建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同一、合同主要内容甲方(施工单位)和乙方(业主)在坚持合法、公正、公平、诚实守信原则的基础上,遵循相关法律法规和建设工程有关标准及国家建设工程质量安全管理制度,本着互惠、互利、友好协商的原则,共同签订本合同。
本合同是双方共同意愿的有关建设工程施工的法律文件,具有合同效力。
1、建设工程基本情况2、工程的作用与重要性3、工程的总包范围及责任界定4、投标文件的编制、审核、评审及中标程序5、合同签订的条件、内容、标的及变更6、工程款项的支付、保函的提供7、工程的履约保障8、发生索赔索偿的处理方式9、合同的解除和终止10、本合同的附件二、附件一:施工方资格审查文件1、申请资格审查文件2、施工企业合法经营证明3、资金、技术、机械设备的证明4、施工企业行业质量信用评价证书5、施工企业在建项目情况的说明6、承诺书三、附件二:工程图纸及资料1、工程结构图、施工平面图及立面图2、主要构建构件的参数、材质等3、土方平面图、剖面图、勘探资料和地质报告4、设计说明及设计变更说明四、附件三:施工方案和技术资料1、施工方案及施工进度计划2、技术资料3、安全监测预案4、施工质量保证书五、附件四:合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法1、施工进度受阻解决办法:合同双方协商并及时调整施工计划。
2、质量问题解决办法:建立质检部门进行工程质量检测,按照要求进行整改,确保工程质量。
3、安全问题解决办法:加强施工安全培训,安排专人进行安全巡查,确保施工安全。
六、附件五:法律名词及注释1、建筑法:中华人民共和国建筑法2、建设工程质量安全管理制度:建设工程质量安全管理办法3、工程款项支付:指按照合同约定的条件和时间支付工程款项。
4、履约保函:指保证债务人履行其合约义务的保函。
5、索赔索偿:指因合同履行发生争议,合同双方要求对方进行赔偿或要求返还工程款项的法律程序。
七、文档结尾1、所涉及附件如下:附件一:施工方资格审查文件附件二:工程图纸及资料附件三:施工方案和技术资料附件四:合同执行过程中可能遇到的困难及解决办法。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章:总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章:合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章:合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章:合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章:合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章:争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章:其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章:附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下:1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释:1. 工程施工标准:指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排:指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案:指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用:指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更:指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任:指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式:指工程款的支付方式,可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径:指合同争议解决的方式,可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序:指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工期限延迟:可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)合同编号:GF—2013—0201甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]一、合同目的及范围:本合同的目的是确定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,并约定相关条款,保证工程完成质量和进度要求。
本合同适用于建设工程施工合同。
建设工程的范围包括但不限于:- 工程项目的具体位置和规模- 工程项目的设计要求及标准- 工程项目的施工工艺和安全要求- 工程项目的材料及设备的供应二、合同的签署和起止时间:1. 本合同由甲方和乙方签署,并在签署之日起生效。
2. 本合同的起止时间为[起始日期]至[终止日期],具体工程期限由双方协商确认。
三、合同价格和付款方式:1. 合同价格为[合同价款],包括工程的设计、施工、监理等费用。
2. 付款方式:2.1 甲方按照合同约定的进度和质量验收标准进行付款。
2.2 乙方应提供合格的发票和相关支付凭证。
四、工程质量和监督:1. 乙方应按照合同约定的设计要求和标准进行施工,保证工程质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权组织对工程的质量进行检验和验收,并提出合理的要求。
3. 如发现工程存在质量问题,乙方应在第一时间进行整改。
4. 甲方有权委托第三方质量监督机构对工程进行监督和评估。
五、工期和延期:1. 工程的具体工期由双方协商确定,并在合同中明确。
2. 若因不可抗力因素导致工期延迟,双方应协商解决,并书面确认。
3. 若乙方因个人原因导致工期延迟,应承担相应的违约责任。
六、合同的解除和违约责任:1. 若一方违反合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
2. 双方均有权解除合同,需提前[解除期限]书面通知对方,并经双方协商确认。
七、争议解决:双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,提交有管辖权的人民法院处理。
