工程专用合同条款
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇篇1工程名称:XXXXXX项目工程地点:XXXXXX发包方(甲方):XXXXXX承包方(乙方):XXXXXX合同编号:XXXXXX签订日期:XXXXXX一、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务1.1.1 甲方应向乙方提供必要的支持和协助,确保乙方能够顺利完成本项目的工程设计和实施。
1.1.2 甲方应按照合同约定支付相应的款项,确保乙方的合法权益得到保障。
1.1.3 甲方应监督乙方的履约情况,确保乙方按照合同约定履行义务。
2. 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定完成本项目的工程设计和实施,确保工程质量和进度。
2.2.2 乙方应遵守相关的法律法规和标准,确保施工安全和环境保护。
2.2.3 乙方应积极配合甲方的监督和管理,确保项目的顺利进行。
二、合同价款和支付方式3. 合同价款本项目的合同价款为人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX),包括工程设计、材料采购、施工安装、调试等全部费用。
4. 支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付款项:4.1.1 预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。
4.1.2 中期款:乙方完成工程设计并通过甲方审核后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。
4.1.3 尾款:项目竣工并通过甲方验收后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。
三、工期和进度5. 工期和进度5.1.1 本项目的工期为自合同签订之日起至项目竣工验收之日止。
具体开工时间和竣工时间以甲方书面通知为准。
5.1.2 乙方应按照合同约定的工期和进度完成本项目的工程设计和实施。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
5.1.3 甲方应提供必要的支持和协助,确保乙方的工期和进度不受影响。
如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任。
公路工程合同专用条款
公路工程合同专用条款一、合同基本信息本合同由甲方(建设单位)与乙方(承包单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,基于平等自愿的原则签订。
双方应明确合同名称、项目内容、合同价款、履约期限、质量标准等关键信息。
二、工程范围及要求详细列明公路工程的具体范围,包括但不限于路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通设施及相关附属设施等。
同时,对工程质量、技术规范、施工工艺等提出具体要求。
三、合同价款与支付方式明确合同总价款,并规定付款的方式和时间节点。
包括预付款的比例、进度款项的结算方式、竣工后的尾款支付等。
确保乙方有足够的资金流进行正常施工,同时也保障甲方的资金安全。
四、工期与进度规定工程项目的开工日期、各阶段完成的预期日期以及竣工日期。
对于可能影响工程进度的因素,如自然灾害、设计变更等,应有明确的应对措施和调整机制。
五、质量保证与验收设定工程质量的标准和验收程序。
明确不合格工程的处理办法,以及对因质量问题导致的返工、修复等相关费用承担的规定。
六、变更与索赔在工程建设过程中,可能会遇到需要变更设计或施工方案的情况。
对此,合同中应包含变更程序、审批流程及由此产生的费用处理等条款。
同时,对于因甲方原因导致的工程延误、额外成本等情况,乙方有权进行索赔。
七、违约责任明确双方违约时的责任和处理办法。
包括违约金的计算方式、赔偿上限以及违约方需承担的具体责任等。
八、争议解决对于合同执行过程中出现的争议,首先应通过友好协商解决。
若协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、其他事项包括保险要求、安全生产、环境保护、知识产权保护等相关条款,确保工程的全方位合规性。
十、附则列明合同生效条件、附件清单、补充协议的效力等其他需要约定的内容。
结语:。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方(建筑施工方)和乙方(业主)签订的建筑工程合同,根据双方自愿、平等和互利的原则,按照相关法律法规,以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定,共同约定以下条款。
2. 工程概况(1)工程名称:建筑工程项目名称(2)工程地点:建筑工程项目地点(3)工程范围:详细描述工程的具体建设内容和要求(4)工程工期:约定工程开始日期和完工日期(5)工程准备:双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式(1)合同总价款:合同约定的工程总价款金额(2)价款支付方式:详细说明价款的支付方式、时间和比例(3)价款结算:约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修(1)工程质量标准:按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工(2)竣工验收:约定工程竣工验收标准和程序(3)质量保证期:确保工程质量的保修期限,以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔(1)变更事项:合同履行过程中,如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序(2)索赔处理:约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任(1)甲方违约责任:约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜(2)乙方违约责任:约