设备基础预埋件施工合同
设备基础施工方案..
设备基础施工方案编制:审核：目录1编制依据 (1)2 工程概况 (1)3施工方法.................................. 错误!未定义书签。
4施工要点 (5)5工程质量要求 (6)5—1土方工程质量要求 (6)5-2模板工程质量要求 (8)5—3混凝土工程质量要求 (9)5—4管道工程质量要求 (11)5-5预埋螺栓质量要求 (11)6工程施工安全 (11)设备基础施工方案1编制依据主要依据施工图纸、建筑标准图籍，施工验收规范和规程、合同及甲方要求。
2 工程概况1、本工程为＊*＊****设备基础施工.2、该设备基础施工主要有四个内容:(1）、C25距型素混凝土基础预埋地脚螺栓。
（2)、从原有配电箱给设备配电。
（3)、在厂房原有的压缩空气管道基础上给设备配压缩空气管道。
3、图中±0。
000同厂房地面，设备定位需由使用单位在现场认定后方可进行施工，基础外型尺寸较小施工相对简单.4、基地应坐在老土层上,否则仔细夯实，夯实系数大于0。
94。
基础地基承载力特征值不得小于160Kpa，混凝土强度等级:C25混凝土。
螺栓孔浇灌采用C30微膨胀混凝土.5、基础定位需经使用单位在现场确定后方可进行施工。
3施工方法1、混凝土施工：（1）施工工序:破除原有地面→土方开挖至设计标高→混凝土垫层→侧模→安装埋件及预埋管道→隐蔽验收→浇筑设备基础→土方回填→地面恢复→竣工验收(2）施工机械的选择:砼由商砼站提供泵车。
(3）基础侧壁，采用有撑支模的方法.浇捣混凝土时操作人员将插入式振动器放入振捣，分层浇捣.侧壁拆模后，应将外露的对拉螺栓头割去。
(4）基础顶面水平度误差不得大于10mm，基础表面不得有裂痕。
（5)基础施工时配合管道电气预埋穿线管。
（6）防止变形裂缝的产生，施工时可采取以下措施：a．应采用32.5级普通硅酸盐水泥,并尽量减小水灰比，使水灰比≤0.55。
b．混凝土的浇筑和振捣。
承包安全生产管理协议书简单版（3篇）
承包安全生产管理协议书简单版总包单位（以下简称甲方）：_____分包单位（以下简称乙方）：_____工程名称：__________乙方在施工现场从事生产经营的人员总数____人为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
2、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
3、提供施工现场安全生产条件。
安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
4、提供施工用电，并保证符合安全标准。
负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。
按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。
5、督促乙方特殊工种操作人员建立档案并在甲方备案。
6、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
10、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11、提供施工现场消防安全通道和消防设备、设施。
12、乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
13、对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
14、由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。
安装单位与使用单位签订的安装
安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同使用单位：山东永胜建设集团隆鑫苑第二项目部（以下简称甲方）安拆单位：山东永胜建设集团有限公司（以下简称乙方）甲方需乙方安装一台施工升降机，为了加强建设工程安全管理，进一步执行国家安全生产方针、政策、法规，经双方约定，签订本合同。
一、甲方职责：1、负责设备基础预埋件及设备基础的制作，并对其安全可靠性负责，保证施工升降机的耐力及基础混凝土强度要求，若混凝土基础下沉、混凝土强度不够等质量缺陷造成的事故及损失由甲方承担。
2、负责准备专用的配电箱，无偿提供合格的设备电源，附墙等操作台。
3、提供满足施工升降机安装作业和日常所需的场地条件，排除障碍物，保证乙方安装时的场地、道路、照明等必要条件，配合乙方安拆作业并提供便利，负责施工现场的总体防护管理，履行承包方管理职责，保证安拆工作顺利进行。
二、乙方的工作：1、负责安装、调试、拆卸工作，以及作业过程顶升加节、附墙安装等工作，按照甲方要求，及时进行作业施工，确保甲方施工生产需要。
2、向甲方提供有关施工升降机安装的现场要求，基础制作图纸和技术要求，编制安拆方案、制定安全施工措施，并向甲方报送相关资料。
3、负责施工升降机的安装申报验收工作，安装、调试完毕后，由乙方依照有关规定及时申请法定检测机构进行检测，检测合格后交付甲方投入使用。
4、施工升降机安装、拆卸、加节等过程中，操作人员和指挥人员等发生的安全责任和经济责任由乙方自行承担。
5、由于乙方施工升降机安装、拆卸、加节中违章作业所发生的机械事故人员伤害由乙方承担一切责任，并负责赔偿和处理一切善后事宜。
6、施工升降机安装费元，加（拆）附墙每道元，升节（落节）每节元。
7、履行法律法规以及省市有关规定的其它职责。
三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案使用一份，经双方代表签字生效。
甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：日期：年月日日期：年月日。
施工预制基础方案
施工预制基础方案
一、项目概述
鉴于当前建筑行业对预制构件施工的需求日益增长，本方案旨在为预制基础施工提供一套详尽、科学的操作指南。预制基础作为建筑结构中的重要组成部分，其施工质量直接关系到整体工程的安全、稳定与耐久性。本方案将确保施工过程的合法合规，同时注重施工效率和经济效益。
二、编制依据
1.《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