八、其他事项:双方在签订本合同时,应提供以下附件:1. 工程项目的设计图纸和说明文件2. 工程项目的施工计划和施工方案3. 相关的法律法规文件和标准规范九、法律名词及注释:1. 合同:指甲方和乙方签署的建设工程施工合同。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)《2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)》第一章总则第一条目的与基本原则第二条定义和解释第三条合同补充文件第四条合同文件的立法地位与适用法律第五条合同标的的确定第六条权利和义务第七条合同价款第八条支付方式和时间第九条材料的供应第二章承包人的权利和义务第十条项目管理组织与管理费第十一条承包人的协助责任第十二条风险责任第十三条安全生产管理第十四条环境保护第十五条设备、材料和施工方法的选择第十六条工程质量保证第十七条工期第十八条工程变更第十九条竣工验收第二十条履行保证第二十一条违约责任第二十二条保密义务第三章业主的权利和义务第二十三条建设条件第二十四条施工组织设计第二十五条施工监察第二十六条工程变更第二十七条结算与支付第二十八条竣工验收第二十九条强制停工与解除合同第三十条保密义务第四章违约和争议解决第三十一条违约责任第三十二条争议解决第三十三条其他约定事项第三十四条本合同的效力第三十五条附则第一章总则第一条目的与基本原则本合同是承包人和业主就建设工程施工事项所订立的协议,目的在于明确各方的权利和义务,规范工程施工活动,确保工程的顺利进行,并达到设计要求和质量标准。
第二条定义和解释本合同中,以下术语的定义如下:1. 承包人:指受业主委托,负责承揽工程施工的单位或个人。
2. 业主:指建设工程项目的所有者或法定代表人。
3. 建设工程:指按照特定的设计要求和技术标准建造,改造的设施、物体或系统,包括土木工程、金属结构工程、机电工程等。
4. 合同价款:指业主向承包人支付的工程施工费用。
5. 工程设计文件:指设计单位按照法律规定提交给业主的工程设计文件。
6. 施工组织设计:指承包人根据工程设计文件,制定的施工方案、施工计划及相关措施。
7. 竣工验收:指业主对工程项目进行验收,确认工程是否符合设计要求和质量标准。
8. 强制停工:指业主根据法律法规或合同约定,要求承包人停止施工活动的情况。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件,依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范,规定双方在施工过程中的权利和义务。
第二条甲方为本工程的建设单位,乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。
双方必须按照本合同要求,保证工程质量,确保施工进度。
【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式,并由甲乙双方的授权代表签字盖章。
第四条本合同生效后,双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。
乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。
【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中,乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求,严格控制工程质量。
如发现施工质量问题,乙方应立即采取补救措施。
第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成,如需变更工期,甲乙双方应协商一致,并及时将变更结果通知相关部门。
【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度,甲方应及时支付相应款项。
乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。
第八条工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录,并进行结算。
甲方应对结算结果进行审核。
【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,并按照相关法律法规进行赔偿。
第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工,双方应协商解决,并经相关部门确认。
【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可申请相关部门进行调解或仲裁。
【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效,自施工竣工验收之日起终止。
【文档结尾】1、所涉及附件如下:- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释:- 中华人民共和国相关法律法规:指与建设工程施工相关的法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》等。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)一、合同的缔结1. 合同双方的基本情况(1) 甲方:[甲方单位名称],法定代表人:[甲方法定代表人姓名]地址:[甲方单位地址],电话:[甲方联系电话](2) 乙方:[乙方单位名称],法定代表人:[乙方法定代表人姓名]地址:[乙方单位地址],电话:[乙方联系电话]2. 合同的目的和范围合同的目的是明确甲方委托乙方进行建设工程施工的具体要求,并规定各方的权利和义务。
3. 合同的期限和生效合同期限为从合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用结束。
合同经双方签字盖章后生效。
4. 合同的变更和解除合同变更或解除需经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
二、工程内容和规模1. 工程名称与位置工程名称:[工程名称]工程位置:[工程位置]2. 工程的基本情况描述工程的基本情况,包括但不限于:工程规模、建筑面积、土地面积、建筑物类型等。
3. 工程的主要内容描述工程的主要内容,包括但不限于:施工范围、工程构造、建筑材料、装饰装修、设备安装等。
4. 工程的质量要求描述工程的质量要求,包括但不限于:结构强度、施工工艺、材料标准、整体效果等。
5. 工程的进度计划描述工程的进度计划,并约定工程各阶段的验收要求和时间节点。
三、工程款项和支付方式1. 工程款项及支付方式(1) 工程款项主要包括合同价款和工程变更款。
(2) 支付方式约定为分期支付,在工程各阶段的完成和验收合格后支付相应款项。
2. 工程款项的决定和调整工程款项根据工程量计算,具体的工程款项和价格在施工阶段根据实际情况进行调整。
3. 工程款项的支付流程描述工程款项的支付流程,包括但不限于:开具发票、验收支付、账户信息等。
