建设工程施工合同担保协议书

合集下载

建设工程施工合同担保协议书8篇

建设工程施工合同担保协议书8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保建设工程施工合同的履行，保障双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商，达成如下担保协议：一、协议目的为确保建设工程施工合同的顺利履行，保障工程进度与质量，甲、乙双方共同签订本协议，以明确双方的权利与义务，规范施工过程中的行为。

二、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________三、担保事项1. 乙方担保事项：（1）乙方保证按照建设工程施工合同的约定，按时开工、按时竣工，确保工程进度。

（2）乙方保证在施工过程中，严格按照国家相关法律法规、规范及标准进行施工，确保工程质量。

（3）乙方保证在施工过程中，遵守安全生产规定，确保施工现场安全。

（4）乙方保证在施工过程中，合理调配资源，确保施工现场的整洁与文明施工。

2. 甲方担保事项：（1）甲方保证按照建设工程施工合同的约定，按时支付工程进度款。

（2）甲方保证为乙方提供必要的施工条件，确保工程顺利进行。

（3）甲方保证遵守法律法规，遵循公平、公正、公开的原则，确保工程招投标的合法性。

四、担保方式1. 乙方提供以下担保：（1）施工保证金：乙方在合同签订后XX日内向甲方缴纳施工保证金人民币XX元。

（2）项目经理负责制：乙方确保项目经理为经验丰富的专业人士，全面负责工程的组织实施。

（3）质量保证金：在工程竣工验收合格后，留存部分工程款作为质量保证金，待工程保修期结束后支付。

2. 甲方提供以下担保：（1）工程款支付担保：甲方提供付款承诺书，确保按时支付工程进度款。

（2）合同履行担保：甲方保证按照建设工程施工合同的约定履行相关义务。

五、违约责任1. 若乙方未按照约定履行担保事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

建设工程施工合同甲方担保

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就甲方拟委托乙方承建的建设工程项目（以下简称“工程项目”）签订本合同。

为确保合同的履行，甲方愿意为乙方提供担保。

现就有关担保事项达成如下协议：一、担保金额甲方同意为乙方在工程项目合同金额范围内提供人民币XX万元整（大写：XX元整）的担保。

二、担保期限本担保期限自工程项目合同签订之日起至工程项目竣工验收合格且乙方履行完毕所有合同义务之日止。

三、担保范围1. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方原因导致的合同违约责任；2. 乙方在工程项目施工过程中，因设计变更、不可抗力等因素导致的合同违约责任；3. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方提供的材料、设备不符合约定质量要求导致的合同违约责任；4. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方提供的施工图纸、技术资料不符合要求导致的合同违约责任；5. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方违反合同约定导致的合同违约责任。

四、担保方式甲方采用以下担保方式：1. 甲方同意在工程项目合同签订前，向乙方支付人民币XX万元整（大写：XX元整）的保证金，作为本担保的担保物。

2. 甲方同意在工程项目合同签订后，按照合同约定向乙方支付工程款，确保乙方能够按时完成工程项目。

五、违约责任1. 若乙方在工程项目施工过程中出现违约行为，甲方应在收到乙方书面通知后X日内，按照合同约定承担相应的违约责任。

2. 若乙方在工程项目施工过程中，因甲方原因导致的合同违约责任，甲方应在收到乙方书面通知后X日内，按照合同约定承担相应的违约责任。

3. 若甲方未按照本担保协议履行担保义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、争议解决本担保协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、其他1. 本担保协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本担保协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：________________________注：本担保协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

