最新建设工程合同考试模拟试卷96841
建设工程合同管理模拟试题
建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的特征的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 价款可以附条件B. 价款可以附期限C. 价款调整必须经发包人同意D. 价款支付期限不得变更4. 下列不属于建设工程合同风险的是（）。
A. 政策风险B. 市场风险C. 技术风险D. 人员风险5. 下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。
A. 变更必须经发包人同意B. 变更不得附条件C. 变更不得附期限D. 变更不影响合同价款6. 下列不属于建设工程合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 合同标的灭失D. 合同当事人一方死亡7. 下列关于建设工程合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 争议解决方式必须在合同中约定B. 争议解决方式可以附条件C. 争议解决方式可以附期限D. 争议解决方式不受合同效力影响8. 下列不属于建设工程合同违约责任的情形的是（）。
A. 合同当事人一方不履行合同义务B. 合同当事人一方履行合同义务不符合约定C. 合同当事人一方迟延履行合同义务D. 合同当事人一方履行合同义务多余约定9. 下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。
A. 履行地点可以附条件B. 履行地点可以附期限C. 履行方式不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意10. 下列不属于建设工程合同强制性规范的是（）。
A. 合同主体资格B. 合同标的C. 合同价款D. 合同履行期限二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同特征的有（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性E. 合同履行期限较长12. 下列属于建设工程合同风险的有（）。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(二)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除协议状况下，设计人应承担旳违约责任除了负责提出补救措施，()。
A.不再承担其他赔偿责任B.返还设计协议规定旳定金C.免收直接损失部分旳设计费D.双倍返还设计协议规定旳定金2.在下列协议文献中，()具有优先旳解释效力。
A.协议履行中工程洽商协议B.施工协议通用条款C.图纸D.施工协议专用条款3.有关隐蔽工程与重新检查旳说法不对旳旳是()。
A.工程师未能按规定期间提出延期规定，又未准时参与验收，承包人可自行组织验收，该检查视应视为工程师在场状况下进行旳验收B.工程师没有参与验收，当其对某部分旳工程质量有怀疑，不能规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查C.无论工程师与否参与了验收，当其对某部分旳工程质量有怀疑，均可规定承包人对已经隐蔽旳工程进行重新检查D.重新检查表明质量不合格，承包人承担由此发生旳费用和工期损失4.设备安装工程具有联动无负荷试车条件旳，应由()组织试车。
A.发包人B.设计单位C.承包人D.设备供应单位5.因承包人旳原因不能按期动工旳，()推迟动工日期。
A.承包人应以书面形式告知工程师B.应当通过工程师同意C.承包人与发包人协商D.应当通过建设行政主管部门同意6.设备监理在()检查合格后签发旳文献是对设备运行性能抵达协议规定旳最终确认。
A.无负荷试车B.带负荷试车C.性能检查D.保证期满7.承包商对工程师变更工程旳估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对成果仍不满意。
按照施工协议条件旳规定，承包商()。
A.必须接受裁决委员会旳决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定8.在下列经济法律关系主体中，()是法人。
A.企业经理B.施工企业C.企业董事长D.施工队9.施工企业旳项目经理指挥失误，给建设单位导致损失旳，建设单位应当规定()赔偿。
建设工程合同管理考试模拟试卷一.doc
建设工程合同管理考试模拟试卷一1 .监理公司取得法人资格的时间为（）日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，山于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款400万元, 拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。
A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而旦双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程协议管理考试模拟试卷--381. 建设工程借款协议法律关系旳客体是指( )。
A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财2. 下列哪些财产可以抵押( )。
A. 土地所有权学易网提供B. 抵押人依法承包但未经发包人同意旳荒山旳土地使用权C. 抵押人所有旳房屋D. 有争议旳财产3．定金是指当事人双方为了保证债务旳履行, 约定由当事人一方先行支付给对方一定数额旳货币作为担保。
其数额由双方约定, 但不得超过主协议标旳额旳( )。
A. 10％B. 20％C. 25％D. 30％4．在工程建设旳过程中, ( )是最为常用旳一种担保方式。
A. 抵押B. 留置C. 保证D. 定金5. 采用《建设工程施工协议(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 项目经理6. 协议当事人双方权利义务共同指向旳对象是( )。
A. 标旳B. 数量C. 质量D. 价款7．采用数据电文形式签订协议旳, 协议成立旳地点是( )。
A. 发件人旳主营业地B. 发件人旳常常居住地C. 收件人旳主营业地D. 收件人旳常常居住地8．勘察协议约定采用定金作为协议担保方式。
当事人双方已在协议上签字盖章但发包人尚未支付定金时, 该协议处在( )状态。
