管道安全保护合同示范文本
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
水管改造安全协议书
水管改造安全协议书协议书编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________协议签订日期：____年____月____日一、工程概述本协议涉及的水管改造工程位于___________________（详细地址），改造内容包括但不限于更换老旧管道、安装新型管材、增加阀门控制点等。
二、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行工程建设安全生产的标准和规程，确保施工现场安全。
2. 乙方需对参与本次水管改造的所有工作人员进行安全教育和技能培训，确保其具备相应的安全操作知识和能力。
3. 甲方有责任配合乙方做好施工现场的安全防范工作，提供必要的施工条件和环境。
三、安全措施1. 乙方应在施工前制定详细的安全施工方案，并经甲方审核同意后方可执行。
2. 施工现场应设置明显的警示标志，采取有效的隔离措施，防止无关人员进入施工区域。
3. 所有特种作业人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。
4. 施工中如遇紧急情况，乙方应立即采取措施保护现场及人员安全，并及时通知甲方。
四、违约责任若甲乙任一方违反本协议规定，造成安全事故或损害的，应当承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他事项双方应本着相互尊重、平等协商的原则解决施工过程中可能出现的问题。
如有争议，可提交相关部门调解或依法申请仲裁解决。
六、协议生效与变更本协议自双方签字盖章之日起生效。
未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
七、附则本协议未尽事宜，由双方协商补充。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 乙方代表（签字）：________甲方单位盖章：________ 乙方单位盖章：________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF —2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2021版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2021-0201)
8.4材料与工程设备的保管与使用29
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备29
8.6样品30
8.7材料与工程设备的替代30
8.8施工设备和临时设施31
8.9材料与设备专用要求31
9.试验与检验32
9.1试验设备与试验人员32
9.2取样32
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验32
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执
第二部分通用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1合同
1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包 括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、 通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.2语言文字7
1.3法律7
1.4标准和规范7
1.5合同文件的优先顺序7
1.6图纸和承包人文件8
1.7联络8
1.8严禁贿赂9
1.9化石、文物9
1.10交通运输9
1.11知识产权10
1.12保密11
1.13工程量清单错误的修正11
2.发包人11
2.1许可或批准11
2.2发包人代表11
2.3发包人人员12
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条 款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的 专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
水管路抢修安全协议书
水管路抢修安全协议书甲方（抢修单位）：___________乙方（管理单位）：___________鉴于甲方负责对位于_____________地点的水管路进行紧急抢修工作，甲乙双方为确保工程安全、高效，特订立以下安全协议：一、甲方责任1. 甲方应具备相应的资质和能力，确保抢修工作的专业和安全。
2. 甲方应在抢修前对现场进行充分的安全评估，并制定详细的抢修方案和应急预案。
3. 甲方应提供必要的安全防护设施和工具，确保工作人员的人身安全。
4. 甲方应对工作人员进行安全教育和技能培训，确保其掌握应急处理能力。
5. 甲方在施工期间应设置明显的警示标志和隔离区域，防止无关人员进入。
二、乙方责任1. 乙方应提供准确的水管路资料和图纸，协助甲方了解现场情况。
2. 乙方应配合甲方的抢修工作，提供必要的支持和协助。
3. 乙方应负责通知相关用户关于抢修时间和影响范围，减少对居民生活的影响。
4. 乙方应监督甲方的抢修工作，确保其符合安全规范和质量要求。
三、安全措施1. 抢修现场应配备专职安全员，负责现场的安全监督和管理。
2. 所有进入现场的工作人员必须佩戴安全帽、安全鞋和其他必要的个人防护装备。
3. 抢修作业区域应设立明显的警示标志，采取有效措施防止次生事故发生。
4. 抢修工作应严格遵守国家有关安全操作规程和标准，确保工程质量。
四、应急处置1. 若发生紧急情况，甲方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态发展。
2. 乙方应配合甲方进行紧急处置，提供必要的资源和支持。