建设工程担保合同范本5篇

六、违约责任
1. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金；若乙方仍未履行支付义务，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行还款义务，导致甲方承担了担保责任，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的全部损失。
3. 若甲方未按照本合同约定履行担保责任，应承担相应的违约责任。
因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
十、签署
甲方（担保人）：_________________________ （盖章）
4. 甲方在本合同履行过程中，应对乙方的商业秘密及其他机密信息予以保密。
六、乙方的权利与义务
1. 乙方应按时向金融机构偿还贷款，并履行与本次担保有关的其他义务。
2. 乙方应按照约定向甲方支付担保费用。
3. 乙方应确保本次担保仅限于本合同约定的用途，不得擅自挪用。
4. 乙方在建设工程过程中，应遵守相关法律法规，确保工程质量安全。
三、担保方式
本次担保采用连带责任保证方式，即甲方对乙方在建设工程中的债务承担连带责任。当乙方未履行或无法履行相关义务时，贷款方有权直接要求甲方承担担保责任。
2. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金。
四、甲方权利和义务
1. 甲方有权监督乙方建设工程的实施情况，确保乙方履行合同约定的还款义务。
2. 甲方承担因自身过失导致的担保责任。
3. 若乙方未履行还款义务，甲方应在接到贷款银行或其他金融机构的通知后，按照合同约定承担连带责任。

工程担保合同书7篇

工程担保合同书7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定，为确保双方权益，经甲、乙双方友好协商，就本工程承包事宜达成如下担保合同：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________二、担保事项甲方委托乙方进行工程建设，乙方需提供工程担保。

担保事项包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的担保。

三、担保金额及方式1. 担保金额：人民币________元整。

2. 担保方式：连带责任担保。

四、担保期限1. 本工程担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并交付使用后的______年止。

2. 若工程出现延期，则担保期限相应顺延。

五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行担保义务。

2. 甲方应按时支付工程款项，确保工程进度。

3. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督，确保工程质量。

4. 甲方应提供乙方所需的施工条件及资料。

六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行担保义务，确保工程质量、进度和安全。

2. 乙方有权获得相应的工程款项。

3. 乙方应遵守相关法律法规及工程建设标准，确保工程安全。

4. 乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时进行整改。

七、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定履行担保义务，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。

八、解决争议的方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

工程合同担保协议书范本

工程合同担保协议书范本【工程合同担保协议书】甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________丙方（担保人）：_________鉴于甲方与乙方已就__________工程项目（以下简称“该工程”）签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了确保主合同的履行，经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下担保协议：一、担保内容1. 丙方作为担保人，对乙方履行主合同约定的义务提供无条件的连带责任保证。

2. 若乙方未能按照主合同约定完成工程质量、工期等要求，或违反主合同其他条款，丙方将承担相应的赔偿责任。

二、担保范围丙方的担保范围包括但不限于：1. 工程款项的支付担保；2. 工程质量的保证金；3. 工程进度的履约担保；4. 违约责任的赔偿担保。

三、担保期限本担保书自签订之日起生效，至主合同规定的缺陷责任期满之日止。

四、担保方式丙方提供的担保方式为银行保函或其他甲方认可的担保方式。

五、其他条款1. 本担保书的修改和补充须经甲、乙、丙三方书面同意。

2. 本担保书的解释权及争议解决方式，应与主合同保持一致。

3. 本担保书一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。

六、签字盖章本担保书由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日丙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。

建设工程施工合同担保保证协议书3篇

建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方：___________________（委托人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________乙方：___________________（承包人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________丙方：_____________（担保人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________为明确各方在建设工程施工合同（以下简称“施工合同”）履行过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议。

一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程，并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果，乙方愿意提供担保。

二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为：保证担保。

三、担保期限：自乙方签收完工验收书之日起终止。

四、主要内容：1、在乙方签收完工验收书的前提下，如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程，经甲方通知后，丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。

2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的，丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。

3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。

4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议，应当本着友好协商原则进行，如无法协商解决的，应当向相关仲裁机构申请仲裁。

五、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕止。

六、本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容，如有疑问请与相关法律机构联系，以便获得更详尽的解释。