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权(1)保密义务:约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务(2)知识产权:对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决(1)协商解决:约定双方在合同履行过程中发生争议时,首先进行协商解决(2)仲裁解决:如无法通过协商解决,约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除(1)合同生效:约定合同生效的条件和日期(2)合同解除:约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分,包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等,附件内容与合同正文具有同等法律效力。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。
工程合同条款大全
工程合同条款大全一、合同基本信息合同名称:XX工程项目合同合同编号:XX-2023-XXXX甲方(业主):XX有限公司乙方(承包商):XX建筑工程公司签订日期:年月日合同有效期:自年月日至年月日二、工程概述1. 工程地点:XX市XX区XX路XX号2. 工程规模:总建筑面积约XX平方米,包括主体结构、室内外装修等3. 工程标准:按照国家及行业相关标准执行4. 工程用途:商业/办公/住宅等三、合同价款1. 合同总价:人民币XX万元整2. 付款方式:根据工程进度分阶段支付,具体比例和时间由双方协商确定3. 变更订单:任何工程变更需双方书面确认,并调整合同价款四、工期与交付1. 开工日期:年月日2. 竣工日期:年月日3. 延期条款:因不可抗力或其他双方认可的原因导致延期,应重新协商工期五、质量保证1. 质量标准:符合国家及行业质量标准2. 保修期:自竣工验收合格之日起,为期XX年3. 缺陷修复:保修期内出现的质量问题,乙方负责无偿修复六、材料与设备1. 材料供应:乙方负责采购符合标准的材料2. 设备租赁:如工程需要特殊设备,由乙方负责租赁和维护七、安全与环保1. 安全生产:乙方必须遵守安全生产法规,确保施工现场安全2. 环保要求:施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响八、违约责任1. 违约定义:未按合同约定履行义务即为违约2. 违约处理:违约方应承担违约金及由此造成的损失九、争议解决1. 协商解决:发生争议时,双方应首先通过友好协商解决2. 仲裁或诉讼:协商不成时,可提交仲裁机构或向人民法院提起诉讼十、其他条款1. 保密协议:双方应对合同内容及相关信息保密2. 附加条款:如有特殊情况,双方可签订附加协议作为合同的一部分。
工程类合同专用条款
工程类合同专用条款第一条工程概述甲方(业主)与乙方(承包商)根据平等自愿的原则,针对[工程名称]的建设,经友好协商一致,签订本合同。
工程内容、规模、标准及要求详见合同附件。
第二条工程质量乙方必须按照国家有关质量标准和行业规范施工,保证工程质量达到合同约定的标准。
对于出现的任何质量问题,乙方应负责无偿修复直至满足质量要求。
第三条工程进度乙方应根据合同约定的工期,合理安排施工进度,确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度,应及时通知甲方,并协商解决。
第四条工程造价与支付方式工程总造价根据实际完成的工程量结算,具体金额及支付方式按照合同附件中的预算报价单执行。
甲方应按约定时间支付工程款项,逾期支付需承担相应责任。
第五条变更与索赔工程实施过程中,如需变更设计或增减工程量,应遵循合同约定的变更程序。
由此产生的费用变动,双方应根据实际情况进行合理调整。
第六条违约责任甲乙双方均应严格履行合同义务,任何一方违约都应承担相应的违约责任。
违约赔偿应基于实际损失进行计算,不得随意扩大范围或金额。
第七条争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构或依法向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项合同中未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
所有补充协议均为本合同不可分割的一部分,并与本合同具有同等法律效力。
第九条法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上范本仅供参考,具体合同条款应结合项目的实际情况和双方的具体需求来制定。
在签订合同前,建议由专业律师进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿,为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,促进合作,确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位,乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时,需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内,双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准,乙方应承担相应的返工和修复责任,并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因,导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更,双方应及时协商并达成一致意见,按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的,应提前书面通知对方,并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项,具体内容如附件所示。
工程合同专用条款
工程合同专用条款篇一:工程施工合同专用条款合同专用条款一、定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:执行合同协议书第六条。
