况，如需调整工期，应与甲方协商一致。
五、安全生产5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产要求进行施工，确保施工现场的安全生产。
5.2 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。
六、合同的解除和终止6.1 在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。
6.2 合同履行完毕，双方办理验收手续，结清款项后，合同即告终止。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
施工合同索赔报告
施工合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规，为了保障工程建设项目的顺利进行，明确各方权益，降低合同纠纷风险，提高投资效益，施工合同成为了工程建设中不可或缺的法律文件。
然而，在合同履行过程中，由于各种原因，合同纠纷问题时有发生。
为了维护合同双方的合法权益，特此提出本次施工合同索赔报告。
二、索赔背景1. 工程概况本项目为某地一项重点建设项目，主要包括土建工程、安装工程、装饰工程等。
合同总价约为XX亿元，合同工期为XX个月。
2. 合同签订甲乙双方于XX年XX月XX日签订了《施工合同》，明确了工程范围、合同价格、工期、质量标准等条款。
3. 合同履行合同签订后，乙方按照合同约定，组织施工队伍、设备、材料等资源，全面开展施工工作。
然而，在合同履行过程中，乙方遇到了如下问题：（1）设计变更频繁，导致工程进度受到影响；（2）甲方提供的施工图纸、技术资料不齐全，导致施工过程中出现质量问题；（3）甲方付款不及时，影响乙方施工资金的正常周转；（4）甲方原因导致的工程延期，使乙方遭受经济损失。
三、索赔依据1. 合同条款根据《施工合同》相关条款，甲方应按约定提供施工图纸、技术资料，并保证其准确性、完整性。
甲方付款不及时、设计变更频繁以及工程延期等行为，已构成甲方违约。
2. 法律法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，为本次索赔提供了法律依据。
3. 事实证据乙方提交的施工记录、财务报表、延期通知等证据，均能证明乙方在合同履行过程中遭受了经济损失。
四、索赔金额及工期顺延1. 甲方付款不及时，导致乙方施工资金的正常周转受到影响，乙方请求甲方支付逾期付款利息XX万元；2. 甲方设计变更频繁，导致工程进度受到影响，乙方请求顺延工期XX个月；3. 甲方原因导致的工程延期，使乙方遭受经济损失，乙方请求甲方赔偿损失XX万元；4. 甲方提供的施工图纸、技术资料不齐全，导致施工过程中出现质量问题，乙方请求甲方承担修复费用及赔偿损失XX万元。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期与进度1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准：________________2. 验收程序：________________五、合同价款与支付1. 合同总价：________________2. 支付方式：________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务：________________2. 乙方权利与义务：________________七、变更与解除1. 合同变更：________________2. 合同解除：________________八、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果，可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款：________________2. 知识产权：________________3. 其他未尽事宜，双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）乙方（承包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款（1）建设工程施工合同通用条款（示例）一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：________________四、质量标准1. 质量要求：________________2. 质量检验：________________五、价款与支付1. 合同价款：________________2. 工程变更价款：________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：________________2. 乙方权利义务：________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式：________________2. 材料设备质量标准：________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收：________________2. 结算：________________九、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________十、争议解决1. 争议解决方式：________________十一、其他约定________________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程合同索赔报告