A. 成立但不生效B. 既不成立也不生效C. 承诺生效但协议不成立D. 生效但不成立9. 缔约过错责任有别于违约责任旳最重要原因是( )。
A. 当事人有损失B. 当事人有过错C. 协议尚未成立D. 过错与损失之间旳因果关系10．一种协议被确认为无效协议, 双方约定旳违约金为2万元, 双方各有1万元旳经济损失, 甲乙双方均有过错, 但甲方是重要过错方(75％过错), 损失承担应为( )。
A. 各自承担自己旳损失B. 甲方赔偿乙方1万元旳损失C. 甲方赔偿乙方O. 5万元旳损失D. 甲方赔偿乙方2万元旳损失11、施工协议示范文本规定, 属于承包人可以解除协议旳状况有( )。
工程建设合同管理模拟试题
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
建设工程合同模拟试题
建设工程合同模拟试题一、选择题（每题2分，共20分）1. 在建设工程合同中，承包商的主要义务不包括以下哪项？A. 提供合格的建筑材料B. 按照合同规定的时间内完成工程C. 为工程投保所有必要的保险D. 负责工程的设计工作2. 根据FIDIC合同条件，工程变更的提出方通常是：A. 发包人B. 承包商C. 监理工程师D. 地方政府3. 下列哪项不属于建设工程合同中的风险分配？A. 市场风险B. 技术风险C. 政治风险D. 信用风险4. 在合同执行过程中，如果遇到不可抗力事件，承包商应该：A. 立即停止所有工作B. 继续按计划执行合同C. 通知发包人并提供不可抗力证明D. 要求发包人提供额外补偿5. 建设工程合同中的“缺陷责任期”通常是指：A. 工程竣工验收合格后的一段时间B. 工程竣工验收不合格后的一段时间C. 工程开始施工后的一段时间D. 工程合同签订后的一段时间二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述建设工程合同中“变更指令”的一般流程。
2. 描述在建设工程合同中，发包人和承包商如何共同管理合同风险。
3. 解释为什么在建设工程合同中需要有“争议解决机制”，并列举至少两种常见的争议解决方式。
三、案例分析题（共50分）案例背景：某建筑公司（承包商）与一家房地产开发商（发包人）签订了一份建设工程施工合同。
合同约定，工程应在18个月内完成，合同总价为5000万元。
合同中还包含了关于工程变更、不可抗力、争议解决等条款。
在施工过程中，由于连续的极端天气，工程进度受到了严重影响。
承包商因此向发包人提交了工程延期申请，并要求额外的经济补偿。
发包人拒绝了延期申请，并指出承包商应自行承担由于天气原因导致的延误风险。
问题：1. 根据上述案例背景，分析承包商是否有权要求工程延期和经济补偿。
请引用相关合同条款和法律原则进行说明。
（20分）2. 如果承包商决定通过法律途径解决与发包人的争议，他们可以选择哪些争议解决机制？请讨论每种机制的优缺点。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。
A．物 B．智力成果 C．行为 D．财2．对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。
A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议3．施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求( )赔偿。
A．施工企业B．施工企业的法定代表人C．施工企业的项目经理D．具体的施工人员4．保证合同的当事人是指( )。
A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人5．下列财产中，( )可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人依法承包的荒山土地使用权C．抵押人依法被监管的财产D．学校、医院等教育、医疗设施6．施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。
A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．项目经理7．某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。
在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A．尚无合同关系B．合同没有成立C．合同已经成立D．由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任8．根据我国《合同法》的有关规定，下列( )情形的要约可以撤销。
A．主要约已经到达受要约人B．要约人确定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作9．如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。
A．要约生效B．承诺生效C．双方当事人签字或者盖章D．附生效期限的合同期限界至10．一个买卖合同按照市场行情约定价格，2004年2月1日订立合同时约定价格为每千克ZOO元，合同规定2004年4月1日交货，但卖方延迟~K 200,1年5月1日才交货，2004年4月1 日时的市场价格为每千克210元，2004年5月1日时的市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。
工程建设合同管理模拟考试试卷
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
建设工程合同考试模拟题
建设工程合同考试模拟题【案例背景】某建筑工程公司（以下简称甲方）与一家设计单位（以下简称乙方）就一项商业综合体建设项目达成合作意向，双方拟签订一份建设工程设计合同。
该项目位于市中心繁华地段，涉及多方面设计工作，包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
【模拟题目】1. 请简述建设工程合同的主要特点及作用？2. 如何界定建设工程合同中的“质量”？其对工程的影响有哪些？3. 在建设工程合同中，通常包含哪些主要条款？4. 描述甲方和乙方在合同谈判过程中应遵循的原则和注意事项。
5. 如果乙方未能按合同约定时间提交设计方案，甲方可以采取哪些措施？6. 针对可能出现的设计变更，合同中应如何规定以保障双方权益？7. 当出现合同争议时，解决争议的途径有哪些？8. 如何通过合同条款规避或降低设计阶段的风险？9. 在合同履行过程中，如果发现设计存在重大错误，应当如何处理？10. 阐述在设计合同中约定知识产权归属的重要性及其通常的处理方式。
