工程质量保修书格式
工程质量保修协议书
工程质量保修协议书
尊敬的用户您好：
根据双方当事人自愿，就XXXX工程的质量保修事宜达成如下协议：
一、质量保证范围
1. 本协议适用于XXXX工程在竣工验收之日起，质量保修期限为一年。
2. 质量保修范围包括但不限于XXXX工程施工质量、材料质量等问题。
3. 如XXXX工程在质量保修期内有质量问题，责任方应及时处理并保修。
二、质量保修责任
1. 施工单位应对XXXX工程施工质量承担保修责任。
2. 设计单位应对XXXX工程设计质量承担保修责任。
3. 如在质量保修期内发现质量问题，责任方应立即协商解决，并承
担相应的维修费用。
三、质量保修请求
1. XXXX工程业主在质量保修期内发现质量问题，应书面通知责任方，并提供必要的证明文件。
2. 施工单位和设计单位应在接到通知后十五个工作日内，对质量问题进行核查，并在合理时间内提供解决方案。
四、其他约定
1. 本协议一式两份，双方各执一份，有效期自双方签字盖章之日起生效。
2. 因XXXX工程质量问题引发的纠纷，双方应协商解决，如无法协商解决，可向有关部门申请调解或仲裁。
特此协议，以资共同遵守。
XXXX单位（盖章）：___________ 日期：__________
XXXX单位（盖章）：___________ 日期：__________。
合同工程质量保修书范文
合同工程质量保修书范文甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成了合作协议，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保本工程的质量满足国家规定的标准和要求，特订立本质量保修书，以资信守。
一、保修范围：本保修书涵盖自工程竣工验收合格之日起至保修期满为止，因乙方原因导致的本工程范围内的所有质量问题，包括但不限于主体结构安全、防水防漏、电气管线、给排水设施等。
二、保修期限：本工程的保修期限为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现属于保修范围内的质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内响应，并在合理时间内安排维修。
三、保修责任：1. 乙方应对其施工的工程质量负责，确保工程质量达到国家及行业规定的标准。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换不合格的部分。
3. 若因乙方原因导致重大质量问题，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿相应的损失。
四、保修流程：1. 甲方在使用过程中发现质量问题，应及时书面通知乙方。
2. 乙方接到通知后，应及时派员进行检查，并与甲方协商确定维修方案。
3. 乙方应按照约定的维修方案及时进行维修，并确保维修质量。
4. 维修完成后，由甲方组织验收，合格后方可视为维修完成。
五、其他条款：1. 本保修书作为本工程施工合同的附件，与合同具有同等法律效力。
2. 未尽事宜，双方应本着公平合理的原则协商解决。
3. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、争议解决：因本保修书引起的或与本保修书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、生效条件：本保修书自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
土建项目工程质量保修书范文
土建项目工程质量保修书范文尊敬的业主：根据《中华人民共和国建筑法》以及有关规定，我公司承接的土建项目工程已竣工，特向贵公司出具工程质量保修书，以确保工程质量并履行相应的法律责任。
一、保修期限本工程质量保修期限自竣工验收之日起计算，为十年。
在保修期限内，如发生由建筑质量引起的问题，我公司将承担修复责任，并提供相应的工程质量保修服务。
二、保修内容1. 建筑结构：在保修期限内，如发生由建筑结构设计、施工等因素引起的结构性问题，我公司将按照相关标准和法规进行修复，并承担相应费用。
2. 基础工程：在保修期限内，如发生由地基沉降、渗漏等基础工程质量问题，我公司将负责进行检查、加固和修复，并承担相应费用。
3. 房屋主体及附属设施：在保修期限内，如发生由建筑主体或附属设施质量问题导致的功能障碍、损坏等情况，我公司将承担修复责任和相应费用。
4. 室内装修：在保修期限内，如发生由室内装修质量问题引起的损坏、脱落等情况，我公司将按照相关合同约定进行修复，并承担相应费用。