四、工程质量管理和验收标准1. 工程质量管理体系描述工程质量管理体系的组成、运作和管理责任。
2. 工程验收标准描述工程验收标准,包括但不限于结构验收、安全验收、细部验收、交付验收等。
《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)(示范文本)
《建设工程施工合同》(G F-2013-0201)(示范文本) (用心整理的精品word文档,可以编辑,欢迎下载)作者:------------------------------------------日期:------------------------------------------(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(4)暂列金额:人民币(大写) (¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)建设工程施工合同合同编号:GF—2013—0201甲方:姓名/单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系乙方:姓名/单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:联系一、合同目的本合同为甲方委托乙方进行建设工程施工,并约定双方的权益及相应的义务。
二、工程概况项目名称:工程地点:建设单位:总工期:总造价:工程范围及规模:工程质量要求:工程安全要求:三、合同内容1.合同的履行期限2.合同价款及支付方式3.工程的交付时间和交付形式4.工程的质量及验收标准5.工程变更及索赔处理6.工程保修责任期7.违约责任及解除合同的条件8.争议解决方式9.其他约定事项四、附件1.工程规划图纸及设计文件2.合同价款支付计划3.安全生产管理协议4.施工进度计划5.工程质量验收标准6.材料供应合同7.施工现场平面图8.施工组织设计文件五、法律名词及注释1.合同履行期限:指合同双方约定的工程施工工期。
2.合同价款及支付方式:指合同约定的工程施工总价款及相应的支付方式。
3.工程交付时间和交付形式:指工程竣工验收并交付使用的时间及形式,可以是分批交付、整体交付等。
4.工程质量及验收标准:指工程施工过程中应达到的技术标准及验收标准。
5.工程变更及索赔处理:指工程施工过程中发生变更或产生索赔的处理方式。
6.工程保修责任期:指工程施工后的维修责任期限。
7.违约责任及解除合同的条件:指违反合同约定时所承担的责任及解除合同的条件。
8.争议解决方式:指双方在合同履行中出现争议时的解决方式,可以是协商、仲裁或诉讼等。
六、困难及解决办法在实际执行过程中,可能遇到以下困难及解决办法:1.材料供应延迟:乙方应及时与材料供应商沟通,并寻找其他供应商以确保施工进度。
2.人力资源不足:乙方可以增加人员配备或与其他施工队合作,以保证工程的按时完成。
3.设计变更:甲方应及时提供变更的设计图纸,并与乙方商讨变更后的施工方案。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的,用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定,诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成,经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下:1. 施工图纸及设计文件:包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准:包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单:详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划:明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件:包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更,应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算,双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的,应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中,承包人应按照技术规范和标准进行施工,确保工程质量符合要求。
工程竣工后,承包人应组织工程验收,并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收,如发现不符合要求的情况,承包人应及时进行整改。
整改不合格的,承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元(大写)。
第十条支付方式如下:合同签订后,由发包人按照工程进展支付工程进度款项,最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中,承包人应严格遵守建设工程安全操作规程,采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故,承包人应负责处理,并承担相应责任。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档模板范本】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)合同编号:GF—2013—0201甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)一、合同目的和背景本合同根据相关法律法规及有关规定,为甲、乙双方在建设工程施工过程中的权益和义务进行明确和约定。
二、合同内容1. 项目简介:根据甲方需求,乙方将按照合同约定进行建设工程施工。
2. 工程范围:详细列出工程的具体范围、规模、工期等要求。
3. 工程价格:明确工程的总价款、付款方式、变更价格等条款。
4. 施工进度:明确工程的施工计划、工期安排、验收标准等相关内容。
5. 质量要求:明确工程的质量标准、质量保证措施等条款。
6. 竣工验收:明确工程的竣工验收程序、验收标准、相关材料的提交等要求。
7. 违约责任:明确双方违约的责任和法律后果。
8. 保密条款:明确双方在工程施工中涉及的保密事项及其保护措施。
9. 合同变更:明确合同变更的程序、内容及其法律效力。
10. 争议解决:明确双方因履行合同而发生的争议解决途径,如协商、仲裁等。
三、合同附件1. 项目设计图纸及施工图纸:详细设计图纸及施工图纸的编号、版本、修改日期等信息。
2. 工程施工方案:详细工程施工方案的编号、版本、修改日期等信息。
3. 技术规范和标准:详细各项技术规范和标准的编号、版本、修订日期等信息。
4. 施工进度计划:详细工程施工进度计划的内容、时间节点等信息。