【参考答案】1. 建设工程合同的主要特点是它涉及资金大、周期长、技术复杂、影响因素多，并且受法律法规严格规范。
它的作用在于明确甲乙双方的权利义务，为项目的顺利实施提供法律依据。
2. “质量”在建设工程合同中是指工程项目满足约定要求的程度，包括符合国家标准、行业标准和合同约定的特殊要求。
质量问题可能导致工程延期、成本增加甚至引发安全事故。
3. 建设工程合同通常包含工程概况、合同价款、工期要求、质量标准、付款方式、违约责任、争议解决等主要条款。
4. 在合同谈判过程中，甲乙双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则，注意明确各自的权利和义务，合理分配风险，并确保合同条款的可操作性。
5. 如果乙方未能按时提交设计方案，甲方可以按照合同约定要求支付违约金，或者根据实际情况协商顺延工期，严重时甚至可以解除合同。
6. 针对设计变更，合同中应明确规定变更的程序、影响评估以及由此产生的费用承担等，以保障双方权益。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--311．分包商在施工过程中，因非自己责任原由此遇到伤害的，应向（）提出索赔要求。
A．工程师B．业主C．承包商D．责任人[答案 ]c[解题重点 ]分包合同执行过程中，当分包商以为自己的合法权益遇到伤害，无论事件因因为业主或工程师的责任，仍是承包商应肩负的义务，他都只好向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。
2．因为地基勘察失误，波及分包工程发生更改时，承包商的正确做法是（）。
A．以分包工程未波及地基部分不予赔偿B．给分包商相应的花费赔偿C．给分包商相应的工期赔偿D．应允许分包商向业主索赔E．如工期不可以顺延，赐予赶工举措费[答案 ]BCE[解题重点 ]注意 A 选项，分包工程可能未波及地基部分，但只假如更改指令因由不属于分包商责任，承包商就应该予以合理赔偿。
3．以下对于工程更改的说法错误的选项是（）。
A．工程更改是在施工准备阶段出现了与签署合同不一致的状况，需要进行的非本质性变动，属于正常的合同管理B．不赞同用更改指令的方式将承包范围内的工作更改给其余的承包商C．应以更改指令的形式，要求承包商使用超出他当前使用或计划使用的施工设施范围去形成新增工程D．能够以更改指令的方式改变原定的施工次序或时间安排E．工程师能够经过公布更改指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出更改[答案 ]AC[解题重点 ]工程更改属于正常的合同管理，能够出此刻施工的随意阶段，而其实不必定出此刻施工准备阶段， A 不对。
4．依照施工合同示范文本中设计更改的规定，以下提法错误的有（）。
A．工程师有权就工程施工的任何内容下达设计更改指令B．发包人需要对原设计更改，应提早l4 天书面通知承包人C．承包人有权从施工便利出发要求进行设计更改D．承包人提出的设计更改须经工程师赞同E．承包人应在工程更改确立后的l4 天内提出追加合同价款要求[答案 ]AC[解题重点 ]工程师依据现场状况，在确属需要时公布设计更改， A 不对；承包人①只许提出更改恳求，需经工程师赞同；②承包人从施工便利出发不是更改的原由。
2024年上半年辽宁省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理模拟试题
2024年上半年辽宁省建设工程合同管理：对施工质量的监督管理模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是。
A：审核施工进度支配B：限制施工工作按进度支配执行C：争取提前工期完成工程D：发布工程暂停令E：专业监理2、价值工程的目的是__。
A．思想方法的更新和技术管B．对功能与成本进行系统分析和不断创新C．提高功能对成本的比值D．多领域协作，降低产品成本3、下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是__。
A．企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经验B．近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目C．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人D．监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。
A：和解B：调解C：行政确定D：仲裁E：专业监理5、平安生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金6、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．平安事故C．进度拖延D．经济损失7、建设单位办理质量监督注册手续时需供应的资料不包括。
A：施工图设计文件审查报告和批准书B：中标通知书和施工、监理合同C：建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成D：施工组织设计和监理大纲E：工程保险金8、施工合同履行过程中，承包人因采纳监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济嘉奖，奖金应当由支付。
A：托付人B：承包人C：托付人和承包人共同D：政府主管部门E：专业监理9、采纳代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
工程建设合同管理模拟考试试卷
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.某承诺文献超过要约规定期间1天抵达要约人。
按照邮寄文献收函邮局戳记标明旳时间，受要约人是在规定旳时间内投邮，由于邮局错递而延误了抵达时间。
对此状况，该承诺文献应( )。
28A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受告知后才有效C.必须经要约人发出拒绝告知后才无效D.因非受要约人原因旳迟到，要约人必须接受该承诺2.必须以第三方财产提供担保旳方式是( )担保。
A.保证B.抵押C.质押D.定金3.设计单位完毕委托设计任务旳1/3工作时，发包人由于其他原因旳考虑准备放弃此工程项目旳建设，经与设计人协商后解除设计协议。