2.《预制混凝土构件制作与安装规范》（GB/T 51231-2016）
3.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）
4.《建筑工程施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）
5.项目设计文件及施工图纸
6.相关法律法规及行业标准
三、施工目标
1.确保预制基础施工质量满足设计规范要求，达到优良标准。
-按照施工进度和顺序合理堆放构件，确保取用方便。
3.预制基础的安装与调整
-安装前对预制基础进行检查，确认符合设计要求。
-采用专业吊装设备，确保安装过程安全，保证安装精度。
4.预制基础的连接与固定
-根据设计规范选择合适的连接方式，确保连接的可靠性和安全性。
-采用高精度模具，确保预制基础尺寸和形状的准确性。
-强化钢筋加工、绑扎和预埋件安装的质量检查。
-混凝土浇筑应均匀，避免出现蜂窝、麻面等缺陷。
-做好混凝土的养护工作，确保强度达到设计要求。
2.预制基础的运输与储存
-运输过程中采取有效措施保护构件，防止变形和损伤。
-储存场地要求平整、坚实，避免构件受潮、污染。
（2）施工现场应严格执行国家及地方有关法律法规和规范要求；
（3）施工现场应定期进行安全、质量检查，发现问题及时整改；
铁塔基础工程施工合同
铁塔基础工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行铁塔基础工程的建设，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就铁塔基础工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____铁塔基础工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于铁塔基础的挖掘、浇筑、钢筋绑扎、预埋件安装等工作，具体工程内容以施工图纸和甲方要求为准。
二、工程期限1、本工程的工期为自合同生效之日起_____个日历天。
2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决并相应顺延工期。
三、工程质量1、乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和施工图纸的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2、工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在_____个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至验收合格，整改期间所产生的费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1、本工程总造价为人民币_____元（大写：＿____），此价格为固定总价，包括但不限于材料、设备、人工、运输、税费等所有费用。
2、付款方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程总造价的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的_____%；（4）剩余工程总造价的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1、甲方责任（1）提供施工所需的相关资料和文件，确保施工场地具备施工条件。
（2）按时支付工程款项。
（3）协助乙方协调与当地政府和周边居民的关系。
2024年起重机械设备租赁合同参考模板（五篇）
2024年起重机械设备租赁合同参考模板一、设备安全管理1. 乙方需确保对机械设备的日常检查和维护，以保障其安全可靠运行。
2. 在对机械设备进行维修、检查或保养作业时，乙方应对设备及作业人员的安全负全责。
3. 若设备出现故障或异常情况，应立即停止使用，待乙方排除故障后方可重新启用。
三、共同安全责任1. 双方应遵守安全操作规程，遵循“违章行为由责任方承担”的原则，禁止违章指挥和操作。
严禁强迫工人冒险违章作业，禁止设备带病运行。
2. 在设备使用期间，甲乙双方应对操作员和指挥工进行常规安全教育和技术指导，确保他们遵守安全规程，规范作业，防止超载，并确保货物装载、固定符合安全要求。
第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付租金，应按每日____元支付延迟违约金。
租金逾期____日未支付的，乙方有权解除合同并要求支付违约金。
2. 如因甲方原因影响设备进场安装超过____日，乙方有权终止合同并收取____万元违约金。
3. 若甲方未按法律规定或合同约定使用设备导致严重损坏，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。
4. 其他未约定事项，按国家和地方法律法规执行。
二、乙方违约责任1. 若乙方无法提供约定设备或设备型号规格不符导致合同无法履行，甲方有权解除合同并要求支付____万元违约金。
2. 乙方未按约定日期提供设备，应按每逾期一日每台____万元支付违约金。
逾期满____日，甲方有权解除合同并要求支付违约金____万元。
3. 因乙方原因（维修保养时间除外）导致设备停工的，甲方除扣除相应租金外，可按每台____元/日要求支付违约金。
累计停工超过____日，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
4. 其他未约定事项，按国家和地方法律法规执行。
第八条争议解决合同争议由双方协商解决，也可由行业主管部门调解。
协商或调解不成的，按照以下第____种方式解决：1. 向____人民法院提起诉讼；2. 向____地____仲裁委员会申请仲裁。
第九条其他条款1. 本合同自双方签字并盖章之日起生效，共____页，一式____份，甲方持____份，乙方持____份。
设备基础预埋件安装合同
