房地产项目首付分期付款合同
2024版房地产首付分期借款协议
2024版房地产首付分期借款协议合同编号：__________甲方（借款人）：__________乙方（贷款人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方通过乙方贷款购买房地产一事，达成如下协议：第一条贷款金额与用途1.1 本合同项下的贷款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
1.2 甲方同意将贷款主要用于购买位于__________（地址）的房地产，并按照合同约定的期限和方式进行还款。
第二条贷款期限与还款方式2.1 本合同项下的贷款期限为__________年，自贷款发放之日起计算。
2.2 甲方应按照双方约定的还款计划和还款方式进行还款。
具体的还款计划和还款方式如下：（1）甲方应在贷款发放后的第一个月内向乙方支付首期还款金额，首期还款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
（2）后续每月还款日为__________日，每月应还款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
（3）甲方应在贷款到期日前还清全部贷款本金和利息。
第三条贷款利率与费用3.1 本合同项下的贷款利率为年利率__________%，按月计息。
3.2 甲方应按照乙方规定的费率支付贷款手续费、评估费、保险费等相关费用。
第四条担保与抵押4.1 甲方同意将购买的房地产抵押给乙方，作为本合同项下贷款的担保。
4.2 甲方应按照乙方的要求办理抵押登记手续，并将抵押权证书交付给乙方。
第五条违约责任5.1 甲方未按约定用途使用贷款的，乙方有权提前收回贷款，并依法追究甲方的法律责任。
5.2 甲方未按时还款的，乙方有权按约定加收滞纳金，并依法追究甲方的法律责任。
5.3 乙方未按约定提供贷款的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
房地产首付分期付款协议书
房地产首付分期付款协议书根据《合同法》的规定，根据甲方（出借方）与乙方（借款方）的愿望并经双方友好协商，特订立如下《房地产首付分期付款协议书》（以下简称“本协议”）：
第一条借款金额及用途
甲方同意向乙方提供首付款项人民币（以下简称“本金”）共计
____________元（￥），借款用途为购房首付款。
乙方应及时支付购房相关款项，并不得将该款项用于其他任何用途。
第二条利率
借款利率为_______%，自借款发生之日起计算。
本金利息自借款之日起至归还之日止，按照实际借款天数计算。
第三条还款方式
1.乙方应于首付款支付日期起，按照双方约定的分期支付计划，每月偿还应支付的本金及相应利息。
2.还款日期为每月的____日（以公历计算），逾期还款的，乙方须向甲方支付逾期罚息。
3.乙方可提前偿还本协议项下的全部或部分借款，但提前偿还不免除应支付的利息。
4.若乙方提前还款，应提前____个工作日通知甲方，并与甲方协商具体偿还方式。
第四条安全保障措施
借款期间，乙方需按照双方约定的还款计划按时足额偿还债务，如逾期未还，则甲方有权要求乙方支付逾期罚息，并可采取必要的法律手段追索债务。
第五条其他约定
如本协议项下任何一方变更住所或地址，均应及时书面通知对方。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本协议未尽事宜，由双方协商解决，争议交由双方友好协商解决，协商不成的，提交___仲裁委员会仲裁。
甲方（出借方）：（签名）乙方（借款方）：（签名）
日期：____年__月__日。
2024年房地产首付分期付款协议书
合同编号：__________房地产首付分期付款协议书甲方（出卖人）：_______住所地：_______联系方式：_______乙方（买受人）：_______住所地：_______联系方式：_______第一条房屋基本情况1.1甲方出售的房屋位于_______，房屋结构为_______，房屋所有权证号/不动产权证号为_______。
1.2该房屋的规划用途为_______，建筑规模为_______平方米，土地使用权面积为_______平方米。
1.3甲方已对该房屋进行了装修，装修情况详见附件一。
第二条首付款及支付方式2.1乙方同意以现金方式向甲方支付首付款，首付款金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。
2.2乙方应于本协议书签订之日起_______日内，将首付款支付至甲方指定的账户。
2.3乙方支付首付款后，甲方应向乙方出具合法有效的收款凭证。
第三条剩余房款及支付方式3.1乙方同意按照甲乙双方签订的《房屋买卖合同》约定的房款总额的剩余部分，通过_______方式分期支付给甲方。
3.2乙方应按照《房屋买卖合同》约定的还款计划，按时将剩余房款支付至甲方指定的账户。
3.3乙方未按照约定的还款计划支付剩余房款，甲方有权按照《房屋买卖合同》的约定追究乙方的违约责任。
第四条房屋交付及过户4.1甲方应在本协议书签订之日起_______日内，将该房屋交付给乙方。
