房地产销售合同书范本
房地产销售合同范本正式版5篇
房地产销售合同范本正式版5篇篇1甲方（买方）：____________________身份证号码（营业执照号）：____________________联系方式：____________________乙方（卖方）：____________________身份证号码（营业执照号）：____________________联系方式：____________________鉴于甲方希望购买乙方所持有的房地产，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下正式房地产销售合同：一、房地产基本情况1. 房产地址：____________________________________________；2. 房产面积：__________平方米；3. 房屋结构：________________；4. 配套设施：____________________________________________。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：人民币______元整（￥______）；2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付购房款项：（1）定金：人民币______元整（￥______），于合同签订之日起______日内支付；（2）首付款：人民币______元整（￥______），于_____年_____月_____日前支付；（3）贷款：剩余款项通过银行按揭贷款方式支付，具体贷款额度及年限按照银行审批为准。
三、房屋交付及产权过户1. 房屋交付：乙方在收到全款后______日内将房屋交付给甲方；2. 产权过户：甲乙双方应在房屋交付后______个月内办理产权过户手续，所需税费由______方承担。
四、违约责任及赔偿1. 若甲方未按照约定时间支付购房款项，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金，违约金为总房款的______%；2. 若乙方未按照约定时间交付房屋或未能办理产权过户手续，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金为总房款的______%；3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
房地产委托销售合同书6篇
房地产委托销售合同书6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方销售甲方房地产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方销售位于__________________的房地产，具体事项包括但不限于：市场分析、项目定位、销售策划、客户开发、销售执行等。
乙方同意接受此项委托，并按照甲方的要求，为甲方提供专业化的销售服务。
二、委托期限本合同的委托期限为自合同签订之日起至完成全部销售任务为止。
若销售任务在委托期限内完成，则合同自动终止。
若期限届满仍未完成全部销售任务，双方可根据实际情况续签合同。
三、委托销售房产基本情况1. 房产地址：____________________2. 房产面积：____________________（具体面积以房产证为准）3. 房产类型：____________________（如住宅、商业等）4. 其他相关情况：包括但不限于房产规划、配套设施等。
四、销售服务费用及支付方式1. 乙方按照本合同约定提供销售服务，甲方应向乙方支付相应的销售服务费用。
费用标准、计算方式及支付时间如下：（根据具体情况填写）2. 甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付费用，否则乙方有权终止服务，并追究甲方的违约责任。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供销售服务，并对销售情况进行监督。
甲方应提供房产相关证件及资料，确保信息的真实性和完整性。
2. 乙方应按照本合同约定提供专业化的销售服务，积极推广并尽力促成交易。
乙方应遵守相关法律法规和职业道德规范，不得泄露甲方商业秘密。
3. 双方应共同协作，共同推进销售任务完成。
对于重要事项，双方应及时沟通并达成共识。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付销售服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
开发商售房合同范本5篇
开发商售房合同范本5篇篇1售房合同甲方（开发商）：_______________乙方（购房人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列房屋的买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋坐落于_______________，具体地址为_______________，建筑面积约为______平方米，使用面积约为______平方米，属房屋所有权为_______________。
2. 房屋土地使用权具体情况为_______________。
3. 房屋交付时间为_______________。
4. 房屋标准总价为_______________，其中乙方首付________元，剩余款项分期支付。
5. 房屋交付标准为_______________。
6. 房屋装修标准为_______________。
第二条买卖方式1. 乙方在签署本合同时支付首付款项，从而确认购房意向。
2. 乙方应在_______________日内办妥按揭贷款手续，融资金额不足的由乙方自行解决。
第三条房屋交付1. 甲方应在约定日期将房屋按照标准要求交付乙方，并办理产权过户手续。
2. 甲方交付的房屋在墙体、地面、天花板、窗户等方面应符合国家建筑标准，房屋的安全性、实用性应得到保证。
第四条房屋质量保证1. 甲方对房屋的质量承担保修责任，自交付之日起计，保修期为一年。