设备基础预埋件安装合同合同编号：_____________甲方（委托方）：_______________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________电话：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________乙方（承包方）：_______________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________电话：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行设备基础预埋件安装事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程内容：设备基础预埋件的安装，包括但不限于预埋件的加工、运输、安装及调试。
1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
设备基础预埋螺栓预埋件固定方案完整版
设备基础预埋螺栓预埋件固定方案HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】设备基础预埋件、预埋螺栓位置保障措施本工程项目内容主要有：中核混凝土江苏有限公司南京江宁混凝土搅拌站及其办公和生活设施；含：骨料仓、搅拌机设备基础、搅拌站水池、宿舍楼、办公楼、化验楼、综合用房、搅拌站热水锅炉、食堂、及零星工程组成。
其中：骨料仓为10格（11*22*10M）储备用，骨料仓棚为110×60米，钢柱下部采用混凝土柱上预埋螺栓连接形式；基础主要采用梯形独立基础和条形基础的型式；跨度大、柱距大，形状规则××9米，骨料仓和搅拌机设备基础采用地脚螺栓及预埋件等方式。
为保障设备基础预埋件、预埋螺栓的标高的准确度、水平度和垂直度，根据基础预埋件、预埋螺栓具体情况，采用预留杯口、二次灌浆和固定预埋螺栓（件）的方式来保障预埋件、预埋螺栓的位置准确性。
一、二次灌浆：1、钢柱基础采用预留杯口、二次灌浆埋置螺栓（件）(1)钢柱基础杯口尺寸的允许偏差主要控制：杯口深度±5mm，位移：10mm。
在浇筑柱基础混凝土前，根据螺栓的埋置位置及长度，做杯口模板，杯口模板可做成定型整体模板，见图1整体式杯芯模板图。
在杯口内侧设置预埋铁件，与固定螺栓的角钢焊接。
预埋铁件采用一100 x 100×6，锚爪为φ6钢筋，长度为80mm。
图1 整体式杯芯基础模板平面图(2)轴线控制。
所有现浇混凝土杯口基础完工后，在杯口面弹出柱基轴线的十字控制线，在杯口内侧面弹出地脚螺栓中心控制线。
在杯口的内侧测出一0．150标高的控制线，用墨线弹出。
基础全部施工完后，通过测量检查，允许偏差满足规范要求。
2 钢架固定螺栓(1)钢结构柱子安装的允许偏差主要控制柱脚底座中心线对轴线的偏移为4mm(施工质量验收规范要求5mm)。
基础支撑面、地脚螺栓位置的允许偏差主要控制支撑面标高±3mm。
2024承包安全生产管理协议书简易版
2024承包安全生产管理协议书简易版承租方：（甲方）出租方：（乙方）为了切实落实特种设备安装、拆卸和使用过程的安全生产管理责任，确保施工人员生命安全健康和财产安全，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》及有关法律法规、规范性文件，遵循平等、公平和诚实守信的原则，鉴于出租人与承租人已签订《设备租赁合同》，双方就设备安全管理协商达成一致，订立本协议。
1、出租方单位基本情况出租人单位全称：_____营业执照编号：有效期止：____年____月____日2、责任范围：乙方出租的特种设备在安装、拆卸和使用过程的人身安全和设施及环境的安全。
3、双方义务3.1认真贯彻落实国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章和标准规范，建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定设备安全操作规程，保证本单位安全生产所需资金的投入和有效使用。
3.2设备进场前，双方应共同确定设备的型号、规格和安装平面位置。
3.3设备安装、拆卸过程中，双方应共同与拆装单位确认周围环境、确定警戒区域的设置，配合拆装单位采取措施防止人员进入。
设备安装后必须由具备相应资质的检测单位检测合格，经共同验收合格后方可投入使用。
3.4严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。
3.5发生事故或险情，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者并按规定上报。
4、乙方权利和义务4.1遵守工程建设和特种设备安全生产管理的有关规定，严格执行安全标准规范和操作规程，并随时接受甲方、业主、地方政府、监理等单位依法实施的监督检查。
4.2出租的特种设备结构件均应在合理的使用年限内，超过正常使用年限或结构腐蚀磨损严重、属淘汰或限制、禁止使用的，不得进入施工现场。
设备必须符合有关安全技术标准的要求，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。
应当对设备的安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表、吊具、索具等进行定期校验、维护和保养，并做好记录。
设备基础及预埋件技术要求
设备基础及预埋件技术要求设备基础和预埋件技术在建筑中扮演着重要的角色。
在建设过程中，前期对设备基础和预埋件技术的规划和设计是至关重要的。
设备基础技术要求设备基础技术是保障建筑物稳定和安全的重要组成部分，其要求如下：基础类型选择选择适合的基础类型，包括地基、承台、地脚螺栓等。
在选择时，需要考虑建筑物所处的地质情况、土质情况、建筑物重量等因素。
基础设计合理的基础设计是确保建筑稳定的前提。
对于基础设计，需要从多个角度出发考虑，包括荷载、受力分析、变位、变形控制等。
同时，还应该考虑地震、风压等自然因素对建筑物的影响，为基础设计增添多一层保障。
基础材料选择基础材料的选择应该基于建筑物的负荷和所处环境等因素。
常见的基础材料有水泥、混凝土、钢筋等，可以适当的根据需要进行混合。
基础建造要求在进行基础建造过程中，需要确保基础的质量和稳定性。
要在压实、填筑和回填等各个环节中做好普通的技术要求。
正确的施工方式，更是实现建筑安全的重要方法。