建设工程施工合同担保保证协议书6篇

建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。

经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。

三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。

2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。

3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。

4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。

四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。

2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。

3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。

六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。

具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。

七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。

2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。

八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

建筑工程担保协议书

建筑工程担保协议书1. 协议缔约方1.1 甲方1.2 乙方2. 工程描述2.1 项目名称工程项目的正式名称为[工程项目名称]，简称为[项目简称]。

2.2 工程地点工程项目位于[工程地点]。

2.3 工程描述具体工程的详细描述如下所示：[工程描述]3. 担保范围3.1 履约保证金甲方将向乙方支付履约保证金作为保证。

履约保证金的金额为[履约保证金金额]。

履约保证金将在工程竣工并验收合格后的[提款/退还]。

3.2 违约责任若乙方未能按照合同规定完成工程或出现违约情况，甲方有权使用履约保证金，以弥补损失并支付给其他承包商或相关方。

3.3 担保期限本担保协议的期限为工程项目开工之日起到工程项目竣工并验收合格之日。

4. 协议条款4.1 工程合同双方应在签署本协议后立即签署正式的工程合同，并确保合同中具体的工程范围、进度和付款方式等事项得到充分协商和确认。

4.2 保密义务双方应将与本协议相关的商业和技术信息保密，并不得将其透露给第三方，除非获得另一方书面许可。

4.3 变更和修订对于本协议的任何修改或修订，双方应达成书面一致并签署补充协议作为附件。

4.4 法律适用和争议解决本协议适用[适用的法律]。

双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。

如协商未能解决，双方同意将争议提交[指定的仲裁机构]进行仲裁，并接受仲裁裁决的最终结果。

5. 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，在签字盖章前双方都有权随时终止本协议。

甲方：签字：____________日期：____________乙方：签字：____________ 日期：____________。

2024年建筑工程施工担保合同

2024年建筑工程施工担保合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于：1. 甲方与乙方就（项目名称）工程的施工事宜已经达成协议；2. 甲方要求乙方提供相应的施工担保以保障施工质量和合同履约；3. 乙方同意提供施工担保，并符合甲方的要求。

故双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就（项目名称）工程施工担保事宜达成如下合同：第一条担保内容1. 乙方同意为甲方提供对（项目名称）工程施工的质量、安全、进度等方面进行担保，确保工程质量符合合同约定，并按照合同约定的工期进行施工。

2. 担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

第二条担保方式1. 乙方同意以（金额）作为本担保金的担保金额。

2. 担保金由乙方一次性支付给甲方，并由甲方保存和管理。

3. 若工程施工期间发生合同约定之外的工程质量问题或未按照合同约定的工期进行施工，甲方有权要求乙方进行返还或补偿。

第三条担保范围1. 担保范围包括工程施工所使用的材料、设备、技术、工艺等项目。

2. 如因乙方施工不符合设计要求、工程质量不符合合同要求或未按照合同约定工期完成施工等情况，甲方有权要求乙方进行相应的整改。

3. 如乙方不按照甲方要求进行整改或整改后仍不符合合同要求，甲方有权根据需要采取相应的措施，并要求乙方承担相应的经济责任。

第四条甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供相应的施工担保，并进行相应的监督和检查。

2. 甲方有权要求乙方整改不合格的施工问题，并要求乙方承担相应的经济责任。

3. 甲方有权根据需要调整工程计划和进度，并要求乙方配合。

4. 甲方应按时支付工程款项，并提供合法合规的施工环境和材料等。

第五条乙方权利和义务1. 乙方应按照合同要求进行施工，并确保工程质量符合合同约定。

建设工程担保合同范本6篇

建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。

一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。

2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。

3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。

二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。

包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。

三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。

2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。

3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。

4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。

四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。

2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。

3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。

4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。

五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。

2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程担保书(3篇)

工程担保书（3篇）工程担保书（精选3篇）工程担保书篇1发包人名称）：_________________鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。

我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1、担保金额人民币（大写）元（￥）。

2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：_________________邮政编码：_________________电话：_________________传真：_________________年月日工程担保书（二）发包人（甲方）：___________________承包人（乙方）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________（工程全称）签定工程质量保证书。