2. 甲方在保修期内应负责维修和保养房屋，对因设计、工程、材料等问题导致的房屋质量问题负责解决。
第五条产权过户1. 甲方应在房屋交付之日起15个工作日内办理房屋的产权过户手续，乙方应提供所需材料并配合完成。
2. 关于房屋的土地权属、规划等情况如有变化，甲方应及时告知乙方，并保证其权益不受损害。
第六条违约责任1. 任何一方未能履行本合同约定内容，应承担相应的违约责任。
2. 乙方在签署本合同时支付首付款项，若未能按时办理按揭贷款手续或拒绝支付尾款，则视为违约，甲方有权解除合同并没收首付款项。
房地产销售代理合同范本6篇
房地产销售代理合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行房地产销售代理事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方拥有合法权属的房地产项目，现委托乙方进行销售代理。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保双方在项目销售过程中的合作顺利进行。
二、代理事项及范围1. 乙方代理甲方销售房地产项目，包括但不限于商品房、别墅、商铺等。
2. 代理期限为合同签订之日起至项目销售完毕或合同终止之日止。
3. 乙方负责项目的市场调研、策略制定、宣传推广、销售执行等工作。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方应提供项目的相关证件及资料，确保项目的合法性和真实性。
（2）甲方应配合乙方进行市场调研及策略制定工作，及时提供反馈意见。
（3）甲方应按约定支付乙方的代理费用。
（4）甲方应确保项目的工程质量及交付标准，对购房者承担相应法律责任。
2. 乙方权利义务（1）乙方应尽职尽责进行项目调研、策略制定及销售工作。
（2）乙方应定期向甲方报告销售进度及市场情况。
（3）乙方应遵守法律法规，不得擅自更改销售价格、销售方案等。
（4）乙方应协助甲方处理售后问题，提供必要的支持和协助。
四、代理费用及支付方式1. 代理费用标准：双方根据项目的具体情况，约定代理费用为销售额的____%。
2. 支付方式：甲方按销售进度支付代理费用，具体支付时间和金额按照双方另行约定的补充协议执行。
五、合同违约责任1. 若甲方违反合同约定，未按时支付代理费用，乙方有权解除本合同并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方在代理过程中存在违法行为或严重违反合同约定，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
3. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，应及时通知对方，并可在协商一致后减免相关责任。
房地产委托销售合同书6篇
房地产委托销售合同书6篇篇1房地产委托销售合同书甲方（出售方）：乙方（中介方）：丙方（购买方）：鉴于：1. 甲方是房地产的合法所有者，拥有该房产的出售权；2. 乙方是一家专业的房地产中介公司，具有丰富的销售经验和良好的信誉；3. 丙方是一名有购房需求的个人；4. 为了达成本合同，各方均同意，经析价洽究，就本房产的出售事宜订立本合同。
一、房地产委托销售事宜甲方依据乙方的委托，授权乙方作为其专属代理人，负责以上述出售房产的事宜。
乙方应根据市场行情和实际情况，积极推广该房产，争取尽快成交。
二、价格及结算方式1. 甲方声明，该房产的售价为_____________（大写），并同意乙方按照________%的佣金比例计提服务费用；2. 丙方同意购买该房产，将按照双方协商的价格及结算方式进行支付。
三、权利和义务1. 甲方的权利和义务：甲方应提供真实有效的房产证明文件，并承担由于信息不实而导致的法律责任；2. 乙方的权利和义务：乙方应全力推广该房产，保护甲方的合法利益，并于成交后及时支付佣金；3. 丙方的权利和义务：丙方应遵守双方协商的价格及结算方式，不得擅自变更。
四、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应依法承担违约责任，并赔偿因此造成的损失；2. 若乙方未能在规定期限内成交该房产，应在______日内全额退还甲方委托金。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至出售完成之日止；2. 未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________丙方（签字）：_____________日期：_____________本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。
（以下空白）--------------------------------------------------------以上即为房地产委托销售合同书的内容，各方应保持合作诚信，共同遵守合同条款，促进该房产的顺利出售。
房地产销售合同范本(合集8篇)
房地产销售合同范本（合集8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!房地产销售合同范本（合集8篇）随着法治理念的日益深入人心,合同在许多情况下都是不可缺少的,而签署合同则是最好的解决纠纷的方法。
房地产销售合同模板(推荐8篇)
房地产销售合同模板（推荐8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!房地产销售合同模板（推荐8篇）房地产销售合同模板第1篇签订合同双方：委托方：法定住址：电话：传真：受托方：法定住址：电话：传真：就甲方委托乙方全程策划代理“-----”项目事宜，经双方友好协商达成一致意见。
房地产销售代理合同(范本)6篇
