广东省建设工程标准施工合同范本(2011版)
广东省建设工程 标准施工合同
广东省建设工程标准施工合同甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________鉴于甲方拟对位于广东省的建设工程进行施工,乙方愿意承包该工程,双方经友好协商,根据《合同法》及相关法律法规的规定,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程范围:________________1.4工程内容:________________1.5工程面积:________________1.6工程质量:________________1.7工程期限:________________1.8工程价款:________________第二条承包方式2.1乙方以包工包料的方式承包本工程。
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、施工规范、技术要求及合同约定的质量标准进行施工。
第三条工程进度3.1乙方应根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,并报甲方批准。
3.2乙方应严格按照批准的施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。
3.3甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查,乙方应予以配合。
第四条工程质量4.1乙方应按照国家有关工程质量的标准和合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合规定。
4.2乙方应建立健全质量管理体系,加强质量检验和验收工作。
4.3甲方有权对工程质量进行监督和检查,乙方应予以配合。
第五条工程价款支付5.1工程价款支付方式:________________5.2工程价款支付期限:________________5.3工程价款支付条件:________________第六条合同变更和解除6.1在合同履行过程中,如需变更或解除合同,应经双方协商一致,并签订书面协议。
6.2合同变更或解除不影响已经完成工程的价款支付。
第七条违约责任7.1乙方未按合同约定的质量标准进行施工,甲方有权要求乙方返工,并赔偿因此造成的损失。
《广东省建设工程标准施工合同》(2011)
工程编号:合同编号:工程名称:工程地点:发包人:承包人:广东省建设厅制第一部份协议书发包人: (全称)承包人: (全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程范围:工程规模:本工程建造面积约: m2,建造高度 ,建造层数层;工程造价约万元;结构形式:∕工程立项、规划批准文件号:∕资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:承包人按发包人提供资料及相关内容,负责对****工程进行施工,具体承包内容按发包人与承包人承诺的相关内容。
三、合同工期工程合同工期总日历天数:天。
开工日期:2022 年月日(实际开工日期以开工令约定为准)竣工日期:2022 年月日(以开工日期为始按合同工期推算)四、质量标准工程量质标准:按现行的《工程施工质量验收规范》标准,达到“合格”或者以上。
五、合同价款合同总价(大写):;(小写):¥元。
项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程量清单报价单或者施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部份《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部份《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款,按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效订立合同时间:2022 年11 月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。
发包人: (公章) 承包人: (公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:第二部份合同通用条款详见广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》 (示范文本) (2022)第二部份第三wor式分-可编辑-感专谢下用载支条持款1 、定义1.53 所采用的书面形式包括:文书□ 信件□ 电报传真□ 电子邮件□其他:2、合同文件及解释2.2 下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。
广东建设工程标准施工合同范本版
广东建设工程标准施工合同范本版广东建设工程标准施工合同范本版第一章总贵冠建工工程总承包合同总则甲方与乙方依法平等、自愿、公平的原则,根据建设工程的特点,就贵冠建工工程总承包活动的有关事项达成一致,共同遵守。
乙方在合同约定的范围内,负责与甲方及项目的其他合作方统筹协调、管理、组织、设计、采购、施工、监督和验收以及提供项目的售后服务。
本合同所称建设工程,包括但不限于房屋及其附属设施、市政公共工程、桥梁工程、铁路工程等。
建设工程的总承包是指由总承包商承担工程建设目标的全部或者主要责任,并以明确的价格或者施工技术方案、施工工艺服务作为它的收益。
本合同约定的建设工程总包范围为___________________。
丙方是甲方/乙方选择的具有相关资质的建设工程监理单位。
第二章甲方的权利和义务甲方应当提供工程建设的相关资料、权属证书、项目委托书和资金。
甲方负责按照约定时间和支付方式及时支付乙方工程款。
甲方负责提供符合图纸和设计规范要求的场地、施工现场条件,保证建设工程所需土地、道路、电力、水源、排水等基础设施及供应情况符合施工要求。
甲方应当委托丙方对工程的施工进行监理,并提供监理费用。
第三章乙方的权利和义务乙方负责工程的组织、协调、管理、设计、采购、施工、验收、交付使用以及售后服务。
乙方负责提供合同约定的工程价格,负责工程造价和进度的控制,并提供成本明细报告。
乙方负责与项目相关各方进行协商、配合,并解决因乙方原因造成的责任及损失。
