完整版工程工期及费用索赔分析
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、背景及索赔要求我方作为某工程施工的承包商，与业主方签订了一份详细的工程施工合同，规定了工程的开工日期、竣工日期以及相关的工程款项支付条款。
然而，由于业主方的原因，工程施工过程中出现了工期延误，给我方造成了额外的经济损失。
因此，我方依据合同条款及相关法律法规，向业主方提出工期索赔。
二、索赔成立理由1. 根据合同规定，业主方应提供合格的施工场地，并确保施工所需的各项条件满足工程进度需求。
然而，在工程施工过程中，业主方未能按时提供合格的施工场地，导致工程进度受到影响，工期延误。
2. 合同中明确规定，若由于业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应的工期延误责任，并支付承包方因此产生的额外费用。
根据实际情况，工期延误的原因并非我方责任，故业主方应承担工期延误的后果。
三、索赔依据1. 工程施工合同的相关条款，明确了业主方的义务和责任，以及工期延误时的赔偿条款。
2. 国家相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等，为我方索赔提供了法律依据。
3. 实际工程施工过程中的记录，包括工程进度报告、工期延误时间表、额外费用支出凭证等，为我方索赔提供了事实依据。
四、索赔事项概述由于业主方原因，工程施工过程中出现了工期延误，具体延误时间自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
在此期间，我方未能按照合同规定完成工程进度，导致了以下额外费用的产生：1. 人员窝工费用：由于工期延误，我方部分施工人员无法按计划进行其他工程项目的施工，导致人员窝工，额外费用共计XX万元。
2. 设备闲置费用：工期延误期间，部分施工设备无法投入使用，导致设备闲置，额外费用共计XX万元。
3. 材料浪费费用：工期延误导致部分原材料无法按计划使用，造成材料浪费，额外费用共计XX万元。
五、索赔要求1. 业主方应承认工期延误的责任，并根据合同条款支付我方因此产生的额外费用，共计XX万元。
2. 业主方应按照合同规定，延长工程竣工日期，确保我方有足够的时间完成工程施工。
施工合同范本工期索赔
施工合同范本工期索赔一、前言工期索赔是施工合同中常见的一种索赔方式，主要是指由于非承包商原因导致工程进度延误，从而给承包商造成的经济损失和信誉损失，承包商可以向业主或者发包人提出工期索赔。
为了规范工期索赔的办理，确保合同双方的合法权益，特制定本范本。
二、工期索赔的条件1. 合同中约定的工程进度计划和实际完成进度计划。
2. 由于非承包商原因导致工程进度延误，包括但不限于设计变更、发包人原因、恶劣天气、政策调整等。
3. 工期延误给承包商造成了经济损失和信誉损失。
三、工期索赔的办理1. 工期索赔的提出承包商发现工期延误情况后，应在合同约定的时间内向业主或者发包人提出工期索赔。
索赔通知书应包含以下内容：（1）索赔事由：简要说明导致工期延误的原因。
（2）索赔依据：提供相关合同条款、工程进度计划、实际完成进度计划等证明材料。
（3）索赔金额：计算工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。
（4）索赔期限：按照合同约定提出索赔的时间。
2. 工期索赔的审核业主或者发包人在收到工期索赔通知书后，应在合同约定的时间内对索赔事项进行审核。
审核内容包括：（1）核实工期延误的原因。
（2）核实工程进度计划和实际完成进度计划。
（3）核实工期延误给承包商造成的经济损失和信誉损失。
3. 工期索赔的答复业主或者发包人在审核工期索赔后，应在合同约定的时间内向承包商发出工期索赔答复。
答复内容包括：（1）对工期索赔事项的认可程度。
（2）对索赔金额的认可程度。
（3）提出工期索赔的解决措施，如延长工期、支付违约金等。
四、工期索赔的解决1. 双方协商解决：双方根据合同约定和实际情况，就工期索赔事项进行协商，达成一致意见。
2. 调解解决：双方协商不成时，可向合同约定的调解机构申请调解。
调解机构应在调解期限内提出调解方案。
3. 仲裁解决：双方对调解方案不服或者调解失败时，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
仲裁机构根据实际情况作出裁决。
4. 诉讼解决：双方对仲裁裁决不服或者仲裁失败时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程停工期间的工期及费用索赔案例评析
工程停工期间的工期及费用索赔案例评析工程停工期间的工期及费用索赔是在工程实施过程中常见的问题之一、在建设项目中，常常会遇到一些不可控因素，如天气原因、政府政策变化、勘察设计变更等，导致施工无法按原计划进行，从而延长工期、增加成本。
对于这种情况，施工方可能提出工期和费用的索赔要求，要求业主进行相应的赔偿。
以下将以工程项目发生停工期间的工期及费用索赔案例为例，对其进行评析。
案例背景：地进行一项工程项目，设计总工期为1年。
然而，在施工过程中，由于政府政策调整，相关工程发生停工，持续2个月。
施工方认为停工造成了工期的延误，同时还增加了人工、材料等费用，因此提出索赔要求，要求赔偿因停工造成的工期和费用损失。
评析：1.法律依据：根据相关法律法规和合同约定，施工方有权对工期和费用进行索赔。
在工程施工过程中，如果存在不可抗力或其他合同约定的原因导致项目停工，施工方可以合理要求索赔，要求业主承担因停工带来的工期延误和费用增加。
2.工期索赔：施工方对于工期的索赔应该合理且充分，需要提供停工期间的确凿证据，如政府政策调整文件、通知书等，以及停工期间造成的工期损失的明细和计算依据。
施工方应该能够证明停工是非施工方的责任，并证明没有其他替代方案可以避免或减少停工时间。
工期索赔金额应该是因停工造成的实际损失，包括延长的施工时间导致的延期费用、人员工资、设备租赁费用等。
3.费用索赔：施工方对于费用的索赔同样需要提供充分的证据。
停工期间，施工方可能面临一些额外费用，如工人工资的继续支付、设备的冷藏费用等。