第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。

甲方施工担保协议书范本

甲方施工担保协议书范本甲方（以下简称“担保方”）：乙方（以下简称“施工方”）：丙方（以下简称“被担保方”）：为确保甲方投资的项目顺利进行，保障施工质量和安全，甲乙丙三方本着平等自愿、协商一致的基本原则，签订如下担保协议：一、担保内容1. 丙方担保乙方在施工过程中严格遵守国家法律法规、行业标准和甲方有关规章制度，确保施工顺利进行。

2. 丙方担保乙方具备相应的施工资质和专业技术能力，能够按照合同约定完成施工任务。

3. 丙方担保乙方在施工过程中保证安全生产，严格遵守安全生产规定，确保甲方人员和财产的安全。

4. 丙方担保乙方提供的材料和设备符合国家质量标准，不得使用假冒伪劣产品。

5. 丙方担保乙方在施工过程中，如发生纠纷或争议，积极协调解决，确保项目进度不受影响。

二、担保方式1. 丙方承担连带责任担保，即在任何情况下，当乙方不能履行合同义务时，丙方愿意承担相应的责任。

2. 丙方提供担保金额为人民币【】万元，用于弥补乙方在施工过程中可能给甲方造成的经济损失。

3. 丙方提供担保期限自施工合同签订之日起至工程验收合格日止。

三、乙方、丙方基本信息1. 乙方：名称：【】，地址：【】，法定代表人：【】，联系电话：【】。

2. 丙方：名称：【】，地址：【】，法定代表人：【】，联系电话：【】。

四、协议的生效、变更和解除1. 本协议自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

2. 任何一方不得擅自变更或解除本协议，如需变更或解除，必须经过甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。

3. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。

甲方（担保方）：____________乙方（施工方）：____________丙方（被担保方）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日。

工程施工担保协议

工程施工担保协议甲方：施工单位（名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话）乙方：发包单位（名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话）为确保工程施工质量，保障双方合法权益，甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：第一条协议目的为保障工程施工质量，确保施工单位按合同约定的要求履行施工任务，降低工程建设风险，提高工程施工的保障力度，乙方委托甲方承揽工程施工，并要求甲方提供工程施工担保，以确保工程建设的顺利进行。

第二条担保金额1、甲方应提供的工程施工担保金额为（担保金额），担保金额应为工程合同总额的（比例）。

2、担保金额应在签订本协议后（日期）内足额存入指定账户，并出具相应担保函，如违约导致此担保被动用的情况，甲方应在（天数）内补足担保金额。

第三条担保方式1、甲方应提供担保方式为银行保函形式。

2、银行保函需明确保证期限、担保金额、受益人等信息，并在收到乙方通知后及时履行担保责任。

3、担保期限为工程竣工验收后的（时间），如因扩展工程时间延长，协议接受这种时间的调整。

第四条担保责任1、甲方应针对工程施工过程中出现的建设质量问题、工程延期等问题进行担保。

2、如工程发生质量问题，乙方有权向甲方提出相应维修、整改等要求，甲方应在（天数）内做出响应并承担相关修复费用。

3、如工程发生延期现象，乙方有权要求解决延期问题并向甲方求偿相关损失。

第五条违约责任1、如甲方未按约定时间提供工程施工担保或提供的担保不符合约定要求，应承担相应的违约责任，乙方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。

2、如乙方未按约定时间支付工程款项，导致甲方无法提供相应的担保措施，应承担相应的违约责任，甲方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。

第六条解决争议在执行本协议过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，应将争议提交（仲裁机构）仲裁。

第七条附则1、本协议自双方签字盖章之日起生效，至履行完毕后终止。

建设工程施工合同担保保证协议书6篇

建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________丙方（担保方）：_________________________鉴于甲方与乙方签订的建设工程施工合同，为确保工程建设的顺利进行以及甲乙双方的合法权益，丙方愿意为乙方的合同履行提供连带担保责任。

经三方友好协商，达成如下协议：一、担保事项及范围1. 乙方在工程建设期间按照合同条款履行其应尽义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等。