三、保修责任1. 在保修期限内，符合保修内容的问题由我公司负责修复，包括材料更换、构件加固、技术调整等措施。
2. 在保修期限内，如发现存在设计、施工等工程质量问题，贵公司应及时与我公司联系，并提供必要的合作和配合。
3. 在保修期限内，若出现因保修问题引发的设备故障，我公司将协助修复并承担相关费用。
4. 保修期限届满后，我公司将停止履行保修责任。
四、保修流程1. 如发现质量问题，请贵公司提供有效证据，并书面通知我公司。
我公司将在三个工作日内派专业人员前往现场核实问题。
2. 核实后，双方将协商制定修复方案，并签订书面协议。
3. 我公司按照协议要求及时修复问题，并确保修复质量符合相关标准和规定。
4. 修复结束后，我公司将进行验收，确保问题得到彻底解决。
5. 修复过程中，贵公司有权要求监督，并参与修复工作。
五、其他约定1. 本保修书自双方签字盖章之日起生效，并作为合同附件。
工程质量保修书
工程质量保修书引言本工程质量保修书旨在明确工程质量保修的相关事项，确保工程质量得到有效保障，最大程度减少工程质量问题对项目建设和运营的影响。
背景作为本工程的参与方，我方承包商在工程建设过程中负责工程的施工、监理和质量控制。
为了保证工程的质量，我方愿意提供质量保修服务，确保工程在一定的质量期限内免费为业主提供维修服务。
质量保修期限根据相关法律法规和合同约定，我方承包商承诺提供以下质量保修期限：1.结构主体工程：保修年限为10年。
2.安装工程：保修年限为2年。
3.装饰工程：保修年限为1年。
质量保修内容1.结构主体工程：在质量保修期限内，如发现结构主体工程存在质量问题，我方承包商将负责及时进行修复或更换。
2.安装工程：在质量保修期限内，如发现安装工程存在质量问题，我方承包商将负责及时进行维修或更换。
3.装饰工程：在质量保修期限内，如发现装饰工程存在质量问题，我方承包商将负责及时进行修补或更换。
质量保修责任范围1.损坏由其他施工方引起的质量问题，由引起问题的施工方负责，我方承包商提供协助。
2.在质量保修期限内，质量问题由材料供应商引起的，由材料供应商负责，我方承包商提供协助。
质量保修条件为了保障质量保修的有效进行，以下条件需要满足：1.工程的正常使用和维护，且符合使用说明书的要求。
2.意外事故、人为损坏等非正常使用情况导致的质量问题不在质量保修范围内。
3.在质量保修期限内，业主对质量问题提出书面申请，我方承包商收到申请后将在合理时间内进行处理。
质量保修解决方式1.在质量保修期限内，业主发现质量问题并提出申请后，我方承包商将在7个工作日内进行调查和处理。
2.若质量问题属于我方承包商责任范围内，我方将承担维修、修补或更换的费用。
3.若质量问题属于其他施工方或材料供应商责任范围内，我方承包商将协助业主向相关方追责，并提供必要的技术支持。
质量保修书签字本工程质量保修书经双方确认后生效。
若质量问题发生，双方应友好协商，在合作中保持沟通，共同解决问题。
工程质量保修文件样本(综合备案时监理单位提供)
工程质量保修文件样本（综合备案时监理
单位提供）
概述
本文件旨在规范工程质量保修工作，由项目监理单位提供，用于综合备案。
本文件包括以下内容：工程质量保证书、质量保证责任书、保修期内工程质量保修措施、保修期限、保修期内责任及义务、保修期满后的维修及保养。
工程质量保证书
工程质量保证书是工程施工单位出具的，保证其提供的工程材料及设备质量符合相关要求，并准确执行设计文件及技术标准。
同时，承诺在保修期内对施工质量问题提供质量保修服务。
质量保证责任书
工程质量保证责任书是工程施工单位对工程质量进行保证的书面承诺。
保证其提供的工程材料及设备质量符合相关要求，并准确执行设计文件及技术标准。
同时，承诺在保修期内对施工质量问题提供质量保修服务。
保修期内工程质量保修措施
施工单位应在保修期内尽快补救，并将详细记录和处理报告及时提供给监理单位，其中包括工程缺陷及问题产生的原因和解决方式等。
保修期限
保修期限应根据工程性质和使用情况，由监理单位和施工单位协商确定。
一般情况下，工程建筑物保修期为12个月，桥梁及隧道保修期为24个月，机电安装工程保修期为18个月。
保修期内责任及义务
施工单位需尽全力及时、高质量地检查、维修工程，以满足甲方的使用要求。
除危及生命和财产安全的情况外，监理单位要求施工单位在5天内解决问题，无法解决的问题要及时上报。
保修期满后的维修及保养
保修期满后，甲方可与乙方签署工程保养合同，继续接受乙方提供的维修及保养服务。
以上内容用于规范工程施工，确保施工单位和监理单位明确各自的职责和义务，并能提供完善的质量保修服务，以确保工程质量达到标准。
工程质量保修的承诺书范文(7篇)