建设工程合同索赔报告一、前言根据我国相关法律法规，为维护合同双方的合法权益，确保工程建设的顺利进行，特此就本项目合同履行过程中出现的索赔事项，向贵公司提交此份索赔报告。
本报告旨在客观、公正地反映事实真相，依据合同条款和相关法律法规，合理主张我公司的权益。
二、工程概况1. 工程名称：XXXX建设工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程合同金额：XXXX万元5. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日6. 合同履行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 贵公司未按合同约定及时支付工程进度款，导致工程进度受到影响，我公司遭受经济损失。
2. 贵公司在合同履行过程中，擅自变更设计，增加工程量，使我公司承担额外施工费用。
3. 贵公司未能提供施工所需的水、电、通信等基础设施，影响工程施工进度和质量。
4. 贵公司在合同履行过程中，未能按照约定履行合同义务，导致工程延期交付。
5. 贵公司未能按照合同约定支付违约金，损害我公司合法权益。
四、索赔依据1. 合同条款：根据合同条款，贵公司应按工程进度及时支付工程进度款。
2. 法律法规：我国《合同法》规定，当事人应当履行合同约定的义务，违反合同义务应当承担违约责任。
3. 事实证据：有我公司提交的工程进度报告、费用支出凭证、延期交付证明等证据。
五、索赔金额及工期顺延1. 工程进度款支付延误导致的损失：XXXX万元2. 额外施工费用：XXXX万元3. 工期顺延：XXXX天4. 违约金：XXXX万元六、解决方案1. 贵公司应及时支付工程进度款，确保工程顺利进行。
2. 贵公司应按照合同约定履行合同义务，确保工程按期交付。
3. 贵公司应支付违约金，赔偿我公司经济损失。
4. 贵公司应承担因变更设计导致的额外施工费用。
5. 贵公司应保证施工所需的水、电、通信等基础设施及时到位。
七、结论根据合同履行过程中出现的问题，我公司依据合同条款和相关法律法规，提出了合理的索赔要求。
施工合同索赔样板
施工合同索赔样板尊敬的发包方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，以及双方签订的《xxx施工合同》（以下简称“合同”），就本合同执行过程中发生的下列事项，我方正式向贵方提出索赔：一、索赔事项1. 由于贵方原因，导致工程进度延误，给我方造成了额外的人工、材料、设备等成本支出。
2. 贵方在合同约定的工期内未完成相关手续，导致工程停工，给我方造成了经济损失。
3. 贵方提供的施工图纸和设计文件存在缺陷，导致施工过程中出现返工，增加了我方的施工成本。
4. 贵方在合同履行过程中，未按照约定支付工程进度款，给我方造成了资金压力。
5. 由于不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等，导致工程进度延误，给我方造成了额外成本支出。
二、索赔依据1. 合同条款：双方签订的合同中明确规定了工程进度、付款时间等条款，贵方未按约定履行，给我方造成了损失。
2. 法律法规：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定，贵方应承担因未履行合同而产生的法律责任。
3. 事实证据：包括施工记录、财务报表、停工证明、图纸缺陷证明等，证明我方损失的具体数额和原因。
4. 不可抗力因素：如有自然灾害、社会事件等，应按照合同约定和相关法律法规处理。
三、索赔金额和工期补偿1. 人工费、材料费、设备费等额外成本支出：根据实际发生费用，按照合同约定的分摊比例计算。
2. 利润损失：根据合同约定的利润率和工程进度，计算因工期延误导致的利润损失。
3. 利息损失：根据合同约定的利率和工期延误时间，计算因进度款未支付导致的利息损失。
4. 反索赔：如贵方有证据证明我方存在过错，应按照实际情况进行赔偿。
四、索赔程序1. 发出索赔意向通知：在得知索赔事件发生后，我方将在合同约定的时间内向贵方发出索赔意向通知。
2. 提交索赔报告：在发出索赔意向通知后，我方将在合同约定的时间内向贵方提交详细的索赔报告，包括证据和计算依据。
3. 协商解决：双方就索赔事项进行协商，争取达成一致解决方案。
建筑施工合同索赔格式