2. 丙方对乙方在本建设工程施工合同项下的全部义务承担连带责任担保。

担保范围包括但不限于工程款项支付、违约责任、工程修复费用等。

二、担保期限本担保协议的期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。

若工程延期，乙丙双方应另行协商延长担保期限。

三、担保方式及金额1. 丙方提供的担保方式为连带责任担保。

2. 担保金额为建设工程施工合同约定的工程总价款的一定比例，具体比例根据工程实际情况和甲乙双方的约定确定。

四、担保条件及义务1. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行其义务，确保工程质量、进度和安全。

2. 丙方应确保具备相应的担保资格和实力，在工程需要时承担担保责任。

3. 若乙方未能履行其在建设工程施工合同中的义务，甲方有权要求丙方承担连带责任，丙方应在接到甲方通知后的合理期限内履行担保责任。

4. 乙方应按照合同约定及时向丙方支付担保费用。

五、违约责任及赔偿损失1. 若乙方违反建设工程施工合同的约定，造成甲方损失，丙方应承担连带责任，赔偿甲方因此产生的损失。

2. 若丙方未能按照本协议的约定履行担保责任，甲方有权向丙方追索相应的赔偿。

3. 乙方和丙方的违约行为应按照建设工程施工合同的约定承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

六、解决争议的方式及法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

建设工程施工合同担保协议书6篇

建设工程施工合同担保协议书6篇篇1本协议由以下两方达成：甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供连带责任担保，为明确各方权利和义务，达成如下协议条款：一、协议目的本协议的目的是明确甲方作为担保人为乙方履行建设工程施工合同所承担的责任和义务，保障建设工程施工合同的顺利履行。

二、担保事项甲方同意就乙方履行建设工程施工合同所产生的债务提供连带责任担保，包括但不限于工程进度款、工程竣工结算款、工程质量保证金等。

三、担保期限本协议自签订之日起生效，担保期限为建设工程施工合同约定的履行期限届满之日起两年。

若建设工程施工合同项下债务提前清偿完毕，则担保期限自债务清偿完毕之日起终止。

四、担保方式甲方的担保方式为连带责任担保，当乙方未履行建设工程施工合同约定的义务时，甲方将承担连带清偿责任。

甲方承担担保责任的范围包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。

五、担保条件1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其义务，确保工程进度和质量。

2. 乙方应妥善保管与建设工程施工合同相关的文件和资料，确保其真实性和完整性。

3. 乙方不得擅自变更建设工程施工合同的内容，如需变更，应取得甲方的书面同意。

4. 乙方应按时向甲方提供与建设工程施工合同相关的报告和资料，确保甲方了解工程进展情况。

六、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行建设工程施工合同的情况，对乙方的违约行为提出整改要求。

2. 乙方未按约定履行建设工程施工合同义务时，甲方应承担连带责任，按照建设工程施工合同和本协议的约定进行清偿。

3. 甲方有权在担保期限内，对乙方的履约情况进行检查和核实。

4. 甲方应妥善保管与本协议相关的文件和资料。

七、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带责任的，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

工程担保合同范本7篇

工程担保合同范本7篇篇1甲方（担保方全称）：___________________________乙方（委托方全称）：___________________________根据中华人民共和国有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障甲乙双方的合法权益，甲方接受乙方的委托，同意为乙方进行工程担保。

经友好协商，双方达成如下协议条款：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。

担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。

二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月，自_____年____月____日起至_____年____月____日止。

担保额度为人民币______元整（大写：_________________________元整）。

具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。

三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。

在本合同履行期间，如乙方未履行相关义务导致业主方损失，甲方需承担连带赔偿责任。

2. 甲方承担担保责任时，需对乙方造成的损害进行赔偿，包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。

四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

同时，乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法，如有虚假，乙方承担由此产生的一切法律责任。

五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督，确保工程按照合同要求进行。

2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。

3. 甲方承担保密义务，对乙方的商业机密及个人信息予以保密。

4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。

六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。

2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。

3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。

4. 乙方在工程建设过程中，应接受甲方的监督。

七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。

工程连带担保协议书范本6篇

工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（担保人）：_________________________丙方（债务人）：_________________________为确保甲方与丙方签订的工程合同的履行，保障甲方的合法权益，乙方愿意为丙方提供连带担保责任。

