2013年监理工程师合同真题
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共45题）1、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】B2、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。
A.14B.28C.42D.56【答案】D3、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。
A.发包人B.监理人C.本级建设行政主管部门D.发包人与监理人共同【答案】B4、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。
A.2B.3C.4D.5【答案】B5、（）是施工合同的基础和框架。
A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】A6、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。
A.25B.35C.67D.77【答案】C7、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【答案】A8、关于定金的表述，正确的是（）。
A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B9、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B10、根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B2、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 B3、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人4、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。
A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B5、以下关于定金的说法中正确的是（）。
A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】 B6、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。
A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人7、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】 C8、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。
评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。
2012年监理工程师考试《合同管理》真题及答案
2012年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理3.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证4.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立5.当事人订立合同，要经过要约、承诺。
下列文件中，构成合同要约的是( )。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书6.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化7.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同8.施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于( )。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务9.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
2023年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案
2023年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案单选题（共40题）1、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】 D2、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。
A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件【答案】 A3、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。
A.主要经营场所所在地B.主要合同履行地C.主要办事机构所在地D.董事长的户口所在地【答案】 C4、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。
A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】 A5、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。
监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.12B.24C.36D.48【答案】 B6、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】 D7、以下标书应当被否决的有（）。
A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的B.报价高于成本价C.报价高于标底D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】 A8、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。
2013年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解
2013年监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度控制》真题及详解一、单项选择题（共80题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．工程质量是指工程满足（）需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特征综合。
A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．质量监督机构【参考答案】A【参考解析】建设工程质量简称工程质量，是指工程满足建设单位需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特征综合。
说明：根据最新版考试教材，该知识点已删除。
根据最新版考试教材，建设工程质量简称工程质量，是指建设工程满足相关标准规定和合同约定要求的程度，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、节能与环境保护等方面所有明示和隐含的固有特性。
2．工程质量控制中，应坚持以（）为主的原则。
A．公正B．预防C．管理D．科学【参考答案】B【参考解析】项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循以下几条原则：①坚持质量第一的原则；②坚持以人为核心的原则；③坚持以预防为主的原则；④以合同为依据，坚持质量标准的原则；⑤坚持科学、公正、守法的职业道德规范。
3．工程具备竣工验收条件后，（）应及时组织相关单位进行工程验收。
A．监理单位B．建设单位C．质量监督机构D．施工单位【参考答案】B【参考解析】工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。
4．在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。
A．现场质量管理体系B．勘查实施方案C．重要岗位人员的上岗证D．勘察成果报告【参考答案】C【参考解析】工程监理单位承担勘察阶段相关服务的，应做好下列工作：①协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同；②审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。
变更勘察方案时，应按原程序重新审查；③检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况；④督促勘察单位完成勘察合同约定的工作内容，审核勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书，并应报建设单位；⑤检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查；⑥审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收；⑦做好后期服务质量保证，督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作，对施工过程中出现的地址问题进行跟踪；⑧检查勘察单位技术档案管理情况，要求将全部资料特别是质量审查、监督主要依据的原始资料，分类编目，归档保存。
2023年监理工程师之合同管理题库附答案(基础题)