工程质量保修的承诺书范文（7篇）工程质量保修的承诺书范文（精选7篇）在社会一步步向前进展的今日，承诺书在我们的视野里消失的频率越来越高，承诺书在写作上具有肯定的格式要求。
大家知道承诺书的格式吗？以下是小编为大家整理的工程质量保修的承诺书范文（精选7篇），仅供参考，欢送大家阅读。
工程质量保修的承诺书1发包人(全称)：承包人(全称)：为保证XX景观工程在合同使用期限内正常使用，发包人、承包人协商全都签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内根据有关规定及双方商定担当工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容绿化局部养护范围：xx园区内苗木养护内容：包括苗木浇水、修剪、病虫害防治、除草、准时清理枯枝、坏桩、断桩等;土建工程内容：地基根底工程、主体工程、景墙垒砌、园路铺设等;钢构造等。
二、质量保修期绿地养护保修期从竣工验收之日起养护期1年。
土建工程为1年，钢构造工程1年。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的工程，承包人应在接到修理通知7天内派人修理。
承包人不在商定期限内派人修理，发包人可托付其他人修理，保修费用从质量保证金内扣除。
2、发生需紧急抢修事故(如：管道跑水、漏电等)，承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基根底工程和主体构造工程的质量。
因承包人缘由致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人因担当损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程商定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。
养护期满后，甲方付清余额。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章)：承包人(公章)：法定代理人(签字)：法定代理人(签字)：日期：日期：工程质量保修的承诺书2为保证×××××××工程在合理使用年限内正常使用，×××××××建筑公司向工程业主××××××××有限公司，在工程质量保修期内作以下承诺：一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基根底工程，主体构造工程，屋面防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。
工程质量保修书格式
工程质量保修书格式工程质量保修书，是一份重要的文件，用于记录工程项目的质量保修情况。
它是在工程建设完成后，由承建方向业主提供的保修承诺书。
在某些领域中甚至成为了必要的法律文件。
其中，这个文件有着专门的格式要求，保证文件的准确性以及清晰度。
所以，我们需要掌握工程质量保修书的格式要求。
1. 文档排版工程质量保修书的文档排版应该整齐、规范、美观。
一般来说，文档的页边距、行距、字体大小等需要控制在合适的范围内，以便让人清晰明了。
文档格式通常包括封面、目录、正文、结尾和附录等几部分。
其中，正文是整个文件的核心部分，由多个模块组成，每个模块之间需要分段设计，以便清晰明了。
2. 封面设计工程质量保修书的封面设计是非常重要的，封面需要包括项目名称、工程名称、甲方（即承包方）名称、乙方（即业主方）名称、保修期限、签署时间等项目信息。
这些信息需要放置在封面中央位置，并使用较大的字体，使其突出。
3. 文本格式在书写工程质量保修书时，需要注意文本的格式。
一般来说，应该使用较为正式的语言，并在文本中保留每一个组成部分，如日期、保修期、保修内容等等。
同时，在文本中，需要使用可读性良好的字体以及有适当的字体大小和颜色，以便防止读者出现眼疲劳。
4. 内容说明工程质量保修书的内容应当准确、充分、详尽。
例如，在书写文本时，需要明确规定保修期的长度，保修的范围及期限，还需要说明保修所涉及的项目的具体名称。
除此之外，如果在保修期内需要进行维修，也应该列明维修的方法、时间以及承担的费用等具体内容。
5. 单位标准在书写工程质量保修书时，各项指标必须使用国家或行业的标准进行说明。
这样可以保证指标的准确性和权威性。
同时，在对工程质量进行评估时，也必须按照相关标准进行评价。
以上所述则是关于工程质量保修书的格式要求。
总的来说，这份文件越详细、准确，就越能够为日后的质量保修和验收工作提供有力的支持和保障。
同时，格式的规范和秩序也能让文件更好地传达其内容，让读者更加容易理解和接受文本内容。