则终止协议后应由( )。
A.设计人返还定金B.设计人应没收定金C.发包人支付约定设计费旳二分之一D.发包人支付实际完毕工作量旳设计费，且定金不返还4.工程师对已经同意承包人隐蔽旳工程部位施工质量产生怀疑后，规定承包人进行剥露后旳重新检查。
检查成果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师旳指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工协议旳规定，对增长旳施工成本和延误旳工期处理应是( )。
A.工期顺延，施工成本旳增长由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本旳增长由承包人承担C.顺延工期，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担5.FIDIC施工协议条件中规定旳缺陷告知期，是指( )旳期限。
A.协议签字日至承包商提交结清单日B.动工日至工程师颁发移交证书日C.动工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认旳竣工日至颁发履约证书日6.当协议履行过程中发现，对给付货币地点，协议中没有明确约定，事后双方又未能到达补充协议，根据《协议法》，应在( )履行。
38A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币寄存地D.货币使用地7.保证协议旳当事人是指( )。
建设工程合同模拟考试
建设工程合同模拟考试一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建设工程合同中，以下哪项不属于承包人的主要义务？A. 保质保量完成工程. 提供必要的施工图纸C. 负责施工现场的安全D. 按照约定支付工程款2. 在建设工程合同履行过程中，发包人迟延支付工程款，承包人可以采取的措施不包括：A. 停工. 加速施工以尽快完工C. 请求赔偿损失D. 解除合同3. 根据《中华人民共和国民法典》，下列关于合同变更的说法正确的是：A. 任何一方都可以随时提出变更合同. 合同变更需双方协商一致C. 合同变更必须经过法院判决D. 合同变更无需书面形式4. 如果建设工程施工过程中出现设计变更，正确的做法是：A. 由承包人直接执行新的设计. 由发包人通知设计单位进行修改C. 双方协商一致后，签署书面变更协议D. 由监理工程师决定是否变更5. 关于建设工程合同中的违约责任，以下说法错误的是：A. 违约方应当承担违约责任. 不可抗力导致的违约不承担责任C. 违约责任仅限于经济赔偿D. 违约责任可以是继续履行合同二、判断题（每题2分，共20分）1. 建设工程合同中的质量保证期限是由发包人单方面决定的。
（错）2. 发包人有权随时对承包人的施工进度进行检查。
（对）3. 在合同规定的保修期内，如果发现质量问题，发包人无权要求承包人负责修复。
（错）4. 双方可以在合同中约定违约金的数额和支付条件。
（对）5. 若因第三方原因导致工程延期，承包人不需对此承担责任。
（对）三、案例分析题（每题10分，共40分）1. 某建筑工程项目在施工过程中，由于设计图纸出现错误，导致部分结构需要重新施工。
请问在这种情况下，应该如何处理？请结合合同条款进行分析。
2. 承包人在施工过程中发现原材料不符合国家标准，若继续使用将影响工程质量。
作为承包人，应如何依据合同条款处理此事？3. 发包人未能按合同约定时间支付工程款，承包人因此暂停了工程施工。
请问承包人的这种做法是否合理？为什么？4. 工程竣工验收时，发包人认为工程质量存在问题，但承包人坚持认为自己履行了合同义务。
云南省2024年上半年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题
云南省2024年上半年建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某施工合同约定的开工日期为2024年9月10日。
9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。
承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。
依据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。
A：9月10日B：9月17日C：9月25日D：9月30日E：专业监理2、《工程建设监理单位资质管理试行方法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的3、依据《建设工程平安生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的平安技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严峻的，降低资质等级、直至吊销资质证书。
A：1万元以上5万元以下B：5万元以上l0万元以下C：10万元以上30万元以下D：30万元以上50万元以下E：工程保险金4、【例4·单选题】世界银行和国际询问工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目干脆建设成本、间接建设成本及。
A：未明确项目的打算金和建设成本上升费用B：基本预备费和涨价预备费C：应急费和建设成本上升费用D：未明确项目的打算金和不行预见打算金E：由于传染病的影响而短暂停止的施工5、监理人比照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超挖、涨线)的工程，因承包人缘由造成返工的工程量不予计量。
A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：专业监理6、【例2·单选题】依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利之一是。
A：在本人执业活动中形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章B：接受接着教化，努力提高职业水准C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动D：依据本人实力从事相应的执业活动E：工程保险金7、【例1·单选题】下列不属于项目监理机构的内部协调的是。
2024版建设工程合同管理题库
