建设工程施工合同(GF-1999-0201)(2017年版)

建设工程施工合同(GF-1999-0201)

建设工程施工合同(GF-1999-0201) 第一章总则
第一条合同的目的和范围
第二条定义和解释
第三条合同的性质
第四条知识产权
第二章合同的缔结
第五条合同的签署
第六条合同的生效
第七条合同的变更
第八条合同的解除
第三章工程内容与质量要求
第九条工程范围
第十条工程质量要求
第十一条工程变更管理
第十二条工程验收与交付
第四章工期与进度管理
第十三条工期的确定与调整
第十四条工期进度的计划与控制第十五条工期延误的处理
第五章工程价款与支付方式
第十六条工程价款及支付方式第十七条工程价格调整
第十八条工程款项的支付周期第十九条工程款项的支付条件第六章合同履行保证
第二十条担保方式和范围
第二十一条违约责任
第二十二条合同的终止与解除第二十三条保密条款
第七章合同的争议解决
第二十四条合同争议的解决方式第二十五条争议解决的法律适用第二十六条诉讼管辖
附件：
1. 工程图纸
2. 材料清单
3. 技术规范
4. 进度计划
法律名词及注释：
1. 合同：指合同内容中的规定，包括附录、修改及补充。

2. 合同生效：指合同各方均签署，并经法定程序或约定生效的状态。

3. 工程范围：指工程施工合同约定的具体工作内容和任务。

4. 工期：指合同中规定的工程施工开始和结束的日期或期限。

5. 工程价款：指工程施工合同约定的付款金额。

建设工程施工合同(GF-1999-0201)

建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)【合同编号】：GF-1999-0201【甲方】：（以下简称甲方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【乙方】：（以下简称乙方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：鉴于乙方具备承接本合同约定的建设工程施工项目的能力和资质，并且甲方愿意委托乙方进行建设工程施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方负责按照本合同规定的技术要求和工期要求进行建设工程施工。

第二条工程范围2.1 本合同所指的建设工程范围包括但不限于：（在此详细的工程范围描述，如土建工程、装饰工程、设备安装工程等）第三条工期要求3.1 本合同所规定的工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。

第四条施工报价及支付方式4.1 乙方根据工程范围和技术要求，向甲方提供施工报价为【具体金额】。

4.2 甲方在合同签订后【具体支付方式】支付给乙方相应的合同款项。

（在此根据实际情况补充具体的报价和支付方式描述）第五条质量要求5.1 乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量符合约定的技术要求和标准。

第六条保证金6.1 乙方应按照合同约定向甲方支付一定金额的保证金，作为履行合同义务的保证。

（在此补充具体的保证金金额和支付方式）第七条违约责任7.1 甲方或乙方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。

（在此根据实际情况补充具体的违约责任条款）第八条争议解决8.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

8.2 若因合同履行发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：1. 工程设计图纸2. 技术规格书3. 施工进度计划（所有涉及的附件）法律名词及注释：（所有涉及的法律名词及注释）困难及解决办法：1. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）2. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）（根据实际情况继续困难及解决办法）本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。

建设工程施工合同(GF-1999-0201)

建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（业主）订立的建设工程施工合同，合同编号为GF-1999-0201。

2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成，并规范甲、乙双方之间的权益和责任，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成本合同。

3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求，甲方将按照设计图纸和规范要求，对位于X地区的建设工程进行施工。

工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。

3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划，合理安排施工队伍和资源，确保工程按时完成。

乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。

3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同规定。

甲方将组织相关质量检验，并及时对存在的质量问题进行整改。

3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点，向甲方支付工程款项。

工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。

3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后，签署变更协议。

若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用，乙方应赔偿甲方相关损失。

3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额按照合同金额的10%计算。

4. 合同生效和终止本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方共同签字并盖章后生效。

合同期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日终止。

5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方；2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充或签订补充协议；3. 本合同采用中文书写，以中文内容为准。

建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)

建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关签证意见：经办人：签证机关（章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇

建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：____________________承包方式：____________________二、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：_____天（因不可预见或不可抗力因素除外）。

三、质量标准工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准，质量验收达到合格标准。

四、合同价款及支付方式合同总价款（人民币）：大写_______，小写_______。

工程款支付方式按下列第_______种方式支付。

工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。

详细约定见补充协议。

五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容，乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。

未尽事宜双方另行签订补充协议确定。

双方应认真履行各自应承担的责任和义务，确保工程的顺利进行。

如有违约，应按照合同相关条款承担违约责任。

具体条款见补充协议。

七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生。

若因乙方安全措施不当造成事故和损害的，乙方应承担全部责任。

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)

建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方：（委托人/业主）乙方：（承包人/施工单位）第二条工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程规模：（填写工程规模）4. 工期要求：（填写工期要求）5. 施工内容：（填写施工内容）第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额：（填写合同价款总额）2. 支付方式：预付款：（填写预付款比例和金额）进度款：（填写进度款比例和金额）竣工验收款：（填写竣工验收款比例和金额）最终付款：（填写最终付款比例和金额）第四条材料与设备1. 供应商：（填写供应商名称）2. 材料与设备清单：（需要供应的材料和设备）3. 材料与设备的验收标准：（填写验收标准）第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限：（填写施工期限）2. 延期罚金：（填写延期罚金规定）第六条品质保证与质量检验1. 品质保证：（填写品质保证期限）2. 质量检验：（填写质量检验方法和标准）第七条合同变更和解除1. 变更：（填写变更合同的程序和条件）2. 解除：（填写解除合同的程序和条件）第八条争议解决方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交仲裁委员会进行仲裁。

第九条合同生效及效力2. 合同效力：本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。

第十条其他约定事项（可以根据具体情况增加其他约定事项）第十一条合同附件本合同附件包括以下文件：1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。

该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。

(文字数：238)。

建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)

建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：__________________________________________承包人（全称）：__________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：________________________________________________ 工程地点：_________________________________________________ 工程内容：_________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_________________________________________ 资金来源：_________________________________________________二、工程承包范围承包范围：________________________________________________三、合同工期：开工日期：_________________________________________________ 合同工期总日历天数__________________________ 天。

四、质量标准工程质量标准：_____________________________________________ 五、合同价款金额（大写）：_____________________________ 元（人民币）¥: ______________________________ 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

天津建设工程施工合同(GF-1999-0201)

（6）到货时间与览表不符：
27.6发包人供应材料设备的结算方法：
2
28.1承包人采购材料设备的约定：
八
九
32
32.1承包人提供竣工图的约定：32.6中间交工工程的范围和竣工时间：。
十、违约、索赔和争议
35
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通过条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：
双方约定的承包人其他违约责任：
3
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，采取方式解决：
+-
3
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：分包施工单位为：
3
39.1双方关于不可抗力的约定：
4
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：
发包人委托承包人办理的保险事项：
（2）承包人投保内容：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行:
账号：
账号：
邮政编码：
邮政
码:
合同管理办公室意见:
（章）
专用条款
一
2
合同文件及解释顺序：
3
3.1本合同出使用汉语外，还使用----语言文字。
3.2需要明示的法律、行政法规：
3.3适用的标准、规范：
适用的标准、规范的名称：
发包人提供标准、规范的时间：
4
413本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：保合同作为本合
天津市
建设工程
(GF-1999-0201)
天津市城乡建设委员会
监制
天津市工商行政管理局
协议书

建设工程施工合同(GF-1999-0201)

建设工程施工合同(GF-1999-0201) 建设工程施工合同合同编号：GF-1999-0201甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]一、合同目的及范围本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照约定的规格和质量要求完成。

本合同涵盖以下内容：1. 工程的描述和规模2. 工程进度安排3. 材料和设备的供应4. 工程质量控制和验收5. 工程费用和支付安排二、合同条款1. 工程描述和规模甲方委托乙方进行以下工程：[工程描述和规模]2. 工程进度安排甲方和乙方商定以下工程进度安排：[工程进度安排详细说明]3. 材料和设备的供应甲方负责提供以下材料和设备：[材料和设备的详细列表]乙方应按照约定的时间和要求进行材料和设备的安装和调试。