4.2房屋交付时，甲乙双方应共同签署《房屋交接单》，明确房屋的交付情况。
4.3乙方应在本协议书签订之日起_______日内，向不动产登记部门申请办理房屋过户手续。
4.4甲方应给予乙方必要的协助，确保房屋过户手续的顺利进行。
第五条税费及费用5.1甲乙双方应按照国家相关法律法规的规定，承担各自应缴纳的税费。
5.2办理房屋过户手续过程中产生的其他费用，由乙方承担。
第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
分期付款买房合同范本5篇
分期付款买房合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲乙双方就购买房产事宜达成如下协议，为明确双方权益，特制定此合同，以兹信守。
一、房屋基本情况1. 房屋位置：详细地址__________________。
2. 房屋面积：建筑面积_______平方米。
3. 房屋权属：甲方确保该房屋权属清楚，无任何纠纷。
二、购房款项支付方式双方约定购房款项采用分期付款的方式支付。
具体支付方式和时间为：1. 首付款：乙方在合同签订之日起______日内向甲方支付房屋首付款，金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 余款：剩余款项共计人民币______元（大写：______元整），乙方按照以下方式分期支付：（1）自合同签订之日起______月内支付人民币______元；（2）自合同签订之日起满______年支付人民币______元；（3）自合同签订之日起满______年支付剩余款项。
三、房屋交付与产权办理1. 甲方在收到首付款后的______日内，将房屋交付给乙方使用。
2. 乙方支付完毕全部购房款项后，甲方应协助乙方办理房屋产权登记手续。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付购房款项，自逾期之日起，每日需向甲方支付逾期应付款的万分之五的违约金。
逾期超过______日，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付总房款百分之二十的违约金。
2. 若甲方未按约定时间交付房屋或未按约定办理产权登记手续，自逾期之日起，每日需向乙方支付总房款万分之五的违约金。
逾期超过______日，乙方有权解除本合同，甲方应退还乙方已支付的购房款项，并支付总房款百分之二十的违约金。
五、其他约定事项1. 甲方承诺房屋质量符合国家相关标准，不存在重大安全隐患。
2. 乙方在房屋使用过程中，应遵守国家法律法规和相关规定，不得擅自改变房屋结构和用途。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2024版房地产首付分期借款协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版房地产首付分期借款协议本合同目录一览第一条协议主体1.1 借款人信息1.2 贷款人信息1.3 担保人信息（如有）第二条贷款金额与用途2.1 贷款金额2.2 贷款用途第三条首付分期付款方式3.1 首付款总额3.2 分期付款计划3.3 每期付款金额与时间第四条利率与还款方式4.1 贷款利率4.2 还款方式4.3 还款周期第五条担保措施5.1 抵押物信息（如有）5.2 质押物信息（如有）5.3 保证人信息（如有）第六条贷款的发放与审批6.1 贷款发放程序6.2 贷款审批条件第七条违约责任7.1 借款人违约情形7.2 贷款人违约情形7.3 违约责任的具体处理方式第八条争议解决方式8.1 争议解决方式8.2 适用法律法规第九条合同的变更与终止9.1 合同变更条件9.2 合同终止条件第十条合同的生效10.1 合同生效条件10.2 合同生效时间第十一条双方的权利与义务11.1 借款人的权利与义务11.2 贷款人的权利与义务11.3 担保人的权利与义务（如有）第十二条信息保密与隐私保护12.1 保密信息范围12.2 保密责任与期限第十三条合同的附件13.1 附件列表13.2 附件内容说明第十四条其他约定14.1 双方的其他约定内容第一部分：合同如下：第一条协议主体1.1 借款人信息1.1.1 借款人全称：（借款人填写全称）1.1.2 注册地址：（借款人注册地址）1.1.3 法定代表人：（借款人法定代表人姓名）1.1.4 联系方式：（借款人的联系电话及邮箱）1.2 贷款人信息1.2.1 贷款人全称：（贷款人填写全称）1.2.2 注册地址：（贷款人注册地址）1.2.3 法定代表人：（贷款人法定代表人姓名）1.2.4 联系方式：（贷款人的联系电话及邮箱）1.3 担保人信息（如有）1.3.1 担保人全称：（担保人填写全称，如无则不填写）1.3.2 注册地址：（担保人注册地址，如无则不填写）1.3.3 法定代表人：（担保人法定代表人姓名，如无则不填写）1.3.4 联系方式：（担保人的联系电话及邮箱，如无则不填写）第二条贷款金额与用途2.1 贷款金额2.1.1 本合同项下的贷款金额为人民币（大写）：（金额）元整（小写）：￥（金额）。
房屋首付分期付款协议7篇
