工程合同管理师试卷(最新版)
工程合同管理试题和答案
工程合同管理试题和答案一、选择题（每题2分，共10分）1. 工程合同中，通常不具备法律效力的是：A. 正式签订的合同文本. 双方签字盖章的协议书C. 未经公证的合同草案D. 附加的合同条款答案：C2. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同拟定. 合同审查C. 合同履行D. 合同终止答案：D3. 在工程合同中，如果一方违约，另一方有权采取的措施不包括：A. 要求继续履行. 要求赔偿损失C. 直接解除合同D. 要求支付违约金答案：C4. 工程合同中的变更通常需要：A. 双方协商一致. 第三方机构审批C. 法院判决D. 行政命令答案：A5. 工程合同争议解决的首选方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商答案：D二、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程合同管理的主要职责。
答案：工程合同管理的主要职责包括确保合同条款的合法性和合理性，监督合同的执行情况，处理合同变更和索赔，以及解决合同争议等。
具体来说，管理者需要对合同条款进行详细解读，确保所有条款都符合法律法规的要求，并且在实际操作中可行。
在合同执行过程中，管理者要跟踪项目的进度，确保各方按照合同约定履行职责。
如果出现变更或者争议，管理者应及时介入，通过协商或者其他方式解决问题。
2. 描述工程合同变更的一般流程。
答案：工程合同变更的一般流程如下：变更方提出变更请求，并说明变更的原因和内容；双方就变更内容进行协商，达成一致意见；根据协商结果修改合同条款，并由双方签字确认；将变更后的合同条款纳入项目管理中，确保变更得到有效执行。
在整个过程中，应确保变更的合法性和合理性，避免因变更引起的争议。
3. 如何处理工程合同中的索赔问题？答案：处理工程合同中的索赔问题时，首先要明确索赔的原因和依据，判断索赔是否合理；计算索赔的金额或者损失，确保索赔的公正性；与对方进行沟通，尝试通过协商解决问题；如果协商不成，可以根据合同条款选择调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案单选题（共45题）1、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.14B.28C.56D.90【答案】 D2、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】 D3、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。
一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。
A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销【答案】 B4、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。
关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】 D5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】 B6、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。
监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8B.12D.24【答案】 D7、ECC 共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】 A8、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。
工程合同管理试题(带答案)7篇
工程合同管理试题(带答案)7篇篇1一、填空题1. 《建设工程施工合同》是______年颁布的，自______年______月______日起施行。
2. 《建设工程施工合同》由______部分构成，包括______个专用条款。
3. 《建设工程施工合同》规定了合同的______、______、______、______和变更等主要内容。
4. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到______的重要依据。
5. 工程质量验收规范包括______、______、______、______和验收规范等。
6. 工程质量验收规范中，对于结构安全、耐久性和使用功能等方面都有明确的规定。
7. 工程质量验收规范中，对于结构安全的规定主要包括______、______和______等。
8. 工程质量验收规范中，对于耐久性的规定主要包括______、______和______等。
9. 工程质量验收规范中，对于使用功能的规定主要包括______、______和______等。
10. 工程质量验收规范中，对于验收规范的规定主要包括______、______和______等。
