2020年监理工程师《合同管理》真题及答案【最新版】
2020年北京市监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2020年北京市监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务3.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标,工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。
中标施工单位的报价为20元/m³。
工程施工中,该分部工程的实际单价为25 元/m3。
项目监理机构应按()元/m³进行该分部工程合同价款结算。
A.20B.22.5C.24D.254.根据《招标投标法实施条例》,对投标申请人的资格预审文件,招标人应组建资格审查委员会进行审查的是()。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目5.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1206.根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构7.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正8.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,暂估价是指()的金额A.招标时暂不能确定价格,但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格,合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程10.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查11.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,属于设备采购中伴随服务的是A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期12.某招标项目,招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长( )天。
2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(附答案)
2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(附答案)目录2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(附答案) (1)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(一) (1)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(二) (7)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(三) (15)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(四) (22)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(五) (29)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(六) (36)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(七) (42)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(八) (49)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(九) (56)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(十) (62)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(一)1.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程索赔事件发生的28天内,承包人应向工程师递交( )。
A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告答案:D2.依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建设奖答案:B3.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定( )。
A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费答案:A4.发包人逾期支付设计人设计费6天,设计人提交设计文件的时间( )。
A.不可顺延B.可顺延2天C.可顺延3天D.可顺延6天答案:D5.施工合同示范文本规定的工程师索赔处理决定( )。
A.是终局性的B.不是终局性的C.对发包人具有强制性的约束力D.对承包人具有强制性的约束力答案:B6.债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[单选题]全部合同材料质量保证期届满后,买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格()的结清款。
A.15%B.10%C.3%D.5%【答案】D2、[多选题]代理的种类有()。
A.委托代理B.约定代理C.法定代理D.指定代理。
E,授权代理【答案】ACD3、[选择题]被担保的债权既有物的担保又有人的担保,且当事人对债权实现未做约定,则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。
A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D【解析】如果物保由债务人自己提供,债权人应当先就该物的担保实现债权;如果物保由第三人提供,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任。
4、[选择题]下列表述中,符合施工评标程序的是()。
A.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求B.完成评标后,如果招标人授权由评标委员会定标,应至少直接确定3个中标候选人C.若评标委员没有获得招标人的定标授权,向招标人提交评标报告即可D.中标候选人应当不超过3个,但不得事先标明排序,应由招标人自行决定【答案】A【解析】本题考核的是施工评标程序。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
完成评标后,如果招标人授权由评标委员会定标,可直接确定中标人。
若评标委员没有获得招标人的定标授权,应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。
中标候选人应当不超过3个,并标明排序。
5、[选择题]根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人不必延展履约担保有效期【答案】B6、[选择题]()是投标人编制投标文件和报价的依据。
2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案( 附答案)
2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(附答案)1、某工程项目的承包人具有设计资质。
承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图纸施工。
施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。
则该事件的损失应由( )。
A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失,发包人承担施工损失答案:C2、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了防盗门,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分防盗门有划痕,则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任答案:B3、某工程项目施工中,发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。
后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则( )。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延B.承包人承担返工费用,工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延答案:D4、下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是( )。
A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目,实行资格预审C.邀请招标的项目,实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别答案:D5、执行政府定价或政府指导价的合同,逾期提取标的物或者逾期付款的,( )。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行D.遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行答案:C6、发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
A.提前竣工的机器设备要求B.发包人为赶工应提供的方便条件C.提前竣工所需的追加合同价款D.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施答案:A7、经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人,由分包人向发包人履行部分义务。
2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(附答案)
2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(附答案)目录2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(附答案) (1)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(一) (1)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(二) (8)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(三) (16)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(四) (23)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(五) (30)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(六) (36)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(七) (43)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(八) (51)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(九) (59)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(十) (66)2020年注册监理工程师《合同管理》考试试题及答案(一)一、单项选择题1、设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由( )整理,与会各方会签。