质量保证书范文模板
质量保证书范文模板质量保证书(精选15篇)在社会发展不断提速的今天，保证书与我们的生活紧密相连，保证书的具体行文需依照一般书信的格式。
相信许多人会觉得保证书很难写吧，以下是整理的质量保证书，欢迎大家分享。
质量保证书1由我方负责施工的许昌市东城区水务局许昌市东城区消火栓维修更换工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准，并保证做到：一、项目建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责。
二、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造。
三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求，使用前在用户的监督下验合格后方可使用。
四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。
做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格，在报建设方，验收合格后再行投运。
五、单位工程竣工验收时保证，质量控制资料齐全，工程有关安全和功能的检验资料完整，各分部工程质量均验收合格，主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，质量验收符合要求。
六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识，加大质量宣传教育力度，明确质量目标和落实质量责任制。
保障施工准备、施工中和系统调试运行，竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法，使质量在整个施工过程中处于受空状态。
七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。
经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。
安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁监，并签字确认所有数据计入资料存档。
八、建立技术档案管理制度。
凡是与业主、设计单位I、监理。
总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。
工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。
九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底，使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。
市政竣通市政基础设施工程质量保修书
市政竣通市政基础设施工程质量保修书本工程质量保修书根据市政基础设施工程的实际情况编写，旨在明确工程质量保修期限、责任分工以及保修范围，确保工程的质量可控和问题及时解决。
本质量保修书适用于市政竣通市政基础设施工程项目，由施工方和建设单位双方共同签署。
一、保修期限根据相关法律法规和工程实施情况，本工程的保修期限为XX年。
保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现任何工程质量问题，建设单位可随时向施工方提出维修和整改要求。
二、责任分工1. 建设单位责任建设单位是负责项目实施和工程管理的主体，应履行以下责任：（1）对工程监理进行监管，确保施工方按照合同要求进行工程施工。
（2）对材料的选用、供应和验收进行严格监管，确保工程材料符合国家相关标准和要求。
（3）组织工程监理对施工方进行日常监督和检查，发现工程质量问题，及时指出并要求整改。
（4）在保修期限内，及时向施工方提出维修和整改要求，确保问题得到及时解决。
2. 施工方责任作为工程建设的承包方，施工方应履行以下责任：（1）按照国家和地方相关标准和要求进行工程施工，确保工程质量符合设计要求。
（2）负责选择、采购和使用符合标准的工程材料，确保其质量可靠。
（3）配备专业的施工人员，按照工艺流程进行作业，确保施工质量。
（4）及时进行工程验收，杜绝工程存在任何质量问题，确保工程竣工验收合格。
（5）在保修期限内，接受建设单位的维修和整改要求，及时解决工程质量问题。
三、保修范围保修范围包括工程主体结构、设备设施以及其他关联工程。