二、选择题1. 下列关于《建设工程施工合同》的说法中，正确的是（）A. 《建设工程施工合同》是自愿签订的合同B. 《建设工程施工合同》是双方协商一致的合同C. 《建设工程施工合同》是格式合同D. 《建设工程施工合同》是官方制定的合同2. 下列关于《建设工程施工合同》专用条款的说法中，正确的是（）A. 专用条款是合同的主要部分B. 专用条款是合同的补充部分C. 专用条款是双方协商一致的条款D. 专用条款是官方制定的条款3. 下列关于《建设工程施工合同》主要内容的说法中，正确的是（）A. 合同规定了工程的发包方和承包方B. 合同规定了工程的开工日期和竣工日期C. 合同规定了工程的价款支付方式D. 合同规定了工程的验收标准和程序4. 下列关于工程质量验收规范的说法中，正确的是（）A. 工程质量验收规范是评价工程质量是否达到合格的重要依据B. 工程质量验收规范包括结构安全、耐久性和使用功能等方面的规定C. 工程质量验收规范中对于结构安全的规定主要包括抗震性能、承载力和变形能力等D. 工程质量验收规范中对于耐久性的规定主要包括抗腐蚀性能、耐久年限和维修保护等5. 下列关于《建设工程施工合同》变更的说法中，正确的是（）A. 合同变更是指对合同内容的部分修改或补充B. 合同变更必须经过双方的协商一致并签订书面协议C. 合同变更不影响双方的权利和义务关系D. 合同变更后，原合同内容继续有效三、简答题1. 请简述《建设工程施工合同》的主要构成部分及其内容。
工程合同管理考试卷
工程合同管理考试卷一、选择题部分（每题2分，共40分）选择题主要测试考生对工程民法典律知识、条款解读以及风险控制等方面的基础理解能力。
题目覆盖了从民法典基本原理到具体案例分析等多个层面，以确保考生能够全面掌握工程合同管理的关键知识点。
二、判断题部分（每题1分，共10分）判断题环节着重考察考生对工程合同中常见条款的正确性进行快速判断的能力。
这部分内容简明扼要，但需要考生具备扎实的法律条文记忆和准确的逻辑判断力。
三、案例分析题（每题10分，共30分）案例分析是考核考生综合运用所学知识解决实际问题的重要环节。
考生将面对几个典型的工程项目情境，需要依据自己的理解分析问题所在，并提出合理的解决方案。
此部分不仅检验理论知识，还考查实务操作能力和临场应变能力。
四、论述题（每题15分，共20分）在论述题中，考生需展示自己对工程合同管理领域的深入见解。
题目可能会涉及对某一热点问题的评论，或是对特定管理策略的评估。
这一部分要求考生有较强的语言组织能力和严密的逻辑推理能力。
考试注意事项：1. 请考生仔细阅读每个题目的要求，确保答案准确、完整。
2. 对于案例分析和论述题，条理清晰、论据充分是非常关键的。
3. 时间管理至关重要，请合理分配答题时间，确保所有题目都能得到妥善回答。
4. 遵守考场纪律，诚信应考。
总结：本次发布的工程合同管理考试卷范本，旨在通过模拟真实考试环境，帮助考生查漏补缺，全面提升自己的合同管理水平。
我们希望通过这样的方式，能够培养出更多专业、高效的工程合同管理人才，为建筑行业的发展贡献力量。
2024年工程合同管理考试
选择题工程合同管理中，关于合同变更的描述，下列哪项是正确的？A. 合同变更无需经过双方协商一致B. 合同变更仅适用于工程范围变更C. 合同变更可能导致合同价款和工期的调整D. 合同变更只需口头通知对方即可下列哪项不属于工程合同违约责任的承担方式？A. 继续履行B. 赔偿损失C. 赔礼道歉D. 支付违约金在工程合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法继续履行，下列说法正确的是？A. 双方均有权解除合同B. 只有受损方有权解除合同C. 合同自动终止，无需任何操作D. 双方需协商新的履行方式关于工程合同争议的解决方式，以下哪项是错误的？A. 可以通过仲裁解决B. 必须通过诉讼解决C. 可以在合同中约定争议解决方式D. 仲裁裁决具有法律效力在工程合同中，关于质量保证期的描述，正确的是？A. 质量保证期与工程保修期相同B. 质量保证期不得低于工程保修期C. 质量保证期由业主单方决定D. 质量保证期是合同生效后自动生效的填空题工程合同管理中，合同变更应遵循__________的原则，确保双方利益得到保障。
工程合同中通常包括工程范围、工程价款、工期、质量标准、__________等条款。
在工程合同履行过程中，如发生合同变更，应及时通知对方并签订__________，以确保合同变更的合法性。
工程合同争议的解决方式通常包括协商、调解、__________和诉讼等。
工程合同中的质量保证期是指从工程竣工验收合格之日起，承包人对工程质量的保证期限，一般不得低于__________年。
简答题简述工程合同管理中合同变更的主要内容和程序。
分析工程合同违约责任的主要形式及其适用条件。
讨论工程合同争议解决方式的优缺点，并说明选择争议解决方式时应考虑的因素。
简述工程合同中质量保证期的意义及其与工程保修期的关系。
论述在工程合同履行过程中，如何有效管理合同变更，确保工程顺利进行。
工程合同管理师试卷1（含答案）
⼯程合同管理师试卷1（含答案）⼯程合同管理师试卷（⼀）⼀、判断题 ( 正确的打√，错误的打×，每题2分，共20分)1．根据《合同法》规定，合同⼀经成⽴即⽣效。
( √ )2．可撤销合同是从其确认时失去法律效⼒的。
( √ )3．监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
( × )4．合同对履⾏期限未作规定的，义务⼈可以随时向权利⼈履⾏义务。
(√ )5． FIDIC合同条件规定，承包商对⼯程照管的责任，是从开⼯之⽇起，到业主颁发“⼯程移交证书”之⽇为⽌。
( √ )6．效⼒未定合同的效⼒最终取决于有权利的第三⼈的确认。
(√ )7．在⼤型⼯程合同中，由于⼯程分期分批验收，⼯程将会有⼏个单独的缺陷责任期，因此监理⼯程师将会签发⼏个“解除缺陷责任证书”。
(√ )8．根据《合同法》规定，合同⽆效、被撤销或终⽌的，不影响合同中独⽴存在的有关解决争议⽅法的条款的效⼒。
( √ ) 9．根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束⼒。
(× ) 10．投标保函可以约束投标⼈在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
