水利施工员试题模板(含答案)概论

全省水利工程施工企业施工员上岗资格统一考试
模拟试卷
一、单项选择题
1.网络计划中，工作的最早开始时间应为（A ）。

A.所有紧前工作最早完成时间的最大值
B.所有紧前工作最早完成时间的最小值
C.所有紧前工作最迟完成时间的最大值
D.所有紧前工作最迟完成时间的最小值
2.在工程网络计划中，一项工作的自由时差是指（A）的前提下，该工作可以利用的机动时间。

A.不影响其紧后工作最早开始
B.不影响本工作的最早完成
C.不影响其紧后工作的最迟开始
D.不影响本工作的最迟开始
3.在工程网络计划中，工作A的最早开始时间为第12天，其持续时间为8天。

该工作有两项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第29天和第26天，则工作A的总时差为（ C ）天。

A.9
B.11
C.6
D.8
4.双代号网络计划中，若工作I-J的J节点在关键线路上，则工作I-J的自由时差（ D ）。

A.等于零
B.小于零
C.比总时差小
D.等于总时差
5.工程材料预付款金额为经监理工程师审核后的实际材料价的（ C ）。

A．80 % B．85% C．90% D.95%
6.在工程网络计划中若某工作的（ C ）最小，则该工作必为关键工作。

A、自由时差
B、持续时间
C、总时差
D、时间间隔
7. 抓住关键部位、控制进度的里程碑节点按时完成是进度控制的（ B ）。

A、组织措施
B、技术措施
C、经济措施
D、合同措施
8.水利工程建设项目竣工决算应包括（ B ）全过程的全部实际支出费用。

A．从开工报告到竣工报告 B. 从筹建到竣工验收
C.从开工到竣工验收
D.从开工到项目后评价
9. 在水利水电工程施工进度计划中，网络计划的时间参数是确定工程计划工期、确定关键路线，关键工作的基础，也是判定非关键工作机动时间和进行计划优化、计划管理的依据。

工作的最迟完成时间是指在不影响（ D ）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。

A.紧前工作
B.紧后工作最早开始时间
C.紧后工作最早完成时间
D.工程总工期
10.施工详图必须经过（ B ）审核后再给承包商。

A.项目法人
B.监理单位
C.设计单位
D.质量监督单位
11.在施工阶段，监理单位与承包商之间的关系是（ B ）。

A.经济法律关系
B.监理与被监理关系
C.平等协商关系
D.委托与被委托关系
12. 网络计划工期优化的目的是为了缩短（ B ）。

A.计划工期
B.计算工期
C.要求工期
D.合同工期
13．双代号网络计划中的虚工作（ C ）。

A．既消耗时间，又消耗资源 B．消耗时间，不消耗资源
C．只表达相邻工作间的逻辑关系 D．表示工艺等待
14．已知某工作的最早开始时间为第5天，允许最迟的完成时间为第12天，工作历时为4天，则该工作的总时差为（ B ）天。

A．2 B．3 C．4 D．5
15．所谓网络的逻辑关系，是指一项工作与其他有关的工作之间相互联系与制约的关系，也就是各项工作在工艺上、组织上所要求的顺序关系。

下列不属于组织关系的是（ C ）。

A．劳动力调配要求 B．施工用材料调配要求
C．工艺技术过程要求 D．施工用机械设备调配要求
16．根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）的通用条件，若合同价格为4000万元，则工程预付款总金额应不低于（ B ）。

A．160万元 B．400万元 C．800万元 D．200万元
17．在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（ C ）复核。

A．发包人 B．监理人 C．施工单位 D．设计单位
18．己知工程网络计划中某工作有四项紧后工作，这些紧后工作的最迟开始时间分别为第16天、第18天、第19天和第21天。

如果该工作的持续时间为8天，则该工作的最迟开始时间为（ A ）。

A.8天
B.10天
C.11天
D.13天
19．在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键路线时，应选择的压缩对象分别是这两条关键路线上（ C ）的工作。

