工程勘察设计合同(标准版).doc
建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同合同编号：__________甲方（委托方）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________乙方（勘察设计方）：________________地址：____________________________联系方式：________________________第一章合同主体1.1 甲方为建设工程项目的委托方，负责委托乙方进行勘察设计工作。
1.2 乙方为具有相应资质的专业勘察设计机构，同意接受甲方的委托，按照本合同的约定开展勘察设计工作。
第二章项目概述2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程性质：____________________2.5 工程投资：____________________第三章勘察设计内容3.1 乙方根据甲方提供的项目资料，进行现场勘察，并编制勘察报告。
3.2 乙方根据勘察报告，进行工程设计，包括方案设计、初步设计和施工图设计。
3.3 乙方应当根据甲方要求，提供工程设计变更、技术交底等服务。
第四章权利与义务4.1 甲方权利与义务4.1.1 甲方应当向乙方提供项目所需的相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
4.1.2 甲方有权对乙方提供的勘察设计成果进行审核，并提出修改意见。
4.1.3 甲方按照本合同约定支付勘察设计费用。
4.2 乙方权利与义务4.2.1 乙方应当按照合同约定，认真履行勘察设计工作，保证勘察设计质量。
4.2.2 乙方对勘察设计成果享有知识产权，未经乙方同意，甲方不得擅自使用或泄露乙方勘察设计成果。
4.2.3 乙方应当对甲方提供的资料保密，不得泄露给第三方。
第五章费用与支付5.1 勘察设计费用：____________________5.2 支付方式：____________________5.3 支付期限：____________________5.4 若甲方未能按照约定支付勘察设计费用，乙方有权暂停勘察设计工作，并要求甲方承担违约责任。
2023《建设工程勘察设计标准合同条例》标准版.doc
建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据本条例是为了规范建设工程勘察设计合同的订立和执行活动，保障合同当事人的合法权益，促进建设工程勘察设计活动的科学、有序进行，根据《合同法》等法律、法规的规定制定。
第二条定义本条例所称建设工程勘察设计，是指为了建设土地、水域、航空航天、交通运输、水利水电、能源、冶金、矿业、石油化工、轻工纺织、建筑、市政公共设施等工程的设计和施工提供的详细设计、预算编制以及工程勘察、土地测量、地质勘察、水文勘测、地下工程勘察、环境影响评价等工程技术服务。
第二章合同的订立第三条合同的方式建设工程勘察设计合同的订立方式包括书面合同和口头合同。
口头合同应当书面确认。
建设工程勘察设计合同应当包括内容：1.当事人的基本信息：包括合同订立方和委托方的名称、住所地等；2.工程的基本信息：包括工程名称、地点、用途、规模等；3.勘察设计的基本范围：包括土木工程的基本勘察、设计工作；4.各方的权利和义务：包括工程勘察设计人员的资格要求、工作标准及工期等；5.服务费用及支付方式：包括费用的计算方法、支付时间等；6.合同的履行期限：包括开始日期和结束日期；7.保密条款：包括涉及商业机密、技术秘密和个人隐私的保密协议等；8.争议解决方法：包括当事人之间的争议应当通过友好协商解决，协商不成的，应当提交仲裁委员会仲裁等；9.合同解除、变更和终止的条件和方式。
建设工程勘察设计合同的签订应当由当事人亲自签署，并加盖印章。
对口头合同应当书面确认。
第三章合同的履行第六条准备工作合同的双方应当在合同生效前进行合同履行所需的准备工作，如准备必要的勘察资料、调查研究等。
第七条勘察设计的实施勘察设计人员应当按照合同的要求，按时、按质、按量进行勘察工作。
如需变更勘察设计方案的，应当经合同双方书面确认。
第八条验收和交付勘察设计人员在完成勘察工作后，应当按照合同规定将勘察成果交付给委托方。
委托方应当对勘察成果进行验收，合格后应及时向勘察设计人员支付相应的服务费用。
勘察合同标准模板
勘察合同标准模板甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：经甲、乙双方友好协商，就甲方甲项建设项目的勘察工作，达成以下合同：一、项目名称：二、项目位置：三、项目概况：四、勘察范围：本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。
五、工作量及时间：本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书，乙方保证按时按质完成。
六、报酬及付款方式：1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求，为甲方提供勘察服务。
2. 甲方应在乙方完成勘察工作后，按约定付款方式向乙方支付相应报酬。
3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。
七、保密条款：1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
2. 乙方在合同期间及结束后，应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。
八、违约责任：1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失，乙方应向甲方进行赔偿。
九、争议解决：本合同的内容和履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求帮助解决。
十、合同附件：1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定：1. 本合同自双方签署之日生效，至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
十二、合同签署：甲方代表：乙方代表：（盖章）（盖章）签订日期：签订日期：。
建设工程勘察设计合同(１)