(√ )⼆、单项选择题 (每题1分，共20分 )1．⼀⽅因缺乏经验或重⼤误解订⽴了对⾃⼰利益有重⼤损害的合同，则他可以（D ）。
A. 单⽅宣布合同⽆效B. 拒绝履⾏合同义务C. 向⾏政主管部门申请撤销合同D. 向法院请求裁定撤销合同2．下列属于要约的⾏为是（A ）。
A．投标报价B．招标公告C．产品⼴告D．设备报价清单3．投标单位有以下⾏为时，（ D ）招标单位可视其为严重违约⾏为⽽没收招标保证⾦。
A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4．施⼯合同中， __B_ 不是业主应承担的义务。
A.获得进⼊施⼯现场通⾏道路的使⽤权B.建⽴施⼯现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进⾏设计交底D.提供真实的地质和地下⽔⽂资料5．某项按FIDIC合同条件实施的⼯程，其⼟⽅⼯程量为1000m3，挖⼟单价为15元/ m3。
工程合同管理员试题
工程合同管理员试题试题一：选择题1. 在工程施工合同中，下列哪项不属于合同管理的基本内容？A. 合同谈判与签订. 合同履行监控C. 工程量变更管理D. 工程质量控制答案解析：工程质量控制是工程项目管理的范畴，虽然与合同管理密切相关，但不是合同管理的基本内容。
合同管理主要涉及合同的准备、签订、执行以及变更和解除等方面。
试题二：填空题2. 请填写以下空白处：在合同履行过程中，若发生争议，应首先通过___________方式解决；若协商不成，可按照合同约定提交至___________进行仲裁或诉讼。
答案解析：在合同履行过程中，若发生争议，应首先通过友好协商方式解决；若协商不成，可按照合同约定提交至指定的仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。
试题三：案例分析题3. 某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同，但在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方就增加部分的费用产生争议。
作为工程合同管理员，你应该如何介入处理此争议？答案解析：作为工程合同管理员，首先应该仔细审查合同条款中关于设计变更和工程量增减的规定，了解双方的权利和义务。
协助双方进行沟通，明确设计变更的原因、影响及增加的工作量。
参照合同规定和行业标准，计算因设计变更导致的合理费用变化，并提出解决方案。
协助双方达成一致意见，并修订合同文本，确保双方权益得到妥善处理。
试题四：简答题4. 简述工程合同管理员的主要职责。
答案解析：工程合同管理员的主要职责包括：负责合同的起草、审核和修改；监督合同的执行情况，确保合同各项条款得到履行；处理合同履行过程中出现的争议和变更；跟踪合同相关的法律法规变化，及时调整合同管理策略；保持与合同各方的良好沟通，协调解决各类问题；建立和维护合同档案管理系统，保证资料的完整性和可追溯性。
试题五：判断题5. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
(错)答案解析：合同虽然一经签订便具有法律约束力，但在特定条件下，如遇到不可抗力、政策变动或双方同意等情况，合同是可以根据实际情况进行变更的。
工程合同管理人员考试试题
工程合同管理人员考试试题一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列哪一项不属于合同管理的基本原则？A. 合法性原则B. 平等互利原则C. 公平竞争原则D. 严格执行合同原则2. 在合同履行过程中，若承包人未按照合同约定完成工作，应承担的违约责任是？A. 支付违约金B. 赔偿损失C. 顺延工期D. 继续履行3. 合同法律关系的客体是指？A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财4. 下列哪一项不属于指定分包商的特点？A. 业主选择实施该部分工程的施工单位B. 指定分包商与业主签订合同C. 承包商负责指定分包商施工的协调管理D. 指定分包商的工程款从暂定金额内支付5. 设计合同中，发包人的责任包括哪些？A. 对设计依据资料的正确性负责B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 解决施工中出现的设计问题E. 提供必要的现场工作条件6. 施工的竣工验收应当由哪方负责组织？A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 监理单位7. 材料采购合同中，供货方对哪一项承担责任？A. 因使用不当导致的质量下降B. 到货检验时采购方提出的质量异议C. 因交货后保管不善导致的质量下降D. 超过合同约定时间采购方提出的质量异议8. FIDIC施工合同条件中，合同对业主和承包商有约束力的期限是指从合同签字日起至哪一项日止的时间间隔？A. 接收证书中指明的竣工B. 颁发履约证书C. 承包商提交竣工报表D. 业主按结清单中注明的金额结算支付9. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，分包商向承包商提出索赔。