A.持续时间最长
B.资源消耗最少
C.直接费用率最小
D.直接费最少
20．单代号网络图中，节点表示（ A ）。

A.工作
B.逻辑关系
C.时间消耗
D.工作的开始或结束
21．在水利水电工程施工进度计划中，（ C ）是确定工程计划工期、确定关键路线、关键工作的基础，也是判定非关键工作机动时间和进行计划优化、计划管理的依据。

A、施工进度管理控制曲线
B、工程进度曲线
C、网络进度计划
D、横道图
22．（ C ）是工程施工的依据，也是工程承包或工程结算的依据。

A．初步设计 B．技术设计 C．施工图设计 D．招标设计
23．无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加。

则承包商可索赔（ B ）。

A．工期、成本和利润 B．工期、成本，不能索赔利润
C．成本、利润，不能索赔工期 D．工期，不能索赔成本和利润
24．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由（ A ）确认后，作为结算的依据。

A．承包人提出，经工程师 B．承包人提出，经发包人
C．工程师提出，经发包人 D．发包人提出，经工程师
25．某水利工程人工预算单价中级工5元／工时，柴油3.2元／kg，台时一类费用调整系数1.0(已知定额查得第一类费用：42.67元／台时；第二类费用：2.4工时／台时，柴油10.6kg／台时)，则该74kW推土机的台时费为（ C ）元／台时。

A.42.67
B.45.92
C.88.59
D.109.65
26．根据《中华人民共和国合同法》，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ C ）责任。

A.直接
B.间接
C.连带
D.有关
27.下列（ D ）不是水利水电施工组织设计文件的内容。

A.施工导流
B.施工工厂设施
C.施工总布置
D.工程量计算
28．（ A ）是希望和他人订立合同的意思表示。

A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．要约引诱29．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人按合同规定条款提交了（ C ）申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

A．预付款 B．月付款 C．完工付款 D．最终付款30．依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（ A ）的，招标人应当重新招标。

A．三个 B．四个 C．五个 D．六个
31.根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，采用挖泥船产量计计量疏浚土方工程量时，若产量计所得方量与实测断面法方量相差在（ A ）以内时，则以产量计为准。

A.5％
B.6％
C.8％
D.10％
32.横道图进度计划的优点是（ C ）。

A．便于确定关键工作 B．工作之间的逻辑关系表达清楚
C．表达方式直观D．工作时差易分析
33.施工导流的基本方式分为分段围堰法导流和（ B ）。

A．明渠导流 B．全段围堰法导流 C．隧洞导流 D．束窄河床导流
34.适用于开挖停机面以下不深的土方，但不能用于水下开挖的是（ A ）。

A．正铲挖掘机 B．拉铲挖掘机 C．装载机 D．铲运机
35.在人工开挖过程中，临近设计高程时，保护层暂不开挖的范围是（ A ）。

A．0．2～0．3m B．0．1～0．3m C．0．2～0．4m D．0．3～0．5m
36.土石坝的土料压实标准是根据水工设计要求和土料的物理力学特性提出的，对于粘性土用（）控制，对于非粘性土以（ B）。

下列说法正确的是（）。

A．相对密实度，干密度 B．干密度，相对密实度
C．相对密实度，相对密实度 D．干密度，干密度
37.在堤防工程的堤身填筑施工中，碾压行走方向，应（ A ）。

A．平行于堤轴线 B．垂直于堤轴线 C．平行于堤脚线 D．垂直于堤脚线
38.堤防施工中，选择的内帮土料的渗透系数须（ A）原堤身土料的渗透系数。

A．大于 B．等于 C．小于 D．以上均可
39.混凝土入仓铺料多用（ A ）。

A．平浇法 B．薄层浇筑 C．通仓浇筑 D．阶梯浇筑
40.水闸平底板的混凝土浇筑，一般先浇（ C ），然后再从一端向另一端浇筑。

A．上游齿墙 B．下游齿墙 C．上、下游齿墙 D．左右两岸
41.用镐、三齿耙开挖或用锹需用力加脚踩开挖的为（ C ）级土。

A．I B．II C．III D．IV
42. （ A ）可适应各种地形，便于控制开挖面的形状和规格。

A．浅孔爆破法 B．深孔爆破法 C．洞室爆破法 D．光面爆破法
43.在施工中块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的生产能力相适应，即要保证混凝土初凝时间内的混凝土方量，必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。

