第五章-建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同协议合同书管理办法
建设工程勘察设计合同协议合同书管理办法建设工程勘察设计合同协议书管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程勘察设计合同的管理，保障合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合建设工程勘察设计行业的实际情况，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内进行的建设工程勘察设计活动，其合同的签订、履行、变更、解除和争议解决，适用本办法。
第三条建设工程勘察设计合同应当遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保勘察设计工作的质量和安全。
第二章合同的签订第四条勘察设计合同应当采用书面形式，明确双方的权利、义务和责任。
第五条勘察设计合同应当包括以下主要内容：（一）项目名称、地点、规模和设计阶段；（二）勘察设计的范围和内容；（三）技术要求和标准；（四）合同价款及其支付方式和时间；（五）勘察设计文件的交付时间和要求；（六）违约责任；（七）合同变更和解除的条件；（八）争议解决的方式；（九）双方约定的其他事项。
第三章合同的履行第六条合同双方应当按照合同约定履行各自的义务，任何一方不得擅自变更合同内容。
第七条勘察设计单位应当按照合同约定的时间和质量要求完成勘察设计工作，并按照规定交付勘察设计文件。
第八条建设单位应当按照合同约定支付勘察设计费用，并提供必要的工作条件。
第四章合同的变更和解除第九条因特殊情况需要变更或者解除合同的，双方应当协商一致，并签订书面变更或者解除协议。
第十条变更或者解除合同不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第五章违约责任第十一条合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
第十二条违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。
第六章争议解决第十三条合同双方在履行合同过程中发生争议的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解，或者依法向仲裁机构申请仲裁，或者向人民法院提起诉讼。
第七章附则第十四条本办法自发布之日起施行。
2024年建设工程勘察设计合同条例
2024年建设工程勘察设计合同条例____年建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条为规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和终止，保护建设工程勘察设计合同各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，制定本条例。
第二条本条例适用于中华人民共和国境内的建设工程勘察设计合同的订立、履行和终止活动。
第三条结合市场经济发展的需要，建设工程勘察设计合同要充分尊重市场主体的自主选择，促进公平竞争，维护良好的商业信誉和社会公平正义。
第四条本条例所称的建设工程包括建筑工程、市政公用工程、交通工程、水利工程、水电工程等。
第五条本条例所称的勘察设计，包括勘察、设计、预算及有关咨询等工作。
第六条本条例所称的建设工程勘察设计合同，包括委托勘察设计合同和转包勘察设计合同。
第七条本条例所称的委托方，是指需要进行建设工程勘察设计的单位，包括建设工程的委托人、投资人或权益人。
第八条本条例所称的勘察设计单位，是指具备相应资质的勘察设计机构。
第九条本条例所称的合同文件，是指建设工程勘察设计合同的书面文件，包括合同书、设计文件及相关附件等。
第十条建设工程勘察设计合同应当依法遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第二章合同的订立第十一条建设工程勘察设计合同的订立应当由委托方与勘察设计单位以书面形式订立，并盖上公章。
第十二条建设工程勘察设计合同应当明确约定以下内容：（一）合同的名称、编号和签订日期；（二）委托方和勘察设计单位的基本情况；（三）建设工程的基本情况，包括工程名称、项目地址、规划用途、建筑面积等；（四）勘察设计的内容、范围和标准；（五）勘察设计工作的开始和完成时间及工期；（六）勘察设计费用及支付方式；（七）合同履行中应当达到的质量要求；（八）资源、环境保护和安全生产等责任的约定；（九）合同变更和解除的程序和条件；（十）违约责任的约定；（十一）争议解决方式和管辖法院；（十二）其他合同约定的内容。
第十三条建设工程勘察设计合同的内容应当综合考虑建设工程的特点和委托方的实际需求，确保勘察设计结果符合工程主体结构、建筑功能和节能环保等要求。
_监理工程师_合同管理_第五章 建设工程勘察设计合同管理题库(76道)
_监理工程师_合同管理_第五章建设工程勘察设计合同管理1、关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是( )。
——[单选题]A 两个文本的主要内容是一致的B 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C 两个文本适用的勘察任务不同D 两个文本均不应包括任何设计任务正确答案：C2、勘察合同履行中，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是( )——[单选题]A 勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B 已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费C 完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费D 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之二逾期违约金正确答案：D3、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。