承包商应当如何处理？A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告10. 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是？A. 法律关系主体B. 法律关系内容C. 法律关系客体D. 法律关系依据二、多项选择题（每题3分，共15题，计45分）11. 施工合同示范文本规定，承包人承担违约责任的方式有哪些？A. 支付违约金B. 赔偿损失C. 顺延工期D. 继续履行E. 采取补救措施12. 建设工程勘察合同法律关系的客体包括哪些？A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财13. 承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括哪些？A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 事件发生的现场同期纪录资料E. 承包商受到损害的照片14. 指定分包商的特点主要表现为哪些？A. 业主选择实施该部分工程的施工单位B. 指定分包商与业主签订合同C. 承包商负责指定分包商施工的协调管理D. 指定分包商的工程款从暂定金额内支付E. 指定分包商的违约行为视为承包商违约15. 设计合同中，发包人的责任包括哪些？A. 对设计依据资料的正确性负责B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 解决施工中出现的设计问题E. 提供必要的现场工作条件16. 设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。
2024年工程合同管理考试
选择题工程合同管理中，关于合同变更的下列说法，哪一项是正确的？A. 合同变更只能由业主提出B. 合同变更必须采用书面形式C. 口头合同变更具有同等法律效力D. 合同变更无需双方同意，一方可单方面决定下列哪一项不属于工程合同中的违约责任？A. 延迟履行B. 拒绝履行C. 不完全履行D. 善意隐瞒重要信息工程合同管理中，当合同双方对合同条款产生争议时，应首先采用哪种方式解决？A. 诉讼B. 仲裁C. 协商D. 第三方调解下列哪项不是工程合同索赔的一般原则？A. 及时性B. 真实性C. 合法性D. 主观性在工程合同执行过程中，当遇到不可抗力因素导致合同无法履行时，通常的做法是什么？A. 双方协商解除合同B. 违约方承担全部责任C. 双方各自承担损失D. 等待不可抗力消失后继续履行填空题工程合同是工程项目当事人之间为实现工程建设目标，明确相互____、义务关系的协议。
工程合同管理中，合同变更必须经过____同意，并采用书面形式。
工程合同索赔的程序一般包括：递交索赔意向书、递交索赔报告、____、索赔谈判、解决索赔争端。
工程合同中的不可抗力是指合同签订后出现的，当事人不能____并且不能克服的客观情况。
工程合同管理中，对于重大工程变更，一般应当经过____审查批准后方可实施。
简答题简述工程合同管理的重要性。
阐述工程合同变更的一般程序和注意事项。
简述工程合同索赔的主要类型及其处理原则。
工程合同管理中，如何有效预防合同争议的发生？描述不可抗力因素在工程合同中的影响及处理方法。
工程合同管理试卷及答案
工程合同管理试卷及答案试卷内容如下：一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同中，关于变更指令的描述正确的是：A. 发包人可以随意发出变更指令. 承包人可以拒绝执行非法的变更指令C. 所有变更必须得到监理工程师的书面确认D. 口头变更指令同样具有法律效力答案：2. 下列哪项不是违约责任的承担方式？A. 赔偿损失. 继续履行义务C. 支付违约金D. 强制履行答案：D3. 若合同中未明确约定索赔期限，根据我国相关法律，提出索赔的时间限制通常为：A. 一年. 两年C. 三年D. 四年答案：二、判断题（每题1分，共10分）4. 工程合同中的履约保证金是为了保证承包人按合同约定完成工程建设。
（）答案：正确5. 发包人有权在不增加费用的情况下随时修改工程设计。
（）答案：错误三、简答题（每题10分，共50分）6. 描述在工程合同管理中，如何合理处理因不可抗力导致的损失分配问题？答案参考：在工程合同管理中，不可抗力事件造成的损失应依据合同中的不可抗力条款进行处理。
原则上，不可抗力事件造成的损失应由受影响一方承担，但双方可根据实际情况和损失的大小进行协商，决定是否分担损失以及分担的比例。
同时，应及时通知对方，并在合理时间内提供证明文件，以便减少争议。
7. 如何处理工程延期的问题，并给出相应的法律依据？答案参考：工程延期的处理应基于合同条款以及实际情况。
应分析延期的原因，确定责任方。
如果是由承包人原因导致，承包人应按合同规定承担延期责任；如果延期是由不可抗力或其他非承包人原因造成，双方应根据合同条款和相关法律规定，如《中华人民共和国民法典》等，进行协商，调整工期或处理延期带来的后果。
四、案例分析题（每题20分，共20分）8. 假设在一个工程项目中，由于设计变更导致工程量增加，进而引起成本上升，作为承包人应如何向发包人提出索赔？答案参考：在这种情况下，承包人首先应收集和整理与设计变更相关的所有文件和证据，包括变更指令、增加的工程量清单、成本核算等。
工程合同管理考试试题
工程合同管理考试试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程合同的类型不包括以下哪项？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 时间与材料合同2. 在工程合同中，下列哪项不是常见的风险分配原则？A. 可预见性原则 . 控制性原则 C. 公平性原则 D. 利润最大化原则3. 当工程合同发生争议时，以下哪种解决方式不适宜？A. 协商解决 . 调解 C. 仲裁 D. 随意诉讼4. 合同变更通常需要经过的程序不包括：A. 提出变更申请 . 审核变更请求 C. 批准变更 D. 拒绝变更5. 在工程合同中，索赔的基本条件不包括：A. 合同条款的支持 . 实际损失的发生 C. 第三方的责任 D. 合理的通知期限二、判断题（每题2分，共20分）1. 工程合同的签订必须采用书面形式。