房地产销售代理合同（范本）6篇篇1甲方（委托人）：__________________注册地：__________________法定代表人：__________________职务：__________________联系方式：__________________通讯地址：__________________乙方（代理人）：__________________房地产代理销售有限公司注册地：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________通讯地址：__________________鉴于甲方委托乙方代理房地产销售业务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的与原则本合同旨在明确甲乙双方关于房地产销售代理事项的权利和义务，确保双方合法权益得到保障。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、代理事项及范围乙方接受甲方委托，就甲方指定的房地产项目进行销售代理。
代理范围包括但不限于市场调研、项目定位、销售策略制定、销售推广、客户接待、谈判签约等事项。
三、代理期限本合同自签订之日起生效，有效期为______年/月，自______年______月______日至______年______月______日。
合同期满，如双方同意续签，可另行协商。
四、委托事项的具体实施1. 甲方应向乙方提供详细的房地产项目资料，包括但不限于项目规划、户型设计、价格策略等。
2. 乙方应根据甲方需求进行市场调研，制定符合市场需求的项目定位和销售策略。
3. 乙方负责销售推广，包括制定推广方案、组织宣传活动、发布广告等。
4. 乙方负责客户接待与谈判，积极推介甲方房地产项目，协助客户办理购房手续。
5. 乙方应及时向甲方汇报销售进度，协助甲方处理销售过程中出现的问题。
五、费用及支付方式1. 代理费用：乙方按照实际销售额的一定比例收取代理费用，具体比例根据项目情况另行商定。
房地产代销合同范本6篇
房地产代销合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行房地产代销事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及委托事项甲方委托乙方独家代理销售甲方拥有的房地产项目，乙方在约定的期限内以自身名义为甲方销售房屋并收取房款。
双方共同遵守本合同约定，完成房地产代销任务。
二、项目概况项目名称：____________________项目地址：____________________房屋套数：____________________（具体以房屋清单为准）房屋面积：____________________（具体以房屋清单为准）房屋交付状态：____________________（毛坯房、装修房等）三、合作期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年/月，自______年______月______日至______年______月______日。
合同期满前，双方可协商续约。
四、委托代销内容1. 乙方负责在约定的期限内完成甲方房屋的销售工作，销售方式由乙方自行决定。
2. 乙方应按照甲方提供的房屋信息和资料，进行项目宣传和推广。
3. 乙方负责与客户签订房屋买卖合同，并收取购房款项。
4. 乙方应协助甲方办理房屋过户、贷款等相关手续。
5. 乙方应按时向甲方报告销售进度及市场动态。
五、权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定完成房屋销售工作。
2. 甲方应向乙方提供房屋销售所需的资料、文件等必要支持。
3. 甲方应按照合同约定的比例向乙方支付销售佣金。
4. 乙方应尽职尽责完成房屋销售工作，确保客户合法权益。
5. 乙方不得擅自将代销业务转让给第三方。
6. 甲乙双方应对涉及的商业机密予以保密。
六、佣金及支付方式1. 佣金比例：乙方按照房屋成交价的______%收取销售佣金。
房地产项目销售策划合同范本5篇
房地产项目销售策划合同范本5篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方委托乙方就甲方所拥有的房地产项目进行销售策划，为明确双方权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的甲方拥有一处房地产项目，现委托乙方进行销售策划。
双方本着平等互利、合作共赢的原则，经过友好协商，达成如下协议。
二、合同范围及内容1. 乙方负责甲方房地产项目的销售策划工作，包括但不限于市场调研、项目定位、营销策略、销售推广等。
2. 乙方需根据甲方需求，提供详细的市场调研报告，分析市场趋势，确定目标客户群体。
3. 乙方需制定项目定位策略，协助甲方明确项目的竞争优势和市场定位。
4. 乙方需制定具体的营销策略和销售计划，协助甲方实现销售目标。
5. 乙方需负责销售推广工作的实施，包括但不限于广告策划、媒体投放、活动组织等。
三、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字之日起生效，有效期为______年。
2. 乙方需在合同签订后______个工作日内完成市场调研工作，并提交市场调研报告。
3. 乙方需在市场调研报告通过后______个月内完成销售策划工作，并提交完整的销售策划方案。
4. 乙方需按照甲方的要求，对销售策划方案进行调整和优化，确保项目的顺利销售。
四、费用及支付方式1. 甲方需支付乙方销售策划费用，具体金额根据项目的规模和复杂程度确定。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付乙方的服务费用：合同签订后支付______%作为启动资金；完成市场调研报告并提交后支付______%；完成销售策划方案并提交后支付______%；项目销售率达到______%时支付剩余费用。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
2. 乙方在接触项目过程中获取甲方的商业秘密，应严格保密，不得泄露或用于其他用途。
房地产销售合同书(4篇)