2023年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、在NEC合同文本中，目标合同（）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】 B2、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力【答案】 A3、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。
合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。
当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购单价计算全部数量的货款B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】 A4、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。
正确的顺序是（）。
A.④-①-②-③B.③-④-②-①C.①-③-②-④D.①-④-②-③【答案】 D5、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。
A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方【答案】 D6、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
2013年监理工程师试题及答案002
监理工程师试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B2．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A．未成立B．补签后成立C．成立D．备案登记后成立答案：C3．依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书答案：B4．甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。
依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。
A．有效B．无效C．效力待定D．可变更或撤销答案：C5．下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（）。
A．债权人必须以债务人的名义行使代位权B．债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C．代位权行使的费用由债权人自行承担D．债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限答案：D答案：B6．某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。
依照《合同法》的规定，承包人行使的是（）。
A．不安抗辩权B．先履行抗辩权C．同时履行抗辩权D．后履行抗辩权答案：C7．某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。
A．联合体投标没有提交联合体协议书B．投标工期长于招标文件中要求的工期C．投标保函金额少于招标文件的要求D．未详细说明使用专利施工的技术细节答案：D8．根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。
A．罚金B．利息C．赔偿金D．违约金答案：D9．甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。
合同约定的违约金为货款总值的10％。
同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】 C2、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日【答案】 A3、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。
A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】 C4、工程设计招标采用的开标形式是（）。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】 C5、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】 B6、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【答案】 D7、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C8、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？( )A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】 B9、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】 B10、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。
2013年监理工程师考试合同管理典型试题一
1.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天，提交了申请延期开工报告，提出顺延工期和费用补偿的要求。
工程师处理正确的是（）。
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求答案A2. 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于（）的委托任务。
A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察【解析】本题考查重点是勘察设计合同。
建设工程勘察合同(一)适用范围：岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察；建设工程勘察合同(二)适用范围：取得岩土工程的勘察资料、对项目的岩土工程进行设计、治理和监测工作。
答案C3.某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。
从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（）。
A.项目前期立项咨询B.设计阶段监理C.工程技术咨询服务D.施工阶段监理【解析】本题考查的是委托的监理业务。
监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。
委托人委托监理业务的范围可以非常广泛。
从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。
答案C4. 《建设工程委托监理合同示范文本》规定，监理人承担违约责任的原则是（）。
A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则【解析】本题考查的是监理人的责任限度。
监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-95
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。
【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。
承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。
【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。
【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。
A.进行技术交底B.供应施工协作C.评估工程条件D.参加竣工验收【参考答案】C【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。
2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是()A.勘察平安保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【参考答案】A【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容：(1)勘察设计工程概况;(2)勘察设计范围及内容;(3)勘察设计依据及工作目标;(4)勘察设计机构设置及岗位职责;(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;(6)拟投入的勘察设计人员;(7)勘察设备(适用于勘察投标);(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;(9)勘察设计平安保证措施;(10)勘察设计工作重点和难点分析;(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。
3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。
A.4B.5C.6D.7【参考答案】C【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。
A.设计文件审查要求B.适用规范标准c.设计工作方案D.设计方案说明【参考答案】B【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：(1)勘察或设计要求;(3)成果文件要求;(4)发包人财产清单;(5)发包人供应的便利条件;(6)勘察人或设计人需要自备的工作条件;(7)发包人的其他要求。
