FIDIC施工合同3套试卷及答案
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定,因承包商责任引起的延误竣工,签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是()。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定,发包人(),不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月,因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任,也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定,工程师应在收到竣工报表后()d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行的是()。
fidic例题及答案
某建筑施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。
1.合同规定:(1)预付款按合同款的20%支付,支付预付款及进度款累计达总合同价40%时,开始抵扣,在下月起各月平均扣回。
(2)保留金按5%扣留,从第1个月开始按月结算工程款的10%扣留,扣完为止,竣工结算时返还。
(3)工程提前1天,奖励10000元,推迟1天罚20000元。
(4)当物价比签订合同时上涨≥5%时(单项上涨幅度<5%者,不予调整,其他情况均予以调整),依据当月应结算价款的实际上涨幅度,按如下公式调整(其中0.15为人工费在合同总价中比重;0.60为材料费在合同总价中比重);)25.060.015.0(00++⨯=B B A A P P(5)非承包人责任的人工窝工损失费为800元/ 天,机械闲置损失费为600元/天。
2.工程如期开工,施工过程中,某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工: (1)5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障; (2)应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人;(3)5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。
同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏,造成损失1万元;清理现场需费用1万元,上述费用由施工单位垫付。
(4)为了赶工期,施工单位采取赶工措施,因赶工实际增加措施费5万元。
3.工程比合同工期提前10天完成。
4.该工程各月实际完成产值(不包括索赔费用)和各月造价指数分别见表5-1、表5-2。
【问题】1.不可抗力风险承担责任的原则是什么?2.施工单位可索赔的工期为多少?可索赔的费用为多少? 2.该工程预付款为多少?预付款起扣点为多少?保留金为多少? 3.每月实际应结算工程款为多少?【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自承担;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。
FIDIC施工合同条件考试题卷及答案
FIDIC施工合同条件考试题卷及答案一、单项选择题:在备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题1分,共10分)1.工程师()修改合同。
A.有权B.无权C.可局部D.应根据承包商的要求2.除非专用条件另有规定,承包商应在不少于...()天前,将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。
A.21B.28C.28D.423.按FIDIC施工合同条件规定,如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用,则该费用应由()负担。
A.工程师B.雇主C.承包商D.分包商4.在发出继续施工的许可或指示后,()应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。
A.雇主和工程师B.雇主和承包商C.工程师和分包商D.承包商和工程师5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料,应按工程师批准的格式,()填报。
A.每周B.每月C.每季度D.每年6.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由()承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商7.FIDIC施工合同条件规定,()应作为投保方,为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。
A.工程师B.雇主C.金融机构D.承包商8. FIDIC施工合同条件中,争端的最终解决方式是()A.工程师的决定B.国际仲裁C.DAB的决定D.友好决定9.对每一笔暂定金额的部分或全部使用,仅能按()的指示进行,并对合同价格做出相应的调整。
A.工程师B.承包商代表C.雇主D.分包商10()应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。
A.担保机构B.承包商C.雇主D.DAB二、多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
(每小题2分,共20分)11.FIDIC施工合同条件规定”的不可预见物质条件“范围包括()A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵12. .FIDIC施工合同条件规定的指定包分商,其特点为()A.由业主选定并管理B.与承包商签定合同C.其工程款从工程量清单中的工作项目内开支D.承担不属于承包商应完成工作的施工E.由承包商负责协调管理13.承包商应避免对()等事项产生不必要要或不当的干扰。