房屋首付分期付款协议7篇篇1甲方（购房人）：乙方（开发商）：鉴于甲方需要购买乙方开发的房屋，但一次性支付全款有困难，因此双方协商后决定采用分期付款的方式支付房屋首付。
为明确双方的权利和义务，特制定本协议。
一、协议背景1. 甲方对乙方开发的房屋进行了详细了解，并决定购买该房屋。
2. 乙方已向甲方提供了房屋的相关证明文件，包括房屋产权证、土地使用证等。
3. 甲方因资金原因，无法一次性支付全款，需采用分期付款的方式支付房屋首付。
二、协议内容1. 甲方同意向乙方支付房屋首付人民币XX元（大写：XX元整），该款项分XX期支付，具体支付时间和金额如下：（1）第一期：XX元（大写：XX元整），于本协议签订之日起XX 个工作日内支付。
（2）第二期：XX元（大写：XX元整），于第一期支付完毕后XX 个工作日内支付。
（3）第三期：XX元（大写：XX元整），于第二期支付完毕后XX 个工作日内支付。
（4）第四期：XX元（大写：XX元整），于第三期支付完毕后XX 个工作日内支付。
（5）第五期：XX元（大写：XX元整），于第四期支付完毕后XX 个工作日内支付。
2. 乙方同意甲方按照上述分期付款的方式支付房屋首付，并在甲方支付完最后一期款项后，将房屋交付给甲方使用。
3. 甲方在支付每一期款项时，必须按照本协议约定的时间和金额进行支付，如果甲方未能按时支付，则视为违约，需承担相应的违约责任。
4. 乙方在收到甲方的每一期款项后，应当向甲方出具相应的收款证明，以便甲方进行财务处理。
5. 在本协议履行过程中，如果甲方有特殊情况需要调整支付计划，应当提前向乙方书面申请，并经乙方同意后方可调整。
6. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何一方不得擅自变更或解除本协议，如需变更或解除，应当经双方协商一致后书面修改或解除。
三、违约责任1. 如果甲方未能按时支付本协议约定的款项，则视为违约。
乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
简单的分期付款购房协议书5篇
简单的分期付款购房协议书5篇篇1分期付款购房协议书甲方（购房人）：___________________________（身份证号码：__________________）乙方（房屋开发商）：__________________________（统一社会信用代码：_____________）鉴于甲方拟购乙方开发的位于__________________________的房屋，双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋地址：____________________________________2. 房屋用途：____________________________________3. 房屋面积：____________________________________4. 房屋总价款：__________________________________5. 首付款金额：__________________________________二、交款方式及时限1. 甲方首付款金额为房屋总价款的_______%，共计人民币________元，应于（日期）前一次性支付给乙方。
2. 乙方应向甲方提供相应的首付发票，同时办理相关的购房手续、产权证登记等事宜，确保甲方顺利办理购房手续。
3. 甲方自首付款支付之日起，应按照下表约定的分期付款时间节点及金额向乙方支付购房余款：| 付款时间| 付款金额||--------------|--------------|| ____________ | ____________ || ____________ | ____________ || ____________ | ____________ |4. 甲方应根据上述约定时间节点按时支付相应的购房余款，并向乙方提供相应的支付凭证。
5. 若甲方逾期或拒绝支付购房余款，乙方有权终止本协议，并要求甲方支付违约金，同时乙方有权对房屋进行处理。
房地产首付分期付款协议书-房地产
房地产首付分期付款协议书-房地产协议编号：本协议由以下各方于日期签订：甲方（卖方）：/统一社会信用代码：住所地：XX乙方（购房人）：X住所地：XX丙方（金融机构）：名称：住所地：X鉴于：1. 甲方是房地产开发商，拥有合法资质和权益；2. 乙方有意购买甲方所建房地产项目中的房屋，甲方同意将该房屋按照分期付款方式销售给乙方；3. 乙方同意支付首付款项，并向丙方申请贷款用于购房。
根据《合同法》等相关法律法规，三方本着互惠互利、平等自愿的原则，达成如下协议：第一条首付款的支付1. 乙方同意在本协议签订之日起5日内，向甲方支付购房总价款的20%作为首付款，金额为人民币（以下简称“RMB”）X万元，以现金/银行转账方式支付至甲方指定账户。
2. 乙方需向甲方提供到手首付款的来源证明，包括但不限于银行存款证明、工资单、个人征信报告等。
第二条贷款申请及处理1. 乙方同意向丙方申请购房贷款，用于支付房屋的剩余款项。
2. 乙方应按照丙方的要求，提供完整、真实、准确的个人信息和申请材料，并承担由此产生的一切责任和后果。