（）2. 如果合同中未明确规定，承包商可以随意更改施工方法。
（）3. 工程合同的违约责任仅限于经济赔偿。
（）4. 合同双方可以协商一致对合同内容进行变更。
（）5. 索赔通知应在发现索赔事项后立即发出。
（）三、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程合同管理的重要性。
2. 描述工程合同变更的基本流程。
3. 解释什么是工程合同中的“不可抗力”条款，并举例说明其应用。
4. 如何理解工程合同中的“履约保证”？四、案例分析题（共20分）某工程项目在执行过程中，由于设计变更导致原合同无法继续履行。
甲方和乙方就新的设计方案达成一致，但未对合同金额进行调整。
在项目完工后，乙方提出由于设计变更增加了工程量和成本，要求甲方支付额外费用。
甲方认为双方已就新方案达成一致，且未就合同金额重新协商，因此拒绝支付。
问题：1. 在这种情况下，乙方是否有权提出额外费用的要求？为什么？2. 如果乙方有权提出额外费用，甲方应如何应对？3. 为避免此类争议，合同双方在签订合同时应如何规范操作？。
2023年监理工程师(合同管理)真题含答案详解
2023年全国监理工程师职业资格考试真题试卷合同管理一、单选题（每题1分）1、建设工程招标采购总体策划中，制定总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是（）。
A 工作分解结构（WBS）B 责任分配矩阵（RAM）C 组织分解结构（OBS）D 利益主体网络（SN）2、根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。
A 保证书B 银行汇票C 保留金D 银行保函3、对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（）。
A 因设计错误引起的工程损失B 因原材料缺陷造成的工程损失C 因地面下陷下沉造成的工程损失D 非外力原因引起的机械装置损坏4、工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是（）。
A 设计构思和初步方案B 设计报价和进度安排C 设计概算和初步构思D 设计方案和设计概算5、根据《建设工程勘察设计管理条例》，设计单位超越资质等级许可范围承揽工程设计任务的，将处合同约定的工程设计费（）的罚款。
A 3倍以上5倍以下B 2倍以上3倍以下C 1倍以上3倍以下D 1倍以上2倍以下6、工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是（）。
A 招标文件中列明的暂定金额B 国家规定的增值税税金C 招标文件需求列明的暂估价D 国家规定的规费金额7、根据《标准勘察设计招标文件》，招标人应按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于（）日。
A 3B 4C 5D 108、与邀请招标方式相比，公开招标方式在招标程序上的主要区别是（）。
A 增加招投投标文件形式审查环节B 增加投标文件响应性审查环节C 设置资格预审程序D 设置资格后审程序9、根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间（）日前向招标人提出。
A 7B 5C 3D 210、《标准施工招标文件》规定，招标人应按（）中说明的时间和地点召开投标预备会。
工程合同管理能力考试真题
工程合同管理能力考试真题一、单项选择题（每题2分，共50题，计100分）1. 以下哪项不属于合同管理的基本原则？A. 合法性原则B. 平等互利原则C. 公平竞争原则D. 诚实信用原则2. 合同订立过程中，以下哪项不是合同双方的义务？A. 履行告知义务B. 履行协商义务C. 履行保密义务D. 履行检查义务3. 合同履行过程中，以下哪项不属于合同变更的条件？A. 当事人协商一致B. 合同订立时约定的事由发生C. 法律、法规发生变化D. 合同一方当事人死亡4. 在合同纠纷解决过程中，以下哪项不是仲裁的特点？A. 仲裁程序保密B. 仲裁裁决具有法律效力C. 仲裁费用由败诉方承担D. 仲裁裁决可以上诉5. 工程合同中，以下哪项不属于承包人的主要义务？A. 按合同约定完成工程B. 保证工程质量C. 负责工程的安全防护D. 负责工程项目的申报6. 工程合同履行过程中，以下哪项不是违约责任的形式？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金7. 工程合同中，以下哪项不属于合同的条款？A. 合同标的B. 合同价格C. 合同履行期限D. 合同解除条件8. 以下哪项不是合同管理信息化的意义？A. 提高合同管理效率B. 降低合同管理成本C. 减少合同纠纷D. 提高合同管理的复杂性9. 在工程合同中，以下哪项不属于合同的担保方式？A. 保证B. 抵押C. 质押D. 定金10. 以下哪项不是合同管理的核心内容？A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的履行监督二、多项选择题（每题3分，共20题，计60分）11. 合同管理的基本原则包括哪些？A. 合法性原则B. 平等互利原则C. 公平竞争原则D. 诚实信用原则12. 合同成立的要件包括哪些？A. 合同双方当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同双方当事人意思表示真实C. 合同标的明确D. 合同订立时约定的事由发生13. 合同履行过程中，合同变更的条件包括哪些？A. 当事人协商一致B. 合同订立时约定的事由发生C. 法律、法规发生变化D. 合同一方当事人死亡14. 仲裁的特点包括哪些？A. 