3. 双方应及时沟通，共同评估风险，采取合理措施保护人员和财产安全。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至抢修工作结束并经验收合格后终止。
2. 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
管道维修合同协议书范本
管道维修合同协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需对其所属区域内的管道系统进行维修，乙方具备相应的资质和能力进行此类工作，现双方本着平等自愿、诚信互利的原则，就管道维修项目达成以下协议：一、维修内容及要求1. 维修范围：包括但不限于管道的检查、清洗、更换、封堵、压力测试等工作。
2. 维修标准：所有维修工作应符合国家相关行业标准和安全规定，保证维修质量达到甲方的要求。
二、维修时间及地点1. 维修时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 维修地点：_________________________________________。
三、费用支付1. 维修费用总计为人民币____元，由甲方支付给乙方。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方____%的预付款；余款在维修工程验收合格后一次性付清。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工作场地和条件。
- 按合同约定支付维修费用。
- 对乙方的工作进行监督和验收。
2. 乙方权利与义务：- 负责组织专业技术人员按时完成维修任务。
- 保证维修质量，承担因质量问题导致的返工等责任。
- 遵守甲方的管理规定和安全生产要求。
五、违约责任如一方违反本合同的任何条款，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
六、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
安装水管安全协议书合同
安装水管安全协议书合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，针对甲方地址位于________的房屋进行水管安装工程，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：________2. 工程内容：水管安装及调试，确保管道符合国家相关标准，无泄漏现象。
3. 工程时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准及行业规范进行水管安装工作，保证工程质量达到合格标准。
2. 如因乙方施工质量问题导致水管泄漏或其他安全隐患，乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
三、安全生产1. 乙方在施工过程中必须遵守安全生产规定，采取有效措施保障工作人员及第三方人身财产安全。
2. 若因乙方违反安全操作规程造成事故，由乙方承担全部责任及损失。
四、材料供应1. 所需水管材料由甲方提供或乙方代购，材料需符合国家标准及环保要求。
2. 材料费用根据实际用量结算，由甲方支付给乙方。
五、验收标准1. 工程完成后，甲乙双方应共同对水管安装工程进行验收。
2. 验收时，乙方需提供相应的质保文件及完工报告。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，数额为合同总金额的10%。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应根据实际情况协商解决。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的，用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定，诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成，经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下：1. 施工图纸及设计文件：包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准：包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单：详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划：明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件：包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更，应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算，双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的，应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中，承包人应按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
工程竣工后，承包人应组织工程验收，并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收，如发现不符合要求的情况，承包人应及时进行整改。
整改不合格的，承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元（大写）。
第十条支付方式如下：合同签订后，由发包人按照工程进展支付工程进度款项，最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中，承包人应严格遵守建设工程安全操作规程，采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故，承包人应负责处理，并承担相应责任。