此外，停工期间还可能导致材料费用的增加，如材料的腐烂、变质等。
施工方需要针对这些额外费用提供相应的证据和计算依据，以及费用增加的详细明细。
4.和解及争议解决：在诉讼方面，双方可选择通过和解或仲裁等方式解决争议。
和解是指双方通过协商达成一致，争议得到解决；仲裁则是由第三方仲裁机构对争议进行调解裁决。
在选择解决争议的方式时，双方可以根据法律法规和合同的约定进行选择，以便争议能够以公平合理的方式得到解决。
工期索赔案例法律分析(3篇)
第1篇一、引言建设工程项目的顺利进行，对于确保工程质量和施工进度具有重要意义。
然而，在工程实践中，由于各种原因，工期延误现象时有发生，给施工单位带来了巨大的经济损失。
本文将以一起典型的工期索赔案例为切入点，对相关法律问题进行分析，以期对类似案件的处理提供参考。
二、案例背景某市某房地产开发公司（以下简称“开发商”）与某建筑施工有限公司（以下简称“施工方”）签订了一份建设工程施工合同，约定由施工方承建一座住宅小区。
合同中明确规定了工程开工日期、竣工日期以及违约责任等内容。
然而，在施工过程中，由于设计变更、材料供应不及时、天气原因等因素，导致工程进度严重滞后。
施工方遂向开发商提出工期索赔，要求赔偿因其延误造成的经济损失。
三、法律分析1. 工期延误的原因认定根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
在本案中，施工方主张工期延误是由于设计变更、材料供应不及时、天气原因等因素导致的，而开发商则认为施工方自身管理不善是延误的主要原因。
首先，关于设计变更。
根据《中华人民共和国建筑法》第四十三条规定，建设单位或者设计单位应当及时向施工单位提供设计文件、技术资料。
如果设计变更导致工期延误，责任应由建设单位或者设计单位承担。
在本案中，若设计变更确实存在，且未在合同约定的时间内完成，则开发商应承担相应的责任。
其次，关于材料供应。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
若材料供应不及时是由于开发商的原因，如未及时提供材料或者未按照约定支付材料款，则开发商应承担相应的责任。
再次，关于天气原因。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
若工期延误是由于不可抗力因素，如自然灾害、战争等，则施工方可以免除违约责任。
2022-2023年工期索赔和费用索赔计算
工期索赔和费用索赔计算导读：在工程施工合同中，因一方当事人过错造成的工期延长导致另一方当事人利益受损的，受损方可以提出工期索赔和费用索赔。
那么，工期索赔和费用索赔计算是怎样的呢？我为大家整理了相关的法律学问，下面一起来看看吧，信任会对你有所关心。
一、工期索赔和费用索赔计算一、索赔费用的计算来源：1．可索赔的费用费用内容一般可以包括以下几个方面：(1)人工费。
包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，但不能简洁地用计日工费计算。
(2)设备费。
可采纳机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式. (3)材料费。
(4)保函手续费。
工程延期时，保函手续费相应增加，反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则计人合同价内的保函手续费也应扣减。
(5)贷款利息。
(6)保险费。
(7)利润。
(8)管理费。
此项又可分为现场管理费和公司管理费两部分，由于二者的计算方法不一样，所以在审核过程中应区分对待。
2、索赔费用的计算方法。
(1)实际费用法。
该方法是根据每索赔大事所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各费用项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。
这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据，但仅限于由于索赔事项引起的、超过原方案的费用，故也称额外成本法。
在这种计算方法中，需要留意的是不要遗漏费用项目。
(2)修正的总费用法。
这种方法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不确定的可能因素，对总费用法进行相应的修改和调整，使其更加合理。
其详细做法如下：1)将计算索赔额的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；2)只计算受影响时段内某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内全部施工所受的损失；来源：3)与该项工作无关的费用不列入总费用中；4)对投标报价费用重新进行核算，按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。
工程施工合同索赔案例分析(5篇)
【案例一】埃及建设部项目工期延误及其费用索赔。
中建公司承建的埃及住宅十月六日城3000套工程，萨拉特城4000套工程和萨达特城2000套工程，萨达特城二区工程3000套和玛利娜旅游村工程等，总建筑面积100余万m2，总工程合同价为124898640埃磅。
在实施合同过程中，由于业主拖欠工程进度款，这是因为按合同规定对钢筋、水泥、木材、玻璃应由业主负责供应的指标迟迟不到位、工程变更频繁、地基承载力需作土质处理、砂暴等恶劣自然气候及非公司的过失等其他各种因素，造成合同工期在幅度延误和巨大的成本外额外开支，使公司蒙受重大经济损失。
据此，中建公司邀请英国高级律师于1992年元月向埃及建设部提出索赔报告。
1．工期延误一览表（见表4）表42．索赔项目和费用构成（见表5）3．索赔费用计算⑴人员往来机票费。
因工期延误，为完成工程余额，5个项目共新来人员总数341人。
北京至开罗往返机票为8030埃磅，该项索赔总金额为2738230埃磅。
其计算公式为：人数×往返机票费＝机票费索赔金额。
⑵保函延期费。
包括履约保函保证金利息损失、履约保函和机械保函的延期损失和机械保函延期上交税收费用损失。