乙方应当按照合同约定的时间和质量要求,完成工程建设,并保质保量按时交付。
第四章工程价款工程价款以人民币支付,并在合同约定的时间内支付给乙方。
第十六条工程价款的支付方式为____________________________。
第十七条工程价款的支付节点为____________________________。
第五章违约责任第十八条乙方如未按照合同约定的时间、质量要求完成工程建设,并经甲方书面催告后仍不履行,甲方有权解除合同,并要求乙方按照约定支付违约金。
广东省建设工程标准施工合同版6篇
广东省建设工程标准施工合同版6篇篇1合同编号:[合同编号]发包方(甲方):[发包方名称]承包方(乙方):[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 工程造价:[工程造价]二、工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日3. 合同工期:XX天三、质量标准1. 工程质量标准:优质2. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工,并接受甲方代表的监督检查。
四、付款方式1. 银行转账或其他双方约定的付款方式。
2. 付款时间:根据工程进度和合同约定进行支付。
3. 乙方在签订合同后,应向甲方提供有效的发票和收据。
五、权利义务1. 甲方应按时支付工程款项,并履行合同中约定的其他义务。
2. 乙方应按时完成施工任务,并履行合同中约定的其他义务。
3. 甲方应提供必要的技术支持和监督,确保工程质量符合要求。
4. 乙方应接受甲方的监督和检查,确保施工过程符合规范。
5. 甲方应按时向乙方支付合同款项,确保施工进度不受影响。
6. 乙方应确保施工进度符合合同约定,并及时向甲方报告施工进展。
7. 甲方应尊重乙方的施工自主权,不得随意干涉施工进程。
8. 乙方应确保施工过程中的安全环保措施得到有效执行。
9. 甲方应对乙方的施工成果进行验收,并按照规定进行结算。
10. 乙方应协助甲方进行工程验收和结算工作。
六、违约责任1. 甲方未按时支付工程款项的,应按合同约定向乙方支付违约金。
2. 乙方未按时完成施工任务的,应按合同约定向甲方支付违约金。
3. 因甲方原因造成工程延误的,甲方应承担相应的违约责任。
4. 因乙方原因造成工程延误的,乙方应承担相应的违约责任。
5. 甲方未履行合同约定的其他义务的,应承担相应的违约责任。
广东建设工程标准施工合同
广东建设工程标准施工合同合同编号:________甲方(发包人):________乙方(承包人):________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方新建工程项目的施工事宜,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程内容:________1.5 工程总投资:________1.6 工程质量标准:符合国家及广东省相关规范要求,达到优良等级。
二、合同金额2.1 本合同施工项目的合同金额为人民币(大写):________元整(小写):________元。
2.2 合同金额包括:工程量清单内的全部工程内容、措施项目、其他项目、规费和税金等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为________日,自开工之日起计算。
3.2 开工日期:________3.3 竣工日期:________四、质量标准4.1 工程质量应符合国家及广东省相关规范要求,达到优良等级。
4.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸、施工技术规范和标准进行施工,确保工程质量。
4.3 乙方应建立健全质量管理体系,加强施工过程质量控制,确保工程质量。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款。
5.2 乙方应按照合同约定及时完成施工,保证工程进度。
5.3 乙方应按照合同约定保证工程质量,确保工程安全。
5.4 乙方应按照合同约定承担工程保修责任。
六、合同价款的支付6.1 本合同价款采用按进度付款的方式。
6.2 甲方应按照乙方提交的进度付款申请,及时核实并支付相应的合同价款。
6.3 甲方应在每次付款时扣除乙方应缴纳的税费。
七、合同的变更和解除7.1 合同变更或解除应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。
7.2 合同变更或解除后,乙方应按照变更或解除后的约定履行合同。
广东建设工程标准施工合同范本版
广东建设工程标准施工合同范本版第一条合同标的甲方将按照合同规定的工程范围、设计文件及施工图纸等,按照合同约定进行施工,乙方支付工程款项。
第二条工程范围1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:5. 工程质量要求:第三条施工期限1. 合同工期:自合同签订之日起,至工程竣工验收合格。
2. 合同工期的计算方法:3. 工期延误责任:4. 工期变更:第四条造价及支付方式1. 工程造价:2. 付款方式:第五条施工条件1. 乙方应按照合同约定,提供工程施工所需的场地、电力、水源等基础设施条件。
2. 甲方应配备合格的技术人员、施工人员、施工设备及材料,保证施工进度和质量。
第六条合同变更1. 任何一方需要变更合同内容时,需书面提出,并经对方同意后方可生效。
2. 双方对于变更后的合同内容及造价均应进行重新协商,并签订补充合同。
第七条质量保证1. 甲方对工程的质量承担相应责任,并确保工程符合国家相关标准和要求。
2. 工程验收合格后,甲方对工程质量负责两年。
第八条违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。
2. 如因特殊情况,一方无法履行合同约定的义务,应及时通知对方,并采取相应补救措施。
第九条争议解决1. 双方对于合同的解释和履行发生争议时,应友好协商解决。
2. 若协商不成,可通过仲裁或诉讼方式解决。
第十条合同终止1. 双方协商一致或依法终止合同的,应签订书面解除合同协议。
2. 若因不可抗力原因,致使合同无法履行,可解除合同。
第十一条其他事项1. 附件一:合同附件一。
2. 附件二:合同附件二。