铺设管路安全协议书
铺设管路安全协议书甲方（业主）：_________________乙方（施工单位）：_______________鉴于甲乙双方就_____________项目（以下简称“本项目”）的施工达成合作，为确保施工过程中的安全，特订立本安全施工协议书。
一、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格按照《建筑施工安全检查标准》和《建筑施工安全技术规程》进行施工。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级安全生产管理人员的职责，并对其进行安全教育和技能培训。
3. 乙方负责施工现场的安全管理，确保施工现场的安全设施齐全、有效，并对施工现场进行定期的安全检查。
二、安全防护1. 乙方应在施工区域设置明显的安全警示标志，对施工区域进行封闭管理，防止无关人员进入。
2. 对于特殊作业如高空作业、电工作业等，乙方应采取特殊的安全防护措施，并为作业人员配备相应的个人防护装备。
3. 乙方应制定应急预案，对可能发生的安全事故进行预测和预防，并组织应急演练。
三、安全监督1. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，发现安全隐患有权要求乙方立即整改。
2. 乙方应接受甲方的监督检查，及时整改发现的安全隐患，并向甲方报告整改情况。
四、违约责任1. 如乙方违反本协议规定，导致安全事故的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
2. 如因乙方的原因导致工程延期或质量问题，乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至本项目竣工验收合格之日终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
安装水管安全合同协议书
安装水管安全合同协议书甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本工程”）的水管安装工程达成一致，特此签订本合同，以便明确双方的权利、义务和责任。
一、工程概述本工程涉及的水管安装包括但不限于给排水管道、热水管道、消防管道等的铺设、连接、测试及验收工作。
乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，并确保工程质量满足甲方的要求。
二、合同价款甲乙双方经协商一致，确定本工程的总价款为人民币__________元。
价款包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
价款支付方式如下：1. 预付款：甲方在本合同签订后___天内支付总价款的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将分批支付剩余价款。
3. 尾款：在工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的___%作为尾款。
三、工期要求乙方应于__________年____月____日前完成本工程的所有安装工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商解决。
四、质量要求乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，并对所安装的水管系统提供相应的质保服务。
质保期限为工程竣工验收合格之日起计算，为期___年。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任如下：1. 若乙方未按约定时间完成工程，应按每日未完工程价款的___%支付违约金。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款项，应按逾期金额的日千分之___支付滞纳金。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：__________ 日期：____年____月____日。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
建设工程施工合同（示范文本）第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
管道工程质量保修书(示范文本)
管道工程质量保修书(示范文本)管道工程质量保修书（示范文本）尊敬的工程质量监督部门：我们希望在此向贵部门提交本次管道工程的质量保修书。
此文档旨在向贵部门详细说明我们对管道工程质量的保证，并承诺在一定期限内负责修复任何质量相关的问题。
合同信息- 合同编号：[填写合同编号]- 工程名称：[填写工程名称]- 建设单位：[填写建设单位]- 施工单位：[填写施工单位]工程概述本次管道工程旨在建设一条 [描述管道工程用途] 的管道，用于[填写管道用途]。
该工程包括但不限于以下内容：- 管道铺设- 连接件安装- 管道防腐蚀措施- 管道试压、清洗和消毒- 管道附件安装等质量保证为确保本次管道工程的质量，我们承诺遵守以下质量标准和措施：1. 建设方案：根据工程设计要求，制定详细的建设方案，并确保所有施工工序符合相关质量标准和规范要求。
2. 材料选择：按照设计要求和行业标准，选择合适的管道材料，并确保其具备耐腐蚀、耐压等性能。
3. 施工人员：确保施工人员具有相关的技术资质和经验，并进行必要的培训和安全教育。
4. 管道安装：严格按照设计要求和施工方案进行管道铺设和连接件安装，并确保连接紧固可靠、无渗漏。
5. 防腐蚀措施：针对管道材料和工作环境，采取适当的防腐蚀措施，保证管道使用寿命。
6. 试压、清洗和消毒：进行管道试压、清洗和消毒等工序，确保管道系统的正常运行和卫生合格。