3. 丙方有权根据乙方提供的材料进行审核、核实，并最终决定是否同意贷款申请。
第三条分期付款方式1. 乙方同意将剩余款项分期付款给甲方，共计个月。
每月付款额为RMB 元。
2. 乙方同意按照约定的付款期限和金额，按时足额支付每笔款项。
3. 甲方同意将在每笔分期款项支付后的5个工作日内向乙方提供正式的发票和购房合同。
第四条利息及违约金1. 购房贷款的利率按照丙方公布的标准执行。
2. 乙方同意按时支付贷款利息并承担违约金，具体金额及计算方法以丙方规定为准。
第五条产权变动及违约责任1. 自本协议生效之日起至全部款项支付完毕前，乙方不得转让、出租、抵押、担保该房屋。
2. 乙方在还款期内发生违约行为的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
甲方有权追回该房屋的所有权。
第六条其他约定事项1. 本协议一经签订即生效，对各方具有法律约束力。
房地产项目首付分期付款合同
房地产项目首付分期付款合同(合同编号)甲方（卖方）：(姓名)(地址)(联系方式)乙方（购房人）：(姓名)(地址)(联系方式)鉴于甲方拥有该房地产项目的产权，并且乙方表达了购买该房地产项目的意愿，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的是规定甲方与乙方关于房地产项目首付款分期付款的协议。
第二条房地产项目信息1. 房地产项目名称：(项目名称)2. 地址：(项目地址)3. 房屋类型：(公寓/别墅/住宅)4. 房屋面积：(建筑面积/使用面积)5. 房屋单价：(单价)6. 总房款：(总房款)7. 首付款比例：(首付款比例)8. 首付款金额：(首付款金额)9. 分期付款方式：(分期付款方式)10. 分期付款细则：(分期付款详细安排)第三条首付款1. 乙方应按照本合同第二条第8项所列的首付款金额，在签订本合同后的(天数)内支付给甲方。
2. 首付款应支付至甲方指定的银行账户，乙方须保留相关支付凭证以备查验。
第四条分期付款1. 乙方应按照本合同第二条第9项所列的分期付款安排，按期支付相应的款项。
2. 每期应付款项到期日为所述期限之日的前(天数)工作日，乙方应提前(天数)通知甲方准备相关支付收据。
3. 若乙方未按时支付分期款项，甲方有权要求乙方进行补缴，并可按照约定的违约金标准向乙方收取违约金。
第五条合同解除1. 若乙方未按照本合同约定的时间和金额支付首付款或分期款项，甲方有权解除本合同，并保留向乙方追究违约责任的权利。
2. 若因甲方原因导致无法按时交付房屋，乙方有权解除本合同，并保留向甲方追究违约责任的权利。
第六条不可抗力1. 若由于不可抗力因素，未能按期支付款项或履行其他本合同约定的义务，双方不承担违约责任。
2. 不可抗力因素应经过公证机关或相关部门认定，并及时通知对方。
第七条争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国的法律法规。
2. 本合同发生争议时，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房地产项目首付分期付款合同
房地产项目首付分期付款合同甲方：(买方姓名/公司名称)身份证号码/统一社会信用代码：____________住所/公司地址：____________联系电话：____________乙方：(卖方姓名/开发商名称)统一社会信用代码：____________住所/公司地址：____________联系电话：____________鉴于甲方希望购买乙方所开发的房地产项目中的一套房产，并希望采用首付分期付款方式支付购房款项，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，达成如下合同：第一条合同目的1.1 本合同的目的是明确双方在房地产交易过程中的权利义务，规范双方行为，保障双方的合法权益。
第二条房产信息2.1 房地产项目名称：_________________2.2 房地产项目地址：_________________2.3 房产类型：_________________2.4 房产面积：_________________平方米2.5 建筑面积：_________________平方米第三条首付款及分期付款方式3.1 甲方同意以首付款形式支付购房款项，首付款金额为人民币_________________元整。
3.2 首付款支付方式：_______________(一次性/分期支付)。
3.3 如选择分期支付方式，双方同意分______________个月支付，每月应支付人民币______________元。
第四条购房款支付时间及方式4.1 甲方同意按照以下约定的时间和方式支付购房款：(1) 首付款支付截止时间：______________年___月___日；(2) 首付款支付方式：_______________(银行转账/现金等)。
4.2 分期支付的购房款将按照以下约定的方式支付：(1) 第一期支付时间及方式：______________年___月___日，_______________(银行转账/现金等)；(2) 第二期支付时间及方式：______________年___月___日，_______________(银行转账/现金等)；(3) ......(根据实际情况继续填写)。