预埋件技术要求预埋件技术是保障建筑物功能的重要组成部分。
预埋件要求如下：基础准备在预埋件安装之前，需要对基础和管道等进行准备工作。
预埋件的布置和管道也有很大关系，因此需要合理规划和设置。
选定预埋件预埋件要求稳定、防腐、可靠、经济等多个方面的需求。
因此，选取和设计适合的预埋件时，需要考虑建筑物和预埋件的适配性和相互作用。
预埋件安装预埋件的安装需要保证正确运用，插入深度也要合理控制。
安装时，需要遵循预埋件的标准和规范，确保预埋件正确安装，不影响建筑物的建造流程。
预埋件连接预埋件连接是确保建筑物功能的重要安全环节。
连接前，需要进行严格的检验和确认，在安装前，使用专门连接工具按照相关标准和规范进行连接。
结论以上是设备基础及预埋件技术的要求。
在建筑的各个方面，均需要合理的规划和安装。
实际的应用中，还需要时刻关注新技术的不断发展，学习和吸取相关新的知识和信息。
这样才能确保建筑物的安全和稳定性，让使用者更安心。
设备基础(土建)施工方案
一、编制依据： (1)二、工程概况 (2)三、土建施工准备工作 (3)1．学习和审查图纸 (3)2．查勘施工现场 (3)3.清除现场障碍物 (3)4．作好排水设施 (3)5．设置测量控制网 (3)6.准备机具、物资及人员 (4)四、施工方案 (4)1 土方开挖工程 (4)2 钢筋混凝土拆除工程 (4)3 基础绑筋工程 (4)4 基础支模工程 (5)5 基础混凝土浇筑 (5)6 混凝土养护工程 (5)7 模板拆除工程 (5)8 土方回填工程 (6)五．质量控制 (6)1、土方开挖工程质量验收标准 (6)2、钢筋安装位置质量验收标准 (7)3、现浇结构模板安装质量验收标准 (7)4、预埋件和预留孔洞质量验收标准 (8)5、混凝土设备基础质量验收标准 (8)6、模板拆除工程质量验收标准 (9)7、土方回填工程质量验收标准 (9)六、安全管理及文明施工 (10)七、质量、安全管理体系 (11)一、编制依据:1)《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）DL/T5047-952)《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）DL5007—923)《电力建设施工及验收技术规范》DLJ58—814)《电力建设施工及验收技术规范》(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇）DL/T5048—955)《电力建设施工及验收技术规范》(管道焊缝超声波检验篇）DL/T5048-956)《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869—20047)《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[1996]111号8)《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437—20099)《火电工程启动调试工作规定》建质[1996］40号10)《火力发电厂焊接工艺评定规程》DL/T868—200411)《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-200412)《电力建设施工及验收技术规范》（管道篇）DL5031-9413)《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）DL5007-9214)电力建设施工质量验收及评价规程第2部分：锅炉机组DL/T 5210.2-200915)《火力发电厂设计技术规程》DL 5000—200016)设备制造厂家提供的图纸和技术文件；招标方内部各项管理文件17)招标方与投标方、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款18)招标方与监理单位签订的合同文件及相关监理文件19)本工程执行现行的所有有关施工质量验收标准20)主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准21)《火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则》DL/T 936—200522)《火力发电厂锅炉机组检修导则》(第2部分：锅炉本体检修)DL/T 748.2—200123)绥电公司一期机组《锅炉检修工艺规程》二、工程概况一期工程（发电A厂）安装两台由俄罗斯引进的800MW超临界燃煤机组,1990年立项，1993年开工，2000年双机投产,填补了我国百万千瓦级火电机组零的空白。
设备基础及预埋件技术要求
设备基础及预埋件技术要求施工技术规范（通用工程篇）1.工程范围本规范适用于设备基础及预埋件的安装。
2.参照标准2.1 《动力机器基础设计规范》（GB-96）2.2 《化工设备基础设计规定》（HG/T -98）2.3 《混凝土结构设计规范》（GB-2002）2.4 《设备基础施工工艺标准》（208-1996）2.5 《素混凝土基础施工工艺标准》（209-1996）2.6 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB-98）2.7 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB-2002）2.8 《钢筋焊接及验收规程》（ 18-2003）2.9 《建设工程现场文明施工管理办法》（穗建筑［1999］175号）2.10 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号2.11 《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号3.设计要求设备基础及预埋件的设计应符合相关标准及规范要求，满足设备的使用要求和安全要求。
设计方案应经过专业人员审核批准，并应编制相应的设计文件。
4.材料要求4.1 混凝土强度等级应符合设计要求。
混凝土原材料应符合相关标准的规定，应有质量合格证明，并应按要求进行检验。
4.2 钢筋应符合设计要求和相关标准的规定，应有质量合格证明，并应按要求进行检验。