A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、建设单位答案:D2、某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为( )。
A、15万元B、5万元C、-57万元D、-10万元答案:B3、某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的( )。
A、市场竞争力较强B、市场竞争力较弱C、生产要素价格较高D、生产要素成本较高答案:D4、招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是( )。
A. 竞争性强,选择面宽B. 竞争的激烈程度相对较差C. 招标时间长D. 招标费用高答案:A5、若要对工程组织等节奏流水施工,其基本条件是( )。
A、各施工段工程量基本相等B、各施工队作业人数相等C、各施工段的面积基本相等D、各施工段所用机械相同答案:D6、单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请( )协调处理。
2020年监理工程师《合同管理》真题及答案(百度网盘搜云知雾语低价获取全套视频课程及押题资料)
2020年监理工程师《合同管理》真题及答案1、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式()A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计答案:C2、下列合同计价方式中,在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金答案:A3、不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具答案:D4、定金不得超过主合同标的额的()A.20%B.30%C.40%D.50%答案:A5、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任答案:C6、联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定答案:C7.在工程勘察设计招投标过程中,应没收投标保证金的情形是()。
A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金答案:D8.关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不子答复.B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数C开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定答案:B9.某工程,施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
2020年青海省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2020年青海省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》,承包商应在开工日期后( ) 天内向业主提交一份进度计划。
A.21B.28C.42D.562.在施工招标工作中,中标人最终应由()确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务7.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方8.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包,则应该选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合9.根据《标准施工合同》,关于承包人施工安全责任的说法,正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担,安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担10.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是()。
2020年江西省整理监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2020年江西省整理监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,确定变更价格正确的做法是()A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司3.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率4.根据美国AIA 标准合同文件,CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商5.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
关于DAAB 人员任命和酬金的说法,正确的是( )。
A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金6.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本7.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明8.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间9.公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( ) 起算。
2020年江苏省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2020年江苏省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款,发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准2.某工程施工合同约定,土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由,未通知监理人到场检查,自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验,经随机抽检,填筑质量符合合同要求,由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同3.下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。
A. 专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人依据施工合同约定,指承包人对施工的临时道路进行必要的养护,由此产生的费用应由()A.承包人B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是( )。
A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人6.关于实施两阶段招标项目的说法,正确的是( )。
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争7.根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人B.事先征得监理人同意,并通知发包人C.事先征得设计人同意,并通知监理人D.事先征得发包人同意,并通知监理人8.根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告( ) 天后未进行验收,视为验收合格。
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案(附答案 )
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案(附答案)目录2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(附答案) (1)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(一) (1)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(二) (7)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(三) (12)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(四) (19)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(五) (26)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(六) (33)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(七) (39)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(八) (46)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(九) (52)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(十) (59)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案(一)一、选择题1.业主与监理单位签订的监理合同文件,除监理委托合同外,还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等,这些文件发生矛盾时,应以( )的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列B.监理委托合同约定C.优先使用专用条款D.年月最后编号答案:A2.施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由( )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位答案:A3.在招标投标活动中,( )属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底B.委托代理机构进行招标C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与D.委托评标委员会定标答案:C4.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,( )。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C. 自行决定后通知业主D. 自行决定后通知监理工程师答案:A5.招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自( )。