仲裁程序保密B. 仲裁裁决具有法律效力C. 仲裁费用由败诉方承担D. 仲裁裁决可以上诉15. 工程合同中，承包人的主要义务包括哪些？A. 按合同约定完成工程B. 保证工程质量C. 负责工程的安全防护D. 负责工程项目的申报16. 违约责任的形式包括哪些？A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金17. 工程合同的主要条款包括哪些？A. 合同标的B. 合同价格C. 合同履行期限D. 合同解除条件18. 合同管理信息化的意义包括哪些？A. 提高合同管理效率B. 降低合同管理成本C. 减少合同纠纷D. 提高合同管理的复杂性19. 工程合同的担保方式包括哪些？A. 保证B. 抵押C. 质押D. 定金20. 合同管理的核心内容包括哪些？A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的履行监督三、案例分析题（每题10分，共2题，计20分）21. 甲乙双方签订了一份建筑工程合同，合同约定甲方向乙方支付工程款，乙方按合同约定完成工程。
工程合同管理人员考试
工程合同管理人员考试
一、选择题（每题2分，共40分）
1. 工程项目合同的类型包括以下哪些？
A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 采购合同
2. 下列哪一项不是合同生效的必要条件？
A. 双方签字 . 盖章 C. 公证 D. 交纳印花税
3. 在工程合同中，变更工作通常需要遵循的程序是？
A. 提出变更申请 . 审核变更请求 C. 双方协商确定变更细节 D. 所有以上选项
二、判断题（每题2分，共20分）
1. 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）
2. 合同中的违约金条款可以在违约发生后由双方协商设定。
（错）
三、案例分析题（每题10分，共40分）
1. 假设你是某建筑工程公司的合同管理人员，公司即将与甲方签订一份施工合同。
请列出
你在签订合同前需要进行的风险评估步骤。
2. 在工程施工过程中，由于甲方要求变更施工图纸，导致工程量增加。
作为合同管理人员，你将如何处理这一变更请求？
四、论述题（每题10分，共20分）
1. 论述工程合同管理中风险控制的重要性及其基本方法。
2. 描述在工程合同执行过程中，如何有效进行合同履行监控和管理。
五、实务操作题（共20分）
请根据提供的工程合同样本，指出其中可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
---。
2023年-2024年监理工程师之合同管理考试题库
2023年-2024年监理工程师之合同管理考试题库单选题（共45题）1、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。
工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。
此时，对已支付的工程款（）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定【答案】 B2、风险型CM合同计价的方式是（）。
A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】 B3、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付【答案】 B4、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。
A.要约生效B.承诺生效C.附生效条件的合同条件具备D.附生效期限的合同期限届满【答案】 B5、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。
A.开始进行竣工检验日B.发包人组织竣工验收日C.验收组通过竣工验收日D.承包人提交竣工验收报告日【答案】 D6、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（）。
A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款C.具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致【答案】 C7、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同管理师试卷（二）一、判断题（每小题 2分，共20分）1．法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订经济合同的义务时，该法人不承担任何责任。
（）2．经济合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分的所有权利义务也随之解除。
（）3．一个工程项目可以根据企业等级编制几个标底。
（）4．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由工程师承担。
（）5．进行工程量计量时，对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。
（）6．衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是合同有效的日历天数。
（）7．施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，只因对方的违约或其它过错，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