主要是为了避免出现（ A ）。

A．冷凝 B．水平缝 C．临时缝 D．错缝
44.（ A ）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

在工程施工过程中，应主动接受质量监督机构对质量的监督管理。

A．项目法人 B．承包单位 C．设计单位 D．监理单位
45.水利工程质量评定应从（ D ）开始。

A．工程项目 B．单位工程 C．分部工程 D．单元工程
46.水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（ B ）。

A．6个月 B．1年 C．18个月 D．3年
47.水利工程重大质量事故由（ D ）组织调查组进行调查，调查结果报上级水行政主管部门核备。

A．项目主管部门 B．质量监督机构
C．市级以上水行政主管部门 D．省级以上水行政主管部门
48.水利水电建设工程验收工作由验收委员会（组）负责，验收结论必须经（ B ）以上验收委员会成员同意。

A． 1/2 B． 2/3 C． 3/4 D．全部
49.堤防工程竣工验收前，项目法人应委托省级以上水行政主管部门认定的水利工程（ C ）对工程质量进行一次抽检。

工程质量抽检所需费用由项目法人列支。

A．试验室 B．质量监督机构 C．质量检测单位 D．水行政主管部门
50.堤防堤脚防护工程质量抽检主要内容为（ B ）。

A．平整度 B．断面复核 C．厚度 D．密实程度
51.单位工程验收可分为单位工程投入使用验收和单位工程完工验收。

单位工程投入使用验收由（）主持，单位工程完工验收由（ B ）主持。

下列叙述正确的是（）。

A．项目法人，竣工验收主持单位或其委托单位 B．竣工验收主持单位或其委托单位，项目法人C．竣工验收主持单位，项目法人 D．项目法人，竣工验收主持单位
52.根据《水利水电建设工程验收规程》，工程项目在整体投入使用前必须通过竣工验收，竣工验收应在全部工程完建并满足一定运行条件后（ C ）内进行。

A．3个月 B．6个月 C．12个月 D．18个月
53.单元工程合格质量等级评定标准之一是：对于土建工程，允许偏差项目每项合格率应达到（ B ）以上。

A．50% B．70% C．85% D．90%
54.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（ C ）。

A.负连带责任
B.负相关责任
C.负总责
D.不负责
55.施工单位的项目负责应当由取得相应（ C ）的人员担任。

A.技术职称
B.工作年限
C.执业资格
D.行政职务
56.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ B ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.三级教育
B.专门的安全作业培训
C.安全常识培训
D.安全技术交底
57.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设厅行政主管部门或者其他有关部门安全生产（ D ）后方可任职。

A.考试
B.考核
C.考试合格
D.考核合格
58.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A.一次
B.二次
C.三次
D.多次
59.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（ D ）。

A.平安保险
B.人寿保险
C.第三者责任险
D.意外伤害保险
60.现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

发现安全事帮隐患，应当及时向（ D ）报告。

A.安全生产管理机构
B.项目负责人
C.主要负责人
D.项目负责人和安全生产管理机构
61.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ A ），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.安全验算结果
B.施工人员名单
C.监理工程师名单
D.安全预算
62.施工单位应当对管理人员和作业人员每年（ A ）安全生产教育培训，其教育培训培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A.至少进行一次
B.至少进行二次
C.至少进行三次
D.至少进行二次以上
63.根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（SD267-88）规定，照明设备拆除后，不得留有带电的部分，如必要保留时，则应切断电源，线头包以绝缘，固定于距地面（ C ）m以上的适当处。

A.1.5
B.2.0
C.2.5
D.3.0
64.根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》（SDJ212-83）规定，水工建筑物地下开挖工程相向开挖的两个工作面相距（ B ）m放炮时，双方人员均须撤离工作面。