4. 工程质量控制和验收乙方应按照甲方的要求对工程质量进行控制，并确保工程达到约定的质量标准。

甲方有权对工程质量进行验收，如果发现不符合约定标准的情况，乙方应及时进行整改。

5. 工程费用和支付安排甲方应按照合同规定的阶段性完成情况支付相应的工程款项给乙方。

三、附件本合同涉及以下附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准四、法律名词及注释本合同涉及以下法律名词及其注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。

2. 合同费用：指甲方支付给乙方的与工程相关的费用，包括劳务费、材料费等。

五、困难及解决办法在本合同的实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 工程进度延误：如果工程进度出现延误，甲方和乙方应共同协商调整工程计划，并确定后续措施，确保工程按时完成。

2. 工程质量问题：如果工程质量不符合约定标准，乙方应负责整改，并承担相应的责任。

六、附加条款本合同的签署和生效需要甲方和乙方共同确认并签字。

甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：以上为本合同的正文，甲方与乙方在签字后正式生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：附件：1. 工程设计图纸2. 施工方案和计划3. 材料和设备清单4. 工程验收标准法律名词及注释：1. 建设工程：指按照国家有关法律法规和技术标准进行施工的项目。

建筑施工合同GF-1999-0201(通用规则)

建筑施工合同GF-1999-0201(通用规则)1. 引言该建筑施工合同GF-1999-0201(通用规则)（以下简称“本合同”）适用于各种建筑施工项目，以确保双方的权益得到保护，并在合同履行期间维持双方的合作关系。

2. 合同目的本合同旨在确立建筑施工项目的各方责任与义务，并规范双方之间的权益和义务，以确保项目的顺利进行。

3. 合同条款本合同包含以下重要条款：3.1 项目描述详细描述了建筑施工项目的具体内容、工程范围、规模和工作地点等。

3.2 合同期限规定了合同的起始日期、结束日期以及可能的延期情况，并对合同期限的履行进行了约定。

3.3 合同价款明确了建筑施工的价款、支付方式以及可能的变更和调整情况。

3.4 质量要求规定了建筑施工的质量标准和验收要求，以确保施工质量符合相应标准和规范。

3.5 工期要求约定了建筑施工的工期、进度计划和可能的延期处理办法，以确保施工按时完成。

3.6 变更和索赔规定了双方对项目变更的程序和约束力，并对索赔的处理进行了明确规定，以便解决可能发生的争议。

3.7 合同终止明确了合同终止的条件和程序，并规定了双方在合同终止后的权益和责任。

4. 合同履行双方应按照本合同的约定，遵守合同条款，并履行各自的责任和义务。

如有争议，应通过友好协商解决。

5. 附则对于本合同未尽事宜，应根据相关法律法规进行解释和处理。

本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

此为简要介绍，请详细阅读建筑施工合同GF-1999-0201(通用规则)的具体内容来了解更多细节和条款约定。

建设工程施工合同(示范文本)--空白

GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定辽宁省建设厅辽宁省工商行政管理局监制第一部分协议书发包人（全称）：____________________________________________承包人（全称）：_________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：____________________________________________________________工程地点：_____________________________________________________________工程内容：_____________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）批准文号：___________资金来源：_____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________________________________________________三、合同工期：开工日期：_____________________________________________________________竣工日期：_____________________________________________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：_________________________________________________________五、合同价款金额（大写）：_____________________________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件：组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)

《建设工程施工合同》(GF-1999-0201) 《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方与乙方就进行某项建设工程的施工达成一致意见，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。

第一章总则1.1 合同目的及范围本合同的目的是明确甲方与乙方在进行建设工程施工过程中的权利和义务，约定施工周期、施工价格、质量要求、支付方式、安全管理等事项，并规定双方在合同履行过程中的争议解决方式。