履约保函为合同额的5%，中建公司向中国人民银行提供履约保函额度的25%无息抵押金，利息为18%，下面分别进行计算：①履约保函保证金利息损失计算式为：履约保函额×无息抵押金（%）×年息（%）×延期（年）＝履约保函保证金损失索赔金额②履约保函和机械保函延期费用损失计算式为：已发生的实际费用（埃磅）部分＋（美元）部分＋预计将发生的部分③机械设备保函延期时上交的海关税损失计算式为：机械设备保函费×海关税率（%）×延期次数（次／年）⑶劳动证、居住证办理延期费用。
埃及政府规定，新办理劳动证、居住证的费用标准为：①劳动证：新办费用为209埃磅，延期费用为106埃磅。
②居住证：新办费用为42埃磅，延期费用为42埃磅。
工程造价课件 工期索赔的分析
业主要求
增加额外
工程
第三页，共十页。
第三页，共十一页。
工期索赔(suǒ péi)的分析
（二）工期(gōngqī)
合同(hé tong)双方均无过错
1人力不可抗拒的自然灾害。
2特殊风险。 3不利的施工条件或客观障碍。
第四页，共十页。
第四页，共十一页。
工期(gōngqī)索赔的分析
案例(àn lì)背
问：工程师应批准延长工期多少天？
第五页，共十页。
第五页，共十一页。
工期(gōngqī)索赔的分析
案例(àn lì)分析
事件1 工期索赔成立。因为设计变更是甲方的责任。
事件2 工期索赔成立。因为这是不利的施工条件。 事件3 工期索赔不成立。因为对于季节性大雨是一个有经验的承包商预 先(yùxiān)能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延长不予补偿。 因此，工程师应批准延长工期：75=12（天）
业主拖延支 付
工程款
业主未能及时提 供材料、设备
业主拖延关 键线路上工
序的
验收时间
第二页，共十页。
第二页，共十一页。
工期索赔(suǒ péi)的分析
2因业主或工程师的额外(é wài)要求而导致工期延误。
业主(yèzhǔ)要
求
设计变更 导致工程量 增加
业主对工程
质量的要求
超出原合同
的约定
业主发布的 指令打乱了 承包商的 施工计划
第十页，共十页。
第十页，共十一页。
内容总结
工程造价课件 工期索赔的分析。1由于业主或工程师的失误造成的延期。因为对于季节性大雨是一个有 经验的承包商预先(yùxiān)能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延长不予补偿。二 、 工期索赔(suǒ péi)的分析思路。（2）在同一范围内承包商的工人在2个高程上同时(tóngshí)作业，工程师考 虑施工安全而下令暂停上部工程施工而延误工期5d。第十页，共十页
某工程工期分析索赔报告
某工程工期分析索赔报告某公路工程工期分析及索赔报告合同名称：合同编号：承包单位：工期分析报告1合同文件有关工期方面的规定1.1招投标拟定工期根据招标文件，本标投标施工组织设计中计划开工日期2010年10月30日，计划竣工日期2012年8月30日，总工期22个月。
1.2合同工期根据合同文件，本标计划开工日期2010年10月30日，计划竣工日期2012年8月30日，总工期22个月。
2合同施工进度计划本标投标施工组织设计中计划工期同招标文件确定工期：开工日期2010年10月30日，计划竣工日期2012年8月30日，总工期22个月。
见《**工程*标段施工总体计划表》。
该合同段的关键线路为：工程进场→开工→施工准备→路基工程及桥梁工程→水泥稳定级配碎石基层→水泥混凝土面层→路面标志与标线→其他工程→工程竣工。
3施工过程中对合同工期影响的因素主要影响合同工期的因素有：开工令下达时间延后、图纸下发不及时、当地维稳停工、当地建设行政部门下发的高原气候主体工程冬季停工令、征地影响、地质条件与设计不符影响施工进度等。
下面分别对各个影响因数进行分析，并计算相应影响工期的天数。
3.1 开工令下达延后和征地问题对合同工期的影响我公司接到中标通知书后，根据合同要求于2010年10月20组织人员机械进场，但由于征地移民问题尚在协调中，现场不具备施工条件，未能如期进行施工。
监理确认开工日期为2010年12月20日，本工程K68+000～K74+000段红线落实时间为2011年4月30日，本工程K68+000～K74+000段实际施工开始时间为2011年5月1日，本工程K57+000～K68+000段红线落实和实际施工开始时间为2011年9月1日。
（根据监理工程师通知，2011年5月1日该工程K68+000～K74+000段征地问题已解决，可开展施工生产，但K57+000～K68+000段暂缓施工。
K57+000～K68+000段直到至2011年9月才接到通知砍伐许可证已批复，该段可以进行施工。
工程施工合同索赔案例分析(5篇)
【案例一】埃及建设部项目工期延误及其费用索赔。
中建公司承建的埃及住宅十月六日城3000套工程，萨拉特城4000套工程和萨达特城2000套工程，萨达特城二区工程3000套和玛利娜旅游村工程等，总建筑面积100余万吊，总工程合同价为124898640埃磅。
在实施合同过程中，由于业主拖欠工程进度款，这是因为按合同规定对钢筋、水泥、木材、玻璃应由业主负责供应的指标迟迟不到位、工程变更频繁、地基承载力需作土质处理、砂暴等恶劣自然气候及非公司的过失等其他各种因素，造成合同工期在幅度延误和巨大的成本外额外开支，使公司蒙受重大经济损失。
据此，中建公司邀请英国高级律师于1992年元月向埃及建设部提出索赔报告。
1 .工期延误一览表（见表4）3•索赔费用计算⑴ 人员往来机票费。
因工期延误，为完成工程余额，5个项目共新来人员总数341人。
北京至开罗往返机票为8030埃磅，该项索赔总金额为2738230埃磅。
其计算公式为：人数X往返机票费二机票费索赔金额。
⑵ 保函延期费。
包括履约保函保证金利息损失、履约保函和机械保函的延期损失和机械保函延期上交税收费用损失。
履约保函为合同额的5%中建公司向中国人民银行提供履约保函额度的25%£息抵押金，利息为18%下面分别进行计算:①履约保函保证金利息损失计算式为：履约保函额X无息抵押金（% X年息（% X延期（年）=履约保函保证金损失索赔金额②履约保函和机械保函延期费用损失计算式为：已发生的实际费用（埃磅）部分+（美元）部分+预计将发生的部分③机械设备保函延期时上交的海关税损失计算式为：机械设备保函费X海关税率（% X延期次数（次/年）⑶ 劳动证、居住证办理延期费用。