2020年湖北省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2020年湖北省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失A.台风B.暴雨引起地面下陷暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.自然磨损2.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源3.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时,应在投标截止时间15 日前通知投标人,同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件,但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件,但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件,并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件,并延长投标截止日期4.根据《标准施工合同》,施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准5.招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法6.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可直接请工程师确认、取消或改变7.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验,该第三方检验机构的检验结果对()有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方8.标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成9.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,应由设计人承担违约责任的情形是()A.因地下条件不利导致设计工作终止B.设计文件未达到设计深度要求C.设计人按合同约定分包多项设计工作D.设计文件未被政府规划管理部门批准10.根据FIDIC《施工合同文件》,关于指定分包商的说法,正确的是( )。
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题 ( 共 50 题,每题 1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意 )1. 建设工程活动通过()为纽带结成了项目各方之间的供需关系、经济关系和工作关系。
A .诚信B .道德C .合同 ( 正确答案 )D .招投标活动答案解析:解析:本题考查的知识点是合同管理任务和方法。
选项 C 正确,建设工程活动通过合同为纽带结成了项目各方之间的供需关系、经济关系和工作关系。
2. 依据《民法总则》,在合同法律关系的组成中,不属于法人的有()。
A .特别法人B .企业法人 ( 正确答案 )C .营利法人D .非营利法人答案解析:解析:本题考察的知识点是合同法律关系的构成。
合同法律关系的主体有三类,是承担相应义务的自然人、法人和非法人组织。
法人可以分为营利法人、非营利法人、特别法人。
3. 某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A .监理单位B .分公司C .建设单位D .施工企业 ( 正确答案 )答案解析:解析:本题考查的知识点是合同法律关系的构成。
选项 D 正确,法人的分支机构虽然可以作为合同的主体,但不具备法人资格,不能独立的承担义务,法律上的权利义务必须由其母公司承担,题干中的分公司的母公司为施工企业,即由施工企业承担。
4. 下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。
A .借款合同 ( 正确答案 )B .勘察合同C .施工合同D .技术转让合同答案解析:解析:本题考查的知识点是合同法律关系的构成。
选项 A 正确,货币作为一般等价物也是法律意义上的物,可以作为合同法律关系的客体,如借款合同等。
5. 在合同法律关系的组成中,罢工属于合同法律关系中的()。
A .事件 ( 正确答案 )B .行为C .物D .智力成果答案解析:解析:本题考查的知识点是合同法律关系的构成。
2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(附答案)
2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(附答案)目录2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(附答案) (1)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(一) (1)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(二) (8)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(三) (15)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(四) (22)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(五) (29)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(六) (36)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(七) (43)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(八) (49)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(九) (56)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(十) (63)2020年监理工程师考试《合同管理》试题及答案(一)一、单项选择题1.下列选项中,关于代理的说法,不正确的是( )。
A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示答案:B2.主要选项条款中的( )适用于施工管理承包,管理承包商与雇主签订管理承包合同,他不直接承担施工任务,以管理费用和估算的分包合同总价报价。
A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同答案:D3.指定分包商条款的具体表现不包括( )。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时,可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费答案:A4.关于施工招标现场踏勘的说法,错误的是( )。
A.招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场B.踏勘人承担自己踏勘现场发生的费用C.除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失D.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责答案:B5.材料采购合同属于( )。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位,于2013年5月1日发出中标通知书,双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此,本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告,不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时,承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定,承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
2020年河南省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2020年河南省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于施工预付款保函的说法,正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效2.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任4.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是( )。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表” 可以与“评标办法”的容相抵触D.“评标办法前附表”无须考虑招标项目的具体特点和实际需要5.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争6.关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力7.施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理8.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC),采用综合单价计量承包的,应选择的合同是()A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同9.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
2020监理《合同管理》真题及答案解析(完整版)
2020 年监理真题及答案解析完整版《合同管理》一、多项选择题(共50 题,每题1 分。
每题的备选项中,只有l 个最符合题意)1.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式()。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计参考答案:C解析:通常,合同变更应当符合下列条件:(1)变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。
变更超过原设计标准或者批准规模时,应由与事方按照规定程序办理变更审批手续。
(2)变更或变更异议的提出,应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。
(3)变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。
(4)变更对合同价格及工期有影响时,相应调整合同价格和工期。
2.下列合同计价方式中,在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()。
A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金参考答案:A解析:教材P2:单价合同在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的。
3.不可用于抵押的财产是()。
A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具参考答案:D解析:教材P15:建设用地使用权、正在建造的建筑物、土地使用权办理抵押自登记时设立。
4.定金不得超过主合同标的额的()。
A.20%B.30%C.40%D.50%参考答案:A解析:教材P16:定金不得超过主合同标的额的20%5.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()。