1. 工程主体结构保修范围内的工程主体结构包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水系统、给水系统等。
施工方在保修期限内负责保修范围内的工程主体结构，确保其正常使用和安全可靠。
2. 设备设施保修范围内的设备设施包括但不限于照明设备、通信设备、供水设备、排水设备等。
施工方在保修期限内负责保修范围内的设备设施，确保其正常运行和维护。
3. 其他关联工程保修范围内的其他关联工程包括但不限于绿化工程、园林景观工程等。
保修承诺书模板6篇
保修承诺书模板6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如汇报材料、工作总结、工作计划、发言稿、条据文书、合同协议、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as report materials, work summaries, work plans, speech drafts, doctrinal documents, contract agreements, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!保修承诺书模板6篇承诺书是一种较为严谨规范的文本，在制定之前一定要对它的相关要求做好了解，承诺书在书写的时候，承诺人不能被强迫或威胁或利诱，本店铺今天就为您带来了保修承诺书模板6篇，相信一定会对你有所帮助。
工程保修协议书模板5篇
工程保修协议书模板5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方经过友好协商，就本工程的保修事宜达成一致意见，为明确双方权责，保障工程质量和维修服务，特签订本协议。
一、协议目的本协议旨在明确工程保修范围、保修期限、保修责任、保修款项及其他相关事宜，确保工程在保修期内得到及时、有效的维修服务，保障工程质量和安全使用。
二、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________工程内容：__________三、保修范围1. 乙方在保修期内负责对工程进行保修，包括主体结构、装饰装修、电气、给排水、暖通、消防等部分。
2. 乙方需对甲方提出的维修要求进行响应，及时完成维修工作。
3. 如因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责无偿维修。
4. 非乙方施工质量原因造成的工程问题，双方可协商解决维修事宜。
四、保修期限本工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、保修责任1. 乙方应设立专门的保修服务机构，制定完善的保修服务制度，保障保修工作的及时性和质量。
2. 乙方在保修期内，应定期对工程进行巡检，发现问题及时处理。
3. 乙方在接到甲方维修通知后，应在规定时间内响应并到达现场进行维修。
4. 乙方应保证维修质量，如因乙方维修不及时或维修质量不达标，造成的损失由乙方承担。
5. 甲方应提供必要的维修条件，如场地、电源等。
六、保修款项1. 保修款项为____元（大写：____），支付方式及期限为______。
2. 保修款项支付前，乙方需提供相应的发票和验收合格证明。
3. 如因乙方原因导致维修工作无法按时完成，甲方有权扣除相应款项。
七、违约责任1. 若乙方未按照本协议履行保修责任，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
八、其他事宜1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
房屋建筑工程质量保修书(示范文本)
注：以下文章仅供参考，不得用于任何商业用途。
为了保障广大购房者的利益，提高房屋建筑工程的质量，保障消费者权益，房屋建筑工程质量保修书的重要性不可忽视。
房屋建筑工程质量保修书是开发商在销售房屋前所出具的一份关于房屋建筑质量保证的书面承诺，其中附有房屋建筑质量标准、保修期限、保修范围、保修方式等相关内容。
本文将会介绍房屋建筑工程质量保修书的相关内容。
一、标题房屋建筑工程质量保修书的标题应该明确，直接反映出书面内容的主题。
一般应为“房屋建筑质量保修书”，也可以根据实际情况进行定制。
例如：XX开发商房屋建筑质量保修书等。
二、内容1.建筑质量标准建筑质量标准是房屋建筑工程质量保修书中必不可少的一部分。
建筑质量标准应该来源于国家和地方出台的相关法规与标准。
例如：《住宅工程建设与质量管理条例》、《建筑工程质量验收标准》等。
开发商可以在此基础上对于项目有所扩展。