房地产项目首付分期付款合同
房地产项目首付分期付款合同房地产项目首付分期付款合同1. 引言本合同旨在明确房地产项目首付分期付款的具体安排和双方的权益责任，确保交易的顺利进行。
请双方仔细阅读并理解本合同的内容，并在自愿的基础上签署，履行义务。
2. 合同双方本合同由以下双方共同签署：甲方：[开发商公司名称]乙方：[购房者姓名]3. 首付款金额和分期付款计划1. 甲方要求乙方支付的首付款总金额为 [首付款总金额]，首付款金额及付款期限如下：首付款一：[首付款1金额]，付款期限为合同签订之日起[付款期限1] 天内支付。
首付款二：[首付款2金额]，付款期限为合同签订之日起[付款期限2] 天内支付。
首付款三：[首付款3金额]，付款期限为合同签订之日起[付款期限3] 天内支付。
2. 乙方须按照以上分期付款计划支付相应金额，逾期未支付的，应当按照约定支付滞纳金。
4. 首付款支付方式和账户1. 甲方指定以下账户作为首付款的支付账户：银行名称：[银行名称]开户名：[账户持有人姓名]账户号码：[账户号码]2. 乙方在支付首付款时，应当将相应款项汇入以上指定账户，同时将支付凭证提供给甲方作为记录。
乙方未按照约定支付或未提供支付凭证的，将视为未支付。
5. 首付款支付确认与发票1. 甲方收到乙方支付的首付款后，应提供相关的首付款支付确认文件给乙方。
2. 甲方应按照国家相关法律法规的规定，为乙方提供相应的购房发票。
6. 违约责任1. 任何一方未按照本合同的约定履行付款义务的，应承担相应的违约责任，并向对方支付违约金。
2. 乙方逾期支付首付款的，应按照每天未支付金额的 [逾期罚金比例] 计算支付违约金。
3. 本合同正式生效后，任何一方不得擅自解除或变更合同内容，如有违反，应当承担相应的违约责任。
7. 合同解释和争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。
2. 如果双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交到合同签订地所在地的人民法院解决。
2024版房地产首付分期付款协议书
2024版房地产首付分期付款协议书甲方(出卖人):________________乙方(买受人):________________鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就购买房产事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 甲方同意将其拥有的位于________(详细地址)的房产出售给乙方，该房产建筑面积为________平方米，共________层，共有________间卧室、________间客厅、________间卫生间。
1.2 房产权属清晰，无任何抵押、查封、纠纷等法律问题。
第二条购房款项支付方式及期限2.1 乙方同意按照以下方式向甲方支付购房款项：(1)首付款：乙方在本协议签订之日起__日内向甲方支付人民币________元作为首付款；(2)分期付款：乙方自首付款支付之日起，按以下约定向甲方支付剩余购房款项：a. 按揭贷款：乙方在银行办理按揭贷款手续，贷款金额为人民币________元；b. 自筹资金：乙方自筹资金人民币________元；c. 其他方式：乙方通过其他方式筹集资金人民币________元。
2.2 乙方应按照本协议约定的支付时间和金额向甲方支付购房款项，逾期未支付的，应支付逾期利息，利率为年化__%。
第三条房产交付及验收3.1 甲方应在本协议签订之日起____日内将房产交付给乙方，并提供完整的房屋资料和相关证件。
3.2 乙方应在收到房产后的____日内对房屋进行验收，如发现质量问题或与合同约定不符的情况，应立即通知甲方协商解决。
第四条产权登记及过户手续4.1 在乙方完成购房款项支付及相关验收工作后，甲、乙双方应共同办理房屋产权登记及过户手续。
4.2 因乙方原因导致产权登记及过户手续无法办理的，责任由乙方承担。
第五条保证条款5.1 甲方保证所售房产不存在任何纠纷、抵押、查封等情况，如有上述情况，甲方应承担相应法律责任。
5.2 如因甲方原因导致房产无法办理产权登记及过户手续的，甲方应赔偿乙方因此产生的损失。
房地产项目首付分期付款合同简版
房地产项目首付分期付款合同房地产项目首付分期付款合同> 日期：[填写日期]> 合同编号：[填写合同编号]本合同由甲方（购房人）和乙方（开发商）双方共同订立，双方在平等自愿、公开透明、诚实守信的基础上，经协商一致，就甲方购买乙方房地产项目的相关事宜达成如下合同：一、项目概述1. 项目名称：[填写项目名称]2. 房地产项目的位置：[填写房地产项目地址]3. 房地产项目的户型、面积及数量：[填写户型、面积及数量]4. 房地产项目的销售价格：[填写销售价格]二、首付款项1. 甲方购买上述房地产项目的总价款为[填写总价款]，乙方同意将总价款按以下方式分期收取：- 首付款：[填写首付款金额]，于购房合同签订之日起[填写天数]内支付给乙方。
- 中期付款：[填写中期付款金额]，于房屋封顶之日起[填写天数]内支付给乙方。