7. 管道附件安装：安装管道附件时，严格按照设计要求和相关标准进行操作，确保附件的稳定性和安全性。
质量保修期限我们承诺，在工程竣工之日起的 [填写质量保修期限] 内，对于在质量保修期限内发生的与管道工程质量相关的问题，无论是材料质量问题、施工工序不符合要求还是其他问题，我们将负责及时修复并保证其正常运行和使用。
联系方式如工程质量监督部门在质保期内发现与质量有关的问题，请及时与我们联系：- 姓名：[填写联系人姓名]- 职务：[填写联系人职务]- [填写联系人电话]- 邮箱：[填写联系人邮箱]声明我们郑重声明以上内容是我们对本次管道工程质量保证的真实承诺，并保证所有信息的准确性。
保温管道合同模板
保温管道合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲乙双方就保温管道工程事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特订立本合同。
本合同遵循自愿、平等、诚实信用原则，为双方合法权益提供保障。
第一条合同范围甲方委托乙方进行保温管道工程，具体内容包括但不限于管道保温材料的选购、施工、验收及工程竣工等服务。
第二条工程期限1. 双方约定保温管道工程工期为______年月日起至______年月日止。
2. 工期延长的情况下，需双方协商确定，并在书面形式上进行确认。
3. 工期延误的责任由延误方承担，造成损失的由延误方赔偿。
第三条工程款项及结算方式1. 工程总价为______元。
2. 乙方工程款项结算方式为_________，具体款项结算时间及方式需双方协商确定并在合同附表中明确。
3. 工程款项不得滞留，甲方应按时足额支付工程款项。
第四条保修期限1. 工程竣工后，乙方提供______年的保修期。
在保修期内，如出现保温管道工程质量问题，乙方将负责免费维修。
2. 保修期过后，乙方提供终身技术支持服务。
如甲方需要后续维护、保养服务，乙方可提供有偿服务。
第五条违约责任1. 任何一方未按照约定履行本合同的，均属违约，违约方应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力导致工程无法按期完成，应及时通知另一方，并在不可抗力解除后尽快完成工程。
3. 双方违约的金额和责任，依据法律规定及合同约定执行。
第六条争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由双方一起协商选定有资格的第三方机构进行调解。
若仍未能就争议达成一致，任何一方均有权向本合同签订地的法院提起诉讼。
第七条合同变更本合同如需变更，应双方一致同意并在书面形式上进行确认。
变更后的合同具有同等法律效力。
第八条其他事项1. 本合同自签订之日起生效，至工程竣工及结算完成后终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定，签订补充协议。
管道保温的合同范本
管道保温的合同范本合同编号：XXX-2022-001甲方：[甲方公司名称]统一社会信用代码：[甲方公司统一社会信用代码]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]邮编：[甲方邮政编码]乙方：[乙方公司名称]统一社会信用代码：[乙方公司统一社会信用代码]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]邮编：[乙方邮政编码]鉴于甲、乙双方就管道保温项目进行合作，为确保双方权益，特订立本合同，请甲乙双方认真履行以下约定：一、项目背景1.1 甲方计划对其位于[甲方施工地点]的管道进行保温工程。
1.2 乙方有相关的保温施工经验和技术，能够按照甲方要求完成管道保温工程。
二、工程内容及要求2.1 甲方委托乙方进行管道保温工程。
2.2 保温材料及施工方案由乙方负责提供，甲方对乙方提供的保温材料和方案需进行审核确认并签署批准。
2.3 乙方应按照批准的保温材料和方案进行施工，确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
三、工期及费用3.1 工期：本工程总工期为[工期]，具体施工日期由甲乙双方商定并记录于附件《工期计划表》中。
3.2 乙方须按照工期计划表的要求按时完成工程，如因乙方原因导致工期延误，则乙方应承担相应的违约责任。
3.3 费用：3.3.1 乙方应向甲方提供管道保温工程报价，报价应包含保温材料费、人工费、设备费等费用。
3.3.2 双方商定的报价为人民币[报价金额]（大写：人民币[报价金额大写]），费用包含税金及其他相关费用。
四、质量保证和验收标准4.1 乙方应确保施工质量符合国家及行业标准，并保证所使用的保温材料符合相关标准要求。
4.2 甲方有权对乙方提供的施工材料和管道保温工程进行检验和验收，并有权拒绝不合格的施工材料和工程。
4.3 若甲方对乙方提供的工程质量存在疑问，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到甲方要求的标准为止。
五、保密条款5.1 甲、乙双方应对本合同项下的保密信息予以严格保密，不得向任何第三方泄露。
管道保修合同范本
管道保修合同范本《管道保修合同》甲方（维修方）：乙方（用户方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供管道维修服务事宜，达成如下协议：一、保修范围1.1 乙方所有的管道设施，包括但不限于给排水管道、供暖管道、燃气管道等；1.2 保修期自工程验收合格之日起计算，期限为____年；1.3 保修期内，如管道设施出现非人为损坏的质量问题，甲方应及时予以免费维修或更换。
二、保修条件2.1 乙方应按照合同约定使用管道设施，不得擅自改动、损坏；2.2 保修期内，乙方发现管道设施存在问题，应立即通知甲方；2.3 乙方应配合甲方进行维修，提供必要的便利条件。
三、保修费用3.1 在保修期内，如管道设施出现非人为损坏的质量问题，甲方负责免费维修或更换；3.2 保修期外，甲方提供有偿维修服务，费用双方协商确定。