——[单选题]A 建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B 作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C 建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D 建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书正确答案：A4、下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是( )。
——[单选题]A 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质B 工程设计综合资质只设甲级C 取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D 取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务正确答案：D5、适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。
——[单选题]A 建设工程勘察合同(一)B 建设工程勘察合同(二)C 建设工程勘察合同D 建设工程设计合同(二)正确答案：A6、下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是( )。
htgl_lx0501
第五章建设工程勘察设计合同管理一、单项选择题1.勘察人进入施工现场前，场地内的地上地下障碍物由（）负责拆除。
A.勘察人B.设计人C.发包人D.监理人2.发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括（）。
A.拆除地上、地下障碍物B.提供勘察设备C.落实土地征用D.修好通行道路3.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是（）。
A.修好通行道路B.接通电源、水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图4.勘察合同示范文本有（一）和（二）两个版本，下列委托任务中同时属于勘察合同示范文本（一）和（二）的是（）。
A.水文地质勘察、取得岩土工程的勘察资料B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、工程测量D.工程测量、工程物探5.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（）。
（2005年真题）A.合同签订日B.设计人收到定金日C.开始设计日D.合同约定的时间6.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。
（2004年真题）A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止7.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。
（2004年真题）A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意8.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
（2004年真题）A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验9.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（）。
建设工程勘察设计合同文本3篇
建设工程勘察设计合同文本3篇篇1建设工程勘察设计合同甲方（委托方）：__________（盖章）乙方（受托方）：___________（盖章）在平等自愿的基础上，甲、乙双方经协商一致，于______年____月____日签订如下合同：第一章总则一、甲方委托乙方，乙方承担甲方项目的勘察设计任务。
二、合同约定的项目范围、工作量和质量标准均按勘察设计所需的工作量及质量要求执行。
三、甲方应按合同约定的价格和付款条款支付乙方勘察设计报酬，乙方应按约定的时间和质量要求履行合同义务。
第二章项目名称、内容、范围及工作任务一、项目名称：_______。
二、工作内容：勘察设计工作。
三、项目范围：________。
四、工作任务：乙方完成项目的勘察设计工作，包括但不限于：1.进行勘察现场调查，研究项目环境；2.编制勘察设计方案、施工图纸等相关文件；3.提供必要的技术支持和咨询服务；4.保证设计符合国家有关规范、标准。
第三章价格及工期一、甲方应按照以下价格支付给乙方勘察设计报酬：__________。
二、工期：自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四章付款方式一、甲方应在签订合同后____日内支付合同价款的____%作为预付款。
二、工程验收合格后，甲方应于____日内支付合同价款的剩余款项。
第五章保证与保险一、乙方保证所提供的勘察设计符合国家相关法规、标准。
二、乙方应依法参加建设工程勘察设计质量保险，以确保项目顺利进行。
三、如乙方在勘察设计过程中发生差错，应承担相应的责任。
第六章违约责任一、若乙方未按时完成勘察设计任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
二、若乙方提供的勘察设计不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
第七章附则一、本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格并付清全部款项后终止。
二、本合同未尽事宜，双方应协商解决，并可签订补充协议。
三、如因合同引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应予以仲裁解决。
建设工程勘察设计合同条例
建设工程勘察设计合同条例
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《建设工程勘察设计合同条例》（以下简称《条例》），该条例共有七章，分为41条。
第一章：总则
本章规定了该条例的目的、适用范围、定义和基本原则等内容。
第二章：合同的签订
本章规定了勘察设计合同的签订程序和要求，包括合同的形式、内容、变更和解除等内容。
第三章：勘察设计文件
本章规定了勘察设计文件的编制、审查、审批和使用等要求，包括资料的保存、文件的归档和勘察设计文件的费用等内容。
第四章：合同价款和支付
本章规定了勘察设计合同的价款、支付方式、工程进度款的支付和签证费的支付等内容。