4.3 预埋件应符合设计要求和相关标准的规定，应有质量合格证明，并应按要求进行检验。
5.材料送审所有材料应提前送审，经专业人员审核批准后方可使用。
6.施工&安装要求6.1 施工前应进行现场勘测，确认地基情况和设计要求是否符合实际情况，如有差异应及时处理。
6.2 施工人员应熟悉施工工艺和安全要求，应按照设计文件和施工工艺要求进行施工。
6.3 施工现场应保持干净整洁，材料堆放应符合要求，严禁乱堆乱放。
6.4 安装前应检查设备基础及预埋件的位置和尺寸是否符合设计要求，如有偏差应及时处理。
6.5 安装过程中应注意保护设备基础及预埋件，防止损坏。
6.6 安装完毕后应进行验收，验收合格后方可投入使用。
预埋件埋设施工方案1
预埋件埋设施工方案
负责水力机械、电气、暖通与空调、给排水与消防管道（或套管）；设备基础、支架、吊架、框架、锚钩等固定件以及接地装置等预埋件的埋设。
在埋设过程中，与土建充分协商沟通，避免漏埋、错埋。
埋设工作项目包括预埋管道、预埋固定件和接地装置埋设等三部分。
1、预埋管道埋设主要包括
（1）水力机械及其辅助设备的供、排水、油、气、液压和水力量测等系统的管道（或套管）；
（2）电气管道；
（3）暖通与空调系统的水管（或套管）、风管；
（4）给水、消防管道（或套管）以及相关生活污水、生产废水、地面水等排水管道；
（5）其它管道。
2、预埋固定件的埋设主要包括
（1）水力机械、电气、暖通与空调、给排水和消防等各类设备基础的预埋固定件；
（2）各类设备的基础和框架，管道及电缆、母线的支、吊架以及照明设施等的预埋固定件；
（3）起重运输设备轨道，车档和锚钩等的预埋固定件；
（4）其它预埋固定件。
3、接地装置的埋设主要包括
（1）埋设在混凝土（包括混凝土墙、梁、柱、楼板及基础）中、地下、水中以及砌体内的接地装置，包括填充电阻率较低的物质或降阻剂的接地装置；
（2）接地装置工频特性参数的测量。
厂房设备基础H型钢预埋件施工工法
厂房设备基础H型钢预埋件施工工法一、前言在建设厂房项目中，厂房设备基础的建设是非常重要的一环。
而H型钢预埋件施工工法是厂房设备基础建设中的重要工艺之一，本文将对该工法进行详细的介绍。
二、工法特点H型钢预埋件施工工法是将钢筋和其他预埋件预先安装在H型钢内部，再将其埋入混凝土中，使其在混凝土固化后成为一体的结构，从而达到增强基础强度、提高承载能力、缩短工期和降低成本的目的。
其主要特点有以下几点：1、预制安装：在混凝土浇筑之前，将所有的H型钢、钢筋和其他预埋件（管道、电缆等）预先安装在模板内，通过精确的加工和模板定位来保证施工精度。
2、简化施工过程：由于预埋件已事先安装好，施工过程中可以省去浇筑混凝土后再加装预埋件的环节，因此有望缩短工期。
3、提高施工品质：采用H型钢预埋件施工工法，可以保证其精度以及施工质量与稳定性，可以减少验收不合格率。
4、提高承载能力：H型钢预埋件施工工法使得基础得以更好的加固和增强，从而可以大大提高承载能力和稳定性。
5、节省施工成本：由于施工过程中无需进行二次加工，节省了部分人力物力支出。
同时，其提高的基础加固性能也可以降低后期维护成本。
三、适应范围H型钢预埋件施工工法适用于各种基础工程中，特别是在建设重型厂房中，效果更好。
由于采用全预制和现场直接安装的方式，因此在施工过程中，可以满足对工期较为苛刻、具有高度自动化要求和大规模性工程等多种需求。
四、工艺原理H型钢预埋件施工工法的核心原理是：将H 型钢、钢筋、管道等预埋件预先制作并布置于模板内。
模板内置在基础沉降标高处，通过调节模板支撑高度使得各个预埋件的位置达到设计要求。
待各个预埋件的安装到位后，再将混凝土沿模板内倒入，待混凝土凝固后，即可完成工程。
五、施工工艺1、工艺准备：确定施工范围，准确测量标高，按图纸要求搭建模板。
2、预埋件布置：安装模板后，根据设计要求将预制的H 型钢、钢筋预埋件、管道预埋件等预埋件分别安装到已经预留好孔位的模板上，固定预埋件以达到预想位置。
设备安装协议书15篇
设备安装协议书15篇设备安装协议书1甲方：__x厂法定代表人：厂长乙方：甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的项目名称和地点：二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：名称规格型号数量安装合计三、完成安装的期限：从年月日到年月日四、安装的质量要求：五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;六、安装报酬的结算支付时间：七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由__x县人民法院裁判。
九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。
甲方：__x厂乙方：年月日设备安装协议书2合同编号:发包单位:____________________(以下简称甲方)承包单位:____________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲方就矿山生产系统设备全部承包给乙方安装，经甲乙双方协商一致，达成如下协议:第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况:1、设备情况:见附表2、安装工程概况:(1)工程地点及面积:仁怀市江昊混凝土工程有限公司场地内;(2)工程安装项目:主机设备安装、线路铺排、支架焊接、运输皮带和调试;(3)开工日期:年月日;(4)竣工日期:年月日;第二条由甲方负责购进材料，乙方安装调试，未有甲方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收:1、乙方负责设备的安装、调试。
甲乙双方商定:(1)年月日起，乙方派出工程技术工人员到达工地现场开始安装施工;(3)年月日止，完成设备安装及系统的调试运转;全部设备安装调试完毕后必须甲方到场验收签字认可。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
设备基础总体施工方案
一、工程概况1.1、工程概况某机械加工车间，由某公司投资建设，设计单位为某设计研究院，施工单位为某建设有限公司。
建设规模：建筑面积约21877.6平方米，工程总造价1819万元。
