施工合同专用条款 (2)

合集下载

建设施工合同专用条款(二)2024

建设施工合同专用条款(二)2024

建设施工合同专用条款(二)第一条合同资源和施工条件1.承包人应当在合同约定的时间和地点,提供完备的施工人员、机械设备、工具和材料等必要的资源。

2.承包人应当保证施工现场的卫生、安全和整洁,并按照相关法律法规的要求,采取必要的安全措施。

3.承包人应当按照合同约定的进度,合理安排施工任务,并及时解决施工过程中的问题和困难。

4.建设单位应当为承包人提供必要的施工条件,包括供水、供电、排水和通讯等设施,并按照合同约定的时间和方式进行交付。

第二条施工人员管理1.承包人应当按照相关法律法规的要求,确保施工人员具备相应的技术资格和工作经验,且合格进行施工作业。

2.承包人应当对施工人员进行必要的岗前培训,并提供相应的劳动保护设施和个人防护用品。

3.承包人应当按照合同约定的施工人员数量和结构提供合格的施工团队,并及时替补工人,保证施工进度不受影响。

第三条质量控制1.承包人应当严格按照施工图纸和技术规范要求进行施工,并保证施工质量符合国家标准和相关规定。

2.承包人应当按照合同约定的质量验收要求,进行必要的质量检测和试验。

如发现施工质量不合格的情况,应当及时纠正并承担相应的责任。

3.建设单位有权对施工质量进行监督检查,如果发现质量问题,承包人应当积极配合整改,并承担相应的责任。

第四条施工期限1.承包人应当按照合同约定的工期进行施工,并保证工程按时交付。

2.建设单位有权要求承包人按照施工进度计划进行施工,并对进展情况进行监管和评估。

3.如果施工期限因不可抗力或其他无法预见和避免的原因发生变化,承包人应当及时向建设单位报告并协商解决。

第五条付款方式和进度1.建设单位应当按照合同约定的付款方式和进度,及时支付承包人的工程款项。

2.承包人应当提供合格的财务报告,按照合同约定的进度和要求向建设单位申请工程款项的支付。

3.如发生支付纠纷,双方应当友好协商解决。

如无法达成一致意见,双方可以依法进行仲裁或诉讼解决。

第六条变更和索赔1.任何一方如需变更合同内容,应当提前书面通知对方并经协商达成一致意见,签订变更协议。

建筑工程施工合同有哪些专用条款(二)

建筑工程施工合同有哪些专用条款(二)

建筑工程施工合同有哪些专用条款(二)建筑工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的关于建筑工程施工的具体约定和规定的法律文件。