3、语言文字和使用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用本合同文件使用汉语。
3.2 适用法律和规范需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:1)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的,按国家、地区或行业标准执行;2)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的,按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行;3)如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或歧义的,在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。
发包人提供标准、规范的时间无约定。
国内没有相应标准、规范时的约定:无约定。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:因图纸变更引起的变化,不能作为工期延误和索赔的理由。
发包人对图纸的保密要求:施工图所涉及的一切内容均为发包人所有,未经发包人许可,承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人,不得复制。
使用国外图纸的要求及费用承担:无约定二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:按照国家监理规范及天津市有关规定,同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、义务和工作;(2)发布开工令、暂时停工或复工令;(3)决定工期延长;(4)同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分;(5)审查批准技术规范(规格)或设计的变更;(6)确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用;(7)工程结算和工程款支付,包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。
工程合同专用合同条款填写
工程合同专用合同条款填写合同名称:(工程项目全称)甲方(业主):________乙方(承包商):________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,针对_______(工程项目简述)项目,经友好协商一致,订立如下工程合同专用条款:一、工程概况1. 工程名称:_________________2. 工程地点:_________________3. 工程规模:_________________4. 工程内容:_________________5. 工程造价:人民币(大写)_____________元整(¥_______)。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范要求,确保工程质量满足合同约定的标准。
2. 对于任何不符合质量要求的部分,乙方应负责无偿修复或重做,直至达到标准为止。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延误,应及时通知对方,并按相关法律规定处理。
四、价款支付方式1. 合同价款的支付方式由甲乙双方协商确定,具体支付条件和时间应当明确约定。
2. 进度款的支付应根据实际完成的工程量及时结算,并在验收合格后支付。
五、变更与索赔1. 如需对原合同内容进行变更,应由提出变更一方书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 因变更增加或减少的费用,按照实际情况合理计算,并由双方确认后调整合同价款。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定,均应承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿因违约给对方造成的损失,包括直接损失和间接损失。
七、争议解决1. 合同执行过程中发生争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
工程施工合同专用条款
工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。
二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。
2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。
3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。
4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。
6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。
五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。
六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。
合同一式两份,甲方和乙方各持一份。
经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。
附件:本合同附件为不可分割的组成部分。
(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
建设工程合同专用条款