房地产销售合同书卖方(下称甲方)：姓名：国籍/地区：电话：身份证/护照号码：邮政编码：地址：所占份额：居间方(中介方)：营业执照号码：联系地址：法定代表人：居间备案证号：联系(人)电话：传真：买方(下称乙方)：姓名：国籍/地区：电话：身份证/护照号码：邮政编码：地址：所占份额：买方：(下称乙方)：姓名：国籍/地区：电话：身份证/护照号码：邮政编码：地址：所占份额：根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳市经济特区房地产转让条例》及其他有关法律法规的规定，在居间人居间服务帮助下，买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就下列房地产的买卖，订立本合同，以共同遵守。
第一部分房地产买卖部分第一条(出售标的)甲方房地产(下称该房地产)坐落于房地产证号为房地产用途为，登记建筑面积为_____平方米。
该房地产始建于年月，入伙时间为_____年_____月_____日。
土地使用权年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
目前物业管理公司为管理费为_____元/平方米。
该房地产转让时，出卖人对专有部分以外的共有部分的权利与义务同时转移。
该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等见附件一。
第二条;(房地产抵押现状)买卖双方均清楚该物业产权现状并确认该物业是以现状出售，该物业产权现状为以下第(_____)种：1、已办理商品房房地产证，没有设定抵押，卖方对该物业享有完整的所有权。
能完全支配及处理。
2、处于抵押状态，抵押权人为。
抵押权人同意卖方出售该房地产。
见附件。
3、处于抵押状态，买方同意于签署合同之日天内还清贷款，办妥解除抵押登记手续，双方同意并将房地产证原件托管于居间方或者居间方指定担保公司作为办理过户手续之用。
(若买方需委托担保公司担保融资赎楼，则卖方须于签署本合同之日起天内出具全权公证委托书给担保公司和居间方指定人员，同时卖方须协助买方办理赎楼手续。
销售卖房协议书范本(3篇)
第1篇甲方（出卖方）： ________________乙方（买受方）： ________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其拥有的位于________市________区________路________号________室（以下简称“本房产”）出售给乙方事宜，达成如下协议：第一条房产基本情况1.1 本房产的详细地址为：________市________区________路________号________室。
1.2 本房产的建筑面积为：________平方米。
1.3 本房产的产权证号为：________。
1.4 本房产的土地使用性质为：________。
1.5 本房产的用途为：________。
1.6 本房产的配套设施包括：________。
第二条交易价格及支付方式2.1 本房产的交易价格为人民币________元整（大写：________元整）。
2.2 乙方支付购房款的方式如下：（1）签订本协议之日，乙方支付人民币________元作为定金；（2）甲方在办理完毕房屋过户手续后，乙方支付人民币________元；（3）乙方在入住前支付剩余的购房款人民币________元。
2.3 乙方支付购房款时，应将款项直接支付至甲方指定的银行账户：________。
第三条产权转移及登记3.1 甲方保证本房产权属清晰，无任何权利瑕疵，甲方承诺在签订本协议之日起____个工作日内，将本房产的产权证及相关手续办理完毕，并协助乙方办理房屋产权转移登记手续。
3.2 乙方在收到甲方提供的房屋产权证及相关手续后，应在本协议签订之日起____个工作日内，办理完毕房屋产权转移登记手续。
3.3 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，向乙方提供以下文件：（1）房屋产权证；（2）土地使用权证；（3）房屋质量保证书；（4）物业管理合同；（5）其他相关文件。
房地产销售代理合同模板(精选5篇)
房地产销售代理合同模板（精选5篇）房地产销售代理合同模板第1篇委托方：__________地址：____________________受托方：__________地址：____________________甲乙双方经友好协商，就委托代理销售物业的有关事宜达成协议如下：一、甲方在深圳市____区_____路开发___层住宅____栋，命名为_____。
房地产证号为：二、经协商，甲方同意将该项目委托给乙方独家策划代理销售。
（委托清单附后）。
三、委托方式乙方负责全部的策划及销售工作。
甲方承担相关的`宣传推广费用。
四、委托期限委托期限自本合同签订之日起至该项目入伙之日起。
在委托期限内，所委托的物业都须通过乙方进行销售，甲方不再自行销售或委托他人销售。
在委托期限内成交的委托清单内的物业，甲方均应支付乙方代理费。
在委托期限届满后三日内，乙方从现场接待中心撤离，并将有关销售资料全部移交给甲方。
五、费用双方同意乙方取费由策划费和代理费两部分组成。
（一）策划费双方同意，甲方支付给乙方的策划费为人民币_________元整。
在签订合同之日起三天内，甲方即向乙方支付_____万元，在乙方达到70%的销售率后三月内，甲方向乙方支付另外____万元。
如果在代理期限内乙方不能完成70%的销售率，则乙方退回已收取的策划费用。
（二）销售代理费1、在委托期限内，如果乙方的销售率在50%以下，则甲方按销售总额的1%支付代理费给乙方；（销售率=销售成交面积/委托面积）如果乙方的销售率在50%-60%之间，则甲方按销售总额的1.2%支付代理费给乙方；如果乙方的销售率在60%-70%之间，则甲方按销售总额的1.3%支付代理费给乙方；如果乙方的销售率在70%-80%之间，则甲方按销售总额的1.5%支付代理费给乙方；如果乙方的销售率在80%-90%之间，则甲方按销售总额的1.6%支付代理费给乙方；如果乙方的销售率在90%以上，则甲方按销售总额的1.7%支付代理费给乙方；上述代理费率均是按结算时所达到的销售率全程计费。
房地产销售合同范本正式版6篇