3. 附件三:合同附件三。
第十二条合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,并与附件具有同等法律效力。
甲方(施工单位):_______________ 乙方(建设单位):_______________签字:_______________ 签字:_______________。
广东建设工程标准施工合同范本版
广东建设工程标准施工合同范本版合同编号:_______一、工程概述1.1工程名称:广东省某建设工程1.2工程地点:广东省_______市_______区1.3工程内容:包括但不限于土建、装修、安装、绿化等施工内容1.4工程规模:总建筑面积约_______平方米1.5工程质量:按照国家及地方相关质量标准进行施工,确保质量合格二、合同价款2.1合同价款:本工程合同价款为人民币_______元(大写:_______元整)2.2价格调整:如遇材料价格波动、政策调整等因素影响,双方可根据实际情况协商调整合同价款三、工期3.1工期:自合同签订之日起_______天内完成全部施工内容3.2工期延误:如因不可抗力等非乙方原因导致工期延误,双方应协商确定延长工期;如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任四、支付条款4.1预付款:合同签订后_______个工作日内,业主向承包商支付合同价款的_______%作为预付款4.2工程进度款:根据工程进度,业主应按月支付工程进度款的_______%4.3竣工验收款:工程竣工验收合格后_______个工作日内,业主向承包商支付剩余工程价款的_______%4.4质量保证金:工程竣工验收合格后_______日内,业主预留合同价款_______%的质量保证金,质保期满后无质量问题,业主应全额退还质量保证金五、质量保证5.1质量标准:乙方应严格按照国家及地方相关质量标准进行施工,确保工程质量合格5.2质量保修:乙方对工程实行_______年质量保修,保修期内出现质量问题,乙方应免费维修六、违约责任6.1乙方违约:如乙方未按合同约定完成工程,应向业主支付违约金,并承担由此给业主造成的损失6.2业主违约:如业主未按合同约定支付工程款项,应向乙方支付违约金,并承担由此给乙方造成的损失七、争议解决7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;如协商不成,可向工程所在地的人民法院提起诉讼八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效甲方(业主):_______乙方(承包商):_______签订日期:_______年_______月_______日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.应用场合:家庭装修注意事项:在家庭装修中,合同中的工期条款需要明确,避免装修公司拖延工期。
广东建设工程标准施工合同
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):广东XX投资有限公司
乙方(盖章):XX建设工程有限公司
签订日期:________年________月________日
三、合同工期
3.1工期:本工程自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计XX天。
3.2开工日期:合同签订后,乙方应在XX天内组织施工队伍进场施工。
3.3竣工日期:乙方应在合同约定的工期内完成工程竣工验收。
四、合同价款及支付
4.1合同价款:本工程合同总价款为人民币XX元(大写:XX元整)。
4.2付款方式:
广东建设工程标准施工合同
一、工程概况
1.1工程名称:广东某建设工程
1.2工程地点:广东省XX市XX区
1.3工程性质:新建
1.4工程规模:本项目总用地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米,包括主体工程、附属工程、室外工程等。
二、合同主体
2.1发包方(以下简称甲方):广东XX投资有限公司
2.2承包方(以下简称乙方):XX建设工程有限公司
6.1甲方违约:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权停止施工,并要求甲方支付违约金。
6.2乙方违约:乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
七、争议解决
7.1双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
7.2如协商不成,双方同意向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款10%的预付款。
(2)进度款:乙(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付至合同总价款的95%,剩余5%作为质量保证金,质保期结束后支付。
广东省建设工程标准施工合同
广东省建设工程标准施工合同广东省建设工程标准施工合同第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,结合广东省的实际情况,依据工程建设的特点制定的标准施工合同。
第二条本合同适用于广东省范围内的建设工程。
第三条本合同的甲方为建设工程的业主,乙方为承建工程的施工单位。
第四条本合同的目的是明确工程的范围、工期、质量、报酬等事项,确保工程的顺利进行。
第二章合同的签订第五条本合同的签订应当遵循公开、公平、公正的原则,经双方协商达成一致意见后,由各自的法定代表人或授权人签署。
第六条合同的签订应当明确工程的名称、位置、规模、用途、款项支付方式等基本信息,并附上工程招标文件以及双方的公章。
第三章工程范围第七条工程范围应当根据项目招标文件明确,并在合同附件中详细列出。
第八条工程范围包括建筑主体工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。
第九条工程范围的变更应当经双方协商一致,并在合同附件中进行补充说明。
第四章工程工期第十条工程工期是指从合同生效之日起到工程竣工验收的时间。
第十一条工程工期由双方协商确定,并在合同附件中明确写明。
第十二条若因不可抗力因素导致工程工期的延误,应当及时通知对方,并根据实际情况进行工期的调整。