四、违约责任4.1 甲方未按照合同约定提供维修服务，或维修服务质量不符合约定的，乙方有权要求甲方承担违约责任；4.2 乙方未按照合同约定使用管道设施，导致管道设施损坏的，乙方应承担相应的维修费用；4.3 甲乙双方未按照合同约定履行各自义务，导致合同无法履行或者造成损失的，双方应承担相应的责任。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；5.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至保修期满；6.3 本合同未尽事宜，可另行协商补充。
甲方（维修方）：乙方（用户方）：签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管道安全保护合同示范文
本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
管道安全保护合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方：_________
乙方：_________
因乙方承建的国道____________工程，根据建设需要在
____________村（桩号：________）与甲方的____________管
道发生交叉穿越一次。
成品油长输管道属高压、易燃易爆。
一旦管道破损，
成品油大量泄漏，极易发生火灾、爆炸和人身伤亡等事
故，同时造成重大的社会不良影响。
为了确保施工过程
中，成品油管道安全和施工人员人身、财产安全以及乙方
承建的国道____________工程建成后运营安全，需要对交叉
处的管道进行保护施工。
根据《中华人民共和国安全生产
法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的有关规定，经双方共同协商，签订本协议。
一、安全保护措施
1.严禁在成品油管道中心线两侧各____米范围机械开挖，确需动土开挖时，必须在甲方人员监护下人工开挖，人工开挖过程中严禁损坏管道防腐层、光缆等设施。
严禁移动、损坏、拆除管道及附属设施。
2.在管道中心线两侧____米范围内禁止爆破作业。
3.甲方允许乙方施工机械从采取了保护措施后的车辆通道位置通过，其他未经保护的管道上方禁止施工机械、车辆的通行、碾压。
4.乙方施工便道、堆料场应选择离开管道____米以外，严禁在管道上方堆放物资。
5.除以上各条中甲方允许施工和横穿管道的行为外，其他的施工和碾压横穿管道行为一律禁止。
二、甲、乙双方职责
1.甲方职责
1）在与管道交叉或平行的乙方施工作业区内负责：A、明确标示成品油管线走向；B、在成品油管道中心线两侧各____米范围拉警示带；C、划定____米范围内禁止爆破作业控制线。
2）负责审查和批准由乙方提出的项目建设保护方案以及施工过程中对成品油管道安全保护的方案和管理措施。
3）负责指派专职安全人员对施工作业现场进行安全监护工作，对乙方的违反管道安全管理的作业有权制止，以及要求乙方停工整改等，及时做好与乙方的协调工作。
4）甲方委派专职技术及安全人员全程监护管道保护施工至整个施工完毕。
5）有权对乙方不符合施工方案的行为进行制止，并在24小时内以书面形式告知乙方；若告知书下达后，乙方仍
继续该行为，甲方在第一时间内书面形式告知业主，并向有关部门报案，造成的一切后果，由乙方负责，同时业主承担管理责任。
6）甲方应积极主动配合乙方进行管道保护施工并提供相应的便利和帮助，不得以各种非正当理由推诿，以影响施工进度。
2.乙方职责
1）负责施工现场的管理，严格按照甲方审批后的施工方案执行，并落实各项管道安全保护措施。
2）根据交叉穿越的实际情况，制定管道安全保护措施，报甲方审批、备案。
3）负责督促施工单位严格按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》和本约定中相关的规定，将措施落实到位，确保在管道安全运营的条件下施工。
4）因乙方不遵守本协议而强行施工造成甲方管道的损
伤、破坏、爆炸等事故，责任全部由乙方承担，同时承担由此引起的对第三方的责任。
5）乙方负责指派专职的安全人员对施工作业现场进行安全监督，发现作业过程中安全隐患、重大险情，立即停工，并报告甲方，甲乙双方共同协商处理措施。
6）乙方必须严格按照甲方审批后的施工方案进行施工，若在施工过程中，对施工方案有异议，需及时向甲方提出，待双方讨论达成一致意见，方可施工。
三、工作程序
1.乙方提前与甲方联系，由双方技术人员现场确认与延炼-西安成品油管道交叉地段的管道埋深、方位，为设计单位提供准确的基础数据。
2.乙方在与延炼-西安成品油管道交叉段施工时，需提前通知甲方，告知施工区段的具体位置、时间、联系方式等情况，甲方接到通知后，尽快组织人员达到现场，会同
监理方、施工方对施工进行监护，施工作业严格按审批通过的方案执行，并积极配合，主动接受甲方的检查和监督。
3.严禁乙方在不通知甲方或甲方人员未到达现场的情况下，擅自开挖交叉段，若乙方私自在交叉段作业和未采取措施在管道上方通过，导致施工受阻、管道损坏等，一切责任由乙方承担，造成后果由乙方全部承担。
四、监护范围和监护期
1.监护范围：________村，桩号：________
2.监护期限：____年____月____日至____年____月____日。
五、争议解决方式
本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
若协商不成，由西安市人民法院裁决。
六、交叉处施工监护费用
乙方承建的国道____________分别在________村（桩号：________）交叉穿越施工。
乙方承担甲方的现场监护、标识、探测等费用，共计________元整（￥________）。
七、其他事项
1.本协议由双方代表签字并加盖公章后生效。
2.本协议一式陆份，甲方、乙方及业主各执两份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：
__________
授权代表（签字）：______ 授权代表（签字）：
______
日期：___________ 日期：___________
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。