房地产销售合同范本正式版6篇篇1甲方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：____________________乙方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：____________________鉴于甲、乙双方就房地产销售事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________。
二、交易价格及支付方式1. 物业交易价格为人民币______元整（大写：______元整）。
篇2甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房地产销售事宜达成如下协议：一、房地产基本情况甲方自愿将其所有的房地产出售给乙方，该房地产具体情况如下：1. 房屋地址：_________________________；2. 房屋类型：_________________________；3. 建筑面积：_________________________平方米；4. 占地面积：_________________________平方米；5. 室内装修情况：_________________________；6. 其他附属设施及物品：包括但不限于空调、家具、电器等。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：甲、乙双方商定，该房地产的销售价格为人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起_____日内，乙方支付定金人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）给甲方；（2）甲方办理完房地产权属变更手续后，乙方支付剩余款项人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
房地产代理销售的合同范本5篇
房地产代理销售的合同范本5篇篇1甲方（委托方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（代理方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________鉴于甲方拥有一处房地产项目，现委托乙方进行代理销售。
经双方友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨与目的本合同旨在明确甲乙双方在进行房地产代理销售过程中的权利与义务，确保双方合法权益得到保障，共同实现房地产项目的销售目标。
二、代理事项及范围1. 乙方负责代理销售甲方拥有的房地产项目，包括但不限于住宅、商铺、写字楼等。
2. 代理销售的具体范围包括但不限于市场调研、项目策划、宣传推广、客户接待、销售谈判、合同签订、售后服务等。
三、合作期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 合同到期后，如双方继续合作，可续签合同。
四、代理费用及支付方式1. 乙方按照销售金额的一定比例收取代理费用，具体比例根据项目情况双方另行商定。
2. 甲方应按约定时间向乙方支付代理费用，具体支付时间为每月/季度/半年支付一次。
3. 如因甲方原因导致销售延迟或取消，乙方已产生的相关费用由甲方承担。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务（1）甲方应提供完整的房地产项目资料，确保乙方进行代理销售。
（2）甲方应配合乙方进行市场调研、项目策划和宣传推广活动。
（3）甲方应按约定时间支付代理费用。
（4）甲方应确保房地产项目的合法性，并承担由此产生的法律责任。
2. 乙方权利与义务（1）乙方应尽职尽责完成代理销售任务，确保实现项目销售目标。
房产销售协议书(10篇)
房产销售协议书(10篇)房产销售协议书1出卖方(甲方)：______________购买方(乙方)：______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于__年___月__日签订商品房销售合同(以下称“该合同”)，并同意根据该合同之有关规定签订本协议，以补充该合同未尽善之部分，共同遵守。
1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房(以下称“该商品房”)出售给乙方。
2.土地使用期限自____________起____________止。
3.该________之建筑材料及设备以附录________为标准。
4.甲、乙双方同意按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。
对交款日期及付款方式，乙方必须严格遵守。
5.如乙方未能根据附录____之规定期限依时交付楼价款者，由滞付之日起计算直至付款之日止，乙方每日须按该合同第____条向甲方支付该合同所列出之滞纳金。
6.如遇下列特殊原因，甲方可无须根据该合同所订定之日期将该商品房交付乙方，并可延期交付该商品房予乙方使用，而不用承担任何违约金及/或滞纳金。
(1)人力不可抗拒的自然灾害或其他事故(2)施工过程中遇到不能及时解决的异常困难及重大技术问题(3)其他非甲方所能控制的因素(4)承建商之延误(5)市政府配套设施及安装之延误(6)政府部门延迟文件之批准(7)图纸之更改(8)无法预见的意外事件(9)为执行当时政府的法规而引致的延误(10)供水、供电部门未能按时接通室内外的水电设施。
甲方应将延期原因以书面通知乙方，乙方不得提出异议。
如有特殊需要或在不能预见的.情况下，甲方须再度延期支付该商品房予乙方使用，甲方则须出示承建商有关文件及得到有关政府部门的批准，方可再度延期。
7.除甲方根据该合同或本协议之规定有权逾期交房外，如甲方逾期交付该商品房予乙方使用，由该合同或本协议规定的期限或经延期届满之日起至交付使用日止，甲方须按该合同第_______条之规定向乙方支付该合同所列出的滞纳金。
房地产代理销售的合同范本4篇