而专用条款则是在建筑工程施工合同中特别针对某些具体情况或特殊要求而设立的条款。

在前一篇文章中,我们已经介绍了建筑工程施工合同中的一些专用条款,接下来,我们将继续探讨建筑工程施工合同中的其他专用条款。

1. 质量保证条款质量保证条款是建筑工程施工合同中非常重要的一个专用条款。

该条款规定了施工单位对工程质量的保证,包括建筑材料的质量、施工工艺的质量等。

同时,该条款还规定了建设单位对工程质量的验收标准和期限,并对质量问题的追责和赔偿事宜进行了明确规定。

2. 安全条款建筑工程施工合同中的安全条款主要针对工程施工过程中的安全问题而设立。

该条款规定了施工单位必须采取的各项安全措施,包括施工现场的安全防护、施工过程中的安全操作和应急处理等。

此外,该条款还要求施工单位必须配备专业的安全管理人员,并进行安全教育和培训。

3. 工期条款工期条款是建筑工程施工合同中的另一个重要专用条款。

该条款规定了工程施工的时间要求和工期计算的方法,并对可能出现的工期延误进行了明确规定。

同时,该条款还规定了施工单位必须采取的加班或增加施工人员的措施,以保证工程的按时完成。

4. 变更条款变更条款是建筑工程施工合同中的一项灵活的专用条款。

该条款规定了施工单位在施工过程中,如遇到建设单位提出的变更要求时,双方应如何协商和处理。

该条款明确规定了变更的程序、范围和费用计算方法等,以保证变更工作的有序进行。

5. 违约条款违约条款是建筑工程施工合同中的一项重要的专用条款。

该条款规定了施工单位和建设单位在合同履行过程中的违约责任和违约处理方式。

一方违约时,对其他方造成损失的,应按照合同的约定承担违约责任,并进行赔偿。

6. 竣工验收条款竣工验收条款是针对建筑工程竣工验收的具体要求而设立的专用条款。

该条款规定了竣工验收的程序、验收标准和时间,以及验收合格后的保修期等。

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款一、工程交付与验收1. 根据工程进度和合同约定,承包方应按时完成工程,并通知业主进行验收;2. 业主有权在验收时对工程质量进行检查,如发现存在质量问题,承包方应及时修复;3. 若工程验收合格,业主应在验收后7个工作日内支付工程款项的30%,余款需按进度分期支付。

二、工程质量保证1. 施工方应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工,确保工程质量符合设计要求;2. 施工方应配备具备相应资质和经验的施工人员,并进行必要的培训,确保施工技术达到标准要求;3. 若工程在竣工验收后1年内出现质量问题,承包方应承担修复责任,修复费用由承包方承担。

三、工程变更管理1. 任何工程变更均需经业主书面同意,并与承包方进行协商确定变更的费用及工期等;2. 若工程变更导致施工费用增加,则业主需及时支付相应的费用差额;3. 工程变更所带来的工期延误,由业主和承包方共同商议决定。

四、工程保险责任1. 施工方在施工期间对工程应购买相应的责任保险,并提供保险单给业主备案;2. 如因施工方的过错或疏忽导致工程质量问题,施工方应承担相应的修复费用;3. 如因不可抗力因素导致工程质量问题,责任应由受影响方共同承担。

五、违约责任1. 若任何一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任;2. 在未经合同另一方同意的情况下,任何一方不得擅自解除合同,否则应承担解约方应负责的违约责任;3. 如因一方的违约行为给另一方造成损失,违约方应赔偿相应的经济损失。

六、争议解决方式1. 若双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的仲裁机构提出仲裁申请;3. 仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

七、合同的生效与终止1. 双方在合同上签字盖章后,本合同即生效;2. 合同期限为工程验收合格之日起至完工之日止;3. 在合同履行期间,双方不得单方解除合同,除非发生严重违约行为;4. 合同终止后,双方应根据合同约定完成必要的工程结算和交接手续。

(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。

1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。

2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。

2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。

第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。

3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。

第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。

4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。

第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。

5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。

第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。

6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。

第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。

7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。

2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。

工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。

3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。

具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。

4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。

5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。

发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。

6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。

验收合格后,双方签署《工程验收报告》。

验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。

7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。

保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。

8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。

9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。

协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。

在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。

本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。

一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。

此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。

2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。

交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。

这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。

通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。

此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。

4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。

合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。

5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。

双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。

二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。

是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。

这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。

通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。

2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。

变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。

3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。

施工合同专条

施工合同专条

施工合同专条一、工程概况1.1 工程名称:XXXX建筑工程1.2 工程地点:XX市XX区XX街道1.3 工程内容:包括但不限于土建、装修、水电安装、通风空调、消防、智能化等工程。

1.4 工程规模:XXXX平方米。

1.5 工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

二、合同主体2.1 甲方(委托方):XXXX公司2.2 乙方(施工方):XXXX建筑工程有限公司三、合同工期3.1 合同工期为XX个月,自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

四、工程承包范围与内容4.1 乙方负责本工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。

4.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及规范进行施工,并确保工程质量。

4.3 乙方应承担施工过程中的安全责任,确保工程安全无事故。

五、合同价款5.1 合同价款为人民币XX元整(大写:XX元整),其中包括:人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。