A.15
B.30
C.45
D.60
65.根据《堤防工程施工规范》（SL260-98）规定，承受大风浪冲击的干砌石砌筑堤段，宜用（ B ）丁扣砌筑。

A.细料石
B.粗料石
C.块石
D.混凝土预制块
二、多项选择题
66. 编制水利水电施工进度计划的任务主要包括（ ABC ）等。

A．研究设计资料和施工条件 B．选择施工方法并确定施工顺序
C．计算工程量和工作持续时间 D．选择合理的质量检验方法
E．确定资源需要量
67.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（ ACD ）。

A．参加现场考察投标人的费用自行承担
B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担
C．未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
D．参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任
E．未参加现场考察的投标人将被取消投标资格
68.水利水电工程支付的内容包括（ ABCD ）、其他费用的支付，以及工程竣工结算和最终结清。

A．工程预付款支付 B．材料预付款支付
C．工程进度款支付 D．工程保留金的扣留与支付
E．工程预付款扣留
69.可支付的工程量应同时符合以下（ ACE ）条件。

A．经监理机构签认，并符合施工合同约定或项目法人同意的工程变更项目的工程量以及计日工
B．工程量清单中单价项目的的估算工程量
C．经质量检验合格的工程量
D．承包单位自行进行的计量
E．承包单位实际完成的并按实施合同有关计量规定计量的工程量
70.水利水电工程施工可分（ ABCE ）控制性阶段。

A.工程筹建期
B.工程准备期
C.主体工程施工期
D.生产准备期
E.工程完建期
71.水利工程项目施工进度计划常用的表达方式有（ ABCD ）形象进度图。

A.横道图
B.工程进度曲线
C.施工进度管理控制曲线
D.网络进度计划
E.前锋线图
72.双代号网络进度计划时间参数计算的内容包括：确定各项工作的（ ABCE ）。

A.最早开始时间、最迟开始时间
B.最早完成时间、最迟完成时间
C.节点的最早时间、节点的最迟时间
D.完成一半所需时间
E.工作的时差
73．根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004），应根据下列（ ABCE ）等因素确定导流建筑物的级别。

A．保护对象 B．失事后果 C．使用年限 D．工程总工期E．导流建筑物规模
74．在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天，监理工程师在该计划执行一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差变为-3天，说明工作M实际进度（ BC ）。

A.拖后3天
B.影响工期3天
C.拖后5天
D.影响工期5天
E.拖后2天
75．工程项目承发包模式包括（ ABDE ）。

A．平行承发包模式 B．总承包模式 C．规划-施工-运行模式
D．总承包管理模式 E．设计/施工总承包模式
76．网络时间参数计算的最基础依据是（ AB ）。

A.节点最早时间
B.节点最迟时间
C.时差
D.各工序作业时间
E.工序间的逻辑关系
77.工程建设监理与政府质量监督的主要区别（ ABCD ）。

A.工作性质不同
B.工作范围和深度不同
C.工作方法不同
D.工作手段不同
E.工作依据全然不同
78．旁站监理是指监理机构按照监理合同规定，有施工现场对工程项目的（ ABE ）的施工，实施连续性的全过程检查与监督。

A.重要隐蔽工程
B.工程的隐蔽部位
C.主要单元工程
D.地下隐蔽工程
E.关键部位的工序
79.水利工程建设程序可分为（ ABCE ）、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计
D.前期工作
E.施工准备
80．水利工程建设实行（ ABC ）三项制度。

A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.建设监理
D.项目经理制
E.质量监督制
81.施工准备的监理工作，应检查开工前项目法人提供的施工条件完成情况，包括（ ABDE ）。

A.首批开工项目施工图纸和文件的供应
B.测量基准点的移交
C.施工设备
D.施工用地的征用
E.施工合同中约定应由项目法人提供的道路、供电、供水、通信等条件
82.横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是（ ACE ）。

A.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期
B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系
C.横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系
D.横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间
E.横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象
83.水利水电工程导流建筑物的级别可分为（ CDE ）。