2024版建设工程合同管理题库合同编号：__________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：________________4. 联系电话：________________5. 电子邮箱：________________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 法定代表人：________________4. 联系电话：________________5. 电子邮箱：________________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程预算：________________6. 工程周期：自______年______月______日至______年______月______日。
二、甲方权利和义务1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付工程款。
2. 甲方应提供工程所需的各项手续和资料。
3. 甲方应协助乙方解决工程施工过程中遇到的问题。
4. 甲方不得无故干预乙方的正常施工。
5. 甲方应按照本合同约定履行合同义务。
三、乙方权利和义务1. 乙方应按照本合同约定完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
3. 乙方应按照约定的工期完成工程。
4. 乙方应承担工程期间的安全责任。
5. 乙方应按照本合同约定履行合同义务。
四、工程款支付及结算1. 工程款支付方式：________________2. 工程进度款支付比例：________________3. 工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余工程款。
建设工程合同管理模拟考试
建设工程合同管理模拟考试考试时间：120分钟考试科目：建设工程合同管理一、单项选择题（每题2分，共20题，计40分）1. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合法性原则B. 公平原则C. 诚信原则D. 动态管理原则2. 在建设工程合同中，关于合同文件的组成，下列说法正确的是（）。
A. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款B. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、施工图纸C. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同通用条款、施工图纸D. 合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款及附件3. 下列关于合同履行的原则，说法错误的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平交易原则D. 先履行后付款原则4. 合同的变更应当满足的条件不包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同的变更内容符合法律法规C. 合同的变更内容符合合同约定D. 合同已履行完毕5. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政诉讼解决6. 在建设工程合同中，关于合同价格的调整，下列说法正确的是（）。
A. 工程量增减导致的费用变化，由承包人承担B. 工程变更导致的费用变化，由发包人承担C. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由承包人承担D. 工程量增减和工程变更导致的费用变化，由发包人承担7. 下列关于合同索赔的说法，正确的是（）。
A. 索赔事件发生后，承包人应当在合同约定的时间内向发包人提出索赔B. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的1个月内向发包人提出索赔C. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的2个月内向发包人提出索赔D. 索赔事件发生后，承包人应当在知道索赔事件发生后的3个月内向发包人提出索赔8. 在建设工程合同中，关于工程质量的保证，下列说法正确的是（）。
A. 承包人应当对工程质量承担终身责任B. 承包人应当对工程质量承担主要责任C. 发包人应当对工程质量承担主要责任D. 发包人和承包人共同对工程质量承担责任9. 下列不属于合同违约责任的是（）。
建设工程合同考试模拟题
建设工程合同考试模拟题单项选择题1. 以下哪项不是建设工程合同中常见的合同类型？A. 施工合同. 设计合同C. 监理合同D. 采购合同答案：D2. 工程合同中的履约保证金通常不超过合同总价的多少比例？A. 3%. 5%C. 10%D. 15%答案：C3. 在工程合同履行过程中，若发生不可抗力事件导致无法完成合同约定的任务，应当如何处理？A. 强制履行. 解除合同C. 重新协商D. 延期履行答案：D多项选择题4. 在签订建设工程合同时，以下哪些条款是必须明确的？A. 工程的范围和标准. 工期的要求C. 质量的标准D. 合同价格及支付方式答案：ACD5. 工程合同变更通常包括哪些内容？A. 工程设计变更. 工程量增减C. 工程质量要求变动D. 合同金额调整答案：ACD判断题6. 发包人有权随时对承包人的施工进度进行检查。
（正确/错误）答案：正确7. 如果合同未明确约定，承包人无权因市场材料价格波动请求调整合同价款。
（正确/错误）答案：错误简答题8. 请简述在建设工程合同中，发包人和承包人的主要权利和义务有哪些？答：发包人的主要权利包括要求承包人按合同约定完成工程建设、按时支付工程款项等；主要义务包括提供必要的工程条件、及时支付工程款项、协助解决施工中出现的问题等。
承包人的主要权利包括按合同收取工程款项、在合同范围内自主管理施工等；主要义务包括保证工程质量、按期完成工程任务、遵守安全生产规定等。
9. 当发生合同争议时，通常有哪些解决途径？答：合同争议的解决途径主要包括协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
一般情况下，双方首选协商解决，如果协商不成，可以申请第三方调解或直接提交仲裁委员会进行仲裁。
如果仲裁结果不被接受，还可以向人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同管理考试模拟试卷96841建设工程合同管理考试模拟试卷--36一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中。