埃及政府规定，新办理劳动证、居住证的费用标准为：①劳动证：新办费用为209埃磅，延期费用为106埃磅。
②居住证：新办费用为42埃磅，延期费用为42埃磅。
③各项目因工程延误，办理新来工作人员的劳动证、居住证费用损失的计算式为：新办证人数X〔新办理劳动证费用+（延期费用X延期次数）+ （新办理居住证费用X次数）〕=劳动证、居住证办理延期费用⑷ 拖欠工程款利息、合同期内的维修金利息，按合同完成工期结束时实际完成工程营业额的5%勺维修金额及工程延长天数计算。
造价工程师索赔费用及工期的计算
造价工程师索赔费用及工期的计算索赔费用主要包括以下几个方面的计算：1.材料成本：材料成本根据合同约定的材料价格计算，需要考虑采购成本、运输成本和存储成本等费用，并结合实际采购成本进行核算。
2.人工成本：人工成本主要计算项目施工人员的工资和福利费用，包括工人、技术人员和管理人员等。
需要根据实际工作时间和工资标准计算出人工成本。
3.设备成本：设备成本主要计算施工过程中所使用的机械设备的租赁费用或购置费用。
根据项目的实际需求和设备使用时间，计算出设备成本。
4.施工费用：施工费用主要包括劳务费用、施工管理费用和临时设施费用等。
根据工程量和施工进度，计算出相应费用。
5.其他费用：其他费用包括各类施工用品、工具、办公用品和维护保养费用等。
根据项目的实际需求计算出其他费用。
在计算索赔费用时，需要根据合同约定和项目实际情况进行计算。
如果项目出现变更、延期、追加要求或者其他原因导致费用增加，可以通过索赔来申请额外费用。
工期的计算是为了控制项目的进度和确认项目的竣工时间。
1.工期目标：根据项目的合同约定和进度要求，确定项目的工期目标。
工期目标应该具体、明确，并考虑到项目的复杂程度、条件限制和人力资源等因素。
2.施工进度计划：根据工期目标和项目的进展情况，编制详细的施工进度计划。
施工进度计划要考虑到各个工序的时间安排、前后工序的依赖关系和资源分配等因素。
3.工期控制：在项目施工过程中，需要不断监督和控制工期的进展情况，及时调整进度计划，确保项目能按时完成。
如果出现工期延误，应采取相应的措施进行调整和补救。
4.工期索赔：如果因为合同方的原因导致工期延误，施工方可以通过索赔申请获得相应的补偿。
工期索赔的计算需要根据合同约定和工期延误的具体情况进行计算，涉及到项目的损失和额外费用等。
总之，索赔费用和工期的计算是造价工程师的一项重要工作。
通过合理的计算和控制，可以确保项目的费用和工期目标得以实现，为项目的顺利进行提供支持。
同时，也为了维护各方的权益，及时解决因为工期和费用问题而可能产生的纠纷。
建设工程工期费用索赔案例分析(案例丰富)
FIDIC关于对承包商进行补偿的部分条款
? （8）竣工时间的延长 ? （9）由公共当局引起的延误 ? （10）暂停引起的后果 ? （11）暂停时对永久设备和材料的支付 ? （12）对部分工程的接收 ? （13）对竣工检验的干扰 ? （14）修补缺陷的费用
FIDIC关于对承包商进行补偿的部分条款
? （15）进一步的检验 ? （16）暂定金 ? （17）费用变化引起的调整 ? （18）延误的支付 ? （19）业主责任的终止 ? （20）业主终止合同的权利 ? （21）承包商有权暂停工作 ?…
新版FIDIC合同条件（1999）
? FIDIC新版标准合同条件一共有四本：
? （1）红皮书——施工合同条件 ? （2）黄皮书——生产设备与设计施工合同条件 ? （3）银皮书——设计采购施工 /交钥匙工程合同条件 ? （4）绿皮书——简明合同格式
《建设工程施工合同》在索赔程序上的规定
? （1）在可索赔事件发生后 28天内，向工程师发出索赔意 向通知。
索赔的分类（按目标分类）
? 2 按索赔的目标分类，主要分以下两种： ? （1）工期索赔
? 工期索赔是承包商向业主延长工期（ Claims for extension of time ，EOT），即将原来的竣工日 期顺延一段合理的时间。
? 由于合理工期的延长，承包商可不承担“误期损 害赔偿费”（ Liquidated damages of delay ） （最高可达 10%）。
说明
因业主指令工程加速造成增加劳动力投入，不经 济使用劳动力，生产效率降低等
（2）材料费增加
不经济使用材料，材料提前交货的费用补偿，材 料运输费增加
（3）机械设备费增加 增加机械投入，不经济地使用机械
工程索赔值的计算(工期的索赔及案例分析)
工程索赔值的计算(工期的索赔及案例分析)一、工期索赔的目的在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，结果造成工期延长。
工期延长对合同双方都会造成损失：业主因工程不能及时交付使用，投人生产，不能按计划实现投资目的，失去盈利机会，并增加各种管理费的开支；承包商因工期延长增加支付现场工人工资、机械停置费用、工地管理费、其它附加费用支出等，最终还可能要支付合同规定的误期违约金。
所以承包商进行工期索赔的目的通常有两个：1.免去或推卸自己对已经产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能少支付工期延长的违约金。
2.进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
对已经产生的工期延长，业主通常采用两种解决办法：(l)不采取加速措施，将合同工期顺延，工程施工仍按原定方案和计划实施。
(2)指令承包商采取加速措施，以全部或部分地弥补已经损失的工期。
如果工期延缓责任不由承包商承担，业主已认可承包商的工期索赔，则承包商还可以提出因采取加速措施而增加的费用的索赔。
二、工期拖延的原因及其与相关费用索赔的关系合同工期确定后，不管有没有作过工期和成本的优化，在施工过程中，当干扰事件影响了工程的关键线路活动，或造成整个工程的停工、拖延，则必然引起总工期的拖延。
而这种工期拖延都会造成承包商成本的增加。
这个成本的增加能否获得业主相应的补偿，由具体情况确定。