建设工程合同专用条款篇一:建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同(GF—1999—0201)(正本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点:自贡市板仓工业集中区工程内容:场坪绿化工程(具体内容详见工程量清单)工程立项批准文号:自发【200 】项批新号资金来源:财政投入二、工程承包范围承包范围:施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期: XX年 10 月日竣工日期: XX年 11 月日计划工期:日历天四、质量标准工程质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰陆拾陆万元(人民币)¥ :1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:XX年10 月日合同订立地点:自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定:发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字盖公章或合同章后生效。
发包人:(盖章)住所:法定代表人:委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:承包人:(盖章)住所:法定代表人: 委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:专用条款一、词语定义及合同文件2。
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款是适用于所有类型的工程合同的一般条款,专用条款是根据具体工程项目的特点和需求进行订立的特别条款。
下面是两者的具体区别:
1. 适用范围:通用条款适用于所有类型的工程合同,无论是建筑工程、机电工程还是土木工程等,而专用条款仅适用于具体工程项目。
2. 内容细节:通用条款中包含了诸如合同的签订、履行、支付条件、争议解决等方面的基本规定,而专用条款则根据具体工程项目的特点和需求,对工程范围、工期、质量要求、支付方式等进行具体规定。
3. 法律适用:通用条款通常会考虑到适用当地的法律和法规,以确保合同的合法性和有效性;而专用条款可以进一步明确适用的法律和法规等细节事项。
4. 灵活性:通用条款在合同中被广泛使用且经过多次验证和修订,因此更具通用性和灵活性,可以适应各种类型的工程项目;而专用条款更注重特定工程项目的细节,可能针对特定需求和风险进行灵活调整。
综上所述,通用条款是适用于所有工程合同的一般性条款,而专用条款是根据具体工程项目的特点和需求,对通用条款进行修改和补充,以适应特定的工程合同。
建设工程专用条款合同模板
建设工程专用条款合同模板以下是一个建设工程专用条款合同模板的示例,您可以根据需要进行修改:甲方(业主):乙方(承包商):根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方就以下建设工程事宜达成一致,特订立本合同:一、工程名称:二、工程地点:三、工程范围:四、工程期限:开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日总工期为:XX天五、质量标准:六、合同价款:合同总价款为人民币XXX元(大写:XXX元整)。
七、付款方式:(1)预付款:合同总价款的XX%。
(2)进度款:按月支付,每月支付合同总价款的XX%。
(3)结算款:工程竣工验收合格后支付至合同总价款的XX%。
(4)质保金:合同总价款的XX%,自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题一次性付清。
八、工程变更:如因甲方变更设计或增加工程量等原因导致工程变更,双方应协商确定变更后的工程量及相应的费用。
九、违约责任:(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(2)如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付违约金,每日违约金为合同总价款的X%。
(3)如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责返工、整改并赔偿甲方因此造成的损失。
(4)如因甲方未按照约定支付工程款,甲方应支付违约金,每日违约金为未付工程款的X%。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按照下列第X种方式解决:(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他约定事项:(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方签字盖章之日起生效。
(3)未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
工程合同专项条款
工程合同专项条款一、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范执行工作,确保工程质量达到甲方要求的标准。
2. 工程质量验收标准以《建设工程质量验收统一标准》为依据,由甲乙双方共同认定的专业机构进行检测验收。
3. 若工程存在质量问题,乙方应在接到甲方通知后48小时内响应,并及时组织修复。
二、工期及进度1. 本工程计划开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日,总工期为___天。
2. 乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划,并须得到甲方的书面认可。
3. 如遇不可抗力因素影响工期,乙方应及时通知甲方并提出调整进度计划的建议。
三、变更与索赔1. 任何工程变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 因变更导致的费用增减或工期延误,按照国家规定的相应标准执行。
3. 乙方因履行合同发生额外费用时,有权向甲方提出索赔,但应提供充分的证据。
四、支付方式1. 工程款项的支付应根据实际完成的工程量按月结算,结算依据为当月实际完成的合格工程量。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算报告后十五个工作日内完成审核,并在审核无误后七个工作日内支付相应款项。
3. 最终支付应在工程全部竣工验收合格后的三十天内完成,且不超过合同金额的5%。
五、保修条款1. 工程竣工后进入保修期,保修期限为__年。