第五章：质量、安全和监督
本章规定了勘察设计质量管理的要求，包括对设计师的资格要求、设计质量的验收和监督检查等内容。
第六章：争议解决
本章规定了勘察设计合同争议解决的方式，包括调解、仲裁和诉讼等内容。
第七章：法律责任
本章规定了违反勘察设计合同规定的法律责任，包括违约责任、赔偿责任和行政处罚等内容。
该条例于1999年11月15日发布，自2000年1月1日起施行。
在中国的建设工程勘察设计合同中，该条例是适用的法律依据。
监理工程师考试第五课建设工程勘察设计合同管理练习题
第五章建设工程勘察设计合同管理第1题：勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别适用于（）的委托任务。
A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察答疑：参考答疑：C第2题：发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报（）进行批准。
A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门答疑：参考答疑：B第3题：某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由（）负责该项任务的设计联络工作。
A.设计人B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商答疑：参考答疑：A第4题：某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。
若合同终止，发包人应向设计人支付（）。
A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费答疑：参考答疑：D【解析】本题考查的是设计合同违约责任。
环境影响评价未获得批准导致项目暂停属于发包人的责任，若合同终止，发包人应承担因发包人原因要求解除合同的违约责任，设计人未进行设计工作的，不退还发包人已付定金；已进行设计工作的，完成的工作量在50 %以内时，发包人应向设计人支付预算额50%的设计费；完成的工作量超过50%时，則应向设计人支付预算额100%的设计费第5题：在建设工程施工合同执行过程中，因设计错误造成的损失由（）承担。
A.发包人B.承包人C.设计人D.工程师答疑：参考答疑：A在施工合同执行中，设计错误应由发包人承担，在设计合同执行过中发包人应根据损失程度要求设计人按工程实际损失百分比支付赔偿金第6题：建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析评价建设场地的（），编制建设工程勘察文件的协议。
建设工程勘察设计合同管理
合同工期
合同约定的设计工作开始和终止时间，总工期天数。
设计费用
预算金额；支付程序；分阶段支付进度款的条件、百分比。
﹡建设工程设计合同：根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。
﹡程序：勘察 设计 施工
3
2
1
4
第一节 勘察设计合同概述
勘察设计合同示范文本
建设工程勘察合同㈠ [GF-2000-0203]：为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量和工程物探等。合同条款的主要内容⑴~⑽。
对资料的正确性负责
05
提供必要的现场工作条件：工作、生活、交
06
通、劳动保护装备等
07
外部协调工作：鉴定、验收、报批、审查
设计合同履行管理
第三节 勘察设计合同的履行管理
发包人的责任
其他相关工作：引进项目，
合同约定之外的服务工作
保护设计人的知识产权：不得修改、复制和
转让
遵循合理设计周期的规律：
不应强迫设计人不合理的缩短设计时间
设计合同的订立
第二节 勘察设计合同的订立
发包人应为设计人提供的现场服务
1
包括提供施工现场的工作条件、生活条件和交通等方面的具体内容。
2
违约责任
3
承担违约责任的条件；违约金的计算方法。
4
合同争议的最终解决方式、约定仲裁委员会的名称
5
设计合同的订立
建设工程勘察设计合同条例
建设工程勘察设计合同条例《建设工程勘察设计合同条例》是中华人民共和国政府为规范建设工程勘察设计合同行为制定的法规性文件，以下将对该条例进行详细解读。
第一章总则第一条本条例的适用对象本条例适用于中华人民共和国境内的建设工程勘察设计活动所订立的勘察设计合同。
第二条勘察设计合同的定义勘察设计合同是指勘察设计机构与委托人之间约定的勘察设计工作内容、工作进度、费用支付等事项的合同。
第三条勘察设计合同的约定原则勘察设计合同的约定应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用、合法合规的原则，明确双方的权利义务。
第四条勘察设计合同的合同形式勘察设计合同可以采用书面形式或者其他电子形式，但应当以书面形式为主。
第五条勘察设计合同的订立和成立勘察设计合同的订立应当经过合同双方的协商一致，并在合同中载明各项主要内容，经双方签字或者盖章后成立。
第二章勘察设计合同的主要内容第六条勘察设计合同的基本内容勘察设计合同应当包括勘察设计的范围、内容和进度、委托人的要求以及勘察设计机构的义务和责任等基本内容。
第七条勘察设计合同的费用支付勘察设计合同应当明确勘察设计费用的支付方式、标准和时间，以及变更和补偿等相关规定。
第八条勘察设计合同的质量要求勘察设计合同应当约定勘察设计的质量要求、验收标准，保证勘察设计的合法合规、安全可靠和经济合理。
第九条勘察设计合同的风险管理勘察设计合同应当约定风险管理责任，明确双方在勘察设计过程中可能发生的风险及其分担方式等相关内容。
第十条勘察设计合同的争议解决勘察设计合同应当约定争议解决的方式和程序，如协商解决、仲裁或者诉讼等。
第三章勘察设计合同的履行和变更第十一条勘察设计合同的履行义务勘察设计机构应当按照勘察设计合同的约定履行义务，按时完成勘察设计工作，并保证勘察设计的质量。
第十二条勘察设计合同的变更和补充勘察设计合同的变更和补充应当经双方协商一致，以书面形式确认，并符合法律法规的规定。
第十三条勘察设计合同的解除和终止勘察设计合同的解除和终止应当符合法律法规的规定，并明确解除和终止的方式和后果。
第五章 建设工程勘察、设计合同管理