第五章工程质量第十三条工程质量应符合国家和广东省相关标准的要求。
第十四条乙方应保证施工工艺、材料、设备等符合相关标准,并按合同要求进行施工。
第十五条乙方应保证工程的质量达到合同约定的标准,并负责工程的维修和保养。
第六章合同价款与支付方式第十六条合同的价款由甲方按工程进度和质量支付给乙方。
第十七条工程付款方式一般按工程进度分阶段支付,并在合同附件中进行明确。
第十八条乙方应按时向甲方提供工程相关的发票和证明文件。
第七章合同违约与解除第十九条若任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。
第二十条若因一方违约导致合同无法继续履行,对方有权解除合同,并追究违约方的责任。
广东建设工程标准施工合同范本版范文精简处理
广东建设工程标准施工合同范本版广东建设工程标准施工合同范本版一、总则本合同自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
本合同为双方在平等、自愿、公平的基础上签订,共同遵守。
二、合同的目的和范围1. 目的本合同旨在明确双方在广东地区建设工程中的权利和义务,规范施工过程,确保工程顺利进行。
2. 范围本合同的范围包括但不限于以下工程:建筑工程水利工程交通工程电力工程环境工程三、合同的主要内容1. 工程的实施1.1 双方确认项目的具体工程范围、规模、设计要求等,并建立相应的工程实施计划。
1.2 承包方必须按照合同规定的时间、质量、安全要求完成工程,并承担相应的责任。
2. 价格和支付2.1 工程价款由甲方根据合同约定的工程量、单价和进度进行支付。
2.2 支付方式为分期付款,具体分期金额及时间由双方商定。
3. 质量保证3.1 承包方必须严格按照相关标准和工程要求进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 若发现工程质量问题,甲方有权要求承包方进行整改,整改不合格的,承包方需承担相应的责任。
4. 保险和索赔4.1 工程施工过程中,承包方必须购买相应的施工保险,保证工程施工中发生的意外事故得到合理赔偿。
4.2 甲方在接收工程后,如发现隐蔽工程、质量缺陷等问题,可向保险公司提出索赔要求。
5. 合同的变更和解除5.1 双方在工程实施过程中,如发生不可抗力等情况,导致无法按照合同约定进行施工的,可协商变更或解除合同。
5.2 如需要变更合同,需达成书面协议并经双方签字盖章后生效。
5.3 合同解除时,双方应按照约定进行结算,并承担相应责任。
6. 违约责任6.1 如一方违反合同约定,未按时履行或不履行合同义务,应向对方支付违约金。
6.2 承包方如履行不当,给甲方造成经济损失的,需承担相应的赔偿责任。
四、法律适用和争议解决1. 法律适用本合同的解释和适用以广东省相关法律法规为准。
2. 争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
广东建设工程标准施工合同范本版
广东建设工程标准施工合同范本版广东建设工程标准施工合同范本版一、前言此文档为广东建设工程标准施工合同的范本版。
广东省内的建设工程项目在签订施工合,根据本范本进行设计和编写,以确保合同内容的规范和一致性。
本文档详细描述了合同各个方面的内容和要求,包括项目背景、合同主体、合同条款等。
,本文档也提供了一些常见问题的解答和注意事项,以供合同签订双方参考。
二、项目背景本合同适用于广东省内的建设工程项目。
建设工程项目包括但不限于房屋建筑、道路、桥梁、水利设施等。
合同签订双方应在合同的基础上,依法履行各自的权利和义务,确保项目的顺利进行。
三、合同主体3.1 甲方(建设单位)甲方为建设工程的权利人,是项目的委托方。
甲方在合同中应具体描述建设工程的项目背景和要求,并向乙方提供相应的设计文件和材料。
3.2 乙方(施工单位)乙方为建设工程的承包方,是项目的承接方。
乙方在合同中应明确承担的工程内容、工期、质量要求和费用等问题。
乙方应按照合同的要求,保证工程的安全、质量和进度。
四、合同条款4.1 工程范围本条款详细了本次建设工程项目的具体范围和内容,包括项目的规模、用途、功能和建设要求等。
合同双方应根据具体项目的特点和需求,在此基础上进行讨论和协商。
4.2 工程价格本条款描述了工程的价格和支付方式。
乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求,按时提交工作报告,并根据工程报告的完成情况,向甲方申请支付工程款项。
4.3 工程期限本条款规定了工程的时间安排和工期要求。
乙方应根据合同约定的工期,制定合理的施工计划,并按照计划推进工程进度,确保工程按时交付。
4.4 工程质量本条款明确了工程的质量要求和验收标准。
乙方应按照相关规定和标准进行施工,确保工程达到合同约定的质量要求。
甲方有权对工程进行检查和验收,乙方应积极配合,并对发现的问题及时整改。
4.5 违约责任本条款规定了合同违约的责任和后果。
任何一方如严重违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的法律责任。
广东省建设工程标准合同施工合同5篇
广东省建设工程标准合同施工合同5篇篇1合同编号:XXXXXX发包人:XXXXXX承包人:XXXXXX工程名称:XXXXXX工程地点:XXXXXX建筑面积:XXXXXX平方米;层数:XXXXXX层承包范围:详见施工图及报价清单开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日工程质量:合格合同价款:大写:XXXXXX元整小写:XXXXXX元一、合同文件及解释顺序1. 合同文件包括:(1) 施工合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标书及其附件;(4) 施工图;(5) 报价清单;(6) 往来函件;(7) 其他有关文件。
2. 当合同文件出现含糊不清或互不解释时,由发包人解释。
二、承诺与保证1. 发包人承诺按照合同约定支付工程款,确保施工顺利进行。
2. 承包人承诺按照合同约定完成施工任务,确保工程质量符合要求。
三、合同双方的义务1. 发包人义务:(1) 提供施工图纸及相关技术资料;(2) 协助承包人办理相关手续;(3) 按照合同约定支付工程款。
2. 承包人义务:(1) 按照施工图纸及报价清单完成施工任务;(2) 确保施工质量符合要求;(3) 遵守施工安全规定,确保施工安全。