5.2 甲方支付乙方工程预付款XX元整,乙方在收到预付款后应按照约定的进度向甲方提交进度款申请。

5.3 甲方应在工程验收合格后支付剩余的工程款,但乙方应保证在验收合格前完成所有施工工作。

六、付款结算方式6.1 甲方根据乙方提交的进度款申请,按照实际完成工程量进行付款。

6.2 甲方支付的工程款,乙方应按照约定时间向甲方提供相应的发票。

6.3 工程验收合格后,甲方应在验收报告书上签字确认,并支付剩余的工程款。

七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同价款的千分之五。

7.2 甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的千分之五。

7.3 乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建筑工程合同专用条款

建筑工程合同专用条款

建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方(建筑施工方)和乙方(业主)签订的建筑工程合同,根据双方自愿、平等和互利的原则,按照相关法律法规,以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定,共同约定以下条款。

2. 工程概况(1)工程名称:建筑工程项目名称(2)工程地点:建筑工程项目地点(3)工程范围:详细描述工程的具体建设内容和要求(4)工程工期:约定工程开始日期和完工日期(5)工程准备:双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式(1)合同总价款:合同约定的工程总价款金额(2)价款支付方式:详细说明价款的支付方式、时间和比例(3)价款结算:约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修(1)工程质量标准:按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工(2)竣工验收:约定工程竣工验收标准和程序(3)质量保证期:确保工程质量的保修期限,以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔(1)变更事项:合同履行过程中,如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序(2)索赔处理:约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任(1)甲方违约责任:约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜(2)乙方违约责任:约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权(1)保密义务:约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务(2)知识产权:对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决(1)协商解决:约定双方在合同履行过程中发生争议时,首先进行协商解决(2)仲裁解决:如无法通过协商解决,约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除(1)合同生效:约定合同生效的条件和日期(2)合同解除:约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。

11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分,包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等,附件内容与合同正文具有同等法律效力。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。

第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。

第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。

2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。

第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。

第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。

在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。

第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。

如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。

第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。

2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。

第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。

第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。

2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。

甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。

建筑工程合同范本专用条款

建筑工程合同范本专用条款

建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。

第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。

4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。

4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。

第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。

5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。

5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。

第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。

6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。

6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。

7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。

7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。

第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。

8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。

8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。

“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。

“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。

“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。

2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。

如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。

3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。

双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。

发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。

发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。

2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。

承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。

承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。

承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。

发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。

承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。

建筑施工合同专用条款

建筑施工合同专用条款

建筑施工合同专用条款【建筑施工合同专用条款】一、合同的缔约各方及基本条件本建筑施工合同(以下简称“合同”)由甲方(雇主)和乙方(承包商)共同缔结,并共同遵守以下约定。

甲方:【雇主名称】地址:【雇主地址】电话:【雇主电话】乙方:【承包商名称】地址:【承包商地址】电话:【承包商电话】合同工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】约定工期:【工期】合同价格:【金额】(大写:【金额大写】)二、工程范围与工程设计文件1. 工程范围:合同工程包括但不限于【列举工程范围】,具体工作内容详见附件【工程划分清单】。

2. 工程设计文件:乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工。

甲方应提供的工程设计文件包括但不限于【列举设计文件种类】。

三、质量、进度及安全要求1.质量要求:乙方在施工过程中,应按照相关法律法规、标准及设计文件的要求,保证施工质量符合合同约定,并保证工程的功能性、可靠性及使用寿命。

2.进度要求:乙方应按照约定工期保质保量完成工程,确保工程的按时交付。

3.安全要求:乙方应制定并执行安全生产措施,保障工程施工过程中的人身安全和财产安全。

若发生安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任,并及时采取补救措施。

四、费用支付条款1. 材料采购:甲方应根据施工需要按时提供乙方所需的施工材料,并按照合同价格支付相关费用。

2. 施工费用:乙方应按照工程进度及质量要求,按照合同价格提交工程进度报告,并向甲方申请支付相应的施工费用。

3. 付款方式:甲方应在收到乙方的工程进度报告及发票后,按照约定的付款方式及时支付相应的款项。

五、合同履行保证1. 甲方保证:甲方应及时提供设计文件、办理相关手续,支付相应款项,并保证施工现场的安全及施工条件的满足。

2. 乙方保证:乙方应按照合同要求进行施工,保证工程质量和进度,并承担施工中的安全责任。

3. 违约责任:如一方违约未能履行合同约定的义务,违约方应向对方支付违约金,并赔偿由此产生的实际损失。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款第一条总则。