2.保修期限保修期限是相对于购买日期而言的，应该明确标注在房屋建筑工程质量保修书中。
在一般情况下，保修期限为一年。
但是也可根据实际情况的不同而进行调整。
3.保修范围保修范围是开发商承诺保修的具体内容。
房屋建筑工程质量保修书中所包含的保修范围必须明确，诚实、准确，并与国家和地方的相关法规与标准相一致。
保修范围除了包含房屋内部建筑物质量以外，还可以包括房屋共用部分，如电气、水暖、供暖、通风等。
具体需要开发商根据实际情况定制。
4.保修方式保修方式是开发商承诺如何解决购房者提出的质量问题。
开发商可以通过维修、更换、退款等方式进行补偿。
同时还可以明确开发商保修人员应怎样去处理不同项目的问题，保修人员必须具有专业技术，熟悉掌握建筑工程方面的相关知识与技能，有良好的服务信誉能力。
三、签订房屋建筑工程质量保修书必须在购买房屋前由开发商与购房人进行签订。
签订前，开发商应该向购房人详细介绍房屋建筑质量保修书的内容，并且按照国家和地方的相关法规与标准进行签订。
四、结论房屋建筑工程质量保修书是开发商与购房人之间的一项重要约定。
房屋建筑工程质量保修协议书8篇
房屋建筑工程质量保修协议书8篇篇1甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________鉴于甲乙双方共同参与的房屋建筑工程，为确保工程质量及维修责任的明确，经双方友好协商，达成以下质量保修协议：一、协议目的本协议的签订旨在明确甲乙双方对房屋建筑工程的质量保修责任、范围、期限和具体措施，以保障工程质量安全及消费者的合法权益。
二、保修责任与范围1. 乙方对房屋建筑工程的质量承担保修责任，保修范围包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、装饰等工程。
2. 乙方对由于设计缺陷、材料质量、施工质量等原因造成的工程质量问题承担保修责任。
对于因甲方原因导致的工程质量问题，乙方不承担保修责任。
三、保修期限本工程保修期限为两年。
自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期满，如甲乙双方无其他约定，保修责任终止。
四、保修措施与要求1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修说明书，明确保修范围、期限及联系方式等。
2. 乙方应建立质量档案，记录工程质量状况和维修情况。
在保修期内，对属于乙方保修范围的质量问题应及时进行维修，不得拖延。
对于紧急抢修项目，乙方应在接到通知后立即组织人员维修。
3. 乙方在维修过程中应遵守国家相关法规和技术标准，确保维修质量。
对于因乙方维修不当造成的二次损失，乙方应承担相应责任。
4. 甲方应提供必要的支持和协助，为乙方维修工作提供便利条件。
对于因甲方原因导致工程无法按时维修的，乙方不承担相应责任。
五、违约责任及处理办法1. 乙方未按照本协议履行保修责任的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并支付违约金。
违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
对于因质量问题导致的重大损失或严重影响房屋使用的，乙方应承担法律责任。
3. 若发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
工程质量维修书表格格式
工程质量维修书的格式工程质量维修书的格式通常包含以下几个关键部分，具体表格样式可能因不同项目、合同要求或地区规定而有所差异：1. 封面/标题页- 工程名称- 项目地址- 编制单位（施工单位）- 编制日期2. 正文部分- 保修责任声明：明确保修范围、期限、依据的法律法规和合同条款。
- 工程概况：简述工程项目的基本信息，包括但不限于工程规模、结构类型、开工及竣工日期等。
- 保修内容与范围：详细列出保修期内需进行维护和修理的具体工程部位、设备设施以及施工质量问题。
- 保修期起止时间：根据相关法规和合同约定，明确工程保修开始和结束的具体日期。
- 维修方案与计划：针对可能出现的问题提出详细的维修措施、方法、预期完成时间和责任人。
- 质量保证措施：描述在保修期内采取的质量保障策略、人员安排、材料选用等方面的内容。
- 验收与确认：说明维修完成后如何组织验收，由哪些单位或个人签字确认。
3. 附件清单：如图纸、照片、检测报告等相关文件的列表。
4. 签署栏- 施工单位（法人代表签字）：加盖公章并注明日期。
- 建设单位（业主或其代理人签字）：加盖公章并注明日期。
- 监理单位意见及签字盖章（如有）。