四、法律名词及注释1. 建设工程法律法规:指与建设工程有关的相关法律法规,如《建设工程质量管理条例》等。
2. 竣工验收标准:指验收工程的相关标准和规范,如《建设工程竣工验收规范》等。
3. 变更条款:指合同中的变更事项和变更的约定。
五、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 施工工期延误:双方应及时协商调整施工进度,必要时进行合同变更。
2. 质量问题:乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,甲方有权进行监督,并及时提出整改要求。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同目的和背景根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)达成本合同,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障合同履行的顺利进行。
二、合同范围1. 甲方聘请乙方承担建设工程施工(以下简称“工程”)的全部或部分工程内容和范围如下:(详细列明工程范围)三、工程价款与支付方式1. 工程价款总额为(具体金额),甲方应按照约定的支付方式和时间表支付给乙方。
2. 工程价款的支付方式和时间表如下:(具体说明支付阶段、付款比例和时间节点)四、工程期限1. 工程开始日期为(具体日期),工程竣工日期为(具体日期)。
2. 如因不可抗力或其他合同约定情况导致工程延期完成的,乙方应及时书面通知甲方,并说明具体延期原因及预计完成时间。
五、质量标准与验收1. 工程的质量应符合国家有关法律法规及技术标准的规定。
2. 乙方完成工程后,应向甲方提交相应的验收资料,并协助甲方进行验收。
3. 甲方进行验收时,如发现工程的质量不符合约定标准或存在其他质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,直至满足约定标准为止。
六、变更和索赔1. 双方在履行合同过程中,如发生不可抗力等原因导致工程变更,应按照法律法规及合同约定的程序进行变更协商,并签订变更合同或书面协议。
2. 如因甲方原因导致的变更,甲方应承担因此产生的费用和延期等责任。
3. 乙方提供的索赔应包括必要的证明材料和相关经济损失的计算表,甲方应及时予以审查和支付。
七、违约责任1. 若一方未履行合同义务或违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 任何一方因不可抗力等不可预见和不可避免的原因造成合同不能履行的,应及时通知对方,并提供相应证明。
八、争议解决双方如对合同履行过程中发生的任何争议无法通过友好协商解决的,应向合同签订地人民法院提起诉讼解决。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定,为保障双方权益,明确各项责任和义务而签订的。
1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,并确保工程顺利进行。
二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:乙方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:2.2 工程名称及位置工程名称:工程位置:2.3 工程范围和内容工程范围:工程内容:2.4 工程价格和支付方式工程总造价:支付方式:第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求:工期计算方法:2.6 施工资质及人员要求施工资质:相关人员要求:2.7 施工环境及安全要求施工环境要求:安全防护要求:2.8 建材和设备采购要求建材采购要求:设备采购要求:第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式:施工班组配置:2.10 监理要求监理机构及人员要求:监理任务和职责:2.11 变更和索赔变更要求:索赔要求:第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型:保险金额:2.13 违约责任甲方违约责任:乙方违约责任:2.14 争议解决争议解决方式:争议解决程序:三、本合同涉及附件如下:1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程:根据国家有关规定,指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。
2. 施工合同:建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。
3. 工程设计:根据建设工程规划要求和技术标准,编制符合工程实际需求的工程项目。
4. 变更:发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的当事方及背景介绍1. 发包方:2. 承包方:3. 项目背景及描述:二、合同的目的及范围1. 合同的目的:2. 工程范围描述:三、合同的条款及义务1. 总则- 双方权利和义务- 合同的有效期限及延期- 法律适用和争议解决等2. 工程概况- 工程概述- 工程进度计划- 工程施工流程3. 合同价款及支付方式- 合同价款确定原则- 合同价款支付方式- 变更管理及造成费用的支付等 4. 安全、环保及质量管理- 安全管理要求- 环境保护管理要求- 质量管理要求5. 合同约定的风险和保险责任- 风险承担责任- 保险责任6. 管理与监督- 管理与协调机构及职责- 监理机构及职责7. 合同的履行、变更、终止及索赔- 合同的履行要求- 变更管理及程序- 合同的终止- 索赔及争议解决机制8. 隐蔽工程验收及竣工验收 - 隐蔽工程验收- 竣工验收过程及要求9. 合同的附件及补充文件- 附件清单- 补充文件清单四、所涉及的附件如下:- 附件A:合同价款支付计划 - 附件B:工程进度计划- 附件C:施工图纸设计方案 - 附件D:施工质量验收标准 - 附件E:工程保险合同五、所涉及的法律名词及注释:1. 法律名词1:注释12. 法律名词2:注释23. 法律名词3:注释3六、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 困难1:解决办法12. 困难2:解决办法23. 困难3:解决办法3请在签名处签署确认合同内容,并于__年__月__日生效。
发包方:承包方:签名:签名:日期:日期:以上所示,为建设工程施工合同模板范本,供参考使用。