监理工程师《建设工程合同管理》典型真题解析-第六章 建设工程施工合同管理
工单项选择题1、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。
担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。
参见教材P90。
2、根据九部委发布的《标准施工合同》，预付款担保的期限为（）。
A、自预付款支付给承包人起生效，至签发工程移交证书日止B、自预付款支付给承包人起生效，至发包人支付完成全部的预付款止。
C、自预付款支付给承包人起生效，发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
D、自预付款支付给承包人起生效，至签发缺陷责任终止证书止【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。
参见教材P90。
3A、是独立的第三方B、属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C、属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D、属于建设行政主管部门的代理方【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。
参见教材P91。
4、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。
A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、监理有权确定，无权决定A、工程结算价的2%B、签约合同价的2%C、工程结算价的3%D、签约合同价的3%【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工进度管理。
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。
A.发包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，承包人D.承包人，发包人【答案】 C2、评标委员会的成员应为（）人以上单数。
A.3B.5C.7D.9【答案】 B3、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。
A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】 D4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理【答案】 A6、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。
A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】 B7、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。
A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 A8、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是( )。
A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】 B9、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。
监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-91
监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-911、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。
【单选题】A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让正确答案:A答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。
在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。
B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。
履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。
D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。
2、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括()。
【多选题】A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响正确答案:A、C答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。
B项,只能补偿工期和费用;D 项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。
3、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()。
【单选题】A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止正确答案:D答案解析:本题考查合同终止的条件。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)
2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】 D2、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法【答案】 D3、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( )A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀【答案】 B4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】 C5、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】 D6、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算【答案】 A7、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】 B8、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。
A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】 B9、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】 A10、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案单选题（共30题）1、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立【答案】 A2、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。
A.价格调整评审B.形式评审C.资格评审D.响应性评审【答案】 A3、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。
A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】 C4、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】 C5、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】 B6、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。
A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法【答案】 D7、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B8、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效【答案】 C9、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。