房地产代理销售的合同范本4篇篇1房地产代理销售的合同范本甲方：（代理商名称）乙方：（房地产开发商名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方房地产项目的销售代理事宜，达成如下协议：一、代理销售项目：乙方将具体指定的房地产项目（名称、位置、规划、户型、价格等详细信息），委托甲方进行销售代理，甲方根据实际情况制定销售方案和推广方案，协助乙方进行销售。
二、代理权利和义务：1. 乙方应提供项目相关资料、实际销售情况和价格政策等信息给甲方，确保甲方有充分的销售依据。
2. 甲方应按照乙方的要求，制定合理的销售方案，进行积极的推广和营销活动，增加项目的知名度和销售量。
3. 双方应建立有效的销售渠道和推广渠道，确保项目能够达到预期的销售目标。
4. 甲方应按照乙方要求及时报送销售情况和销售数据，保持通畅的沟通和联系。
5. 乙方应按照双方协商的销售提成比例，支付相应的销售提成给甲方。
6. 双方应妥善保管项目信息和客户资源，不得对外泄露和私自使用，确保双方合作的顺利进行。
三、代理期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为（具体时间），期满后可根据实际情况协商续签。
四、违约责任：1. 若任何一方擅自终止本合同，应承担相应的违约责任，对因此给对方造成的损失承担赔偿责任。
2. 若甲方未按照约定向乙方支付销售提成或未按时报送销售情况等，乙方有权终止本合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
3. 若乙方未按照约定提供项目信息或未按时支付销售提成等，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、其他约定：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成书面补充协议，具有同等效力。
2. 本合同一式双份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同适用中华人民共和国法律解决纠纷。
甲方（代理商名称）签署：____________乙方（房地产开发商名称）签署：____________日期：年月日以上为【房地产代理销售的合同范本】，请双方认真阅读并签署。
房地产销售合同范本6篇
房地产销售合同范本6篇房地产销售合同范本 (1) 甲方：_________________________________地址：_________________________________邮码：_________________________________电话：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方：___________房地产中介代理有限公司地址：_________________________________邮码：_________________________________电话：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方开发经营或拥有的____________事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。
第一条合作方式和范围甲方指定乙方为在____(地区)的独家销售代理，销售甲方指定的，由甲方在________ 兴建的____________项目，该项目为(别墅、写字楼、公寓、住宅)，销售面积共计________平方米。
第二条合作期限________个月，自____年____月____日至____年____月____日。
在本合同到期前的____天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长____ 个月。
合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。
2.在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________编号：YB-HT-006022房地产销售合同范本房地产销售合同范本甲方（卖方）：住所：法定代表人：联系电话：乙方（买方）：住所：法定代表人：联系电话：根据国家和_________省（市）法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议：第一条、房屋的基本情况甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于_________。
位于第_________层，共_________（套/间），房屋结构为_________，建筑面积_________平方米（其中实际建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米），房屋用途为_________。
第二条、房屋面积的特殊约定1、本合同第一条、所约定的面积为（甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定）面积。
如暂测面积或原产权证上标明的面积（以下简称暂测面积）与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。
2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的________%（不包括_________%）时，房价款保持不变。
3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的_________%（包括_________%）时，甲乙双方同意按下述几种方式处理：（1）乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按_________利率付给利息。
（2）每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。
第三条、土地使用权性质1、该房屋相应的土地使用权取得方式为_________。
2、土地使用权年限自_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。