2. 在保修期内,因施工质量问题导致的缺陷,乙方负责无偿修复。
3. 保修期满后,乙方仍应对其施工中的严重隐蔽性缺陷承担相应的责任。
六、违约责任1. 如一方违反合同规定,应赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若乙方未能按合同规定的工期完成工程,应按每日未完工程价值的千分之__向甲方支付违约金。
3. 若甲方延迟支付工程款,应按逾期金额每日千分之__向乙方支付滞纳金。
七、争议解决1. 双方因履行合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
工程施工合同专用合同条款
工程施工合同专用合同条款合同编号:[合同编号]甲方(业主):[业主名称]乙方(承包商):[承包商名称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程内容:[详细描述工程项目的性质、范围、标准和要求等]1.3 工程造价:[约定的工程总造价]1.4 工程期限:[具体开工日期]至[具体竣工日期]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行施工,并保证工程质量满足合同约定。
2.2 如发生质量问题,乙方应在接到通知后迅速采取措施进行整改,费用由责任方承担。
第三条工程进度与计划3.1 乙方应根据合同约定提交详细的施工进度计划,并经甲方审核同意。
3.2 若因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式及时限应根据合同规定执行。
4.2 甲方应按时支付工程款,如有延迟,应向乙方支付相应的滞纳金。
第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需得到双方书面同意,并按照约定调整合同价款及工程期限。
5.2 乙方有权在符合合同规定的情况下提出成本和时间的索赔。
第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务,一方违约应承担违约责任。
6.2 违约赔偿应基于实际损失计算,且不得超过合同中约定的限额。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。
7.2 如协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 未尽事宜,双方可另行商议并补充相关条款。
工程合同中质量专用条款
工程合同中质量专用条款第一条:质量标准1. 本工程必须严格按照国家及行业相关质量标准执行,确保工程质量满足设计文件和技术规范的要求。
2. 承包方应保证所使用材料、设备符合国家标准及工程设计要求,不得使用未经认证或不合格的产品。
第二条:质量保证措施1. 承包方需建立完善的质量管理体系,对工程施工全过程进行质量控制。
2. 定期对施工人员进行质量教育和技能培训,提升施工人员的质量意识和操作技能。
3. 对于关键工序和重要节点,承包方应提前制定详细的施工方案,并经过监理工程师审批后方可执行。
第三条:检验与验收1. 承包方应对工程的每个阶段进行自检,并配合业主或第三方检测机构进行抽检。
2. 工程完工后,应由业主组织相关部门进行综合验收,验收合格后方可交付使用。
第四条:质量问题处理1. 如发现质量问题,承包方应及时通知业主和监理工程师,并采取有效措施进行整改。
2. 对于因施工不当导致的质量问题,承包方应负责无偿修复,直至满足质量要求。
3. 对于重大质量问题,承包方除承担修复责任外,还应按照合同约定支付违约金。
第五条:违约责任1. 若承包方未能按照合同约定的质量要求完成工程,应按照合同中的违约条款承担相应责任。
2. 业主有权根据质量问题的严重程度,要求承包方支付相应的违约金或采取其他补救措施。
第六条:争议解决1. 双方应通过友好协商解决因质量问题引起的争议。
2. 协商不成时,可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
第七条:附则1. 本质量专用条款是工程合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。
2. 本条款未尽事宜,双方可另行签订补充协议予以明确。
工程合同专用条
工程合同专用条一、合同当事人甲方(业主):___________乙方(承包商):___________二、工程概述1. 工程名称:___________2. 工程地点:___________3. 工程内容:___________4. 工程规模:___________5. 工程质量要求:___________三、合同金额合同总价为:___________元,包含所有必要的材料、劳务、管理费用及税费。
四、工期安排1. 开工日期:___________2. 竣工日期:___________3. 工期延误:如因不可抗力或双方认可的其他原因导致工期延误,应及时协商确定新的竣工日期。
五、支付方式1. 预付款:甲方需在合同签订后____天内支付总合同金额的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定时间和比例支付进度款。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方应在____天内支付剩余款项。
六、质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定,对于出现的质量问题,应及时修复并承担相应责任。
七、变更与索赔1. 工程变更:如需变更工程内容,双方应协商一致后签署书面变更协议。
2. 索赔处理:因一方违约导致的损失,另一方有权提出索赔。
八、争议解决合同执行过程中如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
十、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行过程中获知的商业秘密保密。
2. 附加协议:未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
签字前,请甲乙双方仔细阅读合同条款,确保理解并同意所有条款。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日。