如有需要,请根据实际情况进行相应调整和补充。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 建设工程施工合同范本甲方:_________(委托人全称)地址:_________(委托人地址):_________(委托人)传真:_________(委托人传真)邮编:_________(委托人邮编)乙方:_________(承包人全称)地址:_________(承包人地址):_________(承包人)传真:_________(承包人传真)邮编:_________(承包人邮编)一、项目基本情况1.项目名称:_________(工程名称)2.项目地点:_________(工程地点)3.项目概况:_________(项目介绍)4.工程预算:_________(工程投资预算)5.工程周期:_________(工程计划周期)二、合同条款1.合同标的:本合同标的为______(工程名称),由甲方委托乙方负责设计、施工、竣工验收及售后维保等全过程服务。
2.设计阶段:乙方应按照甲方要求配合设计,出具设计文件并经甲方审核后实施。
3.施工阶段:乙方应按照设计文件及合同要求开展施工工作,并保证施工质量。
4.竣工验收:工程竣工后,乙方应与甲方共同进行验收,如有不足之处应及时进行补救。
5.售后维保:乙方应在竣工验收后提供相应的质保服务,维护工程质量和甲方使用权益。
6.合同价款:本合同总价为_________,甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。
7.延期和变更:如因甲方原因或其他不可抗因素导致工程延迟竣工或需要变更合同内容,双方应互相配合解决,并按照约定流程进行合同变更或终止。
8.争议解决:如合同履行过程中发生争议,双方应先协商解决,如协商不成,则应向有关部门申请仲裁或起诉法院解决。
9.合同生效和解释:本合同经双方签字、盖章,生效后具有合同效力。
本合同含附件,附件为不可分割的组成部分,如有矛盾,以本合同为准。
三、附件1.设计文件:包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关文件。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件:1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释:1.违约责任:因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。
2.竣工验收:建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动,以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。
3.恢复工程:在工程停工期间,受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。
全文结束。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【合同编号】GF-2013-0201【甲方】(以下简称“甲方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:【乙方】(以下简称“乙方”)公司名称:公司地址:法定代表人:联系:鉴于甲方拟在项目名称:地点:项目编号:通过公开招标/邀请招标方式选定乙方作为工程施工总承包商,双方本着平等、自愿、公开、诚实信用的原则,经友好协商达成如下合同:第一条施工内容与范围1. 乙方应按照合同约定负责项目的工程施工及相关配套服务,确保按照项目计划、质量要求、安全规范、环境保护要求和相关法律法规的要求完成施工工作。
2. 甲方提供的项目设计文件和技术规范是乙方施工的依据和参考文件,乙方应进行认真研究,并在施工过程中做出合理的调整和安排。
如有必要,乙方应提交相关技术方案给甲方审核并确认。
3. 施工范围包括但不限于:。
第二条工程期限与进度管理1. 甲方与乙方协商确定工程开工日期和竣工日期,并按照约定的工期编制施工计划。
2. 乙方应按照施工计划进行施工,并及时向甲方汇报施工进度。
如遇不可抗力或其他特殊情况,乙方应按照约定的程序向甲方报备并提出相应的解决方案。
3. 甲方可以根据工程实际情况,要求乙方进行进度调整,并与乙方重新协商确定新的工期和施工计划。
第三条质量管理1. 乙方应组织具有相应资质和经验的工作人员进行工程施工,并严格按照相关标准和规范进行施工。
如有需要,乙方应成立质量管理小组,负责施工过程中的质量控制和问题解决。
2. 乙方应定期向甲方提交施工质量检测报告和验收资料,并配合甲方进行质量验收工作。
如发现质量问题,乙方应及时采取措施进行整改,并承担相应的责任和后果。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程质量事故或其他损失,乙方应承担相应的赔偿责任,并配合甲方进行事故调查和处理。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款为元。
根据工程进度和质量验收情况,分批支付合同价款。
支付方式和具体支付时间以双方另行签订的《工程款支付计划》为准。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的目的和背景本建设工程施工合同(下称“本合同”),由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签订。
本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权责关系,规范双方的义务和权益,确保项目的顺利进行。
二、合同的约定内容本合同约定以下内容:1. 工程概况双方在本合同中对工程概况进行了简要描述,包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息。
2. 合同价款2.1 业主将根据合同约定,按照工程进度向承包商支付合同价款。
2.2 如果在施工过程中发生变更或额外工作,双方将协商确定相应的价款调整。
3. 工程质量和安全3.1 承包商应确保施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。
3.2 业主有权对施工质量进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应及时整改并承担相应责任。
3.3 双方应共同落实施工安全措施,确保工程施工过程中的安全。
4. 施工进度和变更4.1 双方约定工程的施工进度,并在合同中详细列出各阶段的工作内容和完成时间。
4.2 如需变更施工进度或工程范围,双方应及时协商并签订变更协议。
5. 材料和设备5.1 承包商应按照合同约定提供符合质量标准的施工材料和设备。
5.2 业主有权对提供的材料和设备进行检查和验收,如发现质量问题,承包商应承担相应责任。
6. 建设工程的移交和验收6.1 工程竣工后,承包商应通知业主进行验收。
6.2 业主有权对工程进行验收,如发现问题,承包商应及时修复。
6.3 工程验收合格后,业主将支付尾款并办理竣工手续。
7. 违约责任7.1 如一方违约,应承担相应的违约责任。
7.2 如双方均违约,应按照法律的规定处理。
8. 争议解决本合同的争议解决将遵循相关法律法规的规定,并协商解决。
9. 其他约定双方可根据实际情况约定其他事项。