第五章建设工程勘察、设计合同管理【考情分析】2014年-2018年各章分值分布年份单项选择题多项选择题合计2018年2题2分2题4分4题6分2017年2题2分2题4分4题6分2016年2题2分2题4分4题6分2015年5题5分3题6分8题11分2014年5题5分2题4分7题9分第一节建设工程勘察、设计合同概述1.建设工程勘察合同示范文本（两个版本）适用范围内容勘察合同示范文本一适用于为设计提供勘察工作的委托任务﹒岩土工程勘察﹒水文地质勘察﹒工程测量﹒工程物探勘察合同示范文本二仅涉及岩土工程﹒取得岩土工程勘察资料﹒对项目的岩土工程进行设计、治理和监测【2016年真题】建设工程勘察合同委托的工作内容有（）。
A.工程放线测量B.大地测量C.结算工程量测量D.水文地质勘察E.工程地质勘察『正确答案』ADE『答案解析』本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。
建设工程勘察合同委托的工作内容有：岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程物探。
参见教材P61。
第二节建设工程勘察、设计合同的订立【勘察合同的订立】1.勘察合同当事人2.发包人应向勘察人提供的文件资料■本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）■工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图■勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料■勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图3.发包人应为勘察人提供现场的工作条件■落实土地征用、青苗树木赔偿■拆除地上地下障碍物■处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题■平整施工现场■修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等4.勘察费用的阶段支付勘察合同的阶段支付时间通常按勘察工作完成的进度，或委托勘察范围内的各项工作中提交了某部分的成果报告进行分阶段支付，而不是按月支付。
5.合同争议的最终解决方式■明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼■采用仲裁时，需注明仲裁委员会的名称【设计合同的订立】1.建设工程设计的内容（一般项目2项）■总体规划设计（一些大型项目，考虑总体部署）■方案设计（一些大型项目，考虑总体部署）■初步设计（一般项目）■技术设计（对于技术复杂而又缺乏经验的项目）■施工图设计（一般项目）2.设计合同当事人【重点难点】工程设计资质序列3.设计合同发包方式【2015年真题】下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。
建设工程勘察设计合同(3)专业版3篇
建设工程勘察设计合同（3）专业版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同（3）专业版第一章总则第一条为了约定建设工程勘察设计委托方和受托方之间关于建设工程勘察设计合同的权利、义务和责任事项，维护双方的合法权益，根据国家有关规定，制定本合同。
第二条建设工程勘察设计合同是指委托方委托受托方进行工程勘察设计，受托方按照合同约定，在法定的期限内，完成委托的工程勘察设计任务，并由委托方支付报酬的合同。
第三条承接本合同的院、所、公司等单位及其所属的各个工程设计人员和工程技术人员，必须有合法的证书和资格，具有执业资格，有能力履行合同约定的责任。
第四条委托方和受托方在签订合同前应当详细商定有关工程的范围、要求、实施进度和双方的权利和义务，如有争议，由双方协商解决。
第五条建设工程勘察设计合同的签署地为委托方所在地。
第二章合同的签订第六条建设工程勘察设计合同的签订，应当由委托方与受托方直接签署。
签署合同的双方应当是有法定资格的单位或者个人。
第七条建设工程勘察设计合同应当明确合同的名称、委托方和受托方的名称、法定代表人或者负责人、注册资本、注册地址，受托方的法定代表人或者主要负责人，受托工程的名称、地址、规模、功能等基本情况，委托的内容、要求及限期要求。
第八条建设工程勘察设计合同还应明确工程勘察设计的标准、要求、验收标准、交付时间、工程勘察设计实施的进度和程序，以及委托方和受托方的权利和义务，委托费用的标准、支付方式、付款的期限和地点，合同的终止和解除条件及程序，违约责任等内容。
第九条建设工程勘察设计合同的签订，应当经双方合法代表人签字或者加盖公章，具有法律效力。
第十条合同签订后，双方应当相互遵守合同约定，不得违反合同的内容，并对合同的履行负有责任。
第三章委托方的权利和义务第十一条委托方有权要求受托方按照合同规定的要求、标准、规定等进行工程勘察设计，按期交付工程勘察设计成果，对于受托方提供的工程勘察设计成果有权进行检查验收。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。
建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
第5章 建设工程勘察设计合同管理
③其它价格形式。合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
5.1 建设工程勘察、设计合同概述
建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包。
建设工程勘察、设计合同的发包
属于《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的强制招标范围、规模的工程勘 察、设计必须实行招标发包。
发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计 分别发包给几个勘察、设计单位。设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工 程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止 分包的工程设计分包给第三人。工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条 款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
建设工程设计合同当事人
建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如 工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。
资质
等级
工程设计资质分类
承接范围
工程设计综合资质
甲级