1.2、工期要求设备基础总工期及主要节点要求：工期70日历天。
预计2008年1月05日开工到2008年3月15完工。
1.3、质量要求符合国家现行的质量验收标准，确保工程合格率100％，并评为优良工程。
1.4、工程特点⑴工程量大：设备基础，总混凝土量约45323m，总钢筋约315吨，总模板约70562m。
⑵精度要求高：该设备基础共有螺栓孔约1545个，预埋件约634个。
而且设备基础外型复杂，变截面较多，所以在施工时误差要控制到最小施工难度较大。
⑶质量要求高：符合国家现行的质量验收标准，确保工程合格率100％，并评为优良工程。
⑷工期紧张：设备基础总工程量较大，工序繁杂，交叉作业较多，而且工期较短。
⑸施工地质条件差：本工程地处沿海，地面以下约1m左右的吹填砂，吹填砂下面为10m左右的淤泥，而且多数设备基础底面均在淤泥层。
1.5、重点、难点分析及对策⑴工程量较大：由于设备基础工程量较大工期较短，而且设备基础施工处于关键线路上，如果设备基础施工出现工期滞后则直接影响总工期。
对策：为了使设备基础顺利施工不影响总体工期，应及时提供公用设备、工艺设备和施工所需材料，避免因材料供应不及而造成的窝工。
在材料供应合理的情况下尽量采取平行施工加强管理，以加快施工进度。
⑵精度控制：本工程精度控制主要在以下两个个方面：螺栓孔定位、各部位标高。
对策：由于精度要求较高，测量则成为关键的步骤，在测量设备和人员配置上采用精度较高的测量仪器和较熟练的施测人员。
每个定位点和标高要多次复核，多人检查。
在安装螺栓孔模板时保证安置正确，要做好自检、互检、专检，以确保定位正确，标高正确。
⑶质量要求质量目标为符合国家现行质量验收标准，通过质检验收并评为合格。
由于本工程施工工序复杂，交叉作业较多，一旦出现质量问题将对工程的总体施工质量和进度产生重大影响，所以必须提高质量意识，严格要求，精心施工。
预埋件劳务合同模板
预埋件劳务合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：预埋件劳务合同模板甲方（以下简称“雇主”）：________乙方（以下简称“劳务方”）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行预埋件劳务事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条 合同内容1.1 乙方根据甲方的需求，提供预埋件劳务服务，包括但不限于预埋件的制作、安装、调试等工作。
1.2 甲方应向乙方提供必要的施工图纸、技术资料以及施工过程中的技术指导。
1.3 乙方应按照甲方的要求及国家相关标准、规范进行施工，确保预埋件质量。
第二条 合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的预埋件劳务完成并验收合格之日止。
2.2 如因特殊情况需延长合同期限，甲乙双方应另行协商，并签订补充协议。
第三条 合同价款3.1 乙方完成合同约定的预埋件劳务后，甲方应按照约定的单价和实际完成的工作量支付劳务费。
3.2 乙方开具合法有效的税务发票，甲方按合同约定支付款项。
第四条 质量保证4.1 乙方应保证预埋件劳务的质量，确保预埋件的使用功能及安全性。
4.2 在合同约定的质保期内，如因预埋件质量问题导致设备故障或损坏，乙方应负责免费维修或更换。
第五条 甲方权利和义务5.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督、检查。
5.2 甲方应按时支付合同约定的劳务费。
5.3 甲方应提供必要的施工条件，确保乙方正常进行施工。
第六条 乙方权利和义务6.1 乙方有权按照合同约定收取劳务费。
6.2 乙方应按照甲方的要求，保证预埋件劳务的质量、进度和安全。
6.3 乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的人员安全及环境保护。
第七条 违约责任7.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。
预埋件安装合同
预埋件安装合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行预埋件安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：本工程的所有预埋件安装工作。
包括但不限于钢结构预埋件、设备基础预埋件等。
具体见施工图纸及甲方提供的清单。
二、合同工期乙方应按照甲方的施工进度计划进行预埋件的安装工作。
如有变更，应提前与甲方协商，并得到甲方的书面确认。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：大写__________元（人民币），小写￥______元。
具体金额根据工程实际量结算。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下方式向乙方支付款项：（1）完成基础预埋件安装并经甲方验收合格后，支付合同价款的______%；（2）完成全部预埋件安装并经甲方验收合格后，支付合同价款的______%；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行预埋件安装。
2. 乙方安装的预埋件必须达到国家相关质量标准和甲方的要求。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后的七日内组织验收。
4. 如验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应遵守工程安全施工的有关规范、标准，采取必要的安全防护措施，确保安全施工。
2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任和损失。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款部分违约金______%。