A．Ⅰ级 B．Ⅱ级 C．Ⅲ级 D．Ⅳ级 E．Ⅴ级
84.土石坝施工质量控制主要包括（ ABCD ）。

A．料场的质量检查 B．料场的质量控制 C．坝面的质量检查
D．坝面的质量控制 E．运输的质量控制
85.大体积混凝土温度裂缝可以分为（ ABD ）。

A．表面裂缝 B．深层裂缝 C．分层裂缝 D．贯穿裂缝 E．混合裂缝
86.混凝土浇筑前的准备作业主要包括的内容有（ ABCD ）。

A．基础面的处理 B．施工缝的处理 C．立模
D．预埋件的安设 E．平仓振捣
87.护坡工程常见的结构形式有（ ABCD ）。

A．浆砌块石护坡 B．干砌块石护坡 C．混凝土板护坡
D．模袋混凝土护坡 E．土工膜护坡
88.根据施工方法的不同，土石坝分为（ ABCE ）。

A．干填碾压 B．水中填土 C．水力冲填
D．水坠坝 E．定向爆破修筑
89.施工单位要推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善（ ABE ），落实质量责任制。

A．岗位质量规范 B．岗位质量责任 C．“三检制”
D．分包责任制E．岗位考核办法
90.各级质量监督机构的兼职质量监督员为工程技术人员，凡从事该工程（ BCDE ）的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。

A．项目法人 B．设计 C．监理 D．施工 E．设备制造
91.水利工程质量评定中的中间产品包括（ AB ）。

A．砂石骨料 B．混凝土预制件 C．机电产品
D．金属结构产品 E．土工合成材料
92.工程项目质量评定优良的标准是（ ACE ）。

A．单位工程质量全部合格 B．施工中未发生过重大质量事故
C．有70%以上的单位工程优良 D．外观质量得分率达到85%以上
E．主要单位工程质量全部优良
93.对单位工程（ BCD ）起控制作用的分部工程称为主要分部工程。

A．质量 B．安全 C．功能 D．效益 E．进度
94.水利工程质量检测的主要方法和抽样方式有（ ABD ）。

A．国家、水利行业标准有规定的，从其规定
B．国家、水利行业标准没有规定的，由检测单位提出方案，委托方予以确认
C．国家、水利行业标准没有规定的，有委托方提出方案，检测单位予以确认
D．仲裁检测，有国家、水利行业规定的，从其规定，按争议各方的共同约定进行
E．仲裁检测，有国家、水利行业规定的，从其规定，按质量监督机构的认定进行
95.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对有（ AD ）情况的，应当立即制止。

A.违章指挥
B.检查
C.详细记录
D.违章操作
E.观察
96.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工（ CE ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工队伍负责人
B.施工队伍安全员
C.作业班组
D.现场安全员
E.作业材料选购方案
97.施工单位的（ ABD ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可担任有关安全职务。

A.主要负责人
B.项目负责人
C.技术负责人
D.专职安全生产管理人员
E.质量负责人
98.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的部分分项工程编制专项施工方案，并附具安全预算结果，经（ AB ）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.专职安全生产管理人员 C.项目负责人 E.施工员
99.根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（SD267-88）规定，爆破作业爆破后，须经炮工进行检查，确认安全后，其他人员方能进入现场。

对暗挖石方爆破尚须（ BCD ）后，方可进行其它工作。

A.安全检查
B.经过通风
C.恢复照明
D.安全处理
E.放炮结束
100.根据《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分），关于安全、卫生方面叙述正确的有（ ADE ）。

A.交通频繁的交叉路口，应设专人指挥，火车道口两侧应设路杆
B.对暗挖石方爆破，尚需经过通风、恢复照明后，方可进行其他工作
C.用火作业区距所建的建筑物为22m是符合防火安全距离要求的
D.用火作业区距所建的建筑物为32m是符合防火安全距离要求的
E.用火作业区距所建的建筑物为42m是符合防火安全距离要求的
三、请根据背景材料，按要求作答
［背景材料］
某项目部承揽一项土石坝工程施工任务。