FIDIC条款与工程索赔试卷及参考答案(2013)
FIDIC条款与工程索赔试卷及参考答案目录FIDIC条款与工程索赔试卷(参考答案,2013补考)FIDIC条款与工程索赔试卷及参考答案(2013)FIDIC条款与工程索赔试卷(参考答案,2013补考)一、概念题(10*3分)1 国际工程指一个工程项目咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各个阶段的参与者来自两个或两个以上国家,并且按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。
2 建设项目指需要一定投资、经过决策和实施的一系列程序、在一定约束条件下以形成固定资产为明确目标的项目。
按照建设目的,建设项目一般分为基本建设项目和技术改造项目,前者是指以扩大生产能力为主要目的的建设项目,后者是指以节约资源、增加产品品种、提高产品质量、治理工业“三废”、保障劳动安全为主要目的的建设项目。
3 BOT模式政府(中央/地方政府/部门)通过特许权协议,授权项目主办人(主要是民营/外商,也可是法人国企)联合其他公司/股东为某个项目(主要是自然资源开发和基础设施/公用事业项目)成立专门的项目公司,负责该项目的融资、设计、建造、运营和维护,在规定的特许期内向该项目(产品/服务)的使用者收取适当费用,由此回收项目的投资(还本付息、经营和维护成本等),并获得合理的回报;特许期满后,项目公司将项目(一般免费)移交给政府的工程建设模式。
4 PFI模式是Private Finance Initiative的缩写,即"私营主动融资",强调私营企业的主动性和主导性,而政府则"租用"其提供的设施/服务(1992年提出-英国)。
5 工程变更根据第13.1款的规定,在颁发工程接收证书前的任何时候,工程师可以通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出工程变更。
每项工程变更可以包括:①合同中所包括的任何工作的工程量的改变(但此类改变不一定构成工程变更);②合同中所包括的任何工作的质量和其他特征的改变;③工程任何部分的标高、位置或尺寸的改变;④合同中所包括的任何工作的删减,但删减的工作不能交给他人实施;⑤永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务,包括有关的任何附加竣工试验、钻孔和其他试验以及勘探工作;或⑥实施工程的顺序或时间安排的改变。
建设工程合同(含FIDIC)条款历年试题与答案
2010年4月高等教育自学考试三、填空题(本大题共4小题,每小题1分,共4分)31、发出文案设计竞选文件至竞选截止时间,小型项目不少于—-天。
32、作标技巧一般包括逐步升级法、—-、突然袭击法、先亏后赢法等报价策略。
33、我国《合同法》规定,因重大误解而订立的合同,当事人一方有权请求人民法院或——变更或者撤销其合同.34、按合同的计价方式不同,建设工程施工合同主要有固定价格合同、可调价格合同和-—合同3种.四、判断题(本大题共3小题,每小题3分,共9分)判断正误并说明理由,正确的在括号内划“V”,错误的划“X”,判断正误1分,说明理由2分.35、如果施工图设计不委托设计方案中选的单位设计时,建设单位应付给中选单位方案设计费,金额为该项目设计费的20%。
()理由:36、自然人可以成为合同法律关系的主体。
()理由:37、监理合同的标的是服务.()理由:五、名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分)38、邀请招标39、合同转让40、债务抵消41、仲裁六、简答题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)42、简述必须实施建设监理的范围。
43、简述招标公告的内容。
44、简述索赔的程序.七、论述题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)45、试述合同成立与合同生效的联系与区别。
46、论述FIDIC施工合同中指定分包商的概念和特点。
2011年4月高等教育自学考试38、在原定的投标有效期满之前,遇特殊情况招标人需要延长投标有效期的,投标人可要求对投标文件进行细微的修改。
()理由:39、合同审查的目的是为了熟悉合同.()理由:五、名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分)40、承诺41、可申请变更或撤销合同42、风险43、费用六、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)44、根据合同法的规定,合同条款一般包括哪些方面的内容?45、简述强制招标项目的范围.46、简述合同文件的解释方式。
47、简述我国工程变更的一般起因。
FIDIC施工合同条件--复习试题1含答案
FIDIC施工合同条件答案
一、单选题:1—5 BCCBC 6—10 ABCBC
二、多选题:11、BCDE12、ABE 13、ABE 14、ACDE 15、ABD
16、AD 17、BD 18、ACE 19、BCE 20、ABCD
三、填空:21、中标函、28 22、工程师23、7、42 24、接收证书、竣工时间
25、基准时间26、履约证书、56
四、简答题:27、答:合同协议书、中标函、投标函、专用合同条件、通用合同条件、规范、图纸
28、答:如果一方遇到或将会遇到不可抗力事件,导致其无法履行合同义务,则该方应将此类事件通知另一方,并说明哪些合同义务受阻不能履行;该方应在得知不可抗力事件后,或本应该了解该事件后的14天内,通知另一方;在通知发出后,受害方在不可抗力阻止其履行义务的时间段内,应被豁免履行该义务;但本条款的任何规定,均不适用于合同一方向另一方支付款项的合同义务。
FIDIC施工合同条件--复习试题..