2. 若乙方未按合同约定完成预埋件安装工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款______%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xxxxxx有限公司设备基础预埋及制作安装合同二0一五年八月九日第一部分合同协议书xxxxxx有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施“xxxxxx有限公司2#焙烧炉”工程中的“设备基础预埋、钢制烟道、喷淋沉降塔、楼面平台的制作及安装项目”(项目名称，下称“该项目”)，已接受xxxxxx有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件。
⑴中标通知书；⑵投标函及投标函附录；⑶专用合同条款；⑶通用合同条款；⑸技术标准和要求；⑹图纸；⑺已标价工程量清单；⑻其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
2.承包范围。
⑴联通烟道的制作及安装；⑵环形烟道的制作及安装（防腐要求：采用双面油漆防腐，350°高温沥青漆两道）；⑶楼面平台的制作及安装（防腐要求：采用双面油漆防腐，两道底漆、两道面漆）；⑷喷淋沉降塔的制作及安装（防腐要求：外表面采用油漆防腐，200°高温漆两道，内表面防腐由发包人自行实施）；⑸循环水沟的制作及安装（防腐要求：外侧采用油漆防腐，200°高温漆两道，内侧防腐由发包人自行实施）；⑹本合同承包范围为甲方提供电子版图纸内容，如最终施工蓝图与电子版图纸不符，则以双方确认的施工蓝图按实调整。
3.承包方式。
本项目采用单价包干承包方式，甲方提供主材（钢板、槽钢、角钢、螺丝、螺母），乙方提供全部辅材并负责制作及安装。
4.合同价格。
⑴联通烟道的制作及安装、环形烟道的制作及安装、喷淋沉降塔的制作及安装、循环水沟的制作及安装项目，其单价为 3000.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）；⑵楼面平台的制作及安装项目，其单价为 2600.00元/吨（含安全文明施工费、辅料费用、制作安装费用、抛光除锈及油漆防腐、税金、管理费、施工利润等，不含主材费用，承包方提供建安发票）；⑶合同总价约 100万元（钢材用量约350吨），最终合同金额以实际加工数量为准。
5.承包人项目经理： xxx 。
6.工程质量符合建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 的合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照指示开工，工期为：2015年8月10日开工，2015年12月31日具备点火条件。
10.本协议书一式肆份，合同双方各执贰份。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人： xxxxxx有限公司1.1.2.3 承包人： xxxxxx有限公司1.1.2.6 监理人： /1.1.3 单位工程：详见施工设计图。
1.1.4 日期：开工日期：2015年8月10日。
竣工日期：至砌炉完工后30天完工（其中：砌炉完工后15天内具备点火条件）。
1.1.4.5 缺陷责任期：参照专用合同条款第19条执行。
1.4 合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、工程预算书、其他合同书。
1.5 合同生效的条件合同生效的条件：经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后本合同生效。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量：发包人在签订合同后开工前，提供给承包人用于施工的全套施工图纸一套，发包人提供的图纸有效期为质保期满后自动失效；承包人可以自费复制更多的份数用于施工及制作竣工资料。
1.6.2 承包人提供的文件范围：承包人应提供的文件内容由发包人确定。
承包人提供文件的期限、数量：在得到发包人书面通知后按照书面通知规定的内容及期限提供一式4份承包人文件。
监理人批复承包人提供文件的期限： /1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： /1.7 联络1.7.2 联络送达的期限： 24小时内。
2 发包人义务2.3 提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间：（1）由发包方提供水电接口，承包方自行接至施工所需位置并负责承担相关费用。
（2）水准点与座标控制点交验：正式开工日前7天。
（3）图纸会审和设计交底时间：正式开工日后7天。
2.4 双方约定发包人应做的其他工作：无2.8 其他义务发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：无。
3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 须经发包人事先批准行使的权力：无。
4 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.8 为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容：承包人应为其它承包人的施工提供方便或协助。
承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：发生时另行协商,协商未果前，应先行提供协助。
4.2 履约担保承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：无。
4.3分包4.3.2 分包的内容当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：本工程不可分包。
详见附件四《拟分包项目情况表》4.11 不利物质条件4.11.1 不利物质条件的范围：无。
5 材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的项目设备、材料：承包人负责采购、运输和保管的项目设备：施工用的所有机具设备;承包人负责采购、运输和保管的项目材料：除由发包人提供的主材（钢板、槽钢、角钢、螺丝、螺母）以外的所有辅助材料,由承包人采购的材料必须附产品合格证。