标准施工合同范本专用条款怎么写
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用条款、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:本合同协议书中标通知书(3) 投标书及其附件本合同专用条款(5) 本合同通用条款招标文件标准、规范及有关技术文件图纸(9) 工程量清单(10)工程报价单或预算书3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用的语言为:汉语。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、广西壮族自治区实施《中华人民共和国招标投标法》办法、工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行的国家标准、规范及行业标准、规范等。
发包人提供标准、规范的时间:无国内没有相应标准、规范时的约定:由承包人提岀,经发包人审杳同意后实施。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订5天后,发包人免费向承包人提供完整的施工图纸和有关技术资料。
套数:一式二份。
发包人对图纸的保密要求:无二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名职务:项目总监理工程师证号:姓名职务:土建专业监理工程师证号:姓名职务:现场监理员证号:发包人委托的职权:按本工程的监理合同中的有关条款执行。
发包人于开工前7天向承包人提供一份本工程的《建设工程委托监理合同》原件。
需要取得发包人批准才能行使的职权:按本工程的监理合同中的有关条款执行。
5.3发包人派驻的工程师姓名职务姓名职务姓名职务职权发包人委派的职权范围。
开工前7天,发包人应将所派驻的工程师的姓名、委托的事项及权限、委托期限等事项书面通知承包人。
5.6不实行监理的,工程师的职权:7、项目经理姓名: 职务:项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:于开工前7天。
负责按本合同通用条款8. 1 (1)约定,办理好土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地在发包人向承包人签发正式开工报告前具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:由承包人自行负责,并在开工前7日内完成,费用自理(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前七天将施工场地与公共道路的通道开通至施工场地内,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通,且不受其他因素的干扰。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:图纸会审七日前提供。
随施工图一起配套提供给承包人,并对所提供的工程地质和地下管线资料的真实准确性负责。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前七天,办理好施工许可证及其他施工所需的各种证件、批件,如发包人不能按时办理施工许可证仍要求承包人进场施工的,则所引起的违规罚款以及其他责任由发包人承担。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前7日,以书面形式交给承包人,并通知承包人,双方现场进行实际交验,同时做交验记录。
(7)图纸会审和设计交底时间:开工前7天。
组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)树名、古木的保护工作:由发包人负责协调,相关费用由发包人承担。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:待定8.2发包人委托承包人办理的工作:待定9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无 _(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日前向监理、发包人提供当月进度报表以及下月进度计划各一式两份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按国家、行业及地方相关要求执行,保证施工现场的安全文明施工,满足施工需要。
以上工作费用已经包括在中标价格中,由承包人自行承担;若承包人未能认真履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害,由承包人承担一切责任及其所发生的费用。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供现场监理及甲方办公室一间,配齐相应的办公设施。
其相关费用已包含在中标价中,承包人不得要求另行支付此项费用。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环卫和施工噪音管理规定,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水、施工噪音等污染防治措施、生态保护及水土保持措施。
按规定办理有关手续,费用已经包括在中标价格中,并以书面形式通知现场工程师。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完工程未验收和移交前都由施工单位保护,所发生的相关费用由承包人承担。
(7 )施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:施工时如损坏地下管线、邻诉建筑物、构筑物,所发生费用由承包人承担。
(8)施工场地清洁卫生的要求:要求做好施工组织管理,维护现场整洁,保证道路畅通,符合地方主管部门对施工的有关规定标准。
临时排污的污水须由承包人向当地有关部门办理审批手续获准后方可排出,排污费包含在中标价中,发包人不另行付费。