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题:在每小题的备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。
(每小题1分,共10分)1.除合同另有规定,承包商应向(B )提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由(C )承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定,FIDIC施工合同条件规定的保险应由(C )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前(B )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式,( C )填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的(A ),雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可(B )前,不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在(C )中规定的日期前,联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定,而任一方在收到DAB决定后(B )天内,均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确...的是( C )A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议,承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议,以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间,不应延误任何工作二.多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。
FIDIC条款与工程索赔试卷及答案
1.国际工程:指一种工程项目征询、融资、采购、承包、管理以及培训等各个阶段旳参与者来自两个或两个以上国家,并且按照国际上通用旳工程项目管理模式进行管理旳工程。
2.建设项目:指需要一定投资、通过决策和实行旳一系列程序、在一定约束条件下以形成固定资产为明确目旳旳项目。
按照建设目旳,建设项目一般分为基本建设项目和技术改造项目,前者是指以扩大生产能力为重要目旳旳建设项目,后者是指以节省资源、增长产品品种、提高产品质量、治理工业“三废”、保障劳动安全为重要目旳旳建设项目。
3.BOT模式:实质上是基础设施投资、建设和经营旳一种方式,以政府和私人机构之间达到合同为前提,由政府向私人机构颁布特许,容许其在一定期期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应旳产品与服务。
4.修正总费用法:是对总费用法旳改善,即在计算总费用旳原则基础上,对总费用法进行相应旳修改和调节,使计算成果更加合理。
5.工程变更:在颁发工程接受证书前旳任何时候,工程师可以通过发布批示或规定承包商提交建议书旳方式提出工程变更。
6.额外工程:指施工合同文献规定旳工作范畴中未涉及旳工程,缺少这些工程,原订合同工程项目仍然可以运营并发挥效益,合同目旳仍然可以实现。
因此,额外工程是新增旳施工项目,而不是原施工合同工程量表中漏掉因而必须增长旳新工作项目。
7.营业额:指承包商承包工程旳工程直接费(涉及人工费、材料费、设备费和其他直接费)、工程间接费(涉及现场管理费和总部管理费)和分包费之和。
8.实际费用法:计算工程索赔时最常用旳一种措施。
计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付旳实际开支为根据,向业重规定费用补偿。
计算时,在直接费旳额外费用部分旳基础上,再加上应得旳间接费和利润,即承包商应得旳索赔金额。
9.施工合同争端:是一种特殊旳合同争端,是指施工合同当事人之间在施工合同实行过程中产生、与施工合同实行有关旳争端。
10.施工索赔:指在施工合同实行过程中,一方当事人根据合同或与合同有关旳其他文献,对并非由自己旳过错,而是由对方应承当责任或风险旳事件所导致旳实际损失,凭有关证据按施工合同规定旳程序和规定,向对方提出祈求予以经济或时间补偿旳规定或反击对方提出旳上述规定。
FIDIC《施工合同条件》近三年资料综合-2013.6.1
近三年综合(共6页,2013。
6。
1)一.单项选择题:在每小题的备选答案选出一个正确答案,并将正确答案代码填写在题干的括号内。
1.双方应在承包商收到中标函后()天内签订合同协议书。
- B-1。
6-P25A.14 B。
28 C. 42 D. 562.下列对FIDIC施工合同文件的优先顺序的表述正确的是()-C—1。
5—P25A.图纸>规范B。
通用条件〉专用条件 C. 中标函〉投标函 D. 规范〉通用条件3. 工程师()解除任一方根据合同规定的任何任务、义务或职责.—B—3。
1-P33A.有权B。
无权C。
应根据承包商的要求 D. 可部分4. 承包商在履约担保期满日期前28天尚无权拿到( ),承包商应将履约担保的有效期延长至工程竣工和修补缺陷时为止。
-D-4.2—P39A.接收证书B。
结清证明C。
期中付款证书 D. 履约证书5. 凡需根据记录进行测量的任何永久工程,此类记录应由( )准备.-C—12。
1—P83A。
雇主B。
承包商 C. 工程师D。
分包商6。
动员预付款的扣减应当从( )时开始。
-C—14.2—P95A。
首次签发期中付款证书B。
确认的期中付款累计额超过中标合同金额10%时的付款证书C. 确认的期中付款累计额超过中标合同金额减去暂列金额后余额的10%的付款证书D.确认的期中付款累计额等于动员预付款的金额的付款证书7.承包商在收到工程()后84天内,应向工程师提交竣工报表及证明文件。