- 第三方鉴定机构意见及签字盖章（如有）。
以下是一个简单的工程质量维修书表格格式示例：序号：表示维修的序号。
工程名称：表示需要维修的工程名称。
施工单位：表示进行维修的施工单位。
质量维修内容：表示具体的维修内容和问题。
维修时间：表示进行维修的具体时间。
维修结果：表示维修后的结果，例如“合格”、“不合格”等。
负责人签字：表示负责该维修项目的负责人签字确认。
请注意，这只是一个简单的示例表格，实际使用时可能需要根据具体情况进行修改和调整。
工程合同质量保修书
工程合同质量保修书尊敬的甲方：兹有我方（以下简称“乙方”）与贵方（以下简称“甲方”）就___________工程项目（以下简称“本工程”）签订的工程合同，根据合同约定及相关法律法规的规定，乙方在此向甲方提供本工程的质量保修书，以确保本工程的质量符合国家标准及行业规范。
一、保修范围本保修书涵盖乙方在本工程中负责施工的全部工程内容，包括但不限于主体结构、屋面、墙体、地面、水电安装、装饰装修等所有分项工程。
二、保修期限本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起计算，为期________年。
在保修期内，如发现任何由于施工质量不符合国家及行业标准造成的缺陷或损害，乙方将负责无偿修复或更换。
三、保修责任1. 乙方应保证所承担的工程项目质量达到国家及行业的相关标准和规范要求。
2. 在保修期内，甲方发现的任何质量问题，乙方应在接到通知后的合理时间内派遣专业技术人员进行现场检查，并在确认问题后迅速采取修复措施。
3. 若因乙方原因导致质量问题，乙方应承担由此产生的所有修复费用；若非乙方原因，双方应协商解决。
四、保修例外以下情况不在保修范围之内：1. 因自然灾害、不可抗力导致的损坏；2. 甲方未经乙方同意擅自改动、改装的部分；3. 正常的磨损和老化；4. 甲方使用不当或第三方的行为导致的损害。
五、其他条款1. 本保修书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对于本保修书未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________日期：____年____月____日甲方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________日期：____年____月____日。
佛山市 工程质量保修书
佛山市工程质量保修书一、保修范围我们保证质量保修期为工程竣工验收之日起一年。
在保修期内，如工程出现质量问题，我们将承担必要的修复和更换责任。
保修范围包括工程设计、材料供应、施工工艺等方面所存在的问题。
二、保修要求1.提供有效的保修单据和合同业主在发现工程质量问题后应及时联系我们，并提供相关的有效保修单据和合同，以便我们进行核实。
保修单据应包括项目名称、业主姓名、联系电话、施工地点、问题描述等基本信息。
2.保持良好的保养和使用为了确保您获得最佳的工程质量保修效果，我们要求您在使用和保养上遵循相关的操作规范。
同时，我们会提供一份详细的操作手册，以帮助您正确地使用和保养工程设施和设备。
3.及时报告工程问题如果您在使用过程中发现工程存在问题，应及时向我们报告，以便我们能够尽快处理。
如果延误报告导致问题进一步恶化或修复困难增加，我们将不承担责任。
三、保修义务1.及时响应和处理一旦接到您的保修请求，我们将立即作出反应，并在合理的时间内进行核实和处理。
我们承诺在保修有效期内保持通讯畅通，随时提供有效的技术支持和解决方案。
2.尽快修复或更换对于属于质保范围内的问题，我们承诺尽快修复或更换。
修复和更换所需材料和工艺应符合国家法律法规和标准要求，确保修复后的工程质量达到或超过原有标准。
3.履行承诺我们将始终坚守我们的承诺，履行保修期内的责任和义务。
同时，我们将不遗余力地持续改进和提高工程质量，并积极响应您的建议和意见，以提升您的满意度。
四、保修期限延长如果在保修期内发现的问题需要延长保修期限修复或更换，我们将根据问题的性质和原因，与业主协商解决，并在协商后书面确定保修期限延长的具体内容。
五、保修期限的解释如本保修书与合同条款存在冲突，以本保修书为准。
如有未尽事宜，我们将遵循相关法规和标准进行解释和处理。
工程质量保修书 (2)
工程质量保修书1. 引言本工程质量保修书旨在确保工程的质量，并明确工程方在质量保修期内的权利和义务。
质量保修期是指工程竣工验收合格之日起的一定时期，期间内由工程方进行质量问题的维修和保养，确保工程达到预期设计和施工要求。
2. 质量保修期本工程的质量保修期为工程竣工验收合格之日起的两年。