交工前清理修复现场,达到约定的要求,包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除、施工破坏修复,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传、治理“五乱”等工作,相关费用由承包人承担。
2)承包人生活设施及施工场地,应自费配备消防设备,防止火灾发生。
3)取土场及弃土场由承包人自行解决,但不得违反相关管理规定,并承担相关费用。
4)经过城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。
由于施工车辆造成的道路、环境等污染,其责任和费用均由承包人承担。
5)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作,并承担一切费用。
6)承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用,如共同使用的路基损坏严重,发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复,若使用频率相差悬殊,则按比例分摊。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人在图纸会审和设计交底后,七天内提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划。
工程师确认的时间:从收到承包人提供的施工组织设计(施工方案)及工程进度计划后五天内予以确认,如有重大异议必须在收到上述资料叁天内以书面形式送达承包人,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
10.2群体工程中有关进度计划的要求:无13、工期延误13.1对以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:按通用条款第条执行。
1313.1.1双方约定工期顺延的其他情况:⑴ 在施工过程中遇到地下障碍物、淤泥、流沙、溶洞、岩石或地下管线的。
⑵因发包人应承担责任的原因,未能按合同要求配合施工直接造成停工时。
⑶ 政府指令性要求停工的(高考、中考、南博会)。
⑷非承包人的责任造成的工期延误及工程师同意或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。
13.2承包人在第13.1款情况发生后,双方按以下约定办理:按建设工程施工合同GF-1999-0201通用条款13.2款规定办理。
13.3非上述原因,承包人不能按合同约定的时间竣工,承包人应承担违约责任。
应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同总价的万分之四) ,误期时间从规定竣工日 期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按 一天计算),其极限为合同价的5%发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款 费或其他方式收回此款,此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定 的其他责任。
13.4因工程量变化和设计变更的工期予以顺延,即工期相应变化,质量要求不变。
13.5承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。
四、质量与验收15.1发包人对工程质量的特殊要求:合格。
15.2双方对工程质量有争议时, 成的损失由责任方承担。
双方均有责任, 17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:按本合同《通用条款》第17条规定执行。
19、工程试车19.5试车费用的承担:按本合同《通用条款》第 19条规定执行。
五、 安全施工六、 合同价款与支付 23、合同价款及调整23.1本合同价款采用固定综合单价包干合同方式确定,工程量按实际结算。
23.2各种材料价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动(约定的主要材料 价格超出约定幅度除外),投标人所填报的单价及综合单价在合同实施期间不再作调整(除 招标时工程量清单数量误差、工程设计变更、或新增加工程、有关签证等,合同另有约定 政策性调整以及不可抗力以外的其他风险),投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和 自己的承受能力。
当主要材料价格(含钢筋、钢管、商品砼、门窗制品、水泥、木材、砂石、砌块、电线、电缆)上涨(或下跌)超过招标文件规定的造价信息的± 5%寸,则超出 部分按施工期间《崇左市建设工程造价信息》公布价的平均值调整,调整部分仅计差额及 相应税金。
23.3采用固定综合单价包干合同,合同价款中包括的风险范围:除工程变更以外的 其他风险。
设计变更引起工程项目、工程量变化的,工程量清单中有相同细目的按投标人投标 时的中标单价进行结算,有类似细目的参考类似中标单价结算;无相同或类似细目的新增 项目的单价有定额的套定额计算,并乘以以下浮系数(中标价 /预算控制价)结算,其中材 料价格有信息价的按信息价,无信息价的按市场价;新增项目无定额可套的,由发包人、由当地建设建筑工程质量监督站仲裁。
费用及因此造 由双方根据其责任分别承担。
监理单位及承包人根据市场价格协商确定。
24、工程预付款:无25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:承包人每月 25日前,按进度向发包人 或监理提交当月已完工程量报告一式三份。
发包人应于收到承包人提交的已完工程量报告之日起7日内进行计量和确认,逾期不予确认又不提出异议的视为同意该工程量报告,其余按本合同第二部分通用条款第 25条约定执行。
26、工程款(进度款)支付:26.1双方约定的工程款的支付方式和时间:以银行转帐的方式,按工程进度形象支 付工程款。
具体约定如下:本项目合同价为200000.00元,(1)完成基础施工至± 0.00并通过验收,支付进度款 5万;(2)主体竣工并通过验收,支付进度款 10万元;(3)通过竣工验收并向甲方提交完 整竣工资料,工程款支付至工程结算价的95%含已支付的工程进度款);留下工程审定造价 的5%乍为工程质量保修金,待工程保修期满后再清算(无息) 。