建筑施工合同索赔格式一、前言根据XX项目建筑施工合同（以下简称“合同”）的约定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，共同完成了合同约定的工程。
现由于某些原因，甲乙双方在合同执行过程中产生了若干争议，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方决定就相关争议事项进行索赔。
为确保索赔的合法性、合规性和完整性，特制定本索赔格式。
二、索赔事项1. 索赔事项一：甲方逾期支付工程款（1）事实和理由：根据合同约定，甲方应按照工程进度支付工程款。
然而，自XX年XX月XX日至索赔提出之日，甲方累计逾期支付工程款XX万元。
甲方逾期支付工程款的行为已严重违反了合同约定，给乙方造成了资金周转困难，影响了工程的正常进行。
（2）索赔金额和期限：乙方要求甲方支付逾期支付的工程款XX万元，自逾期之日起至实际支付之日止的利息XX万元。
同时，乙方要求甲方支付因逾期支付工程款而导致的额外费用XX万元。
2. 索赔事项二：甲方变更设计导致工程量增加（1）事实和理由：在合同执行过程中，甲方根据自身需要，多次变更设计，导致工程量增加。
根据合同约定，设计变更应提前征得乙方同意，并按照合同约定进行工程量的增减和价款的调整。
然而，甲方在未征得乙方同意的情况下，擅自变更设计，给乙方造成了工程量的增加和施工进度的延误。
（2）索赔金额和期限：乙方要求甲方按照合同约定支付因设计变更导致的工程量增加部分的价款XX万元。
同时，乙方要求甲方支付因设计变更导致的额外费用XX万元。
3. 索赔事项三：甲方原因导致工期延误（1）事实和理由：根据合同约定，工程竣工日期为XX年XX月XX日。
然而，由于甲方原因，如设计变更、甲方审批延误等，导致工程进度受到影响，实际竣工日期为XX年XX月XX 日。
甲方原因导致的工期延误已严重违反了合同约定，给乙方造成了人员、设备等资源的浪费。
（2）索赔金额和期限：乙方要求甲方支付因工期延误导致的额外费用XX万元，包括但不限于人员、设备等资源的浪费。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程合同索赔合同
建设工程合同索赔合同建设工程合同索赔是工程项目管理中不可或缺的一环，它涉及到合同双方在面对不可预见事件或违约情况时的权利与义务。
为了确保索赔过程的透明性和公正性，制定一份标准化的索赔合同范本是必要的。
以下内容将展示一份典型的建设工程合同索赔合同范本。
一、合同基本信息本索赔合同（以下简称“本合同”）由甲方（建设单位）与乙方（承包单位）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，基于双方签订的建设工程合同（以下简称“原合同”），就工程项目实施过程中发生的索赔事项达成如下协议。
二、索赔原因与依据甲方提出索赔的原因为_______（详细描述索赔原因），该原因符合原合同第___条的规定。
根据该条款，甲方有权向乙方提出索赔。
三、索赔金额与计算方式甲方根据原合同规定及实际损失，计算出索赔金额为人民币_______元。
详细的计算方式和依据见附件《索赔金额计算明细表》。
四、索赔期限与程序乙方应在接到甲方索赔通知之日起____天内对索赔金额进行核实，并在核实无误后的____天内支付索赔款项。
若乙方对索赔有异议，应在接到索赔通知后____天内提出书面异议，并说明理由。
五、责任与义务1. 乙方应按本合同规定的时间、数额支付索赔款项。
2. 甲方应提供真实、准确的索赔证明材料。
3. 双方应协商一致，共同推进索赔事项的合理解决。
六、争议解决如双方在索赔过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件本合同附件包括但不限于《索赔金额计算明细表》、《原合同》复印件等，与本合同具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
建筑工程合同索赔案例
案例一:某国家机关新建一办公楼,建筑面积500０0m2,通过招投标手续，确定了由某装饰公司进行室内精装修施工，并及时签署了施工合同。
双方签订施工合同后,该装饰公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位,并与其签订了劳务分包合同,在合同中明确了双方的权利和义务．在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款,该装饰公司以此为由，在合同有明确约定的情况下,拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。
案例二某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。
合同工期为３８天。
由于该项目急于投入使用，在合同中规定,工期每提前(或拖后）１天奖励(或罚款)５00０元。
乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（如图所示）,并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1:在房屋基坑开挖后,发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为１0个工日。
地质复查后, 根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加直接费4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长３天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。
由此造成增加用工3０工日，材料费1。
2万元,机械台班费３00０元，发射塔基础作业时间拖延2天．事件3:在房屋主体施工中，因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该项工作作业时间延长2天。
事件４：在房屋装修施工基本结束时,甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义, 要求乙方进行剥漏检查。
检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围,乙方根据甲方代表的要求进行返工处理,合格后甲方代表予以签字验收.该项返工及覆盖用工20个工日,材料费为10０0元。
因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。
事件５:在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新购买合格线材。
施工合同范本_索赔金额
施工合同范本索赔金额甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，并约定以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程总投资：__________二、合同双方2.1 甲方（发包方）指派__________为甲方代表，负责监督、管理工程进度、质量、安全、投资控制等工作。
2.2 乙方（承包方）指派__________为乙方代表，负责施工组织、人员管理、材料供应、设备配置等工作。
三、合同价格3.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方在合同签订后__________日内，向甲方提交工程预付款申请，甲方应在接到申请后__________日内核实并支付预付款，预付款比例为合同总价款的__________%。
3.3 工程进度款按工程实际进度分阶段支付，具体支付时间及比例由双方在补充协议中约定。
3.4 合同价款调整：（1）工程变更引起的合同价款调整，按照甲乙双方确认的变更工程量及单价执行。
（2）工程量偏差超过合同约定的范围，按照合同约定的方法计算合同价款调整。
（3）法律法规、政策变化引起的合同价款调整，按照相关政策规定执行。
四、工期及质量4.1 合同约定的工期为__________日。
4.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
4.3 工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范要求。
4.4 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
五、安全生产5.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、施工现场安全管理规定，做好施工现场的安全生产管理工作。
施工合同索赔文件
施工合同索赔文件一、前言根据施工合同编号：[XXXXXX]，以下简称“本合同”，我方（以下简称“索赔方”）因贵方（以下简称“被索赔方”）违反合同规定，给我方造成了经济损失和额外费用。
依据合同条款及相关法律法规，现向贵方提出索赔，并要求贵方承担相应的赔偿责任。
二、索赔事由1. 合同履行过程中，被索赔方未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致我方无法按计划进行后续工作，产生了逾期费用。
2. 被索赔方在施工过程中，未能严格按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量问题，我方不得不花费额外费用进行修复。
3. 被索赔方在合同履行过程中，未能按照约定提供施工所需的原材料，导致工程进度受阻，我方不得不承担因此产生的额外费用。
4. 被索赔方在合同履行过程中，未能按照约定提供施工设备，导致工程进度受阻，我方不得不承担因此产生的额外费用。
5. 被索赔方在合同履行过程中，未能按照约定提供技术支持和服务，导致工程进度受阻，我方不得不承担因此产生的额外费用。
三、索赔依据1. 本合同的相关条款，包括但不限于合同履行、工程质量、违约责任等方面。