三、合同的履行和变更本合同一经双方签字盖章后生效,双方应按照合同的约定进行履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF-2013-0201 )
建设工程施工合同
(示范文本)
制定住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书
发包人(全称):______________________________________________ 承包人(全称):______________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就__________________________ 工程施工及有关事项协商一致,共同
达成如下协议:
、工程概况
6.工程承包范围:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ O
二、合同工期
计划开工日期:____________ 年 ______ 月_______ 日。
计划竣工日期:____________ 年 ______ 月_______ 日。
工期总日历天数:___________ 天。
工期总日历天数与根据前述
计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合_______________________________________ 标准
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写)____________________ (Y ____________ 元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写)________________ (Y _________ 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)________________ (Y _________ 元);
(3 )专业工程暂估价金额:
人民币(大写)________________ (Y _________ 元);
(4)暂列金额:
人民币(大写)________________ (Y _________ 元)。
2.______________________________________________ 合同价格形式:___________________________________________________
五、项目经理
承包人项目经理:____________________________________ 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4 )通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7 )已标价工程量清单或预算书;
(8 )其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资
金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修
期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺
不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
份,
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。
九、签订时间
本合同于 ___________ 年 ___ 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 _________________________________________ 签订。
十^一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合 同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 ________________________________________ 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 承包人执
份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)法定代表人或其委托代理人: (签字)
组织机构代码:________________ 地址:________________________ 邮政编码:____________________ 法定代表人:__________________ 委托代理人:__________________ 电话:_______________________ 传真:________________________ 电子信箱:____________________ 开户银行:____________________ 账号: ______________________ 组织机构代码: ______________ 地址: ______________________ 邮政编码: __________________ 法定代表人: ________________ 委托代理人: ________________ 电话: _____________________ 传真: ______________________ 电子信箱: __________________
开户银行:__________________ 账号: _____________________
专用合同条款
1.发包人
1.1发包人代表
发包人代表:
姓名:________________________________________ ;
身份证号:_____________________________________ ;
职务:________________________________________ ;
联系电话:____ ;
电子信箱:____________________________________ ;
通信地址:____ 。
发包人对发包人代表的授权范围如下:__________________________
1.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
1.2.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:__________________________
1.2.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:________________ 1.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:_________________________。