（）8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额中均不应包括利润。
（）9．施工中因不可抗力时间的影响而使承包商受到损害时，他有权获得包括直接费、间接费、管理费、利润在内的补偿款项。
（）10．合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。
（）二、单项选择题（每小题1分，共20分）1．下列不属于无效合同的情况的是（）。
A.合同标的实现损害社会公共利益B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人C. 一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益D.与对方恶意串通损害第三人利益2.施工招标的发包工作范围不可以是（）招标。
A. 全部工程B. 单位工程C. 特殊专业工程D. 分部工程3．招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。
A. 初步设计编制的概算价B. 施工图设计编制的预算价C. 投标书中标明的报价D. 评标委员会算出的评标价4．监理合同在履约过程中，由于非监理方的原因导致监理方在监理合同中写明的日期内未能完成预定的全部监理业务，则监理服务责任期应理解为（）。
A．合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B．从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C．从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D．从合同约定的开始监理业务之日起至实际完成全部监理业务之日止5．下列不属于程师发布变更指令的范围的是（）。
A．删减部分承包商工作内容交给其他人完成B．改变部分工程的基线C．改变已批准承包商施工时间和顺序D．增加合同约定的工程量6．某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）。
A．费用和工期损失由业主承担B．费用和工期损失由承包商承担C．费用由承包商承担，业主给予工期顺延D．费用由业主承担，工期不予顺延7.下列当事人（）不能作为合同法律关系的主体。
A．国家机关 B．经济组织内部的职能机构或下属单位C．自然人 D．享有继承权而未成年公民8.建设工程施工招标的中标单位由（）确定。
A．招标单位B．监理单位C．主管单位D．招标办9.经济合司依法订立才具有法律效力，订立经济合同应具备的条件不包括下列的 ( )。
A．经济合同当事人要有合格的资格B．经济合同的内容要合法C．经济合同的形式和订立程序要合法D．主管部门的同意和批准10.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是( )。
A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工方具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B．向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C．提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D．确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验11.监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）。
A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必在计量12.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。
A.建设项目依据国家计划被取消B.战争C.动乱D.协议条款内约定等级以上的地震13.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。
A.不承担责任B.承担连带责任C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金14.FIDIC合同条件规定，某种自然力的作用致使施工受到损害时，该自然力的作用是否属于有经验的承包商无法预测和防范的条件，由（）来判断。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.政府主管部门15.要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（）签发。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商16.FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,( )。
A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地17.工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（）书面同意方可运至现场。
A.业主B.监理工程师C.施工承包商D.设备供应商18.担保与所担保合同的关系属于（）。