1.1 本合同是由甲方与乙方就特定工程项目的施工事项达成的协议,双方应当严格遵守本合同的约定。

1.2 本合同的签订应当遵循公平、公正、自愿的原则,双方应当在明确各自权利和义务的基础上进行协商并签署合同。

1.3 本合同的签订应当符合国家有关法律法规的规定,并应当经双方合法代表人签字盖章。

1.4 本合同一经签署即具有法律效力,双方应当严格履行合同约定的各项内容。

第二条工程内容。

2.1 本合同所指的工程内容包括但不限于施工范围、工程质量、工程进度、工程安全等方面的内容。

2.2 甲方应当向乙方提供准确、完整的工程设计图纸和相关资料,乙方应当按照设计图纸和相关资料进行施工,并保证工程质量。

2.3 乙方在施工过程中应当严格遵守国家有关建筑施工的法律法规,保障工程安全,确保施工质量。

第三条施工期限。

3.1 本合同约定的工程施工期限为______年月日至______年月日。

3.2 如因不可抗力因素或甲方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当及时通知甲方,并经双方协商确定延长施工期限的具体时间。

3.3 如因乙方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当承担由此产生的违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第四条工程质量。

4.1 乙方应当按照国家有关建筑施工的标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关标准要求。

4.2 乙方应当对工程质量负总责,如发现工程质量存在问题,应当及时进行整改,并承担由此产生的费用。

4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应当配合并提供必要的协助。

第五条施工安全。

5.1 乙方应当制定并执行施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。

5.2 乙方应当为施工人员提供必要的安全防护设施和培训,并严格遵守国家有关施工安全的法律法规。

5.3 如因乙方违反施工安全规定导致施工安全事故的,乙方应当承担相应的责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第六条资金支付。

6.1 甲方应当按照本合同约定的支付方式和进度及时支付工程款项。

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。

二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。

2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。

3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。

4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。

6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。

五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。

六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。

合同一式两份,甲方和乙方各持一份。

经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。

附件:本合同附件为不可分割的组成部分。

(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。

建设工程合同专用条款

建设工程合同专用条款

建设工程合同专用条款篇一:建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同(GF—1999—0201)(正本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点:自贡市板仓工业集中区工程内容:场坪绿化工程(具体内容详见工程量清单)工程立项批准文号:自发【200 】项批新号资金来源:财政投入二、工程承包范围承包范围:施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期: XX年 10 月日竣工日期: XX年 11 月日计划工期:日历天四、质量标准工程质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰陆拾陆万元(人民币)¥ :1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:XX年10 月日合同订立地点:自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定:发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字盖公章或合同章后生效。

发包人:(盖章)住所:法定代表人:委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:承包人:(盖章)住所:法定代表人: 委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:专用条款一、词语定义及合同文件2。

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)一、总则1.1 合同目的本合同的目的是明确建设工程施工合同双方的权利和义务,确保工程施工的顺利进行,维护双方的合法权益。