- 尾款：[填写尾款金额]，于取得不动产权属证书之日起[填写天数]内支付给乙方。
2. 甲方须在合同签订之日起[填写天数]内，将首付款支付至乙方指定的收款账户，并提供付款证明。
3. 若甲方未按时支付首付款，甲方将被视为违约，乙方有权解除本合同，并按照相关法律法规处理。
三、分期付款条款1. 乙方同意接受甲方首付款后的分期付款，甲方将按照以下方式支付剩余款项：- [填写分期付款条件和金额]2. 甲方应按照约定的分期付款条件和时间节点，将款项支付至乙方指定的收款账户，并提供付款证明。
3. 若甲方未按时支付分期款项，甲方将被视为违约，乙方有权解除本合同，并按照相关法律法规处理。
四、交付及验收1. 乙方将按照约定的交房时间，将房屋交付给甲方。
2. 甲方应在收到交房通知后的10个工作日内，到乙方指定的地点进行房屋验收。
甲方对房屋的结构、质量和功能表示满意后，签署交房验收证明。
3. 若甲方对房屋存在任何质量问题或有其他异议，甲方有权在房屋交付后的15个工作日内提出书面反馈，并要求乙方解决问题。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的计算方式为每天应付款项的 [填写比例]，从逾期之日起开始计算。
房地产项目首付分期付款合同
房地产项目首付分期付款合同房地产项目首付分期付款合同【合同书编号：________】本合同由以下各方于【合同签订日期】签订：________甲方（开发商）：________名称：________法定代表人：________地质：________乙方（购房人）：________姓名：________地质：________丙方（金融机构）：________名称：________法定代表人：________地质：________鉴于：________1.甲方拥有合法的房地产开发及销售资质。
2.乙方意向购买甲方开发的房地产项目中的一套房产，并具备支付首付款及分期付款的能力。
3.丙方同意向乙方提供房地产首付款的贷款支持。
4.经各方协商一致，达成以下条款：________第一章合同目的及定义第一条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间关于房地产项目首付分期付款的权利和义务，确保交易的顺利进行。
第二条定义2.1 甲方：________指房地产项目的开发商，提供房屋出售并接收购房款项的一方。
2.2 乙方：________指购买房地产项目中房屋的一方。
2.3 丙方：________指为乙方提供首付款贷款支持的金融机构。
2.4 房地产项目：________指甲方正在开发或已开发完成的具体房地产项目。
2.5 首付款：________指乙方购房时需要支付的首期款项。
2.6 分期付款：________指乙方购房款项的剩余部分，在规定期限内按照约定的方式和时间支付给甲方。
第二章乙方首付款贷款第三条贷款申请3.1 乙方可向丙方提出首付款贷款申请。
3.2 乙方应提供真实有效的个人联系明、资产证明以及相关材料，作为丙方审批贷款的依据。
第四条贷款审批与发放4.1 丙方将根据乙方提供的相关材料进行贷款申请审批。
4.2 审批通过后，丙方将向乙方发放相应的首付款贷款。
第五条首付款支付5.1 乙方应将首付款支付给甲方。
首付款金额为人民币【首付款金额】。
房地产项目首付分期付款合同
房地产项目首付分期付款合同房地产项目首付分期付款合同1. 合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，由甲方（开发商）与乙方（购房人）签署的关于房地产项目首付分期付款的合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务，保障交易的合法性和安全性。
2. 合同内容2.1 项目信息（1）项目名称：_______________（2）项目地址：_______________（3）楼栋号：_______________（4）房屋编号：_______________2.2 乙方付款方式（1）首付款金额：_______________（大写_______________）（2）首付款分期支付方式：首期付款金额：_______________，支付时间：_______________第二期付款金额：_______________，支付时间：_______________（3）首期付款后，乙方应按照约定时间和金额支付剩余首付款。
2.3 甲方责任（1）甲方应确保所售房屋的产权合法、符合国家相关规定。
（2）甲方应在签署本合同后的__________个工作日内办理房屋产权登记手续。
（3）甲方应按照合同约定的时间和方式提供相应的房屋交付。
2.4 乙方责任（1）乙方应按照合同约定支付首付款。
（2）乙方应在买卖双方约定的时间和地点接受房屋交付。
（3）乙方应按照合同约定的时间支付尾款。
2.5 交付标准（1）甲方应按合同约定的时间和方式交付合格的房屋。
（2）乙方应在收到房屋的同时验收房屋，并在《房屋交付验收证书》上签字确认。