A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60 的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险.人不承担保险责任参考答案:C解析:教材P21:凡年龄16-65 周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2020年监理工程师《合同管理》真题及答案1.施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同( )。
A.有效,但应由采购员向乙公司支付货款B.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效,由采购员向乙公司支付货款D.无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担[答案]B[解题要点]此事件属于典型的“表见代理”。
2.按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款[答案]C[解题要点]合同履行中约定不明情况的处置:①协议补充;②合同有关条款;③交易习惯;④法定补充6条,见教材(质量、价款、地点、期限、方式、费用)。
此处注意:我们往往注意对法定补充6条的记忆,而来源,/忽略履行顺序。
合同有分歧或约定不明时,一定要把双方协议补充放在第一位。
3.某物资采购合同履行过程中,由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷,采购方拒付货款,其行为依据的是《合同法》中规定的( )。
A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权[答案]B[解题要点]物资采购合同本身就有履行顺序,应当先履行一方(供方)履行债务不符合约定,则采购方有权拒付货款,这就是后履行抗辩权。
4.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付,则施工企业可以主张( ),然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同,无须通知对方B.撤销合同,但应当通知对方C.解除合同,无须通知对方D.解除合同,但应当通知对方[答案]D[解题要点]“建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付”部,符合法定解除的条件,施工企业可以主张解除合同,但有通知对方的义务。
5.下列关于代理的叙述,( )是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为[答案]C[解题要点]被代理人可以根据无权代理的后果对自己有利或不利的原则,决定代理是否有效。
6.保证合同的当事人是指( )。
A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人[答案]C[解题要点]保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为,所以当事人是保证人和债权人。
7.下列财产中,( )可作为抵押物进行抵押。
A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票[答案]A[解题要点]《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。
支票作为动产,可作为质押物。
8.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证B.定金C.留置D.质押[答案]D[解题要点]考概念。
9.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了柢押登记。
则( )。
A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效[答案]D[解题要点]附生效条件的合同,自条件成就时生效,所以应当办理抵押物登记的,抵押合同自登记之日起生效。
10.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,( )。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任[答案]D[解题要点]教材内容,考概念。
1.合同的成立必须经过( )。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证[答案]BC[解题要点]订立合同一定要经过“要约”和“承诺”两个阶段,但不一定要经过要约邀请。
2.《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知后[答案]C解题要点]见教材。
承诺撤回的两个条件是:①承诺通知到达要约人之前;②与承诺通知同时到达要约人。
3.如果施工单位项目经理由于工作失误来源,/导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( )承担责任。
A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理[答案]A[解题要点]当事人不履行或者履行合同不符合约定条件的,就应当承担违约责任。
4.合同当事人约定了违约金,也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后( )。
A.未违约~方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿C.未违约一方可以同时采用定金或违约金要求对方赔偿D.违约金和定金约定同时无效,需采用其他方式追究违约责任[答案]A[解题要点]定金或违约金都是违约方承担违约责任的方式,可以选择使用,不能合并使用。
5.依据《合同法》的规定,出现( )订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段[答案]D[解题要点]与无效合同对比记忆,只有概念记清,才能对具体事例的判断不混淆。
此处单选、多选都能出题,要注意。
6.按照《合同法》的规定,属于要约邀请的包括( )。
A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书[答案]ABD[解题要点]招标公告是要约邀请,投标文件是要约,中标通知书是承诺。
招投标属于要约与承诺的特殊形式,单一买方设定标的,从中择优,中标可视为一种特殊的交易方式参见教材。
7.发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时,如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定,可以由( )鉴定部门鉴定。
A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的[答案]DE[解题要点]仲裁中专门性何题的鉴定,一是合同约定,二是由仲裁庭指定。
8.在施工合同中,( )的合同属于无效合同。
A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准[答案]ABE[解题要点]无效合同是违反了法律规定的条件而订立的。
9.招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等。
A.选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大[答案]AB[解题要点]公开招标投标时间长,费用高,评标工作量大。
10.招标投标过程中需要对现场进行考察,以了解现场情况。
现场考察组织工作由( )。
A.招标人承担,费用由投标人承担B.投标人承担,费用由招标人承担C.招标人承担,费用由招标人承担D.投标人承担,费用由投标人承担[答案]A[解题要点]组织投标人踏勘现场是招标人招标程序中的必要组成部分,投标人要按照招标文件中注明的时间和地点,积极参加现场勘察和投标预备会。
1.在开标时,如果发现投标文件出现( )等情况,应按无效投标文件处理。
A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限[答案]ABC[解题要点]D、E均属于有效投标中的未作实质性响应的重大偏差,应在初评阶段淘汰的投标书。
此处注意,《案例》考试中的投标文件挑错就要此次为依据。
2.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。
A.能力B.人员C.设备D.报价[答案]A[解题要点]监理工程师凭借的是自己的知识、经验、技能而受业主委托,所以监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择。
3.公开招标在开标时,应当由( )。
A.招标监督机构主持,所有投标人均应参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加D.招标人主持,投标人自愿参加[答案]C[解题要点]《招标投标法》35条规定:开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。
4.开标时判定为无效的投标文件,应当( )。
A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰[答案]A[解题要点]《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第35条的规定:无效投标文件,不得进入评标。
这是对其他投标人的合法权益的保障。
5.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书,( )。
A.不予淘汰,在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰,在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰,允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰[答案]B[解题要点]细微偏差不影响投标文件的有效性,应在评标结束前予以澄清、补正,这些澄清、补正不会对其他投标人造成不公平的结果。
6.某建设工程物资采购合同,采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约,按合同约定计算的违约金为l0万元,则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。
A.4C.10D.14[答案]C[解题要点]本题的物资采购合同既约定了定金,又约定了违约金,未违约一方可以选择适用条款,而不能合并使用。
7.按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。
A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地[答案]A[解题要点]建设工程合同纠纷的管辖,既涉及级别管辖,又涉及地域管辖。
地域管辖是指纠纷适用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖。
8.按照《招投标法》的规定,( )可以不进行招标,采用直接发包的方式委托建设任务。
A.施工单项合同估算价l50万元人民币B.重要设备的采购,单项合同估算价150万元人民币C.监理合同,单项合同估算价150万元人民币D.项目总投资4000万元,监理合同单项合同估算价30万元人民币E.项目总投资2000万元,监理合同单项合同估算价30万元人民币[答案]AE[解题要点]对比教材,B、C、D选项是必须进行招标的,而A中估算价150万,少于200万的规定,E少于总投资3000万,监理合同单项合同估算价30万不够50万的规定,所以不属于强制招标的范围。