1.2 合同主体本合同的甲方为建设工程的业主,乙方为承包商。

甲乙双方应按照合同的约定,真实诚信地履行各自的义务。

1.3 法律适用本合同的订立、解释和执行均适用当地法律法规的规定。

二、合同的签订和生效2.1 合同签订甲方向乙方发出施工合同书面邀约,乙方接受邀约后,双方应在合同书面约定的时间和地点签订正式合同。

2.2 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效,并在生效后一周内向甲方报备工程开工计划。

三、工程范围和工期3.1 工程范围本合同的工程范围包括详细的工程设计、施工实施方案、施工图纸以及其他相关资料,详见附件。

3.2 工期本工程总工期为合同签订后的天(不含非施工天),具体工期安排详见附件“工程进度计划”。

四、施工条件和质量要求4.1 施工条件甲方应为乙方提供符合工程施工要求的施工现场,包括施工区域的准备、临时用水、电力、通信等设施。

4.2 施工质量乙方在工程施工过程中应确保符合相关法律法规和工程质量标准的要求,并按照合同约定进行质量检查和验收。

五、价款支付方式5.1 价款总额本合同价款总额为人民币X万元,具体细分详见附件。

5.2 付款方式甲方按照工程进度和施工质量,及时支付相应的款项。

乙方应提供符合法律和合同约定的发票和相关支持文件。

六、合同变更和解除6.1 合同变更如有必要对本合同的工程范围、工期、价款等进行变更,应经甲乙双方书面协商一致,并签订变更协议。

6.2 合同解除本合同可根据双方协商一致的情况下进行解除,解除条件和解除后的权利义务由双方协商确定。

七、违约责任7.1 违约责任如甲方或乙方未按照本合同的约定履行义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因此产生的损失。

7.2 不可抗力因不可抗力原因导致合同无法履行的,双方应及时通知对方,并采取合理措施减少损失。

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。

第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。

第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。

第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。

第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。

第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。

第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。

1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。

第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。

2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。

第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。

3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。

4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。

第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。

5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。

第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。

6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。

第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。

7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。

第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。

工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。

本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。

三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。

2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。

3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。

2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。

3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。

五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。

2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。

3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。

六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。

2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。

3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。

七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。

2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。

3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。

八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。

2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。

九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。

2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。

以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款一、词语定义1.1 合同1.1.1 本合同是指由双方签订的,关于工程施工的明确双方权利和义务的文件。

1.1.2 本合同包括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单、图纸、技术标准及要求等文件。

1.1.3 其他合同文件包括:施工组织设计、施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、材料和设备采购合同、工程保修书等。

1.2 合同当事人及其他相关方1.2.1 发包人:指合同中约定的有权委托监理人、接收工程并提供施工条件的当事人。

1.2.2 承包人:指合同中约定的具有相应资质、承担工程施工并支付相应价款的当事人。

1.2.3 监理人:指发包人委托的对工程施工进行监督管理的具有相应资质的第三方。

1.2.4 设计人:指合同中约定的负责工程设计的当事人。

1.2.5 工程师:指监理人指派的,负责工程施工现场日常管理的具有相应资质的人员。

1.2.6 其他相关方:指与本合同有直接利益关系的当事人,如材料和设备供应商、工程保修责任方等。

二、工程和设备1.3 工程:指合同中约定的施工项目,包括建筑工程、安装工程、装修工程等。

1.3.1 施工现场:指工程项目的所在地,包括永久占地和临时占地。

1.3.2 永久占地:指工程项目施工完成后,长期使用的场地。

1.3.3 临时占地:指工程项目施工期间暂时占用的场地。

1.3.4 工程质量:指工程项目符合国家法律法规、技术标准和设计文件要求的能力。

1.3.5 工程进度:指工程项目按照合同约定的时间节点完成的程度。

1.3.6 设备:指合同中约定的,用于工程项目施工的机械设备、仪器仪表、工具等。

三、合同的履行2.1 合同的生效2.1.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.1.2 合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的义务。

2.2 合同的终止2.2.1 本合同在以下情况下终止:(1)合同约定的工程全部完工,并经验收合格;(2)合同约定的期限届满;(3)双方协商一致终止;(4)依法应当终止的其他情形。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:○1本合同协议书○2中标通知书○3本合同专用条款○4本合同通用条款○5招标文件及其附件、**市政府投资审计中心审核的招标控制价○6投标书及其附件○7标准、规范及有关技术文件○8图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。

3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行的国家标准、规范,行业标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间:不另外提供。

国内没有相应标准、规范时的约定:无。

4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订之日起3个工作日内,向承包人提供一式三套全套的施工图纸。