1.2 定义1.2.1 建设工程：指根据甲方要求进行的建筑、土木、市政、装修等工程。

1.2.2 施工：指乙方根据合同约定，在约定的时间内，按照约定的质量要求和进度要求进行工程的实际施工。

1.2.3 竣工验收：指工程竣工后，甲方组织专业人员对工程进行检查、验收，确保工程质量符合要求。

1.2.4 施工图：指根据甲方的设计要求，由乙方编制的详细施工图纸。

第二章工程内容2.1 工程范围本合同所涉及的建设工程包括但不限于以下内容：2.1.1 建筑工程：包括主体结构、装饰装修、给排水、电气、空调等工程。

2.1.2 土木工程：包括地基处理、土方开挖、基础施工、道路工程等工程。

2.1.3 市政工程：包括供水、排水、燃气、电力等工程。

2.1.4 其他工程：根据甲方要求，乙方可进行其他相关工程。

2.2 工程期限2.2.1 施工工期：本工程的施工工期为____________(具体工期天数)，自合同生效之日起计算。

2.2.2 延期履约：若因甲方或其他不可抗力因素导致工程期限延长，甲方应承担相应费用，并协商延长工程期限。

第三章施工要求3.1 技术规范和质量标准3.1.1 施工图：乙方在施工过程中应严格按照施工图纸执行，不得私自变动。

3.1.2 施工工艺：乙方应根据相关技术规范和质量标准执行施工工艺，确保工程质量符合要求。

3.1.3 材料选择：乙方在施工过程中应选择质量合格、符合设计要求的材料。

建设工程施工合同 GF-1999-0201-通用条款(精确排版)

发包人编号承包人编号备案编号鉴证编号建设工程施工合同GF-1999-0201中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定大连市城乡建设委员会大连市工商行政管理局监印编制说明本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，借鉴国际通用的FIDIC条件和有关省市的经验，结合《建设工程工程量清单计价规范》，对现行的施工合同（GF-1999-0201）文本做部分修订而形成。

本合同由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。

《协议书》作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。

《通用条款》是根据法律、行政法规制订，同时考虑了工程施工中的惯例和管理的通常做法，具有较强的普遍性和通用性，是通用于各类房屋建筑和市政基础设施工程施工的基础性合同条款。

《专用条款》是发包人与承包人结合具体工程实际约定的条款，是对《通用条款》的具体化、补充或修改。

发包人与承包人通过招标投标的工程应当依据中标价订立合同。

不实行招标投标的工程，在承包方编制的施工图预算的基础上，由发承包双方协商订立合同。

本合同文本条款的标题和旁注只起提示作用，不视为合同条款组成部分。

依据《中华人民共和国招标投标法》的规定，本合同签订后发包和承包人不得再行订立背离本合同实质性内容的其他协议。

本合同签订后七日内，当事人应将合同送工程所在地有关行政主管部门备案。

合同发生重大变更的，应将变更协议送原备案机关备案。

第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1 词语定义词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

GF-1999-0201建设工程施工合同(国家标准合同)