经三方友好协商，达成如下协议：一、担保事项1. 乙方对丙方在履行工程合同过程中所产生的一切债务，承担连带担保责任。

包括但不限于工程款项、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。

二、担保期限1. 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并履行完毕所有合同义务后终止。

若丙方未能按期履行工程合同义务，乙方承担连带担保责任的期限自动延长至丙方完全履行完毕所有义务之日止。

三、担保方式1. 乙方提供连带责任保证担保，即当丙方未能履行工程合同义务时，甲方有权直接要求乙方承担担保责任。

2. 乙方在接到甲方要求其承担担保责任的通知后，应当在合理期限内履行担保责任，包括但不限于支付工程款项、违约金、赔偿金等。

四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议履行连带担保责任。

2. 甲方应按时向丙方提供工程款项，确保工程顺利进行。

五、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供与工程合同相关的资料，以便对丙方的履约能力进行评估。

2. 乙方应按照本协议履行连带担保责任，确保丙方履行工程合同义务。

3. 乙方有权对丙方的履约情况进行监督，发现丙方违约行为时及时通知甲方。

六、丙方的权利和义务1. 丙方应按时、按质完成工程合同约定的工程内容，确保工程竣工验收合格。

2. 丙方应按照工程合同约定履行其他义务。

3. 丙方应接受乙方对其履约情况的监督，积极配合乙方的工作。

七、违约责任1. 若丙方未能履行工程合同义务，乙方应承担连带担保责任，按照甲方要求支付工程款项、违约金、赔偿金等。

2. 若甲方未能按时提供工程款项，导致工程延误或停工，甲方应承担相应责任。

建设工程施工合同担保协议书3篇

建设工程施工合同担保协议书3篇篇1本协议由以下两方达成：甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要建设一项工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经过友好协商，就本建设工程施工事宜达成如下协议。

为确保合同的履行，双方同意实行合同担保制度，特签订本合同担保协议书。

一、担保事项1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其施工义务，包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。

2. 乙方应按照约定时间完成工程施工，并保证工程质量符合相关国家和地方标准。

3. 乙方应保证施工过程中不发生安全生产事故，严格遵守安全生产相关规定。

为保证乙方履行上述担保事项，甲方要求乙方提供如下担保方式：1. 履约保证金：乙方在本协议签订后XX日内向甲方缴纳履约保证金人民币XXXX元。

该保证金将在工程竣工验收合格并履行完毕合同义务后退还。

2. 抵押担保：乙方应按照甲方要求提供抵押物作为担保。

抵押物应为乙方所有的合法资产，并经甲方认可评估机构评估确定价值。

抵押物担保的金额、期限等具体事项将在双方签署的抵押合同中约定。

3. 保证担保：如有需要，乙方应提供第三方保证人为其提供担保。

保证人应具备一定的资质和信誉，保证乙方履行本合同约定的义务。

具体保证事项和范围将在保证合同中约定。

三、担保范围本次担保范围包括但不限于施工合同的履行、工程款的支付、工程质量和安全等方面的责任。

具体担保范围将在双方签署的担保协议中详细约定。

本担保协议自签署之日起生效，至工程竣工验收合格并履行完毕合同义务后终止。

若因乙方违约导致工程无法按时完成或质量不符合要求等情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可根据实际情况延长担保期限。

五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成工程施工，应按照约定向甲方支付违约金。

2. 若乙方在施工过程中发生安全生产事故，应承担相应的法律责任和赔偿费用。

3. 若乙方未按照合同约定履行其他义务，应按照约定承担相应的违约责任。

建设工程施工总包担保书

建设工程施工总包担保书各方本着平等互利的原则，为确保建设工程施工总包项目的顺利进行，达成本协议如下：第一章总则1. 双方协议：本协议由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签订，双方同意遵守本协议的约定并履行各自的责任和义务。