为加快施工进度，该项目部按坝面作业的铺料、整平和压实三个主要工序组建专业施工队施工，并将该坝面分为三个施工段，按施工段1、施工段2、施工段3顺序组织流水作业。

已知各专业施工队在各施工段上的持续时间如下表：
［问题］
101.采用分段流水作业法组织施工的优点是（）等步骤。

A．可提高施工效率 B．可提高施工质量
C．可避免各工种之间互相干扰 D．可增加施工场地 E.可降低工作强度
102.该坝面作业，同一层段上各项工作正确的工艺逻辑关系是（）。

A．铺料为整平的紧前工作，压实为整平的紧后工作
B．整平为压实的紧前工作，铺料为压实的紧后工作
C．整平为压实的紧前工作，铺料为整平的紧前工作
D．铺料为整平的紧前工作，压实为铺料的紧前工作
103.各施工队在三个施工段上的施工安排属于（）逻辑关系。

A．组织 B．工艺 C．既有组织，又有工艺
D．既无组织，又无工艺 E.施工组织
104.该坝面作业的计算工期为（）天。

A．10 B．11 C．13 D．14 E.12
105.关于工程费用与工期的关系，说法正确的是（）。

A.随工期的缩短而增加的费用是直接费
B.随工期的缩短而减少的费用是直接费
C.随工期的缩短而减少的费用是间接费
D.随工期的缩短而增加的费用是间接费
E.随工期的变化，直接费和间接费均不变
四、请根据背景材料，按要求作答
［背景材料］
业主将某建设工程项目委托给某监理单位进行施工阶段的监理。

在委托监理合同中，对业主和监理单位的权利、义务和违约责任所作的部分规定如下：
（1）在施工期间，任何工程设计变更均应经过监理方审查认可，并发布变更指令方为有效，实施变更。

（2）监理方应在业主的授权范围内对委托的建设工程项目实施施工监理。

（3）监理方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位改正。

（4）监理方对本工程的施工质量实施监督控制，业主则实施进度控制和投资控制任务。

（5）监理方在监理工作中应维护业主的利益。

（6）监理方有审核批准索赔权。

（7）监理方对工程进度款支付有审核签认权，业主有独立于监理方之外的自主支付权。

（8）在合同责任内，监理方未按照合同要求的职责履行约定的义务，或业主违背合同约定的义务，双方均应向对方赔偿所造成的损失。

（9）当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法免除责任的外，应当由责任方负责赔偿。

（10）当业主认为监理方无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理方发出指明其未履行义务的通知。

若业主发出通知后21天内没收到答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。

监理方承担违约责任。

（11）在施工期间，因监理单位的过失发生重大质量事故，监理单位应付给业主相当于质量事故经济损失20%的罚款。

（12）监理单位有权发布开工令、停工令、复工令等指令的权力。

［问题］
106.设计变更的审批权在（）。

A．监理单位 B．业主 C．施工单位 D．设计单位 E.质监机构
107.关于上述第12条规定，下列说法正确的是（）。

A．正确
B．错误，有发布开工令和复工令的权利，但没发布停工令的权利
C．错误，有发布开工令和停工令的权利，但没发布复工令的权利
D．错误，有发布停工令的权利，但没发布开工令和复工令的权利
E. 视具体情况而定
108.因监理单位的过失发生质量事故，施工单位应当向（）进行索赔。

A．监理单位 B．建设单位 C．设计单位
D．监督单位 E. 监理单位上级的主管部门
109.总监理工程师不得将以下工作授权给副总监理工程师或监理工程师（）。

A．主持编制监理规划，审批监理实施细则 B．主持审核承包人提出的分包项目和分包人C．签发各类付款证书 D．签发变更和索赔的有关文件
E. 审批分部工程开工申请报告
110.上述委托监理合同中条款中，不妥的有：（）
A．（1）（3）（4） B．（1）（2）（4） C．（5）（6）（7）（11）
D．（5）（6）（7）（9） E．（7）（8）（9）（11）
五、请根据背景材料，按要求作答
［背景材料］。