建设工程施工合同（GF—1999—０2０1)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1 / 35一九九九年十二月2 / 35第一部分协议书发包人（全称)：___＿_____________＿_________＿_＿_＿________＿承包人(全称):＿＿_＿＿_＿___＿＿__＿_______＿___＿＿__＿＿___＿___＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况工程名称：______＿＿_________＿_______＿＿______＿________＿_＿___＿_＿____＿_＿__________＿____＿工程地点：___＿_＿____＿_______＿_＿_____＿_________________＿＿__＿_______＿_＿___＿＿＿_＿____＿__工程内容：____＿___＿____________＿__＿___＿__＿___＿__＿＿_______＿＿______＿____＿＿____＿_____＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1)工程立项批准文号：____＿________＿＿____＿____资金来源：__＿_＿＿_＿_＿___＿_＿___＿＿_______＿＿__第二条工程承包范围承包范围:_____＿___＿_＿＿___＿___＿＿__＿＿__＿_____＿______＿___＿___＿_＿＿_______＿_＿＿＿＿_____＿＿_＿第三条合同工期开工日期:__＿__________＿_＿＿__＿____＿____＿___＿____＿_____＿＿___＿＿_____＿____＿_＿_＿_________竣工日期：_＿_＿＿＿___＿＿＿＿＿_____＿＿_＿__＿___＿____＿_____＿_＿________＿__＿_________＿________＿_合同工期总日历天数___＿__＿___＿__天第四条质量标准工程质量标准:___＿＿_＿_＿＿_＿_＿_____＿__＿＿_＿____＿________＿____＿＿__＿__＿________＿＿_________第五条合同价款金额(大写)：__________＿__＿___＿＿＿__＿____＿___元(人民币)￥:＿_＿_________＿____＿___元。

建设工程施工合同(GF-1999-0201)范本

建设工程施工合同(GF-1999-0201)范本第一部分协议书发包人（全称）：______________________________________承包人（全称）：______________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________工程内容：______________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：______________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________三、条约工期：开工日期：______________________________________竣工日期：______________________________________条约工期总日历天数____________天。

四、质量标准工程质量标准：__________________________________五、合同价款金额（大写）：_________________元（人民币）￥：_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本条约通用条目6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

建设工程施工合同gf-1999-0201-通用条款

发包人编号承包人编号备案编号鉴证编号建设工程施工合同GF-1999-0201中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定大连市城乡建设委员会大连市工商行政管理局监印编制说明本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，借鉴国际通用的FIDIC条件和有关省市的经验，结合《建设工程工程量清单计价规范》，对现行的施工合同（GF-1999-0201）文本做部分修订而形成。

本合同由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。

《协议书》作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。

《通用条款》是根据法律、行政法规制订，同时考虑了工程施工中的惯例和管理的通常做法，具有较强的普遍性和通用性，是通用于各类房屋建筑和市政基础设施工程施工的基础性合同条款。

《专用条款》是发包人与承包人结合具体工程实际约定的条款，是对《通用条款》的具体化、补充或修改。

发包人与承包人通过招标投标的工程应当依据中标价订立合同。

不实行招标投标的工程，在承包方编制的施工图预算的基础上，由发承包双方协商订立合同。

本合同文本条款的标题和旁注只起提示作用，不视为合同条款组成部分。

依据《中华人民共和国招标投标法》的规定，本合同签订后发包和承包人不得再行订立背离本合同实质性内容的其他协议。

本合同签订后七日内，当事人应将合同送工程所在地有关行政主管部门备案。

合同发生重大变更的，应将变更协议送原备案机关备案。

第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1 词语定义词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款：是根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

专用条款：是发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

《建设工程施工合同》(示范文本)(GF-1999-0201)

《建设工程施工合同》（示范文本）
（GF-1999-0201）
《建设工程施工合同》
第一部分为协议书部分：根据各类工程的特点填写。

第二部分为通用条款部分：一般不允许进行修改。

第三部分为专用条款部分：此部分条款是对通用条款的进一步补充和修改，凡工程实际情况与通用条款不符或需要补充和修改的，均可在专用条款中给予反映。

另请注意：
1、在专用条款中一定要补上第33条竣工结算条款，具体体现竣工结算的有关事项：乙方提交竣工结算书的期限；甲方完成最后审价并出具审价报告的期限；工程进行分阶段结算的部位等。

2、在专用条款第32条，请进一步明确竣工日期的含义：竣工是否包括相关配套工程，如总体道路、绿化工程，是否包括以后的精装修部分，是否包括业主指定分包部分等等给予明确；竣工日期的含义在通用条款中是表示乙方提交竣工验收报告的日期，如实际需进一步明确须在第32条中给予详细体现。

3、在第37条解决争议的方式尽可能填写向人民法院提起诉讼，尽可能不要填写以仲裁方式解决争议。