2.6 违约责任（1）任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（2）乙方违约的情况下，甲方有权解除本合同，并扣除已支付款项，并要求乙方支付违约金。
2.7 合同解除（1）任何一方符合下列情况之一，均有权解除本合同：无法履行本合同的经共同协商决定解除本合同的2.8 合同争议解决合同双方一致同意采用友好协商方式解决合同履行中的争议。
通用范文(正式版)房地产项目首付分期付款合同
房地产项目首付分期付款合同一、合同参与方该合同由双方签订：甲方：房地产开发商（简称“开发商”）乙方：购房者（简称“购房者”）二、合同背景鉴于购房者有意购买开发商所开发的房地产项目中的房产，并且购房者希望能够以分期付款的方式支付首付款项，为了明确双方权益及责任，达成协议。
三、合同内容1.购房者同意购买开发商所开发的房地产项目中的指定房产，具体信息见房地产项目说明书。
2.房地产项目的总售价为___（金额），购房者同意根据协商一致达成的分期付款安排进行支付。
3.首付款为房地产项目总售价的___%（百分比），即___（金额）。
购房者同意按照下述分期付款计划支付首付款项：–第一期：___（金额），于合同签订之日起7日内支付；–第二期：___（金额），于房地产项目取得预售许可证后的7日内支付；–第三期：___（金额），于房地产项目竣工验收合格后的7日内支付；–第四期：___（金额），于购房者与开发商办理产权转移手续时支付。
4.若购房者无法按时支付首付款的任何一期款项，应承担违约责任，且开发商有权解除该合同。
5.购房者同意在首付款支付完毕后协助开发商办理相关贷款手续，并按按揭贷款合同规定支付相应的按揭贷款本金及利息。
6.购房者在首付款支付完毕前已协助办理贷款的，应在首付款支付完毕后签订《个人住房贷款合同》，并按约定支付相应的贷款本金及利息。
7.购房者同意，在按揭还款期间，按揭还款的本金与利息将通过购房者银行账户自动扣款，购房者需确保账户有足够余额。
8.购房者在支付首付款的同时，同意按当地税法规定缴纳相关税费。
如购房者未能及时缴纳相关税费，应承担由此产生的法律责任及额外费用。
9.双方同意，本合同一经签署即为双方约定的法律文件，具有法律效力。
四、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的法院解决。
五、其他条款1.本合同中如有未尽事宜，双方应通过协商补充约定，并在补充协议上签字生效。
房地产首付分期付款协议书-房地产(2024精)
房地产首付分期付款协议书房地产协议双方甲方：[买方姓名/单位名称] 联系号码/组织机构代码证号码：地质：联系方式：乙方：[卖方姓名/单位名称] 联系号码/组织机构代码证号码：地质：联系方式：一、协议背景根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就房地产的首付款分期付款事宜，经友好协商达成一致意见，特订立本协议。
二、协议条款1. 房屋信息1.1 甲方购买乙方所售房产的详细信息如下：•房产名称：•房产地质：•房产面积：•房产价格：2. 首付款支付及分期付款2.1甲方应当在签订本协议之日起迅速支付首付款，首付款金额为房产总价的百分之三十，即￥[首付款金额]。
2.2 甲方同意将剩余房款分期付款至乙方，分期付款计划如下：•第一期付款：￥[第一期金额]，应在首付款支付后的[天数]天内支付；•第二期付款：￥[第二期金额]，应在第一期付款后的[天数]天内支付；•第三期付款：￥[第三期金额]，应在第二期付款后的[天数]天内支付；•第四期付款：￥[第四期金额]，应在第三期付款后的[天数]天内支付；•第五期付款：￥[第五期金额]，应在第四期付款后的[天数]天内支付；2.3 分期付款期限不得超过[天数]天。
2.4所有分期付款应当以电汇的方式支付至乙方指定的银行账户，甲方应保证付款及时到账且账户信息准确无误。
3. 拖欠违约处理3.1若甲方未按照约定时间支付首付款或分期付款的，甲方应向乙方支付每天延迟付款金额的千分之五作为违约金。
3.2若甲方在分期付款期限内未完成全部付款的，乙方有权解除本协议，并保留单方解除本协议的权利。
甲方对已支付的首付款及已付款项不退回。
4. 附加条款4.1甲方应当向乙方提供真实、准确的个人/单位信息和相关证明文件，并承担因提供虚假信息而产生的法律责任。
4.2本协议一式两份，甲方与乙方各持一份，具有同等法律效力。
三、协议生效与解除3.1 本协议经甲方和乙方签字盖章后生效。
3.2若甲方违反本协议的任何条款，乙方有权解除本协议，并保留追究甲方违约责任的权利。
房地产首付分期协议书范本2024年