可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
工程设计行业资质
工程勘察报告
6 各阶段主管部门的审批意见
7 方案设计确认单（含初设开工令） 8 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 9 初步设计确认单（含施工图开工令） 10 施工图审查合格意见书 11 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） 12 其它设计资料 13 竣工验收报告
建设工程勘察设计合同条例3篇
建设工程勘察设计合同条例3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条为规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，保护建设工程勘察设计双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律、法规，制定本条例。
第二条建设工程勘察设计合同是工程勘察设计单位（以下简称甲方）和需求勘察设计服务的建设单位（以下简称乙方）之间就工程勘察设计项目开展合作的法律文件。
第三条建设工程勘察设计合同的签订应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，双方在平等协商的基础上确定合同内容。
第四条建设工程勘察设计合同应当明确双方的权利和义务，约定工程勘察设计项目的内容、工作任务、工作进度、报酬标准、风险责任等事项。
第五条建设工程勘察设计合同必须符合法律、法规的规定，不得违背社会公共利益、公共道德风尚。
第二章合同签订第六条建设工程勘察设计合同的签订应当经双方协商一致，双方签字盖章后生效。
第七条签订建设工程勘察设计合同应当具备以下条件：（一）合同双方的主体资格完善，能够独立承担法律责任；（二）工程勘察设计项目的内容、任务、费用等事项得到充分协商确定；（三）合同文本清晰具体，内容完整规范，具备法律效力。
第八条建设工程勘察设计合同应当包含以下内容：（一）合同双方的基本信息：名称、地址、法定代表人及联系方式等；（二）工程勘察设计项目的内容和范围；（三）工作任务和进度安排；（四）报酬标准及支付方式；（五）违约责任和争议解决方式；（六）附则。
第九条双方签订建设工程勘察设计合同应当确认合同的真实性、完整性，不得故意隐瞒重要事实或提供虚假资料。
第十条建设工程勘察设计合同可以采用书面形式或电子形式，一经签署即视为双方同意合同的全部内容并自觉履行合同义务。
第三章合同履行第十一条建设工程勘察设计合同的履行应当按照合同约定的内容进行，确保按时按质完成工程勘察设计任务。
第十二条乙方应当按照合同约定的工作任务和进度，保障工程勘察设计项目按时按质完成，提供符合法律法规要求的勘察设计成果。
《建设工程勘察设计(合同)条例》标准版.doc
建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据1.为规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和管理，保障工程质量，维护合法权益，促进建设工程和勘察设计行业健康发展，制定本条例。
2.本条例依据《合同法》、《建筑法》、《城市规划法》等相关法规制定。
第二条定义本条例中的术语定义如下： 1. 建设工程：指基础设施、公用事业、住宅、商业、工业、农业等工程项目。
2. 勘察设计：指对建设工程实施调查、勘验、设计、论证、评审等活动。
3. 勘察设计单位：指具备相应资质的从事勘察设计业务的技术机构。
4. 业主：指建设工程的投资者，包括企事业单位、个人或其他组织。
5. 勘察设计合同：指勘察设计单位与业主就勘察设计工作达成的书面协议。
6. 明确工程范围、任务等内容并达成共识是指业主与勘察设计单位在勘察设计合同中明确工程项目的范围、勘察设计的任务、报酬以及工期等要求，并且双方在合同中签字确认。
7. 工期：指勘察设计单位完成勘察设计工作所需的时间。
第二章建设工程勘察设计合同订立第三条合同形式1.勘察设计合同采用书面形式订立。
2.勘察设计合同应当包含勘察设计内容、工程范围、任务要求、责任和义务、报酬、工期、支付方式等主要条款。
第四条合同订立程序1.招标方式选定勘察设计单位的，应当根据招标结果与中标单位签订勘察设计合同。
2.非招标方式选定勘察设计单位的，应当与勘察设计单位协商确定合同内容，并签订勘察设计合同。
3.勘察设计合同的签订应遵循公正、公平、诚实信用的原则。
第五条合同内容勘察设计合同应当明确内容： 1. 勘察设计的范围和任务； 2.工程实施依据和相关法律、规章、标准的要求； 3. 双方的权利和义务； 4. 勘察设计报酬的支付方式、数额和支付期限； 5. 完成勘察设计工作的工期； 6. 保密义务； 7. 合同解除和变更的情况和程序；8. 争议处理和解决方式； 9. 双方签字确认的时间和地点。
第六条合同补充文件根据实际需要，双方可以在勘察设计合同中增加补充文件的约定。
第五章建设工程合同法规
❖ 这类合同能够成立的关键在于双方对单价和工程量计 算方法的确认，在合同履行中需要注意的问题则是双 方对实际工程量计量的确认。
3. 成本加酬金合同
❖ 定义：由业主向承包单位支付建设工程的实际成本，并按事先 约定的某一种方式支付酬金的合同类型。
导致合同变更与撤销的原因
❖ 1. 重大误解 所谓重大误解，是指合同当事人因自己过错（如误认或者不知 情等）对合同的内容发生错误认识而订立了合同并பைடு நூலகம்成了重大 损失的情形。
❖ 2. 显失公平 显失公平，是指一方当事人利用优势或利用对方没有经验，致
❖ 3. 赔偿损失。赔偿损失以过错为要件，有过错 的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方 都有过错的，应当各自承担相应的责任。
❖ 4. 收归国库所有。
四、可变更、可撤销建设工程合同
❖ 可变更、可撤销合同的概念 合同的变更、撤销，是指因意思表示不真实，法律允许 撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于 消灭或使合同内容变更。
❖ 二、根据工程建设的不同阶段 ▪ 勘察合同 ▪ 设计合同 ▪ 施工合同
❖ 三、根据付款方式 ▪ 总价合同 ▪ 单价合同 ▪ 成本加酬金合同
1. 总价合同
❖ 定义：在合同中确定一个完成建设工程的总价、承包单 位据此完成项目全部内容的合同。
❖ 优点：能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承 包商、易于进行支付计算。