以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_________。
该房屋买卖后，按照有关规定，乙方必须补办土地使用权出让手续。
第四条、价格按（总建筑面积/实际建筑面积）计算，该房屋售价为（_________币）每平方米_________元，总金额为（_________币）_________元整。
第五条、付款方式1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（_________币）_________元整，并应于本合同生效之日起_________日内将该房屋全部价款付给甲方。
2、已付定金将在最后一期付款时冲抵，支付方式为：（1）现金_________。
（2）支票_________。
（3）汇款_________。
第六条、交付期限甲方应于本合同生效之日起_________日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起_________日内，将该房屋付给乙方。
第七条、乙方逾期付款的违约责任1、乙方如未按本合同规定的时间付款，甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。
自本合同规定的应付款限期之第________天起至实际付款之日止，月利息按_________计算。
2、逾期超过_________天后，即视为乙方不履行本合同。
届时，甲方有权按下述几种约定，追究乙方的违约责任：（1）终止合同，乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金。
甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
（2）乙方按累计应付款的_________%向甲方支付违约金，合同继续履行。
第八条、甲方逾期交付房屋的违约责任1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。
按本合同规定的交付期限的第________天起至实际交付之日止，月利息在_________个月内按_________利率计算。
自第_________个月起，月利息则按_________利率计算。
2、逾期超过_________个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列______方式处理：（1）终止合同，甲方按乙方累计已付款的_________%向乙方支付违约金。
乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
（2）甲方按乙方累计已付款的_________%向乙方支付违约金，合同继续履行。
第九条、关于产权登记的约定在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_________天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_________%赔偿乙方损失。
第十条、保证甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。
交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
第十一条、税费的交纳因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳。
其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十二条、费用交接时间水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为_________年_________月_________日。
第十三条、声明及保证甲方：1、甲方有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方：1、乙方有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十四条、保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
第十五条、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十六条、合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。
任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十七条、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解。
协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第十八条、不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第十九条、合同的解释本合同未尽事宜或条、款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条、款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。
该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十条、补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。
第二十一条、合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：签订地点：_________年________月______日乙方（签字）：签订地点：_________年________月______日XX网络科技有限公司YumBo Network Technology Co., Ltd.。