发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意,不得将图纸转借给无关的第三人。

使用国外图纸的要求及费用承担:无。

二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:韩雁职务:总监工程师发包人委托的职权:监理合同约定的职责,施工过程中的工程质量、工程进度和投资控制;协调承建方的工作关系及安全管理,对承包方的停工指令下达。

需要取得发包人批准才能行使的职权:无。

5.3 发包人派驻的工地代表姓名:职务:现场工程师职权:进行工程施工过程各方面现场监督管理,向承包人发出工程变更通知等与工程有关的文件,进行工程量等经济签证等,发包人在开工前必须将对工地代表的委托权限、期限书面告知承包人,具体职权以书面委托书为准。

5.6 不实行监理的,工程师的职权:无。

7、项目经理姓名:闫军职务:项目经理8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:工程开工前5天,负责完成施工现场的“三通一平”,完成本合同《通用条款》第8.1(1)条约定的工作内容。

⑵将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工前5日前将水、电、通讯接至施工现场围墙内双方商定的地点,并保证和满足施工期间的使用要求。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前5天将施工场地与公共道路的通道开通至施工场地内,满足施工运输的需要。

⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:发包人开工前3天,以书面形式提供给承包人,对资料的真实准确性负责。

⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前5天,办理好施工许可证和临时用地证及其他施工所需的各种证件、批件。

⑹水准点与座标控制点交验要求:发包人在开工前5天内,在施工现场将水准点与坐标控制点以书面形式交验与承包人,同时做好记录备案。

⑺图纸会审和设计交底时间:开工前10天,组织设计单位、监理单位、承包人等相关单位进行图纸会审和设计交底。

⑻协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发包人负责组织协调有关部门并由承包人以发包人批准的措施保护,费用由发包人承担,另行计入工程造价。

⑼双方约定发包人应做的其他工作:组织协调本工程的地基与基础的结构验收,主体结构工程验收和竣工工程的验收。

8.2 发包人委托承包人办理的工作:以发包人书面委托为准。

9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:⑴需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。

⑵应提供计划、报表的名称及完成时间:每月20日前提供当月的工程进度统计报表以及次月的工程进度计划报表。

份数:一式四份。

⑶承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:按通用条款本条执行。

⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:提供给发包人派驻的工地代表及现场监理工程师必要的办公、休息用房。

⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守政府有关主管部门规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用。

但由于承包人自身原因造成的损失和罚款由承包人承担。

⑹已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏的,承包人自费予以修复。

发包人提前使用后发生损坏的修理费用,由发包人承担。

如需采用特殊保护的,费用由发包人承担。

其余按本合同《通用条款》第9.1⑹款规定执行。

⑺施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、:施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物、保护建筑)古树名木按发包人要求,由承包人采取保护措施,费用由承包人承担。

⑻施工场地清洁卫生的要求:按国务院393号令《建筑工程安全生产管理条例》《JG59-99建筑施工安全检查评分标准》执行。

其余按本合同《通用条款》第9.1(8)执行。

⑼双方约定承包人应做的其他工作:承包人不安约定完成上述工作造成工期延误,工期不予调整。

三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)及工程进度计划的时间:承包人在图纸会审和设计交底后,七天内提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划。

工程师确认的时间:从收到承包人提供的施工组织设计(施工方案)及工程进度计划之日起三日内确认,逾期不予批准也不提出异议的则视为发包人同意该施工方案及工程进度计划。

10.2 群体工程中有关工程进度计划的要求:无。

13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:一周内8级(含8级)以上风暴累计8小时、降雨量累计8小时或达到50mm/日、温度超过40°(含40°)、政府规定的停工超过一日以上、因处理的地下障碍物及地基基础超深等情况均可顺延工期。

其余按本合同通用条款第13.1、13.2条规定执行。

四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:基础工程、主体工程、水电设备和安装工程及其他各类隐蔽工程。

其余按本合同《通用条款》第17条执行。

19.5 试车费用的承担:无五、安全施工:按本合同《通用条款》第五条执行。

六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用可调整价格方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:无。