只有1个最符合题意）1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。
a.施工单位b.监理单位c.材料供应商d.项目经理2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
a. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效b. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效c.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效d.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3.抵押与质押的区别主要在于（）。
a.担保财产是否为第三人的财产b.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人c.担保财产是否转移占有d.债权人是否有优先受偿权4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
a.未中标的投标人不退还b.中标的投标人在中标的同时退还c.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还d.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
a.人民法院的判决b.仲裁机构的裁决c.经过公证的还款协议d.经过鉴证的还款协议6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。
a.施工合同成立，但不生效b.施工合同成立，且已生效c.施工合同不成立，不生效d.施工合同不成立，但有效7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。
a.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议b.仲裁条款有效，由人民法院解决争议c.仲裁条款无效，由人民法院解决争议d.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。
a.有效，但应由采购员向乙公司支付货款b.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款c. 无效，由采购员向乙公司支付货款d.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。
a.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议b.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格c.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格d.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）。
a.双方享有的同时履行抗辩权b.后履行方享有的抗辩权c.先履行方享有的不安抗辩权d.后履行方享有的不安抗辩权13.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按（）执行。
a.原价格b.新价格c.原价与新价的平均价格d.市场价14.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（）承担违约责任。
a.4万元b.8万元c.10万元d.14万元15.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。
a.工程所在地b.被告住所地c.原告住所地d.合同签字地16.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
现场考察组织工作由（）。
a.招标人承担，费用由投标人承担b.投标人承担，费用由招标人承担c.招标人承担，费用由招标人承担d.投标人承担，费用由投标人承担17.公开招标在开标时，应当由（）。
a.招标监督机构主持，所有投标人均应参加b.招标监督机构主持，投标人自愿参加c.招标人主持，所有投标人均应参加d.招标人主持，投标人自愿参加18.开标时判定为无效的投标文件，应当（）。
a.不再进入评标b.在初评阶段淘汰c.在详评阶段淘汰d.在定标阶段淘汰19.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。
a.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可b.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可c.不予淘汰，允许投标人重新报价d.初评阶段予以淘汰20.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与—个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（）。
a. 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少b.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多c.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少d.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多21.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）。
a.1020万元b.1000万元c.980万元d.960万元22.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。
a.建设工程委托监理合同b.建设工程委托监理合同标准条件c.建设工程委托监理合同专用条件d.双方共同签署的修正文件23.某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。