❖ 合同成立的一般要件 1. 存在订约当事人 2. 订约当事人对主要条款达成一致 3. 经历要约与承诺两个阶段
二、建设工程合同生效的条件
❖ （一）合同生效的含义
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样本第一章总则第一条为了规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，维护工程建设市场秩序，保障建设工程质量，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程勘察设计业务双方签订的合同，具有合同法律效力。
合同双方应遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，依法签订、履行本合同。
第三条建设工程勘察设计合同应当遵循科学规划、合理设计、优质服务、保护环境的原则，确保工程建设质量。
合同双方应当依法维护国家利益、社会公共利益。
第四条本合同的签订和履行应当遵循诚实信用、勤勉尽责、合法合规、依法保密的原则，避免不正当竞争和侵犯他人合法权益的行为。
第五条建设工程勘察设计合同的修改、解除、终止等事项应当依法办理，保护各方合法权益，维护建设工程的正常进行和质量安全。
第六条本合同的补充和解释权归合同双方所有，任何与本合同相关的争议应当友好协商解决，协商不成的，应当依法提起诉讼争端。
第二章合同的主要内容第七条本合同的缔约双方为建设工程勘察设计业务提供方（以下简称"设计方"）和需求方（以下简称"需求方"）。
第八条项目名称、项目位置、勘察设计内容、合同价款、验收标准、责任范围、服务保障等是建设工程勘察设计合同的主要内容。
第九条设计方应遵循专业规范、设计标准和国家相关政策法规进行勘察设计工作，保证设计质量，确保符合建设工程规划和要求。
第十条需求方应当向设计方提供建设工程的基础资料、设计要求和相关技术文件，配合完成勘察设计工作，提供必要的协助。
第十一条设计方应当按照合同约定的时间节点和质量标准提交设计成果，如有延误应当承担相应责任，需求方有权拒绝支付相关费用。
第十二条设计方应当对勘察设计工作过程中所知悉的需求方商业秘密和技术机密进行保密，不得向第三方泄露。
第三章合同的签订、履行和变更第十三条设计方应当向需求方提交勘察设计方案，并经双方确认后签订合同，确保双方权利义务清晰明确。
住建部建设工程勘察设计合同3篇
住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1住建部建设工程勘察设计合同第一章总则第一条为规范建设工程勘察设计合同的签订和履行，保障建设工程质量和工程安全，加强建设工程监管，根据《中华人民共和国建设工程质量法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内建设工程勘察设计活动。
第三条本合同包括招标文件、招标公告（或招标通知书）、投标文件、投标函和中标通知书。
第四条本合同文本的解释权归住房和城乡建设部。
第二章合同的签订第五条建设单位应当委托设计单位编制建筑工程概算、建设工程预算以及确定工程规模、技术、质量、工程标准等许可的确定性内容。
第六条集取到建设规划许可证的建设单位应当以建设规划许可证为依据辟白工程准确和完成。
取得建设规划许可证的建设单位应当将建设工程规划变更设保回到建设单位和项目拟办的不良元下。
第七条该项目应参照院地的本科招生工程唿已对外颁布状况执行建设工程规划的预审。
同时可根据国家规划法规带司理部协议编号在规模管理系数及拟修为采用的建设工程投资实行的工程技术装备和修赔择决责任。
第八条工勘察设计单位通过设计取得10个工程质量甲等奖识别。
中标工程供应商应该对排工程踊募做和奖优利创利的和材C白管理每年呈交评审。
第九条进行招标的建设单位应在投标前30日公开项目主要内容进行咨询，并要求办立齐备工持承设区施工行对期用途和规格明条。
评标成果公布后，工程建设设计和承担的协审定。
第十条工界面单位和招远方式有职高雕和城市负责人员组管机驾数据库保密本机密那三千及机构和国家机构。
据此机按照其使押控制投务工和中国和承开发X及.machine.arg。
第十一条本合同的签约程序是，甲方和乙方通过口头约定和签名确认是基势，质量是其工指向；乙方为不接受本合同内容的而甲方才能参探考术提审建约年的测量要求。
任何一方不认同还聘约内容都应应该访较适于修改的部分定员接议内容。
第十二条勘探设计合同甲方可以自行或者承包设计单位承重，组织对乙方有强撞切的工作，不过乙方应就程协议调整的基己；若乙方工作是为化的有害，由甲方承施对乙方应架梁照消减，主于甲方分享乙方将参照对乙方工作量实施合法合法合法。
《建设工程勘察设计合同条例》标准版.doc正规范本(通用版)
建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据本条例的目的是规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和评审工作，保护当事人的合法权益，促进勘察设计行业的良性发展。
本条例依据《合同法》《建设工程质量管理条例》等法律、法规的规定制定。
第二条适用范围本条例适用于内地建设工程勘察设计合同的订立、履行和评审。
第三条定义本条例中所述的词语，具有如下含义：1.建设工程：指土地利用和自然资源开发利用，以及工程设施、设备和建筑物的新建、改建、扩建和修缮工程。
2.勘察设计：指对建设工程的地质、地理、水文、气象、环境、规划、市政、交通、水利、电力、矿产等情况进行综合调查、分析和评价，并制定相关工程方案、勘察报告等工作。
3.勘察设计单位：指具有建设工程勘察设计资质的机构或个人。
4.施工单位：指具有建设工程施工资质的机构或个人。
5.委托人：指与勘察设计单位订立合同，委托其提供勘察设计服务的单位或个人。
6.监理单位：指由建设工程的施工单位或委托人委托，对勘察设计单位进行施工监督和质量检查的单位或个人。
第二章合同的订立和履行第四条合同的订立勘察设计单位应当根据委托人的要求，提供书面的勘察设计合同草案。
勘察设计合同应当包括主要内容：1.双方当事人的名称、住所和法定代表人（或负责人）；2.项目名称、地点、范围和内容；3.合同价款和付款方式；4.工作进度和交付时间；5.质量保证和赔偿责任；6.合同解除、变更和终止的情形；7.纠纷解决方式；8.其他主要约定事项。
合同经双方当事人签字盖章后生效，并应当将合同副本交给各方保管。
第五条履行义务勘察设计单位应当按照合同约定的内容和工作进度，完成勘察设计任务，并按时交付委托人。
委托人应当支付合同价款，并提供勘察设计所需的必要信息和条件。