—A-14.10-P103 A.接收证书 B. 最终付款证书C。
期中付款证书 D. 履约证书8。
根据FIDIC施工合同条件,承包人提交详细索赔报告的时限是( )。
-C-20.1—P129A. 索赔事件发生28天内B。
察觉或应当察觉索赔事件28天内C。
承包商应当察觉索赔事件42天内D。
索赔事件发生56天内9。
FIDIC施工合同条件规定的保留金属于()—D-14。
3—P97A.合同价内的暂列金额B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款10。
FIDIC试题-1
FIDIC试题-1FIDIC 施⼯合同条件复习题(1)⼀.填空(圆括弧内为答案)1.FIDIC是(国际咨询⼯程师联合会)的(法)⽂缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是:A. 红⽪书(施⼯合同条件)适⽤于⼤型施⼯⼯程。
B. 黄⽪书(⽣产设备与设计-建设合同条件)适⽤于机电设备设计施⼯⼯程。
C. 银⽪书(设计采购施⼯交钥匙合同条件)适⽤于EPC总承包⼯程。
D. 绿⽪书(简明合同格式)适⽤于较⼩额度⼟⽊机电⼯程。
3.FIDIC施⼯合同⽂件包括(合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录)。
4.FIDIC施⼯、设计建造和EPC总承包合同通⽤条件均各包括(20 )条条款;简明合同格式通⽤条件总共(15)条。
5.FIDIC施⼯合同条件规定,承包商应定期向业主/⼯程师提交(⽉) 进度报告。
6.施⼯合同中关于承包商雇佣当地⼯⼈注意事项为(遵守当地法规:雇佣及解雇程序、最低⼯资、福利条件、保险、休假及⼯作时间和加班费⽀付)。
7.施⼯合同中有关承包商项⽬管理内容包括(⼯作范围、时间、费⽤、⼈⼒资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通)、8.施⼯合同中,⼯程接收证书标志着承包商(基本上)完成了⼯程;履约证书标志着承包商(彻底)履⾏了合同的全部义务。
9.施⼯合同中不可抗⼒的四个条件是(⼀⽅⽆法控制、签订合同前⽆法合理防范、事件发⽣后不能合理克服、事件不是另⼀⽅造成)。
10.国际⼯程的基本保险险别包括(施⼯⼀切险、安装⼀切险、雇主责任险、第三⽅责任险)。
⼆. FIDIC合同专业术语翻译(1)1. 定义()2. 合同()3.中标函()4.投标函()5.规范()6.图纸()7.⼯程量表()8.业主()9.承包商()10.投标书()11.⼯程师()12.业主代表()13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三.判断(正确打√错误打×)1. 在施⼯合同中,以下合同⽂件的优先次序是否正确?()合同协议书--中标函--投标函--专⽤合同条件--通⽤合同条件--规范--图纸-- 其它合同⽂件2. 施⼯合同签订后,⼀⽅希望转让合同时,不必征得另⼀⽅的同意。
FIDIC合同练习题
1、在FIDIC合同条件中,合同工期是指()。
A、合同内注明工期B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数2、依据FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到()情况,属于承包商应承担的风险。
A、现场地质条件与文件资料说明不一致B、不利于施工的外界非自然条件C、不利于施工的气候条件D、其他承包商对施工的干扰3、FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的责任A、开工日起至颁发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4、FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间与合同工期比较,判定承包商的施工是否提前竣工。
A、合同签字日起至颁发接收证书B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书D、开工令要求的开工日起至5、FIDIC施工合同条件规定,由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度,工程师要求承包方增加设备。
此时,()。
A、承包商可以拒绝B、承包商应执行,但应给予经济补偿C、承包商应执行,但应给予费用和工期补偿D、承包商应执行,由此增加的费用和工期由承包商承担6、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程,未经竣工检验,业主提前占用工程。
工程师应及时颁发工程接收证书,但应当()。
A、以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任B、以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任C、以业主占用日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任D、以业主占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任颁发接收证书中指明的竣工7、根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)建筑工程合同(含FIDIC条款)(一)本试卷共8页,满分100分;考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题l分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人2.不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定D.要约必须具有缔约的目的3.甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同,约定甲先付款,乙后发货。