建设工程勘察设计合同(１)合同编号：XXXXX本合同由以下双方共同签署，确立双方权利和义务：甲方：（委托方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________乙方：（承包方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________鉴于甲方拟开展相关建设工程，为确保工程质量和安全，甲方特委托乙方进行勘察设计工作，并双方达成以下协议：第一条勘察设计内容1.1 勘察设计范围：（1）项目名称和地点：________________________（2）工程规模：____________________________（3）具体勘察设计内容：_____________________1.2 勘察设计要求：（1）根据甲方要求，乙方应按照相关监管机构的标准和规范进行设计；（2）乙方应确保设计方案合理、科学、安全；（3）乙方应依法履行相关勘察设计程序和手续；（4）乙方应保证勘察设计文件的真实性和准确性。
第二条合同期限2.1 本合同期限为_____年（月日起至年月日止），根据项目实际情况可延长。
第三条价格及支付方式3.1 勘察设计费用为人民币________元，具体费用分解如下：（1）勘察报告费用：________元；（2）设计方案费用：________元；（3）施工图纸费用：________元；（4）其他费用：________元。
3.2 支付方式：（1）甲方应于本合同签署之日支付_____%的设计费用；（2）甲方应于勘察设计报告交付之日支付_____%的设计费用；（3）甲方应于施工图纸交付之日支付_____%的设计费用。
《建设工程勘察设计(合同)条例》标准版.doc
建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据1.为规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和管理，保障工程质量，维护合法权益，促进建设工程和勘察设计行业健康发展，制定本条例。
2.本条例依据《合同法》、《建筑法》、《城市规划法》等相关法规制定。
第二条定义本条例中的术语定义如下： 1. 建设工程：指基础设施、公用事业、住宅、商业、工业、农业等工程项目。
2. 勘察设计：指对建设工程实施调查、勘验、设计、论证、评审等活动。
3. 勘察设计单位：指具备相应资质的从事勘察设计业务的技术机构。
4. 业主：指建设工程的投资者，包括企事业单位、个人或其他组织。
5. 勘察设计合同：指勘察设计单位与业主就勘察设计工作达成的书面协议。
6. 明确工程范围、任务等内容并达成共识是指业主与勘察设计单位在勘察设计合同中明确工程项目的范围、勘察设计的任务、报酬以及工期等要求，并且双方在合同中签字确认。
7. 工期：指勘察设计单位完成勘察设计工作所需的时间。
第二章建设工程勘察设计合同订立第三条合同形式1.勘察设计合同采用书面形式订立。
2.勘察设计合同应当包含勘察设计内容、工程范围、任务要求、责任和义务、报酬、工期、支付方式等主要条款。
第四条合同订立程序1.招标方式选定勘察设计单位的，应当根据招标结果与中标单位签订勘察设计合同。
2.非招标方式选定勘察设计单位的，应当与勘察设计单位协商确定合同内容，并签订勘察设计合同。
3.勘察设计合同的签订应遵循公正、公平、诚实信用的原则。
第五条合同内容勘察设计合同应当明确内容： 1. 勘察设计的范围和任务； 2.工程实施依据和相关法律、规章、标准的要求； 3. 双方的权利和义务； 4. 勘察设计报酬的支付方式、数额和支付期限； 5. 完成勘察设计工作的工期； 6. 保密义务； 7. 合同解除和变更的情况和程序；8. 争议处理和解决方式； 9. 双方签字确认的时间和地点。
第六条合同补充文件根据实际需要，双方可以在勘察设计合同中增加补充文件的约定。
工程勘察设计合同6篇
工程勘察设计合同6篇工程勘察设计合同 (1) 建设单位(甲方)：____________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________勘察单位(乙方)：____________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。
第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程勘察设计的实际情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计达成以下协议：一、工程概况及勘察设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）勘察设计内容：包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程设计等。
具体详见附件一《勘察设计任务清单》。
二、合同工期与进度安排（一）合同工期：本工程勘察设计的总工期为______天，自本合同签订之日起计算。
（二）进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察设计方案和进度计划，确保按时按质完成勘察设计任务。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件二《费用明细表》。
（二）支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计的费用：合同签订后______天内支付定金；勘察设计工作完成并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、质量要求与标准（一）乙方应按照国家和行业的相关规定、规范进行勘察设计，确保勘察设计的质量。
（二）甲方对乙方提交的勘察设计成果进行验收，如有不符合要求的，乙方应按要求进行修正并承担相应责任。
五、知识产权及保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
（二）甲乙双方应对涉及本工程的勘察设计信息予以保密，未经对方同意，不得泄露。
六、违约责任及赔偿损失（一）甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）因乙方原因未能按时完成勘察设计任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
《建设工程勘察设计合同条例》标准版.doc(范本文)