2. 中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。
3. 双方在合同履行过程中形成的书面文件、电子邮件、传真等，包括但不限于工程进度报告、质量报告、会议纪要等。
4. 双方在合同履行过程中的口头约定和行为，包括但不限于双方代表在施工现场的沟通、协调等。
四、索赔金额和赔偿方式1. 逾期费用：根据合同约定，被索赔方应承担逾期费用，具体金额根据逾期天数和合同约定金额计算。
2. 修复费用：根据合同约定，被索赔方应承担工程质量问题的修复费用，具体金额根据修复工程量和合同约定金额计算。
3. 额外费用：根据合同约定，被索赔方应承担因未能提供施工所需原材料、设备、技术支持和服务而产生的额外费用，具体金额根据实际发生费用和合同约定金额计算。
4. 赔偿方式：被索赔方应在收到索赔通知书后30日内，按照本索赔文件的要求，向我方支付索赔金额。
2017建设工程施工合同索赔条款
2017建设工程施工合同索赔条款建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中包含了施工企业索赔及除斥期间的相关条款。
1、1.6款：如果因为发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加或工期延误，那么按照第7.5.1项的约定办理。
2、1.9款：处理化石、文物的索赔（费用、工期索赔，开工前、施工中的索赔）由于发包人、监理人和承包人没有按照有关政府行政管理部门的要求采取妥善的保护措施，而导致费用增加或工期延误时，费用和（或）工期由发包人承担。
3、1.10款：满足交通运输需要的索赔（费用、工期索赔，开工前的索赔）发包人应负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
如果场外交通设施无法满足工程施工需要，那么由发包人负责完善并承担相关费用。
发包人还应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。
4、1.11款：知识产权的索赔（费用索赔，开工前、施工中的索赔）如果因为发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权，那么由发包人承担责任。
5、2.4款：施工现场、施工条件和基础资料提供的索赔（费用、工期索赔，开工前的索赔）如果因为发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料，那么由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
6、3.4款：承包人现场查勘的索赔（费用、工期索赔，施工中的索赔）承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
7、3.7款：履约担保的索赔（费用索赔，施工中的索赔）如果非因承包人原因导致工期延长，那么继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
8、4.3款：监理人指示的索赔（费用、工期索赔，施工中的索赔）监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。
工程合同赔偿条款
工程合同赔偿条款第一条违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程进度，应按每延误一日，向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或重做，直至达到质量要求；如造成甲方损失，应予以赔偿。
第二条不可抗力1. 因不可抗力导致不能履行或者完全履行合同的，受影响一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。
2. 不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。
若不可抗力事件持续超过60天，任何一方均有权解除合同。
第三条赔偿责任限制1. 除非另有证据证明，否则任何一方的赔偿责任总额不得超过该方从合同中获得的总收益。
2. 若一方违反保密义务，应承担由此给对方造成的一切损失的赔偿责任。
第四条争议解决1. 合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
2. 争议期间，除涉及争议部分外，合同其他条款仍应继续履行。
第五条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同时，建议由专业法律人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
在实际操作中，工程合同的赔偿条款应当细致、明确，避免模糊不清导致后续纠纷。
同时，双方应当本着公平、公正的原则，确保合同条款的合理性，以维护各自的合法利益。
合同的履行过程中，双方都应保持沟通，及时处理可能出现的问题，以免造成不必要的损失。
建设工程合同管理与索赔(10个案例分析)