风险费用计算方法:无。

风险范围以外的合同价款调整方法:无(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:按照乌鲁木齐地区单位估价表(2004)及相应定额及施工期政府、造价管理部门颁布的造价信息进行人工、材料、机械费调整;当实际发生材料价格高于信息价格时,承包人按照与发包人双方确认的实时价格和数量按平均价格调整进入结算;该工程按照定额类别取费。

23.3双方约定合同几款的其他调整方式:①依据该工程全套施工图及双方认可的施工图预算、图纸会审文件、设计变更、隐蔽工程记录、现场经济签证、双方确认的施工方案。

按照23.2.2的调整方法进行竣工结算。

②工程量变化等造成规费、措施费、税金变化的,相应作出调整。

③不可抗力引起的费用,按本合同《通用条款》第39条规定执行。

24、工程预付款发包人向承包人预付工程款金额或占合同价款总额的比例:合同签订之日起10日内,发包人向承包人支付合同价的15%作为预付工程款。

扣回工程款的时间、比例:当工程价款拨付至合同价款的60%时,发包人开始从每月的工程进度款中按40%扣回预付备料款,工程进度款拨付至合同价款的90%时停止付款。

25、工程量确认25.1 承包人向发包人工程师提交已完工程量报告的时间:承包人每月20日按进度向监理工程师提交《当月已完工程报表》和《当月完成工程价款结算》一式二份。

并执行通用条款(本条)。

26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:发包人依据监理工程师审定的实际完成月工程进度报表,在每月25日前按进度支付工程款,工程进度款付至工程价款的90%时停止支付,工程竣工验收、竣工结算完毕后除保修款3%外,余款一次付清。

并按通用条款本条执行。

七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:⑴材料设备单价与一览表不符:无。

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无。

⑶承包人可代为调剂串换的材料:无。

⑷到货地点与一览表不符:无。

⑸供应数量与一览表不符:无。

⑹到货时间与一览表不符:无。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法:无。

28、承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定:材料、设备采购、运输保管由承包人负责,所有进场材料必须“三证”齐全,并经发包人或发包人委托的有资质的检测机构按规定进行检测合格后方可使用,检测费用由承包人承担。

其余按本合同《通用条款》第28条执行。

八、工程变更:按本合同《通用条款》第29条、第30条、第31条执行。

九、竣工验收与结算执行财建【2004】369号文,承包人在工程竣工前十日内将竣工验收报告送达发包人,发包人在收到报告七日内组织验收,工程竣工验收合格后15日内,一方乡甲方提供完整的结算报告和结算资料,甲方在收到报告两个月内审查完毕后,将结算价款总额3%留作保修金,其余价款部分一次付清,保修价款部分待工程分部分项工程保修期满后14天内一次付清,其余按通用条款32、33条执行。

分部工程项目具备竣工验收条件后,承包人按工程竣工验收有关规定,向发包人提交项目完整的竣工资料及竣工验收报告。

32.1承包人提供竣工图的约定如下:(1)各分部工程项目具备竣工验收条件后,承包人按工程竣工验收有关规定,向发包人提交项目完整的竣工资料及竣工验收报告。

(2)承包人向发包人提交的竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告的份数为:2份;提交的时间是:工程竣工验收后15日内。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间:根据现场情况,双方另行约定。

十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:发包人应从约定之日起乡承包人支付应付款的银行贷款利息,并工期顺延。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:工期顺延,且每延误一日按应付款金额的万分之一向承包人支付违约金。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:发包人从收到承包人提交竣工结算后第72日起,向承包人支付拖欠工程款的银行利息,并按拖欠工程款总额的每日万分之一承担违约金。

此项违约金的支付并不能解除发包人合同中约定的其他责任。

双方约定的发包人其他违约责任:发包人必须接到承包人出具的工程款发票后方可付款,发包人经工程款支付给承包人以外的任何单位、个人或项目经理均属违约行为,承包人视为未收到工程款。

相关文档
最新文档