四、工期与进度1. 工期:本工程工期为XX个月,自开工日期起计算。
2. 进度:承包人应按照施工图纸及报价清单中的进度安排进行施工,确保按时完成施工任务。
五、质量与验收1. 质量标准:本工程质量应达到合格标准。
2. 验收程序:工程完工后,承包人应向发包人提交验收申请,发包人组织相关人员进行验收,并出具验收报告。
3. 保修责任:承包人对工程质量负责保修,保修期为一年,自验收报告出具之日起计算。
保修期内出现质量问题,承包人应负责维修。
六、工程款支付方式与时间1. 支付方式:本工程款采用银行转账方式支付。
2. 支付时间:(1) 预付款:合同签订后,发包人向承包人支付合同总价的XX%作为预付款;(2) 中期款:工程进行到一半时,发包人向承包人支付合同总价的XX%作为中期款;(3) 竣工款:工程竣工后,发包人向承包人支付合同总价的XX%作为竣工款;(4) 保修款:保修期满后,发包人向承包人支付合同总价的XX%作为保修款。
广东省建设工程施工合同范本(完整版)(两篇)
广东省建设工程施工合同范本(完整版)(二)广东省建设工程施工合同范本(完整版)(二)第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《广东省建设工程施工管理条例》及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的实际情况,为规范工程施工行为,明确双方权利和义务,保障合同各方的合法权益,保证工程质量、工期安全和经济效益,依法订立的。
第二条合同范围1. 工程项目的名称、性质、规模、位置、进度要求等基本信息;2. 工程设施的选型、设计标准和技术要求;3. 工程投资和付款方式;4. 施工组织和管理措施;5. 质量检测及验收标准;6. 违约责任和分期付款;7. 索赔和争议解决方式;8. 合同变更和终止;9. 双方的权利、义务和责任。
第三条合同签订和生效1. 本合同由甲方和乙方代表单位或个人代表签订,并加盖合同专用章。
双方签字盖章后即为生效。
2. 合同生效后,双方应按照合同内容执行,并相互协商解决合同履行过程中的问题。
第四条合同价款本工程的总价款为人民币____________元(大写:__________________元整)。
根据工程施工的实际进展情况,合同价款可以进行分期付款,付款方式双方另行协商确定。
第五条工期和履约保证金1. 工程的施工工期为_____________天/月,自合同生效之日起计算。
2. 乙方应按质按期完成工程施工任务,如因乙方原因导致工期延误,则甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的具体金额为合同总价款的__________%。
第二章材料和设备供应第六条材料供应1. 乙方应按照工程需求的材料类型、规格、质量等要求,及时供应合格的材料。
2. 甲方有权对乙方供应的材料进行抽检,如发现不合格品,乙方应承担替换费用及因此造成的延误费用。
第七条设备供应1. 乙方应按照工程施工计划的要求,及时提供适用的设备,并确保设备的安全、可靠性。
2. 如设备发生故障或损坏,乙方应立即采取修复措施或更换设备,确保施工进度不受影响。
广东建设工程标准施工合同
广东建设工程标准施工合同【合同编号】:___________________________【甲方】(下称甲方):单位名称:___________________________法定代表人:___________________________地址:___________________________电话:___________________________传真:___________________________邮编:___________________________【乙方】(下称乙方):单位名称:___________________________法定代表人:___________________________地址:___________________________电话:___________________________传真:___________________________邮编:___________________________鉴于乙方具备从事广东建设工程施工的资质,并且甲方有一项工程项目需要委托乙方进行施工,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,就有关事项达成如下合同:第一条合同目的和范围为确保广东建设工程的质量、安全和按期竣工,甲方授权乙方按照广东省建设工程标准进行施工,包括但不限于以下主要工作:1. 施工准备:乙方应按照甲方提供的设计文件,合理安排施工队伍和施工材料,制定详细的施工方案并报甲方审批;2. 施工过程:乙方应遵守广东省建设工程的相关规定,按照合同约定的工程进度、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量符合国家和广东省的标准和规范;3. 质量控制:乙方应配备符合要求的质量监控人员,进行现场施工质量的检查和控制,并按照相关标准进行质量验收;4. 工程竣工:工程竣工后,乙方应进行工程交接和验收,并按照合同约定的要求进行质量保修和维护。
《广东省建设工程标准施工合同》(2011)
《广东省建设工程标准施工合同》(2011) 广东省建设工程标准施工合同(2011)一、合同基本信息甲方(建设单位):地址:法定代表人(负责人)::传真:邮编:乙方(施工单位):地址:法定代表人(负责人)::传真:邮编:项目名称:建设地点:建设内容:建设规模:建设工期:合同价款:二、合同约定事项1、工程规划(1)甲方应当向乙方提供审批完毕的工程规划图纸和勘察报告等技术资料,乙方应当根据规划要求进行施工。
2、施工内容(1)乙方应当按照合同规定的图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和规定。
(2)在施工过程中,如发现设计问题,乙方应当及时向甲方提出意见,协商解决。
(3)乙方应当对工程进行验收,确保工程符合合同约定的质量标准。
3、合同价款(1)合同价款包括工程建设用地、设计、审查、施工、材料、设备、安装、试运行、质量保证等全部费用,在工程竣工验收合格并经过财务审计验收合格后才能支付。
(2)乙方应当按照付款计划和付款标准进行施工和扫尾工作,确保在合同规定的期限内完成并提交有关的竣工文件。