当合同的履行期限届至,甲因担心收不到货而未付款,于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时,乙行使的权利是【】A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4.一方以欺诈、胁迫手段订立的,损害国家利益的合同属于【】A.可撤销合同B.可变更合同c.效力待定合同D.无效合同5.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工【】A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责6.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延7.施工合同所采用的计价方式应在【】A.协议书中约定B.通用条款中约定c.附件中约定D.专用条款中约定8.依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9.组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同(含FIDIC条款)》试题一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)1.工程设计招标在评标过程中,主要考虑的因素是(C)A.设计取费高低 B.设计单位的资历C.设计方案的优劣 D.设计任务的完成进度2.能作为承包商索赔证据的是(C)A.索赔事件发生时的口头协议 B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C.有业主签名的有关电传 D.未经监理工程师签署认可的电话记录3.施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是 (D) A.承包商承担保护措施费用,工期不予顺延B.承包商承担保护措施费用,工期予以顺延C.业主承担保护措施费用,工期不予顺延D.业主承担保护措施费用,工期予以顺延4.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,其规则为(A) A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师5.建设监理招标的最大特点是( C )A.非常注重监理单位的报价 B.邀请招标人较多C.很注重监理单位能力的选择 D.很注重监理单位的资金状况6.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,决定中标人的是(A) A.招标人 B.评标委员会C.招标代理机构 D.建设行政主管部门7.当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧称为( D )A.根据中标项目的不同特点采用不同报价B.多方案报价法C.可供选择的项目的报价D.不平衡报价法8.招标公告是一种(C)A.要约 B.邀请招标 C.要约邀请 D.其他组织招标9.根据我国《合同法》的规定,构成违约责任的核心要件是(A)A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失 D.由合同当事人在法定范围内自行约定10.关于评标,下列不正确的说法是(B)A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定,且该名单在中标结果确定前应当保密。
注册咨询工程师再教育FIDIC试题及答案
【试卷总题量: 7,总分: 100.00分】用户得分:90.0分,用时1182秒,通过一、单选题【本题型共3道题】1.英国建筑法学会的英文缩写是:()。
A.SCLB.SCMC.TCLD.TCM用户答案:[A] 得分:10.002.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式:()。
A.一揽子索赔B.工期索赔C.费用索赔D.干扰索赔用户答案:[B] 得分:0.003.FIDIC《施工合同条件》(1999版)通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是:()。
A.2.1B.2.3C.2.5D.3.5用户答案:[C] 得分:10.00二、多选题【本题型共3道题】1.关于总部管理费用及利润,常用的计算公式有:()。
A.哈德森公式B.埃姆登公式C.恩克勒公式D.以上都不是用户答案:[ABC] 得分:20.002.FIDIC施工合同条件(1999版)通用条件中规定,就各方而言,以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有:()。
A.承包商编制的承包商文件B.以承包商名义编制的承包商文件C.承包商编制的其他设计文件D.以承包商名义编制的其他设计文件用户答案:[ABCD] 得分:20.003.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是:()。
A.进度计划.进度B.资源.费用,C.往来函件与日常管理D.合同与投标文件用户答案:[ABCD] 得分:20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中,关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
()Y.对N.错用户答案:[Y] 得分:10.00。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款练习题及答案
机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答,答在试卷上无效。