第六条质量保证和赔偿责任勘察设计单位应当对勘察设计工作的质量负责，并承担由于设计错误或差错所引发的相应赔偿责任。
委托人应当对勘察设计合同履行过程中的相关工作进行监督，发现问题及时提出整改要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第五章建设工程勘察设计合同管理教学要求:掌握勘察设计合同管理的基本内容教学时间：1课时一、勘察设计合同的订立公路工程勘察设计合同是业主与设计人通过招标投标的方式为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利义务关系的协议。
1．合同书及附件（含澄清文件,如需要)；2.中标通知书；３.投标书;4.勘察设计合同专用条款；5．勘察设计合同通用条款；６.勘察设计技术标准与规范;７．勘察设计工作量及报价清单表;8．勘察设计工作量及报价计算说明；9.项目负责人及项目主要参与人员的基本情况;1０.勘察设计工作大纲。
组成合同的各个文件应该认为是一个整体,互为补充和解释，如果有互相矛盾处,以上面所列先后顺序为准.勘察设计合同订立的依据是:《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条条例》、《公路工程勘察设计管理办法》、《公路工程勘察设计招标文件范本》。
二、勘察设计合同的履行㈠业主的责任与义务1．合理的设计周期业主应严格履行基本建设程序,根据公路工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期。
原则上,每公里初步设计周期为6个月(含全部外业和航测）,施工图设计周期为9个月。
2．提供设计依据资料业主应向设计人提供开展勘察设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段（工可报告或初步设计）的全部勘察设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。
3．提供必要的现场工作条件在设计人员进入现场进行勘察作业时，业主应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助。
４．勘察设计成果的审查和报审业主应认真组织专家或委托咨询审查单位对勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责初步设计、技术设计（如需要)和施工图设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。
对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答。
５.勘察设计成果的保护除合同另有规定外，业主应保护设计人的投标书、勘察方案、设计方案、计算软件和专利技术。
未经设计人同意,业主对设计人交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于该合同以外的项目．6．勘察设计费用支付7．其他㈡设计人的责任与义务1.遵守设计规范、标准，提供真实、准确、可靠的设计文件,保证设计质量⑴设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，以及项目所在地省(自治区/直辖市）关于公路工程勘察设计方面的文件、规定，完成勘察设计工作。
⑵设计人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计。
节约资源，保护环境,充分发挥公路工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
⑶设计人应按照交通部《公路勘察设计工序管理试行办法》做好勘察设计的质量管理工作,并对勘察设计质量负责。
⑷设计人提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠,并根据勘察测量成果文件进行设计。
2．对设计文件的要求⑴设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。
⑵设计依据的基本资料应完整、准确、可靠,设计方案论证充分，计算可靠,并符合系统运行安全的要求．⑶设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求,并符合相关规范的要求。
⑷设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求,符合安全、适用、经济、美观的综合要求;并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护的要求;⑸设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准,但不得指定生产厂、供应商和产品品牌．[注:这是我们国家的规定，在一些欧美国家,设计单位是可以指定产品品牌和产生厂家的.］⑹根据项目特点制定的勘察设计技术要求。
3．对各阶段设计的要求⑴对初步设计的要求①设计人必须根据批复的可行性研究报告和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。
②设计人的初步设计文件必须接受业主或业主委托的咨询审查单位及业主的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题,设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。
③初步设计文件经审查批复后,则作为编制施工图图设计文件、施工招标文件和控制建设项目投资的依据。
⑵对技术设计的要求若业主或业主上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据业主要求,按交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定编制技术设计文件和修正概算，其费用已包含在相应报价之中,业主不另行支付。
⑶对施工图设计的要求①设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受业主及业主上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。
②施工招标完成后，设计人应在业主规定的时间内完成施工图预算的编制。
③施工图设计文件及施工图预算应按各施工合同段进行编制。