按照承包合同（例如FIDIC和我国的施工合同文本），干扰事件的影响范围、原因、工期补偿和费用补偿之间存在如下关系：1. 允许工期顺延同时承包商又有权提出相关费用索赔的情况。
这类干扰事件是由业主责任引起的，或合同规定应由业主负责的。
例如按照FIDIC合同，包括：(1)业主（工程师）不能及时地发布图纸和指令。
(2)发生一个有经验的承包商也无法预料的现场气候条件以外的外界障碍或条件。
(3)施工现场发掘出化石、硬币、有价值的物品或文物、建筑结构等，承包商执行工程师的指令进行保护性的开挖。
建筑工程施工中工期及费用索赔分析4000字
建筑工程施工中工期及费用索赔分析4000字前言：在工程管理中，索赔是一项艰巨复杂的工作。
由于索赔涉及到业主和承包商的自身利益而受到双方的高度重视。
毕业本文重点对施工索赔所涉及的两大主要方面，即工期和费用索赔进行了系统、深入的分析和研究，指出了工期与费用索赔的处理原则。
最后结合实例从索赔的战略高度上分析和研究了索赔的策略，为索赔的成功创造最佳条件。
关键词：施工索赔；工期索赔；费用索赔；延误分析一、工期索赔分析1、工期索赔的目的在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行使预定的施工计划受到干扰，结果造成工期延长损失：业主因工程不能及时交付使用，去盈利机会，并增加各种管理费的开支投入生产工期延长对合同双方都会造成不能按计划实现投资目的，失承包商因工期延长增加支付现场工人工资，机械停置费用，工地管理费，其他附加费用支出等，最终还可能要支付合同规定的误期违约金。
承包商进行工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已经产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能少支付工期延长的违约金；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
对己经产生的工期延长，业主通常采用两种解决办法：① 不采取加速措施，将合同工期顺延，工程施工仍按原定方案和计划实施。
② 指令承包商采取加速措施，全部或部分地弥补己经损失的工期。
如果工期拖延，责任不由承包商承担，业主已认可承包商的工期索赔，则承包商还可以提出因采取加速措施增加的费用的索赔。
2、工期与建设费用的关系在工程承包的合同协议条款中一般都不仅明确了开工日期、竣工日期和总工期天数，而且其合同条件也都会写有延期开工，暂停施工，工期延误及工期提前的责任条款。
在工程招标文件中，业主往往都把完工工期作为投标条件之一。
尽管如此，由于建设工程施工本身的复杂性及可能发生的各种干扰，实施过程中，经常会发生使工期不能按预定日期完成的延误事件。
所以在进行工期分析时，监理工程师弄清工期与建设费用的关系，对合理划分业主和承包商双方的延误责任，处理延误纠纷，维护工程承包合同履行的严肃性是必不可少的。
施工工程索赔报告(3篇)
第1篇一、报告概述项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区承包单位：XX建筑有限公司监理单位：XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间：2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因：因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件，导致我方施工进度延误。
3. 索赔事件影响：我方施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 《建设工程施工合同》第七条：业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件，因业主方原因导致施工进度延误，承包方有权要求赔偿损失。
三、索赔计算1. 窝工损失：根据现场实际情况，窝工时间为45天，窝工人员100人，每人每日工资为200元，共计90000元。
2. 机械闲置损失：因施工进度延误，机械闲置时间为45天，机械每日租金为5000元，共计225000元。
3. 材料积压损失：因施工进度延误，材料积压时间为45天，材料积压金额为100000元。
4. 误期损失：根据合同约定，误期赔偿金为每日10000元，共计450000元。
四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。
2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。
3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。
4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。
五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件，确保施工进度不受影响。
2. 业主方应与承包方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。
3. 业主方应按照合同约定，及时支付工程款，保障承包方合法权益。
4. 双方应共同协商，寻求合理解决方案，确保工程顺利进行。
六、结论综上所述，我方因业主方原因导致施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
根据相关法律法规及合同约定，我方有权要求业主方赔偿上述损失。
工期索赔和费用索赔案例(工期索赔和费用索赔包括哪些内容)
工期索赔和费用索赔案例（工期索赔和费用索赔包括哪些内容）内容导航：工期的经典案例李先生家的实例李先生去年购置的一套三居室的二手房，使用面积约为120平方米。
经审理，杭州中院于2023年9月4日一审判决，被告支付原告工程款56486万元及其利息，返还到期的工程保修金1090.85万元，赔偿原告损失100万元，原告在67370万元范围内享有优先受偿权；同时驳回被告工期赔偿的全部反诉请求。