合同管理与索赔案例(一)《案例1》某建筑工程采用邀请招标方式业主在招标文件中要求：(1)项目在21个月内完成，(2)采用固定总价合同，(3)无调价条款。
承包商投标报价364000美元，工期24个月。
在投标书中承包商使用保留条款，要求取消固定价格条款，采用浮动价格。
但业主在未同承包商谈判的情况下发出中标函，同时指出：（1）经审核发现投标书中有计算错误，共多算了7730美元。
业主要求在合同总价中减去这个差额，将报价改为356270(即364000－7730)美元。
（2）同意24个月工期。
（3）坚持采用固定价格。
承包商答复为：(1)如业主坚持固定价格条款，则承包商在原报价的基础上再增加75000美元。
(2)既然为固定总价合同，则总价优先，计算错误7730美元不应从总价中减去。
则合同总价应为439000(即364000＋75000)美元。
在工程中由于工程变更，使合同工程量又增加了70863美元。
工程最终在24个月内完成。
最终结算，业主坚持按照改正后的总价356270美元并加上的工程量增加的部分结算，即最终合同总价为427133美元。
而承包商坚持总结算价款为509863(即364000＋75000＋70863)美元。
最终经中间人调解，业主接受承包商的要求。
案例分析：(1)对承包商保留条款，业主可以在招标文件，或合同条件中规定不接受任何保留条款，则承包商保留说明无效。
否则业主应在定标前与承包商就投标书中的保留条款进行具体商谈，做出确认或否认。
不然会引起合同执行过程中的争执。
(2)对单价合同，业主是可以对报价单中数字计算错误进行修正的，而且在招标文件中应规定业主的修正权，并要求承包商对修正后的价格的认可。
但对固定总价合同，一般不能修正，因为总价优先，业主是确认总价。
(3)当双方对合同的范围和条款的理解明显存在不一致时，业主应在中标函发出前进行澄清，而不能留在中标后商谈。
如果先发出中标函，再谈修改方案或合同条件，承包商要价就会较高，业主十分被动。
合同索赔工程
合同索赔工程
一、标题
《关于（项目名称）工程项目合同索赔的协议书》
二、前言
鉴于甲乙双方于（签订日期）签订了《（项目名称）工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因（简述索赔原因，如工程变更、延期、质量问题等），经双方协商一致，特此签订本协议。
三、索赔内容及依据
1. 甲方因（具体原因）向乙方提出索赔，索赔金额为人民币（大写）（数字）。
2. 索赔依据：（列举相关法律、法规、政策、规范、标准等依据，如《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同管理办法》等）
四、双方权利和义务
1. 甲方应当按照本协议约定支付索赔款项，并承担相应的违约责任。
2. 乙方应当按照本协议约定承担赔偿责任，并在收到索赔款项后按照原合同约定继续履行合同。
3. 双方应共同协助处理与本协议有关的争议，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可另行签订补充协议。
4. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。
六、签署
甲方（单位全称）：
法定代表人（签字）：
乙方（单位全称）：
法定代表人（签字）：
签订日期：年月日
以上是一份合同索赔工程范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
在编写合同索赔文件时，应注意以下几点：
1. 语言要简洁明了，避免使用模糊不清的词汇。
2. 要明确双方的权利和义务，确保各自的利益得到保障。
3. 要注明索赔依据，如相关法律、法规、政策等。
4. 要注明签署日期，以便确认协议的生效时间。
施工合同索赔协议
施工合同索赔协议一、背景及目的1.1 本协议（以下简称“本协议”）由以下双方（以下简称“双方”）于日期签订：甲方：（全称），以下简称“甲方”；乙方：（全称），以下简称“乙方”。
1.2 甲方为（工程名称）项目的业主，乙方为该项目的施工单位。
1.3 由于乙方在施工过程中遇到了一些特殊情况，导致合同价款和工程进度受到影响，因此双方就索赔事项进行友好协商，达成本协议。
1.4 本协议的目的是明确双方在此次索赔事件中的权利和义务，确保工程的顺利进行。
二、索赔事项及理由2.1 乙方在施工过程中遇到了（简述遇到的问题，如：设计变更、施工现场条件变化等），导致合同价款的增加和工程进度的延误。
2.2 乙方为解决上述问题，投入了额外的人力、物力和财力，因此要求甲方给予相应的经济补偿。
2.3 乙方根据合同条款及有关法律法规，认为有权向甲方提出索赔。
三、索赔金额及支付方式3.1 经双方协商，甲方同意向乙方支付索赔金额为（金额），用于补偿乙方因遇到特殊情况所增加的成本和损失。
3.2 甲方应在协议签订后的（时间）内，将索赔金额支付给乙方。
支付方式为（支付方式，如：银行转账、现金支付等）。
四、双方义务4.1 甲方承诺在支付索赔金额后，不再就此次索赔事件向乙方提出任何索赔。