4、竣工验收和质量保证(1)乙方应当按照国家相关标准和规定进行竣工验收,并向甲方提交验收报告。
(2)在合同的质量保证期内,如发现工程质量问题,乙方应当及时进行整改,确保工程符合质量要求。
5、违约责任(1)任何一方违约,均应当承担相应的违约责任。
(2)若乙方未按合同约定的时间、质量要求等履行合同义务,给甲方造成经济损失的,应当按照合同约定承担违约赔偿责任。
三、附件清单(在此列举所涉及的附件清单)四、法律名词及注释(在此列举所涉及的法律名词及其注释,方便双方在合同执行过程中对相关法律条文的理解和解释)五、可能遇到的困难及解决办法(1)如发现设计问题,在施工过程中及时向甲方提出意见,协商解决。
(2)如施工过程中出现工艺难度大、工作量大、资源缺乏等困难,乙方应当及时寻找解决办法,协商解决。
广东省建设工程标准施工合同2011年
广东省建设工程标准施工合同2011年甲方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________乙方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________签订日期:_______________________签订地址:_______________________第一条合同概述a. 本合同旨在明确甲方委托乙方进行建设工程的标准施工事宜。
b. 双方同意按照本合同约定,共同完成建设工程的施工任务。
c. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二条施工内容与范围a. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和工程量清单,进行建设工程的施工。
b. 乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。
c. 乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务。
第三条施工进度与工期a. 乙方应按照合同约定的工期进行施工,确保工程按时交付。
b. 乙方应提前向甲方提交施工进度计划,并定期汇报施工进度。
c. 如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整工期。
第四条施工质量与验收a. 乙方应严格按照施工图纸和工程量清单进行施工,确保工程质量。
b. 甲方有权对施工质量进行监督检查,乙方应予以配合。
c. 工程竣工后,乙方应组织验收,甲方应在规定时间内完成验收工作。
第五条施工安全与环境保护a. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。
b. 乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。
c. 乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患。
第六条合同价款与支付a. 本合同价款为人民币_______________________元。
广东省建设工程标准施工合同版
1.甲方未按合同约定支付合同价款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付相应的违约金。
2.乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任,并向甲方支付违约金。
八、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他
1.本合同一式两份,甲乙双方各执况
1.工程名称:广东省某建设工程
2.工程地点:广东省XX市XX区
3.工程类型:房屋建筑工程
4.工程规模:总建筑面积XX平方米
5.工期:自合同签订之日起至____年__月__日止
二、合同主体
甲方(发包人):广东省某房地产开发有限公司
乙方(承包人):广东省某建筑工程有限公司
三、合同价款
1.合同总价款为人民币XX元整(大写:_______________________元整)。
2.付款方式:
a)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%;
b)乙方完成工程进度达到50%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;
c)乙方完成工程进度达到80%时,甲方向乙方支付合同总价款的30%;
2.乙方应按照甲方批准的施工进度计划组织施工,确保工程按期完成。
3.若因乙方原因导致工程进度滞后,乙方应承担相应的违约责任。
六、工程变更及调整
1.在合同履行过程中,如需对工程范围、内容、标准等进行变更,双方应签订补充协议,明确变更内容、价款和工期等。
2.工程变更导致合同价款增加或减少的部分,双方应按照实际发生的工程量进行计算,并签订补充协议。
d)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的10%。
四、工程质量
1.乙方应按照国家、行业和地方的有关标准、规范进行施工,确保工程质量和安全。
广东省建设工程施工合同范本(完整版)(多篇)
广东省建设工程施工合同范本(完整版)广东省建设工程施工合同范本(完整版)甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就广东省建设工程施工事项达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程面积:__________1.5 工程质量:__________1.6 工程期限:__________二、合同价款及支付方式2.1 合同价款:人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。
2.2 支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的_____%,即¥__________元;(2)进度款:乙方按照工程进度,分阶段向甲方申请支付,甲方在收到乙方申请后______日内支付相应款项;(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交工程结算报告,甲方在收到报告后______日内支付至合同价款的_____%;(4)质保金:工程竣工验收合格满______年后,甲方支付乙方剩余的合同价款_____%作为质保金。