建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据本条例旨在规范建设工程勘察设计合同的订立和履行，保障各方合法权益，促进勘察设计工作的顺利进行。
本条例依据《合同法》等相关法律法规制定。
第二条适用范围本条例适用于境内的建设工程勘察设计合同订立和履行。
第三条定义1.建设工程勘察设计：指对建筑、土木工程及其附属设施进行调查、测量、勘察和设计的活动。
2.建设工程勘察设计单位：指依法具备从事建设工程勘察设计的资质要求、认定合格的企事业单位、个体工商户等。
3.发包人：指委托建设工程勘察设计单位进行勘察设计的单位或个人。
4.承包人：指受发包人委托进行勘察设计工作并承担相应责任的单位或个人。
第二章合同的订立第四条勘察设计合同的形式建设工程勘察设计合同应当采用书面形式，内容应当真实、完整、具体，明确各方权利、义务及合同期限等。
第五条合同的要素1.合同名称、编号和签订日期；2.发包人和承包人的名称、住所地等基本信息；3.勘察设计的范围、内容、要求及工作计划；4.工程款项、支付方式和支付时间等支付条件；5.合同期限和延期、终止等相关约定；6.违约责任和纠纷解决方式等条款。
第六条合同的变更在勘察设计工作进行过程中，如需变更合同内容，应当经过双方协商一致，并以书面形式进行变更，双方应当签署变更合同。
第七条合同的保密勘察设计过程中的信息、资料应当保密，未经双方同意，不得向第三方披露。
第三章合同的履行第八条发包人的权利和义务发包人应当按时支付勘察设计费用，并提供勘察设计所需的资料、文件、条件等。
第九条承包人的权利和义务承包人应当按照勘察设计合同的约定，按时完成勘察设计工作，并保证设计质量符合相关标准要求。
第十条工程款项的支付发包人应当按照合同约定及工程进度支付工程款项，承包人应当提供符合要求的发票等相关证明材料。
第十一条合同期限和终止合同期限应当明确约定，如因特殊原因需要延期或终止合同的，应当经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
建筑工程勘察设计管理合同(标准版)
建筑工程勘察设计管理合同建设单位：____________________设计单位：____________________根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在________年____月____日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
2.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
《建设工程勘察设计合同条例》标准版.doc正规范本(通用版)
建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据本条例的目的是规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和评审工作，保护当事人的合法权益，促进勘察设计行业的良性发展。
本条例依据《合同法》《建设工程质量管理条例》等法律、法规的规定制定。
第二条适用范围本条例适用于内地建设工程勘察设计合同的订立、履行和评审。
第三条定义本条例中所述的词语，具有如下含义：1.建设工程：指土地利用和自然资源开发利用，以及工程设施、设备和建筑物的新建、改建、扩建和修缮工程。
2.勘察设计：指对建设工程的地质、地理、水文、气象、环境、规划、市政、交通、水利、电力、矿产等情况进行综合调查、分析和评价，并制定相关工程方案、勘察报告等工作。
3.勘察设计单位：指具有建设工程勘察设计资质的机构或个人。
4.施工单位：指具有建设工程施工资质的机构或个人。
5.委托人：指与勘察设计单位订立合同，委托其提供勘察设计服务的单位或个人。
6.监理单位：指由建设工程的施工单位或委托人委托，对勘察设计单位进行施工监督和质量检查的单位或个人。
第二章合同的订立和履行第四条合同的订立勘察设计单位应当根据委托人的要求，提供书面的勘察设计合同草案。
勘察设计合同应当包括主要内容：1.双方当事人的名称、住所和法定代表人（或负责人）；2.项目名称、地点、范围和内容；3.合同价款和付款方式；4.工作进度和交付时间；5.质量保证和赔偿责任；6.合同解除、变更和终止的情形；7.纠纷解决方式；8.其他主要约定事项。
合同经双方当事人签字盖章后生效，并应当将合同副本交给各方保管。
第五条履行义务勘察设计单位应当按照合同约定的内容和工作进度，完成勘察设计任务，并按时交付委托人。
委托人应当支付合同价款，并提供勘察设计所需的必要信息和条件。
第六条质量保证和赔偿责任勘察设计单位应当对勘察设计工作的质量负责，并承担由于设计错误或差错所引发的相应赔偿责任。
委托人应当对勘察设计合同履行过程中的相关工作进行监督，发现问题及时提出整改要求。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察设计合同
委托方(甲方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
承包方(乙方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；
⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。
即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条违约责任
1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%。
第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按( )项解决。
1.申请________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。
其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本____份。
甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。
甲方：____________________________
甲方代表：____________________________
____年____月____日
乙方：____________________________
乙方代表：____________
____年____月____日。