(3)若在施工期间发生超过14天的阴雨或冰冻天气，或由于A方责任引起的干扰，A方给予B方以延长工期的权力。
若发生地震等B方不能控制的事件导致工期延误，B方应立即通知A方代表，提出工期顺延要求，A方应根据实际情况顺延工期。
第一个问题：合理，因为设计多次修改并导致工程量增加，根据工程定额可计算因增加工程量而需延长的工期。
第二个问题：只要不是承包商原因造成的工期延长均可向业主索赔，包括业主更改设计增加工程量、地基条件复杂及恶劣天气等。
案例一：建筑公司与学校签订一教学楼施工合同，明确施工单位要保质保量保工期完成学校的教学楼施工任务。
工程竣工后，承包方向学校提交了竣工报告。
学校为了不影响学生上课，还没组织验收就直接投入了使用。
1、第一个问题：合理，因为设计多次修改并导致工程量增加，根据工程定额可计算因增加工程量而需延长的工期。
第二个问题：只要不是承包商原因造成的工期延长均可向业主索赔，包括业主更改设计增加工程量、地基条件复杂及恶劣天气等。
2、施工索赔是索赔中的一种，是指由承包人向业主提出的、旨在为了取得经济补偿或工期延长的要求的索赔。
3、如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工时，承包人则应承担误期损害赔偿费(见FIDIC第47条，英国JCT63第23条，JCT80第24条，IFC84第8等条款)，这是施工合同赋予业主的正当权利。
4、事件三，施工单位不可索赔；因为，施工单位能在投标过程中以及实地勘查的时候能发现此问题，并提出问题，并要求更改。
工程工期及费用索赔分析报告
工程工期及费用索赔分析报告工程工期及费用索赔分析工程工期及费用索赔分析1、索赔的必要性索赔是合同签约双方的一项共同权力。
是一种保护自我、维护正当权利、减少损失、增加利润的手段，更是增强市场竞争意识、加强法治观念的需要。
但在实际操作过程中，人们对索赔问题一直存在着一些认识上的误区。
发包方认为索赔是额外的支出，会损害自己的声誉，往往对承包方的索赔要求横加拒绝，而作为承包方，往往怕得罪发包方，怕弄僵双方关系，影响今后的合作，不敢索赔，或缺少索赔的知识和技巧，不会索赔，或索赔权利意识淡薄，不知索赔，实际上索赔具有签约双方的一种正当权利通过索赔，能对违约方行为起警示作用，，有助于甲乙双方更紧密的合作，有利于合同目标的顺利实现。
2、索赔可以促进承包方的合同管理加强合同管理是开展工程索赔工作的必要前提，也是索赔成功的必要保证。
例如某建筑工程承包商按照正常的“优良”标准组织施工，工程进展过半时，改按业主要求的“样板工程”标准施工。
为此承包商加人工、加工序、加设备，质量验收达到“样板工程”标准，满以为业主会给予经济补偿，但结果却事与愿违，业主以合同中没有写入这项条款为由不予理睬，使该施工企业“竹篮打水一场空”。
这是承包商仅凭主观愿望，而不以合同为依据造成的不良后果，其教训是深刻的。
所以，是市场的利益机制逼着人们去研究索赔问题，同时索赔也促进了项目的合同管理，提高了合同管理的水平。
3、索赔可以促进项目的成本管理传达统的施工生产核算和开工想分离，且没有在项目核算。
现在已有所改进，项目成本放到分公司，工程处、项目部一级核算。
小承包商项目核算还不规范，在向业主索赔时不懂得合理计算，缺少谈判的砝码，索赔成功率低。
例如某地建工程标的约200万，业主承认停工一年这一事实，但在承包商提出索赔30万人工费作为补偿时，业主不肯给付赔款。
后来有人建议将一年的机械停滞费18万无，周转费8万元，水电费5万元和人工费30万元一并提出、重新谈判，结果果然奏效。
工程施工工期索赔报告
工程施工工期索赔报告一、项目概述本报告针对某工程项目的工期索赔进行分析和总结，旨在准确反映工期索赔的主要原因、解决方法和索赔金额。
该工程项目为一座高层住宅楼的建设工程，总建筑面积约为5万平方米，总工期为18个月。
由于种种原因，施工过程中出现了一系列影响工期的问题，导致施工周期延长，给项目方带来了一定的损失。
因此，项目方根据合同条款和相关法律法规要求，提出工期索赔请求。
下文将详细分析该工期索赔过程。
二、工期延误原因1. 设计变更：在工程施工过程中，设计方面的变更是导致工期延误的主要原因之一。
由于设计方案的变更，导致施工方需要重新调整施工进度和工艺流程，影响施工周期的正常推进。
2. 材料供应延迟：在施工过程中，由于一些原因，如供货商交货延迟、材料质量问题等，导致施工方无法按计划完成施工任务，从而延误了工期。
3. 施工队伍不足：由于施工队伍人手不足、技术人员不足等问题，导致施工进度受到一定影响，工期延误。
4. 天气影响：气候因素是一个不可控因素，有时恶劣的天气条件会导致施工进度延误，从而造成工期延误。
5. 现场管理不当：施工现场管理不当，如施工计划安排不合理、施工人员协调不当等，都会影响工程施工周期。
6. 其他因素：如施工设备故障、工地安全事故等，也会对工期造成一定的影响。
三、索赔金额计算在工期延误的基础上，项目方提出了相应的索赔金额计算。
根据合同条款规定，工期延误的赔偿方式通常是按照日赔偿金方案进行计算，具体计算公式为：赔偿金额 = 日赔偿金 × 工期延误天数其中，日赔偿金是根据合同约定确定的固定金额，工期延误天数是指实际工期与计划工期之间的差值。
根据具体的索赔要求，项目方进行了详细的计算，并得出了相应的索赔金额。
经过双方协商，最终确定了索赔金额为XX万元。
四、索赔处理过程1. 提出索赔请求：一旦发现工期延误问题，项目方及时提出了索赔请求，并提交了相关证明材料和索赔金额计算表。
2. 双方协商洽谈：施工方接到索赔请求后，进行了详细的现场调查和资料核实，双方展开了协商洽谈。
工程停工期间的工期及费用索赔案例评析
工程停工期间的工期及费用索赔案例评析案例背景A学校（以下简称学校）于2006年4月22日和某一建筑安装工程有限公司（以下简称教学楼承包人）签订了一份《教学楼工程施工总承包合同》。
承包范围为教学楼土建、水电安装施工，该工程建筑面积为5368.66平方米,框架五层,质量标准为合格，要求2006年4月26日开工，2006年11月30日竣工，工期220天（日历天），本工程采用固定单价合同，按1999年《建设工程施工合同（示范文本）》版本进行签订，合同约定工程预付款为合同价的20%，中间付款按工程形象进度的70%支付，工程竣工验收合格后付至合同价的85%。