5.1.3 承包人报送监理人审批的时间：无。
5.2 发包人提供的材料和工程设备5.2.1 材料的名称：钢板、槽钢、角钢、螺丝、螺母。
材料的交货方式、地点和日期：详见《发包人材料设备采供清单》5.2.3 材料和工程设备的接收、运输与保管：无。
详见附件二《发包人供应材料设备一览表》6.施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施：6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围：无。
临时占地的申请：无。
临时占地相关费用：无。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。
7. 交通运输7.1 道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：发包人。
相关费用：由承包人承担。
8. 测量放线8.1 施工控制网8.1.1 发包人负责提供相关轴线及高程，进场3天内。
施工控制网的测设：承包人。
报发包人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后3天。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任增加下列项：9.1.4 发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发[2008]177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发[2008]169号）等有关规定履行好发包人的施工安全责任。
9.2 承包人的施工安全责任增加下列项：9.2.8 承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发[2008]177号）等有关规定履行好承包人的施工安全责任。
9.2.9补充要求按重庆市人民政府令第289号文规定执行。
施工中，由于承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。
如因此给发包人或者第三方造成损失的，承包人还应承担相应的赔偿责任。
承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的技术措施。
接受发包人及主管机构安全管理部门的安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业等，同意按照发包人的安全管理办法，接受发包人的违约处罚。
9.3 治安保卫9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人。
9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人。
9.4 环境保护增加下列项：9.4.7 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发[2009]13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发[2008]169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。
10. 进度计划10.1 合同进度计划承包人编制施工方案的内容：满足相关规范和合同约定要求承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：图纸会审交底后十天。
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到后七天。
11. 开工和竣工11.4 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：超出10年一遇的最大降水（雪）量、最高（低）温度。
11.5 承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法：本工程因承包人原因未按本协议约定日期通过单项验收，每延误一天承包人需向发包人支付惩罚性违约金为1000元/天，且放弃提出要求减少违约金标准的异议权利。
逾期竣工违约金的限额：无。
双方约定工期顺延的其他情况：（1）没有及时提供合格的基础工作面和施工作业场地；（2）甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款；（3）因甲方原因造成工程量增加并经甲方同意造成延期；（4）每周停水停电累计超过8小时；（5）不可抗力。
11.6 工期提前提前竣工的奖励办法：无。
12. 暂停竣工12.1 承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形：除发包人书面同意的暂停施工外，所有暂停施工的责任均由承包人承担。
13. 工程质量13.1 工程质量的要求13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加（或）工期延误损失由承包人承担。
13.1.3 发包人、监理人和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。
13.2 承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限：经发包人审批同意后才能实施，本项工作实施前三天。
15. 变更15.1 变更的范围和内容变更的范围和内容：1、设计变更（技术核定或工程变更）建议的提出：工程参建各方根据设计和现场施工具体情况，均可提出对工程有利的设计变更建议，并以书面形式送达发包人工程部，由发包人工程部研究后与参建各方和有关部门衔接。
2、设计变更（技术核定或工程变更）的出具和实施程序：⑴涉及工程的结构安全、局部做法的改变及因设计不完善或误差造成的变更，须由设计单位出具设计变更通知单。
⑵除第⑴条规定必须由设计单位出具设计变更书外的工程变更，技术变更核定（洽商）记录（含工程分项的增减），由发包人或承包人提出，经发包人的技术负责人、设计单位专业负责人和项目负责人签字确认。