三、施工质量及验收3.1 乙方应按照国家、行业及地方的相关规定和标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 工程施工过程中,甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应积极配合并提供便利条件。
3.3 工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在收到资料后______日内组织验收。
验收合格后,双方办理竣工结算手续。
四、工期延误及违约责任4.1 因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应支付甲方合同价款的_____%作为违约金。
4.2 因甲方原因造成工期延误,每延误一天,甲方应支付乙方合同价款的_____%作为赔偿金。
广东省建设工程合同示范文本2011
广东省建设工程合同示范文本2011《广东省建设工程合同示范文本》(2011年版)第一章总则第一条本合同的签订,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
第二条本合同适用于广东省范围内的新建、扩建、改建的建设工程项目。
第三条发包人和承包人应当遵守国家有关法律、法规和政策,严格执行合同的约定。
第二章合同主体第四条发包人:(一)名称:____________________(二)地址:____________________(三)法定代表人:____________________(四)联系电话:____________________第五条承包人:(一)名称:____________________(二)地址:____________________(三)法定代表人:____________________(四)联系电话:____________________第三章工程概况第六条工程名称:____________________第七条工程地点:____________________第八条工程规模:____________________第九条工程内容:____________________第十条工程总投资:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
第四章合同价格第十一条合同总价:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
第十二条合同价格类型:固定价格。
第十三条合同价格的调整:(一)双方约定,合同总价在合同签订后,如遇材料价格、人工费用等发生重大变化,可以按照合同约定的方式进行调整。
(二)调整的方式为:____________________。
第五章合同履行第十四条承包人应当按照合同约定的工期完成工程。
第十五条发包人应当按照合同约定的时间和方式支付合同价款。
第十六条双方应当共同参与工程的质量管理,确保工程质量符合国家相关标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程编号:合同编号:广东省建设工程标准施工合同2011 年版工程名称:工程地点:发包人:承包人:广东省建设厅目录第一部分协议书一、工程概况 (1)二、工程承包范围 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准 (2)五、合同价款 (2)六、组成合同的文件 (2)七、词语含义 (2)八、承包人承诺 (2)九、发包人承诺 (2)十、合同生效 (3)第二部分通用条款一、总则 (4)1.定义 (4)2.合同文件及解释 (9)3.阅读、理解与接受 (10)4.语言及适用的法律、标准与规范 (10)5.施工设计图纸 (11)6.通讯联络 (12)7.工程分包 (13)8.现场查勘 (14)9.招标错失的修正 (14)10.投标文件的完备性 (15)11.文物和地下障碍物 (16)12.事故处理 (16)13.交通运输 (17)14.专项批准事件的签认 (18)15.专利技术 (18)16.联合的责任 (19)17.保障 (19)18.财产 (20)二、合同主体 (20)19.发包人 (20)20.承包人 (22)21.现场管理人员任命和更换 (24)22.发包人代表 (25)23.监理工程师 (25)24.造价工程师 (27)25.承包人代表 (29)26.指定分包人 (29)27.承包人劳务……………………………………………………………………………………………………30三、担保、保险与风险 (32)28.工程担保 (32)29.发包人风险 (33)30.承包人风险 (34)31.不可抗力 (34)32.保险 (35)四、工期 (37)33.进度计划和报告 (37)34.开工 (38)35.暂停施工和复工 (38)36.工期和工期延误 (40)37.加快进度 (42)38.竣工日期 (43)39.提前竣工 (43)五、质量与安全 (44)41.质量与安全管理 (44)42.质量标准 (45)43.工程质量创优 (46)44.工程的照管 (46)45 .安全文明施工 (47)46.测量放线 (49)47.钻孔与勘探性开挖 (50)48.发包人供应材料和工程设备 (50)49.承包人采购材料和工程设备 (52)50.材料和工程设备的检验试验 (53)51.施工设备和临时设施 (55)52.工程质量检查 (56)53.隐蔽工程和中间验收 (57)54.重新验收和额外检查检验 (58)55.工程试车 (58)56.工程变更 (59)57.竣工验收条件 (62)58.竣工验收 (62)59.缺陷责任与质量保修 (65)六、造价 (67)60.资金计划和安排 (67)61.工程量 (67)62.工程计量和计价 (68)63.暂列金额 (69)64.计日工 (70)65.暂估价 (70)66.提前竣工奖与误期赔偿费 (71)68.合同价款的约定与调整 (72)69.后继法律法规变化事件 (73)70.项目特征描述不符事件 (73)71.分部分项工程量清单缺项漏项事件 (74)72 .工程变更事件 (74)73.工程量偏差事件 (76)74.费用索赔事件 (77)75.现场签证事件 (78)76.物价涨落事件 (80)77.