4.2 乙方承诺在收到索赔金额后，不再就此次索赔事件向甲方提出任何索赔。
4.3 双方应继续履行合同约定的其他条款，确保工程的顺利进行。
五、保密条款5.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2 本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议所涉索赔事件解决完毕后终止。
六、争议解决6.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-1999-0201）对索赔的时限、程序、依据的规定及提供索赔机会的条款建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规，结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本，制定了《建设工程施工台同(示范文本)》（GF-1999-0201）(以下简称《示范文本》)。
《示范文本》的推行，为开展施工索赔创造了条件。
一、《示范文本》第二部分通用条款第36条专门制定了索赔条款这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。
在履行合同时，必须予以足够的重视。
现全文抄录如下：36．索赔 36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28
天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
从上述内容足以说明证据是索赔的关键。
证据不足或没有证据，索赔是不能成立的。
证据是在施工过程中，也就是合同履行中产生的，常见的可以索赔的证据除合同文本外有如下多种： l．投标文件。
投标文件是组成施工合同的重要部分，其内容包括承发包双方的
要约和承诺，在索赔要求中可以直接作为证据；2．会议纪要。
在施工过程中发包人、承包人、监理人及有关方面针对工程召开的一切会议的纪要。
但纪要要经过参与会议的各方签认，或由发包人或其代理人签章发给承包企业才有法律效力； 3．往来信件。
合同双方的往来信件，特别是对承包企业提出问题的答复信或认可信等； 4．指令或通知。
发包人驻工地代表或监理工
程师发出的各种指令、通知，包括工程设计变更、工程暂停等指令； 5．施工组织设计。
这是指包括施工进度计划在内，并经发包人驻工地代表或监理工程师批准的施工组织设计或施工方案； 6．施工现场的各种记录。
如施工记录、施工日报、工长日记、检查人员日记或记录，以及经发包人驻工地代表或监理工程师签认的工程中停电、停水、停气和道路封闭、开通记录或证明等；7．工程照片。
这是指注明日期，可以直观的工程照片； 8．气象资料。
现场每日天气状况记录。
请发包人驻工地代表或监理工程师签证的气象记录； 9．各种验收报告。
如隐蔽工程验收报告、中间验收工程报告、材料实施报告以及设备开箱验收报告等： 10．建筑材料的采购、运输、保管和使用等方面的原始凭证；11．政府主管工程造价部门发布的材料价格信息、调整造价的方法和指数等； 12．各种可以公开的成本和会计资料； 13．国家发布的法律、法令和政策文件，特别是涉及工程索赔的各类文件，一定要注意积累。
在索赔管理中，除了及时提出和注意收集证据外，还要保证提出的索赔报告的真实性、全面性和证据的法律效力。
采取摆事实、讲道理，利用公关手段，力争索赔成功。
二、《示范文本》提供索赔机会的条款
工期费用序号条款索赔的基础、理由或权利延长
增加发包人要求承包人需要特殊保密的措施费，由发包人 1 4 √承担工程师指令错误发生的费
用、给承包人造成的损失，√√ 2 6．2 由发
包人承担因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造√√ 3 7．3 成承包人费用增加发包人未能完成其义务(9项工作)，造成延误，赔偿√√ 4 8．3 承包人损失 5 12．2 发包人因其自身原因，推迟工作√√ 6 12 因发包人原因暂停施工√√ 7 13 工期延误条款(7种情况) √√发包人要求工程部分或全部达到优良的标准√√
8 15 工程质量因发包人原因达不到约定条件√√
工程因工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的
√√返工、修改 9 16 工程师影响施工正常进行的，如检验为合格，由发包√√人承担追加合
同价款工程师要求重新检验，如工程合格，则工期延长，费√√ 10 18 用增加由于设计原因试车
达不到验收要求，发包人负责修改√√设计
11 19．5 由于设备制造原因试车达不到验收要求，且设备为发√√包人采购√12 23．3 合同价款调
整款(4种情况) √√13 27．4 发包人供应材料、设备延误或不合格√√14 29．1 设计变更√39．3-(4) √15 不可抗力√(5)(6) √16 43．2 工程施工发现地下障碍和文物而采取的保护措
施√因发包人原因，解除合同，由发包人按合同
支付已完√17 44．6 工程价款和赔偿承包人有关损失。