a.建设工程委托监理合同b.中标函c.建设工程委托监理合同标准条件d.建设工程委托监理合同专用条件24.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。
a.附加工作b.额外工作c.正常工作d.委托人工作25.监理合同的有效期是指（）。
a.合同约定的开始日至完成日b.合同签订日至合同约定的完成日c.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日d.合同约定的开始日至工程验收合格日26.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。
监理工作完成后，该部汽车应（）。
a.无偿归监理人所有b.按使用前的原值付款后归监理人c.归还委托人，监理人无须支付费用d.归还委托人，监理人支付折旧等费用27.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任33.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（）。
a.验收后由发包人负责b.验收前由发包人负责c.验收后由工程师负责d.验收前由工程师负责34.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）。
a.费用由发包人承担，工期给予顺延b.费用由承包人承担，工期不予顺延c.费用由发包人承担，工期不予顺延d.费用由承包人承担，工期给予顺延35.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
a.协调处理施工现场周围地下管线保护工作b.按工程需要提供非夜间施工使用的照明c.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续d.组织设计交底36.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
a.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书b.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议c.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单d.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书37.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。
防水工程的保修期限应不低于（）。
a.1年b.2年c.5年d.工程设计年限38.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）日。
a.承包人第一次提交竣工验收报告b.承包人修改后再次提请竣工验收c.最终验收合格d.办理竣工验收手续39.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
a.发包人b.承包人c.设备供应人d.发包人和承包人分别40.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。
如果交货数量少于订购数量，（）。
a.由供货方承担全部责任b.由运输部门承担全部责任c.属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任d.先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任41.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。
a.查点法b.理论换算法c.衡量法d.经验鉴别法42.依据fidic《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（）。
a.预付款的金额不少于合同价22％b.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函c.预付款保函金额要大于预付款额d.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10％的月开始扣回预付款43.按照fidic《施工合同条件》规定，施工中遇到（）影响，属于承包商应承担的风险。
a.不利的气候条件b.招标文件未说明的污染c.不利于施工的外界自然条件d.其他承包商的干扰44.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失（）。
a.分包商可直接向工程师递交索赔报告b.分包商可直接向业主递交索赔报告c.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告d.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告45.按照fidic《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。
a.本该进行检验日b.缺陷通知期内补充检验通过日c.工程实际移交日d.业主实际使用日46.按照fidic《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（）。
a.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约b.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任c.应由承包商和指定分包商共同承担责任d.应由指定分包商直接对业主承担责任47.按照fidic《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。
a.业主额外支付b.工程师承担c.承包商自行承担d.业主与承包商协商补偿二、多项选择题（共30题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选。
所选的每个选项得o.5分）51.法人应当具备（）等条件。
a.依法成立b.有必要的财产或者经费c.有自己的名称、组织机构和场所d.能够独立承担民事责任e.经上级行政主管机关批准52.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。