房地产首付分期协议书范本2024年合同目录第一章：引言1.1 合同目的1.2 合同背景1.3 合同定义和术语解释第二章：合同当事人2.1 卖方信息2.2 买方信息2.3 首付分期服务提供方信息第三章：房地产信息3.1 房产基本情况3.2 房产权属状况3.3 房产交易条件第四章：首付分期安排4.1 分期金额和期数4.2 分期支付方式4.3 分期利息和费用第五章：首付款项支付5.1 首付款支付时间表5.2 首付款支付方式5.3 逾期支付的处理第六章：合同履行6.1 房产交付6.2 款项支付的保证6.3 合同履行的监督第七章：违约责任7.1 违约情形的界定7.2 违约责任的承担7.3 违约责任的免除第八章：合同变更与解除8.1 合同变更的条件8.2 合同解除的条件8.3 变更与解除的程序第九章：争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构9.3 法律适用和管辖第十章：签字栏10.1 卖方签字10.2 买方签字10.3 首付分期服务提供方签字10.4 签订时间和地点第十一章：合同生效与备案11.1 合同生效条件11.2 合同备案程序11.3 备案的法律效力第十二章：附加条款12.1 特殊约定12.2 保密协议12.3 其他附加条款第十三章：合同的法律适用13.1 适用法律13.2 法律冲突解决第十四章：合同的补充和附件14.1 合同补充协议14.2 合同附件清单第十五章：最终条款15.1 合同的最终解释权15.2 合同的最终修订权15.3 合同的最终执行权附录：相关法律法规及标准合同编号______第一章：引言1.1 合同目的本合同旨在明确房地产交易中首付分期支付的条款和条件，保障交易双方的合法权益。
1.2 合同背景鉴于买方需购买卖方所有的房产，并希望采用分期支付首付款的方式，特订立本合同。
1.3 合同定义和术语解释本合同中所涉及的专业术语和定义，按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。
第二章：合同当事人2.1 卖方信息卖方名称：______卖方地址：______卖方联系方式：______2.2 买方信息买方名称：______买方地址：______买方联系方式：______2.3 首付分期服务提供方信息服务提供方名称：______服务提供方地址：______服务提供方联系方式：______ 第三章：房地产信息3.1 房产基本情况房产地址：______建筑面积：______房产结构：______房产用途：______3.2 房产权属状况房产所有权证编号：______ 土地使用权证编号：______ 3.3 房产交易条件交易价格：______元交易方式：______第四章：首付分期安排4.1 分期金额和期数首付款总额：______元分期期数：______期4.2 分期支付方式每期支付金额：______元支付方式：______4.3 分期利息和费用分期利息率：______%相关费用：______第五章：首付款项支付5.1 首付款支付时间表首期支付时间：____年____月____日后续每期支付时间：______5.2 首付款支付方式支付方式说明：______5.3 逾期支付的处理逾期利息：______%逾期处理方式：______第六章：合同履行6.1 房产交付卖方应于首付款支付完毕后的____天内交付房产。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
*****项目购房款借贷合同
甲方（贷款方）：
乙方（借款方）：电话：证件号码：
丙方（担保方）：
乙方为购买位于*****市金宇路******号的*******小区之房屋，因资金不足，特由丙方提供担保，乙方向甲方申请借款。
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，经平等协商，就乙方向甲方借款事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、借款用途
乙方向甲方所借款项仅限用于购买******小区的房屋（房屋编号为: 号楼单元层号）之用，所借款项全部直接用于支付该房屋首付款，乙方无权要求甲方提供现金用于他途。
二、借款金额
乙方向甲方借款金额为人民币万元（大写万元整）。
三、借款期限
乙方向甲方借款的期限为□12个月□24个月（勾选），自2015年月日起至20 年月日下午五时止。
四、还款方式
乙方承诺按下表所示方式将所借款项足额还款给甲方（勾选有效）：
五、利息约定
乙方按照本协议第四条商定的还款方式，到期足额将款项归还给甲方的，所借款项无需支付利息。
六、保证条款
1.乙方所购上述房屋之全款发票由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
2.乙方购买房屋需缴纳的各种税费需按规定足额缴纳，契证发票等由甲方保管，直至乙方还清所有借款时归还。
3.若乙方到期不能如约履行还贷义务，甲方有权扣压乙方所购房屋的房产证及手费且甲方可向有关管辖权的人民
法院申请强制执行，乙方承诺放弃一切诉讼权、抗辩权。
七、违约责任
1.若乙方不能如约履行还款义务，甲方有权收取乙方借款未尝还部分百分之十的惩罚性违约金，同时自乙方借款
之日起以日千分之一的标准追偿借款利息。
2.甲方向人民法院提请诉讼或采取其他手段维护自身合法权利的，由此所产生的相关费用由乙方全额承担。
八、其它约定
1.乙方签订《商品房买卖合同》后，因个人原因无法正常办理购房手续，按《商品房买卖合同》中相关条款处理。
2.本合同未作约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
3.本合同一式四份，甲方持三份、乙方执一份，经双方签字盖章后正式生效。
甲方（贷款方）：乙方（借款方）：年月日年月日
海能国际房屋首付借款申请审批单
编号：（）。