A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系19.FIDIC合同条件规定，当多个合同文件的约定有矛盾或歧义时，应由（）解释。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.业主与承包商20.驻地监理工程师代表的工作，应直接对（）负责。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.分包商三、多选题（（每小题3分，共30分）1.依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务2.合同订立后，甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行。
下列关于该转让的说法中，符合《合同法》对合同转让规定的有( )。
A.甲公司不须经乙公司同意，但要通知乙公司B.丙公司直接对乙公司承担合同义务C.丙公司可对乙公司行使抗辩权D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任3. 依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有( )。
A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自做出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理4. 招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求5. 工程项目监理评标时，需要保密的内容包括( )。
A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法6. 下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有( )。
A.对设计文件的质量负责B.办理设计文件审批手续C.解决施工中出现的设计问题D.参加工程验收E.编制施工招标文件7. 某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括( )。
A.通知承包人延期开工B.赔偿承包人损失C.顺延工期D.将协调工作交给承包人E.按原约定期限支付预付款8. 施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则( )。
A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予以计量支付9. 下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。
A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令10. 施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括( )。
A.国家规定应缴纳的税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.电价发生变化D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8 小时四、案例分析题（每题10分，共30分）（一）某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。
但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。
施工单位提出的索赔要求如下：1．已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。
2．施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
3．施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应该予以赔偿。
4．因风灾造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。
5．由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。
问题：就施工单位以上提出的各项索赔，监理工程师应如何处理？为什么？（二）某工程基坑开挖后发现有城市供水管理横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知施工单位停工十天，并同意合同工期顺延十天。
为确保继续施工，业主要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。
施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。
问题：1．索赔能否成立，索赔证据是什么？2．由此引起的损失费用项目有哪些？3．如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？（三）某建筑公司与某玩具厂就扩建厂房达成协议。
对厂房的高度、墙厚及面积等作出了明确规定。
预计总造价为9万元，开工前拨款4万元，中途拨款3万元，余款待竣工时一次付清。
6月1日开工，同年7月20日完工。
8月初，玩具厂因急于扩大生产规模，在工程未经验收的情况下，即投入使用，但是尚欠建筑公司2万元工程款。
当建筑公司向玩具厂催要欠款时，玩具厂以该厂房墙体有裂缝为由，拒绝给付欠款。
为此，建筑公司诉至法院，要求玩具厂给付工程欠款，并赔偿经济损失。
问题：1、厂房的质量问题由谁负责？2、玩具厂是否应当给付建筑公司尚欠工程款？如获取更多相关试题及答案，请联系京翰教育，服务电话4006767133。