合同签订后，承包人按合同约定时间如期进行施工，但在工程主体封顶后（封顶时间为2006年8月15日），学校的工程款因资金紧张未能按时支付（合同规定封顶后7日内付款，即付款时间为2006年8月22日），学校答应承包人工程款会马上到位，要求承包人继续施工，但经承包人多次催要，工程款仍未到帐，因此承包人于2006年8月23日给学校打了一份书面报告，报告中称若学校在七日内仍不能付款，承包人将不得不停工。
七日后学校仍未付款也未给予答复，承包人又于2006年8月30日给学校打了第二份报告，该报告中明确表态，因学校未按合同约定付款，因此本承包人将于2006年9月1日停工，停工期间的所有损失由学校承担，随即承包人对工地进行了全面停工，在停工期间承包人也多次及时地向学校发出了索赔报告。
两月后，学校筹到了工程款并支付给承包人，同时书面要求承包人全面开工。
承包人在收到学校的工程款后却给学校发了一份索赔报告，报告中说学校应对该停工期间的工期及费用损失进行赔偿，否则不能开工。
后经双方多次协商，学校仅对延误的工期进行了确认，但对费用索赔却未达成一致意见，因此承包人拒绝复工。
工程一直拖了一年，一年后承包人向学校发出《关于补偿教学楼停工期间损失函件》的律师函，要求学校给予赔偿这一年零两个多月的工期及费用损失，否则将提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程工期及费用索赔分析工程工期及费用索赔分析1索赔的必要性索赔是合同签约双方的一项共同权力。
是一种保护自我、维护正当权利、减少损失、增加利润的手段，更是增强市场竞争意识、加强法治观念的需要。
但在实际操作过程中，人们对索赔问题一直存在着一些认识上的误区。
发包方认为索赔是额外的支出，会损害自己的声誉，往往对承包方的索赔要求横加拒绝，而作为承包方，往往怕得罪发包方，怕弄僵双方关系，影响今后的合作，不敢索赔，或缺少索赔的知识和技巧，不会索赔，或索赔权利意识淡薄，不知索赔，实际上索赔具有签约双方的一种正当权利通过索赔，能对违约方行为起警示作用，，有助于甲乙双方更紧密的合作，有利于合同目标的顺利实现。
2、索赔可以促进承包方的合同管理加强合同管理是开展工程索赔工作的必要前提，也是索赔成功的必要保证。
例如某建筑工程承包商按照正常的“优良”标准组织施工，工程进展过半时，改按业主要求的“样板工程”标准施工。
为此承包商加人工、加工序、加设备，质量验收达到“样板工程”标准，满以为业主会给予经济补偿，但结果却事与愿违，业主以合同中没有写入这项条款为由不予理睬，使该施工企业“竹篮打水一场空”。
这是承包商仅凭主观愿望，而不以合同为依据造成的不良后果，其教训是深刻的。
所以，是市场的利益机制逼着人们去研究索赔问题，同时索赔也促进了项目的合同管理，提高了合同管理的水平。
3、索赔可以促进项目的成本管理传达统的施工生产核算和开工想分离，且没有在项目核算。
现在已有所改进，项目成本放到分公司，工程处、项目部一级核算。
小承包商项目核算还不规范，在向业主索赔时不懂得合理计算，缺少谈判的砝码，索赔成功率低。
例如某地建工程标的约200万，业主承认停工一年这一事实，但在承包商提出索赔30万人工费作为补偿时，业主不肯给付赔款。
后来有人建议将一年的机械停滞费18万无，周转费8万元，水电费5万元和人工费30万元-并提出、重新谈判，结果果然奏效。
这说明在索赔过程中，笼统的报价和精确的分项核算，其结果是不一样的。
在费用索赔时要把发生所有费用损失统统列出来，在此基础上做好会计核算和统计核算，及时、准确、全面地提供动态成本资料。
这样既能有效指导内部成本管理，又为索赔提供了有力的证据，索赔也成为了项目管成本管的动力。
各种分类的索赔一、工工期索赔工期索赔的目的在工程施工中，常常会发生一些未能预定的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的工计划受到干扰，结果造成工期延长。
工期延长对合同双方都会造成损失。
业主因工程不能及时交付使用，投入生产，不能按计划实现投资目的，失去快马加盈利机会。
承包商因工期延长增加支付现场工人工资，机械停置费用，工地管理费，其它附加费用支出，最终还可能支付合同规定的工期延长罚款。
所以承包商进行工期索赔的目的通常有两个：1免去或推卸自己对已经产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能少支付工期延长的罚款。
2、进行因工期延长造成的费用损失的赔。
这个索赔值通常比较大。
3、对已经产生的工期延长业主通常采用两种解决方法：(1)不采取加速措施，将合同工期顺延，工程施工仍按原定方案和计划实施(1)不采取加速措施，将合同工期顺延，工程施工仍按原定方案和计划实施(二)工期索赔的分析方法工期索赔的依据主要有：合同规定的总工期计划；合同双方共同认可的详细的进度计划，如网络图、横道图等；合同双方共同认可的对工期修改文件，如认可信、会谈纪要、来往信件等；业主、工程师和承包商共同商定的月进度计划及调整计划；受干扰后实际工程进度，如施工日记、工程进度表、进度报告等；承包商在每个月底以及在干扰事件发生时都应分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。
二、费用索赔的定义所谓费用索赔是指承包商在由于业主的原因或双方不可控制的因素发生变化而遭受损失的条件下，向业主主提出补偿其费用损失的要求。
因而索赔费用应是承包商根据合同条款的有关规定，向业主索取的合价以外的费用索赔费用不应被视为承包商的意外收入，也不应该被视为业主的不必要支出。
实际上，索赔费用的存在是由于建立合同时还无法确定的某些应由业主承担的风险因素导致的结果。
承包商的投标报价中一般不含有业主应承担的风险对报价的影响，因而，一旦这类风险发生并影响承包商的工程成本时，承包商提出费用索赔是一种正常现象和合理行为。
费用索赔是工程索赔的重要组成部分，是承包商进行索赔的主要目标之一。
同时，由于索赔费用的大小关系着承包商的盈亏，也影响着业主工程项目的建设成本，因而费用索赔常常是最困难、也是双方分歧最大的索赔。
特别是对于发生亏损或接近亏损的承包商和财务状况不佳的业主，情况更是如此。
费用索赔是整个工程合同索赔的重点和最终的目标。