在这段时间内，工程方将对工程进行质量保修，并承担由于工程质量问题导致的维修和保养责任。
3. 工程质量保修范围在质量保修期内，工程方将承担以下责任和义务：3.1 维修工程质量问题工程方将负责修复工程中出现的任何质量问题，包括但不限于：•建筑物结构问题，如裂缝、倒塌等；•建筑材料质量问题，如漏水、断裂等；•机电设备故障，如漏电、短路等；•管道和排水问题，如渗漏、堵塞等。
3.2 保养工程设施工程方将负责对工程设施进行定期保养，以确保其正常运行和延长使用寿命。
保养内容包括但不限于：•清洁和检查设备设施；•更换磨损部件；•进行必要的润滑和调整。
4. 质量保修期限质量保修期内，工程方将及时响应质量问题维修的要求，并在收到维修通知后的24小时内派遣相关的维修人员。
维修时间视问题的严重程度而定，但不得超过7个工作日。
5. 质量保修费用在质量保修期内，工程方将承担所有由工程质量问题而导致的维修费用，包括人工费、材料费等。
但如果质量问题是由于工程方之外的原因导致，如自然灾害、第三方破坏等，工程方将有权根据实际情况合理减免相关费用。
6. 质量保修期延长如果在质量保修期内修复的问题在保修期满后再次出现，工程方将承担继续修复的责任。
维修期限将延长至问题彻底解决，且延长的期限不得超过原定保修期的一半。
7. 质量保修期内的注意事项在质量保修期内，工程方和使用方应遵循以下注意事项：•使用方应正确使用工程设施，并按照维修保养要求进行日常使用和管理；•工程方应定期进行设备设施巡检和维护，并向使用方提供维修保养说明书；•双方应建立定期沟通机制，及时交流工程质量问题和维修保养情况。
房屋建筑工程质量保修书样书格式(标准版)
房屋建筑工程质量保修书样书格式〔标准合同范文〕甲方： XXXX公司或者个人乙方： XXXX公司或者个人签订日期：签订地点：第1页，共6页房屋建筑工程质量保修书样书格式发包人(全称)：______________________________________________________________ ______承包人(全称)：______________________________________________________________ ______发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商一致，对________________________________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、第2页，共6页有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;⒊装修工程为____________年;第3页，共6页⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;⒎其他项目保修期限约定如下：______________________________________________________________ __________________________________________________________________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程质量保修书
发包人（全称）：河南中医药大学
承包人（全称）：西安四腾环境科技有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就河南中医药大学医学实验动物中心项目装饰净化工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围：承包人所有施工项目均是保修范围，具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 自控系统为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于
全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知(包括信函、邮件、短信、电话) 之日起 24小时内派人保修。
承包人在约定期限内不派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质保金中扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
地址：地址：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
日期：日期：。