合同价款调整程序 (81)78.支付事项 (82)79.预付款 (83)80.安全文明施工费 (84)81.进度款 (85)82 .竣工结算 (86)83 .结算款 (87)84.质量保证金 (88)85.最终清算款 (89)七、合同争议、解除与终止 (90)86.合同争议 (90)87.合同解除 (92)88.合同解除的支付 (94)89.合同终止 (95)八、其他 (95)90.缴纳税费 (95)91.保密要求 (96)92.廉政建设 (97)93.禁止转让 (97)94.合同份数 (97)95.合同备案 (98)第三部分专用条款1.定义 (99)2.合同文件及解释 (99)4.语言及适用的法律、标准与规范 (99)5.施工设计图纸 (99)6.通讯联络 (100)7.工程分包 (100)13.交通运输 (100)14.专项批准事件的签认 (100)19.发包人 (101)20.承包人 (102)22.发包人代表 (102)23.监理工程师 (103)24.造价工程师 (103)25.承包人代表 (103)26.指定分包人 (104)28.工程担保 (104)31.不可抗力 (105)32.保险 (105)33.进度计划和报告 (105)34.开工 (105)36.工期及工期延误 (105)38.提前竣工 (106)42.质量标准 (106)45.安全文明施工 (106)46.测量放线 (106)48.发包人供应材料和工程设备 (106)49.承包人采购材料和工程设备 (106)50.材料和工程设备的检验试验 (106)51.施工设备和临时设施 (107)53.隐蔽工程和中间验收 (107)55.工程试车 (107)56.工程变更 (107)58.竣工验收 (107)59.缺陷责任与质量保修 (107)63.暂列金额 (108)65.暂估价 (108)66.提前竣工奖与误期赔偿费 (108)67.优质优价奖 (108)68.合同价款的约定与调整 (109)72.工程变更事件 (109)73.工程量偏差事件 (109)75.现场签证事件…………………………………………………………………………………………………10976.物价涨落事件 (110)78.支付事项 (110)79.预付款 (110)80 .安全文明施工费 (111)81.进度款 (111)82 .竣工结算 (111)84.质量保证金 (112)85.最终清算款 (112)86.合同争议 (112)91.保密要求 (113)94.合同份数 (113)第四部分附件附件一联合体施工协议书 (114)附件二发包人供应材料和工程设备一览表 (116)附件三工程质量保修书.........................................................................................................117 附件四廉政合同 (119)第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:天。
拟从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(大写):;(小写):。
项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1 定义定义下列词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义:1.1 合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。
合同文件由第2.2 款所列的文件组成。
1.2 协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。
除法律法规另有规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。
招标工程应当自中标通知书发出之日起30 天内签订。
1.3 通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的,通用于建设工程施工的条款。
1.4 专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一致意见的条款。
它是对通用条款的具体化,也是对通用条款的补充和完善。
招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。
1.5 中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6 承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7 标准、规范及有关技术文件:指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8 施工设计图纸:指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供,满足承包人施工需要的所有施工图纸(包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料)。
1.9 工程量清单:指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。
1.10 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12 分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包合同工程某一部分的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.13 第三方:除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。
1.14 设计人:指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.15 监理人:指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16 工程造价咨询人:指受发包人委托的负责合同工程工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。