工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔。
在费用索赔的计算中应注意如下几个问题：二、费用索赔计算(一)、计算原则费用索赔都以赔偿实际损失为原则，在费用索赔中，它体现如下几个方面1、实际损失，即为干扰事件对承包商工程成本和费用的实际影响。
这个实际影响即可作为费用索赔值。
所以索赔对业主不具有任何惩罚性质。
实际损失包括两个方面：(1)直接损失，即承包商财产的直接减少。
在实际工程中，常常表现为成本的增加和实际费用的超支。
(2)间接损失，即可能获得利益的减少，例如由于业主拖欠工程款，使承包商失去这笔款的存款利息收入。
2、所有干扰事件直接引起的实际的损失，以及这些损失的计算，都应有详细的具体的证明。
在索赔报告中必须出具这些证据，没有这些证据，索赔要求是不能成立的。
实际损失以及这些损失的计算证据通常有：各种费用支出的帐单工资表，现场用工、用料、用机的证明，财务报表，工程成本核算资料等。
二、计算方法的选用在承包工程中，干扰事件对成本和费用的影响的定量分析和计算是极为困难和复杂的。
目前, 还没有大家统一认可的，通用的计算方法。
而选用不同的计算方法，对索赔值影响很大。
计算方法选用的基本原则是：1合理。
即符合工程实际情况，符合合规定，符合一般惯例，能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。
如果计算方法选用不合理，使费用索赔值计算明显过高，会使整个索赔报告和索赔要求被否定。
计算方法的合理性表现为：1合理。
即符合工程实际情况，符合合规定，符合一般惯例，能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。
如果计算方法选用不合理，使费用索赔值计算明显过高，会使整个索赔报告和索赔要求被否定。
计算方法的合理性表现为：1扣除承包商自己责任造成的损失。
即由于承包商自己管理不善，组织失误等造成的损失O由他自己负责。
2符合合同规定的赔补偿条件，扣除承包商应承担的风险。
O3全同规定的计算基础。
合同是索赔的依据，又是赔值计算的依据。
合同中的人工费单价O材料费单价、机械费单价、各种费用的取值标准和各分部分项目合同单价是索赔值的计算基础。
4有些合同对索赔值的计算规定了计算方法，计算采用的公式、计算过程等。
这些必须执O行。
(2)符合规定的，或通用的会计核算原则。
索赔值的计算是在成本计划和成本核算基础上，通过计划和实际成本对比进行的。
实际成本的核算必须与计划成本的核算有一对致性，而且符合通用的会计核算原则(3)符合国际惯例，即采用能为业主、调解人、仲裁人认可的，在工程中常用的计算方法。
2有利。
如果选用不利的计算方法，会使索赔值计算过低，使自己的实际损失得不到应有补偿，或失去可能获得的利益。
通常索赔值中应包括如下几方面的因素(1)承包商所受的实际损失。
它是索赔的实际期望值，也是最低目标。
如果最后承包商通过索赔从发包商处获得的实际补偿低于这个值，则导致亏本。
甚至有时承包商希望通过索赔弥补自己其它方面的损失，如报价低，报价失误，合同规定风险范围内的损失，施工中管理失误造成的损失等。
(2)对方的反索赔，在承包商提出索赔后，对方有可能采取各种措施进行反索赔，以抵消或降低承包商索赔值，(3)最终解决中的让步。
对重大的索赔，特别是重大的一揽子索赔，在最后解决中，承包商常常必须作出让步，即索赔值的计算中应考虑这几个因素，留有余地。
二、分准备计算资料在索赔报告中必须出具所有计算基础计算过程的资料作为证明。
这里包括报价分析资料，成本计划和实际成本开支资料。
在计算前必须对实际的各项开支、工程收入和总部的管理费作详细的审核分析。
应对人工费、材料费、机械费、工地管理费、总部管理费、其它附加费等建立数据库。
费用索赔要求预算成本和实际成本核算详细，能分解分项工程，合同事件，费用项目。
预算成本和实际成本核算内容相同，口径一致，达到相同详细程度。
这样才能对比。
三、费用损失的计算方法可索赔费用的分类(1)按可索赔费用的性质划分在工程实践中，承包商的费用索赔包括额外工作索赔和损失索赔。
额外工作索赔费用包括额外工作实际成本及其相应利润。
对于额外工作索赔业主一般以原合同中的适用价格为基础，或者以双方商定的价格或工程师确定的合理价格为基础给予补偿。
实际上，进行合同变更、追加额外工作，可索赔费用的计算相当于一项工作的重新报价损失索赔包括实际损失索赔和可得利益索赔。
实际损失是指承包商多支出的额外成本；可得利益是指如果业主不违反合同，承包商本应取得的，但因业主违约而丧失的利益。
计算额外工作索赔和损失索的主要区别是：前者的计算基础是价格，而后者的计算基础是成本，更、追加额外工作，可索赔费用的计算相当于一项工作的重新报价损失索赔包括实际损失索赔和可得利益索赔。
实际损失是指承包商多支出的额外成本；可得利益是指如果业主不违反合同，承包商本应取得的，但因业主违约而丧失的利益。
计算额外工作索赔和损失索的主要区别是：前者的计算基础是价格，而后者的计算基础是成本。
1、人工费人工费是工程建设成本直接费项目之一，也是费用索赔中的一个重要索赔项目。
它一般包括支付给施工过程中直接从事建筑安装工程，的工人和施工现场运料、配料等辅助工人以及跟班作业的工班长等的工资支出以及与人工有关的税收保险和福利支出等。
其计算如下：C仁C11+C12+C13式中，C1为索赔的人工费，C11为人工单价上涨引起的费用，C12为人工工时增加引起的费用，C13为劳动生产率降低引起的人工损失费用。
在下列三种情况下承包商有权提出人工费的索赔。
1由于业主增加合同以外的工程，或由于业主的原因造成的工程延误引起了承包商人工单O价的上涨和工作时间的延长。
2工程的任何变更和延误，人工工资历的调升都可能造成相应的人工费的增加。
有时，即O使工程仍然在合同规定的期限内完工，施工各阶段用工量比例的变化，也会导致人工费增加。
工程所在国或当地政府为推行社会保险计划和劳工福利计划而向建筑公司征收工资历税或以工资为基础的保险费等。
若由于业主原因造成的延误或对工程的无理干扰打乱了承商的施工计划，致使承包商劳动生产率降低损失的索赔。
2、材料费材料费是建筑安装工程成本的直接费项目之一，也是费用索赔中重要的费用项目。