2. 目的：本协议的目的是明确业主与承包商在建设工程施工总包项目中的权利与义务，确保工程质量、进度、安全等方面的顺利实施，并为追索担保金提供法律依据。

第二章项目概况3. 工程名称：[填写具体项目名称]4. 工程地址：[填写具体项目地址]5. 工程规模：[填写项目规模，如建筑面积、容量等]6. 工程费用：[填写项目总经费，包括工程费、监理费、咨询费等]7. 工期要求：[填写项目计划工期，包括开工时间、竣工时间等]第三章业主责任8. 经费支付：业主按照约定的支付方式和时间节点，按期向承包商支付工程款项。

9. 提供条件：业主应按时提供施工所需的场地、材料、设备等，并确保提供的条件符合相关法规和标准。

第四章承包商责任10. 工程质量：承包商应按照相关法律法规、标准和合同规定，保证工程质量符合设计要求，并承担相应的质量保证责任。

11. 工程进度：承包商应按照合同约定的工期要求，制定合理的施工计划，并保证按时完成各项施工任务。

12. 施工安全：承包商应建立健全的安全管理体系，保证施工现场的安全，并为工地工人提供必要的安全培训和防护措施。

第五章担保责任13. 担保范围：承包商应向业主提供施工总包担保，包括质量担保、履约担保和发包人担保等，担保金额应符合法律法规的要求。

14. 担保期限：担保期限按照合同约定，并提交有效的担保函或担保证明，确保在担保期限内有效。

15. 追索担保金：如发生业主追索担保金的情况，承包商应根据相关约定及时履行，如有逾期，将承担违约责任。

第六章违约责任16. 违约责任：任何一方未能履行本协议约定的责任和义务，均视为违约行为，对方有权按照合同约定或法律规定采取相应的追责措施。

建设工程施工合同工程款支付担保

建设工程施工合同工程款支付担保合同正文：一、合同双方甲方：【甲方名称】法定代表人：【甲方法定代表人】地质：【甲方地质】【甲方】乙方：【乙方名称】法定代表人：【乙方法定代表人】地质：【乙方地质】【乙方】二、合同背景1.甲方拟进行【工程名称】的建设工程，根据招标结果，确定乙方为承建单位。

2.甲方希望乙方提供工程款支付担保，以确保工程款的及时支付。

三、支付担保范围1.工程款支付担保的目的是确保乙方按照合同约定的工程进度和质量要求，按时支付给甲方应支付的工程款项。

2.工程款支付担保的范围包括但不限于：a.建设工程合同签订后，在合同约定的时间内，乙方应支付给甲方的首期款项。

b.工程施工过程中，乙方应按照合同约定的进度履行支付义务的款项。

c.工程竣工后，乙方应按照合同约定的质量验收后支付的尾款项。

四、支付担保方式1.乙方应提供【支付担保方式】作为工程款支付的担保措施。

2.担保金额为【担保金额】，乙方应在合同签订后【担保期限】内提供该担保。

五、支付担保的解除条件1.乙方履行合同约定的工程进度和质量要求，按时支付工程款项。

2.甲方验收合格，并签署《工程竣工验收书》。

3.工程款支付担保期限届满。

六、支付担保的索赔条件1.若乙方未按照合同约定的工程进度和质量要求履行支付义务，甲方有权向乙方提出索赔。

2.甲方向乙方提出索赔需提供相关证据材料，包括但不限于工程进度计划、施工记录、交付报告等。

七、争议解决方式双方如对本合同的解释和履行发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，将提交有管辖权的人民法院解决。

附件：1.工程建设合同书。

2.工程进度计划。

3.工程竣工验收书。

法律名词及注释：1.工程款支付担保：指乙方提供担保措施，确保按时支付工程款项的安排。

2.工程进度计划：指详细规划工程施工的时间节点和工作内容的计划表。

3.工程竣工验收书：指甲方对乙方的工程竣工进行验收，并签署的确认文件。