下列说法中，正确的说法是 ( )A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】 C10、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一．单项选择题1．民事法律关系是指社会关系为民事法律关系调整时所形成的（）关系．A．管理B．领导C．监督D．权利义务正确答案：D2．代理是代理人在( )内，以被代理人的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的的法律行为．A．任职期间B．委托范围C．代理权限D．法定期间正确答案： C3．要约是希望( )的意思表示．A．他人知道自己B．他人向自己提出订立合同C．和他进行磋商D．和他人订立合同正确答案： D4．《合同法》规定( )是合同一般包括的条款．A．担保条款B．保险条款C．标的条款D．索赔条款正确答案： C5．合同被撤销后，如果双方都有过错，应当( )．A．双方均不承担责任B．损失自负C．根据过错大小各自承担相应责任D．过错大的承担全部责任正确答案： C6．开标应由( )主持，邀请所有投标人参加．A．招标人B．投标人代表C．公证人员D．贷款人正确答案：A7．评标委员会的成员中，技术．经济等方面的专家不得少于( )．A．3人B．5人C．成员总数的2/3D．成员总数的 1/2正确答案： C8．不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标．投标．开标．评标．定标，最后由( )和中标人订立建设工程合同．A．评标委员会B．监理单位C．招标人D．投标人正确答案： C9．如果发包人更换驻施工现场的代表，正确的做法是( )．A．至少提前7天通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务B．不必提前通知承包人，后任也不必履行合同约定的前任的权利和义务C．至少提前7天通知承包人，后任不必履行合同约定的前任的权利和义务D．不必提前通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务正确答案： A10．工程师及其委派人员对工程在工程施工过程中的检查检验，如影响施工正常进行，检查检验合格时，( )承担影响正常施工的费用．A．发包人B．工程师C．承包人D．监理单位正确答案： A11．当事人的( )即是要约邀请．A．招标公告B．投标书C．投标担保书D．中标函正确答案： A12．要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是( )．A．新要约B．要约撤回C．要约撤销D．承诺正确答案： B13．撤销要约的通知，应当在( )到达受要约人．A．要约到达之前B．与要约同时C．受要约人发出承诺通知之前D．受要约人发出承诺之后正确答案： C14．( )从订立时起就没有法律约束力．A．因重大误解而订立的B．在订立合同时显失公平的C．损害社会公共利益D．一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的正确答案： C15．当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务，或者履行债务不符合约定，应当向( )承担违约责任．A．债权人B．债务人C．第三人D．保证人正确答案： A16．评标应由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的成员人数为( )以上的单数．A ．3人B．5人C．7人D．9人正确答案： B17．如单独委托施工图设计任务，应同时具有经有关部门批准的( )．A．初步设计文件B．勘察技术要求及附图C．设计任务书D．选址报告正确答案： C18．工程师对其口头指令不能及时给以书面确认，承包人应于工程师发出口头指令后( )提出书面确认要求．A．5天B．7天C．24小时D．48小时正确答案： B19．因设计变更造成的延误，经( )确认，工期相应顺延．A．发包人B．工程师C．承包人D．项目经理正确答案： D20．发包人供应的材料设备使用前，由( )负责检验，费用由( )负责．A．工程师．承包人B．发包人．承包人C．工程师．发包人D．承包人．发包人正确答案：D二、多项选择题1．某合同采用抵押作为合同担保方式时，（）可以作为抵押物．A．房屋B．机器设备C．债券D．股票E．大型施工机具正确答案： ABE2．依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（）．A．依法成立B．有必要的财产和经C．有自己的名称、组织机构和场所D．有符合法定条件的法定代理人E．能独立承担民事责任正确答案：ABCE3．采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括（）．A．发布招标公告B．发出投标邀请函C．进行资格预审D．组织现场考察 E、召开标前答疑会正确答案：BDE4．工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（）．A．正常的监理工作B．附属工作C．附加工作D．额外工作E．业主要求的工作正确答案：ABD5．构成对投标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（）．A．招标公告B．合同条件C．技术规范D．工程量报价单E．图纸和技术资料正确答案：BCDE6．施工合同范本中所定义的“费用”包括（）．A．合同价款B．批准承包商索赔的价款C．承包商因自身原因导致返工的支出D．为保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款E．因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款正确答案：BCE7．属于非法分包工程的情况包括（）．A．将承包的全部工程分包给其他单位实施B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C．将工程的主要部分交给其他单位实施D．承接分包工程后进行再分包E．将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施正确答案：ACDE8．工程建设合同是（）合同．A．主合同B．从合同C．诺成性合同D．实践性合同E．无偿合同正确答案：AC9．开标则可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（）．A．未密封递送的标书B．投标工期长于招标文件中要求工期的标书C．未按规定格式填写的标书D．没有投标授权人签字的标书E．未参加评体会议单位的标书正确答案：ADE10．按照担保法的规定．因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产．A．保管合同B．运输合同C．借款合同D．加工承揽合同E．施工合同正确答案：ABD三、简答题1．合同法规定在出现何种情形时，当事人可以解除合同？答案：1）因不可抗力致使不能实现合同目的的．2）在履行期限届满之前，当事人一方的确表示或以自己的行为表明不履行合同主要债务3）当事人延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行的4）当事人一方延迟履行债务或者有其它违约行为，致使不能实现合同目的5）法律规定的其它情形的．2．招标投标法规定，必须采用招标方式选择承包单位的建设项目有那些？答案：1）大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目3）使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目3．合同生效的必要条件是什么？法律规定哪些组织不能作为保证人？答案：合同生效的必要条件是：1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力2）意思表示真实．3）不违反法律和社会公共利益法律规定不能作为保证人的组织有：1）企业法人的分支机构、职能部门；2）国家机关、特殊情况除外；3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体4．工程师判定承包人索赔成立的条件是什么？答案：(1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误;(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
上述三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。
只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。
5．当同一财产向两个以上的债权人抵押时，实现抵押权时清偿债权的顺序如何确定？答案：1）抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿．抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿．抵押登记的先于未登记的受偿．一、单项选择题1．D 2．C 3．D 4．C 5．C 6．A 7．C 8．C 9．A 10．A11．A 12．B 13．C 14．C 15．A 16．B 17．C 18．B 19．D 20．D二、多项选择题1． ABE 2．ABCE 3．BDE 4．ABD 5．BCDE 6．BCE 7．ACDE8．AC 9．ADE 10．ABD三、问答题1． 1）因不可抗力致使不能实现合同目的的．2）在履行期限届满之前，当事人一方的确表示或以自己的行为表明不履行合同主要债务3）当事人延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行的4）当事人一方延迟履行债务或者有其它违约行为，致使不能实现合同目的5）法律规定的其它情形的．2． 1）大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目3）使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目3．合同生效的必要条件是：1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力2）意思表示真实．3）不违反法律和社会公共利益法律规定不能作为保证人的组织有：1）企业法人的分支机构、职能部门；2）国家机关、特殊情况除外；3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体4．1）债权人无正当理由拒绝领受；2）债权人下落不明；3）债权人死亡，未确定继承人或丧失民事行为能力未确定监护人；4）法律规定的其它情形．5． 1）抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿．抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿．抵押登记的先于未登记的受偿．。