3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.对某政府办公大楼项目进行施工招标,招标文件中不允许外省的投标人参与投标,此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言,适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目,监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止,最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后,对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元,评标价950万元:乙报价980万元,评标价90万元,此时A.中标人为乙,合同价为980万元,B.中标人为乙,合同价为990万元C.中标人为甲,合同价为950元D.中标人为甲,合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标,制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论,狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定,既具有对合同未违约方给予补偿,具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式,按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失,承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
12.按照FIDIC施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )()( )( )( )
A..延误移交施工现场 B.不可预见的外界条件
C.异常不利的气候导致的停工 D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成损失
13.下列说法正确的是( )( )( )( )( )
8.合同双方应在( )中规定的日期前,联合任命一个DAB。
A.专用合同条件 B.中标协议书 C.投标书ห้องสมุดไป่ตู้录 D.通用合同条件
9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定,而任一方在收到DAB决定后( )天内,均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的( ),雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书 B.付款证书 C.结清证明 D.履约证书
7.在雇主收到和认可( )前,不确认或办理付款。
A.付款证书 B.履约担保 C.合同协议书 D.投标函
4.工程师应至少提前( )小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48 B.24 C.72 D.36
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。应按工程师批准的格式,( )填报。
A.每周 B.每年 C.每月 D.每季度
2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由( )承担。
A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.分包商
3.除非专用条件另有规定,FIDIC施工合同条件规定的保险应由( )作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主 B.工程师 C.承包商 D.政府有关部门
A.承包商应提前21天将它可以进行每项竣工试验的日期通知工程师
B.工程师可随时指示承包商暂停工程某一部分或全部施工
C.承包商应至少21天前将各分包商承担工作的拟定开工日期通知工程师
D.工程师可以修改图纸
E.承包商应派一事故预防员,负责现场人员的人身安全和安全事故预防工作
11.任何事故发生后,承包商应( )( )( )( )( )
A..立即将事故详情通报业主 B.立即将事故详情通报工程师
C.按工程师可能提出的合理要求,保持记录
D. 按工程师可能提出的合理要求,写出有关财产损害情况报告
E.按工程师可能提出的合理要求,写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。
C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付
D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间,不应延误任何工作
二.多项选择题:在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案,并将正确答案填在括号内,正确答案未选全或选错,该小题无分。(每小题2分,共20分)
2004.04天津市高等教育自学考试
FIDIC施工合同条件 试卷
一、 单项选择题:在每小题的备选答案中选出一个正确答案,将正确答案填在括号内。(每小题1分,共 10分)
1.除合同另有规定,承包商应向( )提供一式六套承包商文件。
A.雇主 B.工程师 C.分包商 D.政府有关部门
A.21 B.28 C.56 D.42
10下列说法不正确的是( ) ...
A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议,承包商应尽快作出书面回应
B.承包商可随时向工程师提出书面建议,以提高雇主的竣工工程的效率和价值