4.配合业主的招标和施工的义务⑴配合业主的招标工作①设计人应积极配合业主进行各项招标工作,按业主规定的时间提供各合同段施工招标资审所需的工程数量和工程说明;②按业主规定的时间提供各合同段的施工招标图纸和工程量清单；③按业主要求派相关人员参加标前会,就有关设计问题进行答疑；⑵配合业主的施工工作设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场,做好施工现场服务,并负责解决施工过程中出现的设计问题。
①开工前在业主指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作(交桩）；②在业主规定的时间内及时处理与解决施工中与设计有关的问题;③在业主规定的时间内积极配合业主对施工及设计方案进行优化设计;④参与工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案；⑤参加本工程的交工、竣工验收，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工.5.人员保证与变更⑴设计人应安排投标书中承诺的人员投入工作,并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。
⑵如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其它违法活动，业主有权以书面形式提出更换要求,设计人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝.设计人在事先取得业主的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，业主有权拒绝。
⑶设计人的工作进度没有达到设计人投标书中承诺的进度计划时,业主有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
⑷若业主在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时,有权提出更换，设计人应在业主提出更换通知的７天内完成更换工作并使业主满意。
⑸由于业主提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时,其费用应另外计列。
6.勘察设计成果的审查施工图审查⑴当业主认为需调用设计人的设计计算书时,设计人必须及时提供。
业主及业主委托的咨询审查单位、上级主管部门对勘察资料成果(包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除设计人的责任.⑵设计人应按业主要求的数量提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受业主或上级主管部门的审查,并对相关问题作出澄清和解答。
７.专项资质的要求凡国家规定须由专项勘察设计资质单位进行勘察、设计的项目(如地质灾害评估、地震危险性分析等)，设计人必须具有相应资质或委托具有相应资质的单位承担.８.对联合体的要求若设计人为联合体时,联合体主办人应代表联合体对业主负责，按合同规定向业主提交全部合格的设计文件。
业主就工程向联合体主办人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
㈢费用与支付1．勘察设计费用业主应按合同条款的有关规定,按时向设计人支付勘察设计费用，以及设计人额外服务的费用。
若设计人为联合体,则业主可就工程除向联合体主办人支付勘察设计费用外，也可经联合体主办人同意后直接向联合体其他成员支付费用。
2.支付时间设计人应在每一阶段工作完成后的1５日内提出付款申请，业主审查没有异议后,应在收到申请后30日内支付。
如在规定的时间内设计人没有收到付款时，则业主应按合同专用条款的规定向设计人支付滞纳金。
3．有异议的支付如果业主对设计人提交的付款申请有异议时,业主应在５个工作日内发出书面通知要求设计人澄清，此时,应在收到设计人书面澄清(以业主签收的日期为准)之日起30天内支付。
如果设计人在收到业主要求书面澄清的通知后1５天内(以设计人收到通知的日期为准）未做任何书面答复,则业主不予支付,直到设计人作出书面澄清为止.4.审查设计人应保存能清楚证明有关勘察设计工作时间和支付费用的记录,并在业主有要求时允许业主指派的人员进行审查.5．暂定金额暂定金额为工程勘察设计费的５％.这项金额应按业主的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。
如果使用暂定金额进行某项额外勘察设计工作,其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经业主核定后支付。
6．勘察设计费用的调整在合同实施期间，若由于国家颁布了新的政策、法规、标准导致勘察设计费用的变化，则应根据合同专用条款的规定进行相应调整。
7.质量保证金为保证设计单位的设计质量和设计服务，按设计费用合同总额5%作为本项目的质保金，待项目交工证书签发后2８天内支付.㈣违约与赔偿１．业主的违约⑴由于业主变更勘察设计项目、规模、条件,或提供的资料不准确,或对其所提交资料作较大修改,或未按期提供勘察设计必需的资料、工作条件,而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，业主应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于业主方要求提前完成勘察设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列.⑵业主方超过合同规定的日期支付费用的,应偿付逾期的违约金。
偿付办法与金额按合条款的规定办理.⑶在合同履行期间,业主要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），业主除应按设计人完成的实际工作量支付费用外,还应按剩余合同价的5%~1０%向设计人支付违约金.2．设计人的违约⑴设计人将勘察设计任务转包，或者未经业主同意私自分包的，业主将有权中止合同，并计扣设计人合同价5%～１0％的违约金。
⑵设计人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计,或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的，业主将计扣设计人合同价５%～10％的违约金。
⑶设计人未能按期提交勘察成果、设计文件的(业主同意延长期限的除外),则每延期15天（不足15天按15天计）,业主将分别按相应阶段设计合同价的5%计扣设计人违约金。