《合同监理》卷B
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库综合试卷B卷附答案单选题（共45题）1、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.14B.28C.56D.90【答案】 D2、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。
下列处理方法中，错误的是()。
A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】 D3、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。
一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。
A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销【答案】 B4、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。
关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B.该投标文件仍属于有效投标书C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】 D5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】 B6、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。
监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8B.12D.24【答案】 D7、ECC 共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】 A8、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案单选题（共30题）1、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】 D2、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改【答案】 C3、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。
A.合同条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】 B4、评标委员会的成员应为（）人以上单数。
A.3B.5C.7D.9【答案】 B5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。
A.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业【答案】 D6、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。
A.一定可以给予工期补偿B.可给予工期补偿C.可给予费用补偿D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】 B7、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一投标书C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书D.专用合同条件- -通用合同条件一投标书- -业主要求【答案】 B8、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。
A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】 B9、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案
2023年-2024年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案单选题（共45题）1、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】 D2、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 B3、膳食调查报告主体内容不包括（）。
A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民的体格状况D.居民膳食结构的评价【答案】 C4、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。
A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度【答案】 D5、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】 D6、下列属于响应性评审内容的是（）。
A.投标人的资质B.财务状况C.类似项目业绩D.投标保证金【答案】 D7、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。
A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】 C8、非语言传播包括（）。
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共30题）1、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。
A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件【答案】 A2、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。
A.应按工程量表中规定的方法计量B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】 C3、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。
A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师4、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】 B5、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。
如工程出现质量问题，则（）。
A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】 C6、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。
A.7B.14C.15D.217、在NEC合同文本中，目标合同（）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】 B8、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。
2022年-2023年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案
2022年-2023年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案单选题（共40题）1、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。
A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知【答案】 B2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量B.只对承包人完成的合格工程进行计量C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】 B3、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。
A.发布招标公告.开标.审查投标人资格B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件4、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。
A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】 A5、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。
则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】 A6、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日7、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案单选题（共50题）1、 FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。
A.7B.14C.24D.28【答案】 D2、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】 B3、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 D4、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】 A5、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。
A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民【答案】 A6、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D7、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D8、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22 g，则500 g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3 g)。
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷B卷附答案单选题（共35题）1、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。
但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。
下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】 C2、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。
A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】 B3、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( )A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀4、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】 B5、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。
A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【答案】 C6、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润7、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷B卷附答案单选题（共30题）1、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立【答案】 A2、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。
A.价格调整评审B.形式评审C.资格评审D.响应性评审【答案】 A3、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。
A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】 C4、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】 C5、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】 B6、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。
A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法【答案】 D7、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B8、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效【答案】 C9、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。
下列说法中，正确的说法是 ( )A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】 C10、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共60题）1、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14 天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28 天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28 天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14 天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】 C2、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。
A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】 A3、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）A.投标内容B.投标有效期C.投标保证金D.履约保证金4、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】 C5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】 D6、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。
A.工期不超过24 个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC 项目7、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】 D2、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。
A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B3、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )。
A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】 B4、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。
A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】 D5、以下不符合普通人的运动指南的是（）。
A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用【答案】 C6、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。
A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门【答案】 B7、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。
A.提供施工场地B.组织设计交底C.约定开工时间D.提出开工申请【答案】 D8、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案单选题（共30题）1、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】 C2、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】 C3、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。
A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%【答案】 B4、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。
A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】 B5、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，( )应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。
A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人【答案】 B6、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。
【相关知识点新教材已删除】A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】 A7、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】 C8、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。
监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案
2023年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案单选题（共80题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】 B2、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是( )。
A.砂石垫层B.碎石垫层C.灰土垫层D.炉渣垫层【答案】 C3、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。
A.24小时B.48小时C.7天D.14天4、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。
A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格【答案】 A5、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】 A6、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。
开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。
A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方7、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。
A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更【答案】 C8、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。
A.2B.3C.4D.5【答案】 B9、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。
A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度10、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
2023年监理工程师之合同管理能力检测试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力检测试卷B卷附答案单选题（共30题）1、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】 D2、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。
A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】 B3、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。
A.承包人B.发包人C.分包人【答案】 A4、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。
A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同【答案】 C5、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。
A.合同价的5%B.合同价的10%C.合同价的20%D.合同价的30%【答案】 D6、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。
合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。
该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。
该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A.4300B.4250C.4200【答案】 D7、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。
A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5 日C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5 日前D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5 人以上单数【答案】 B8、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。
《合同监理》卷B
编号：_______________本资料为word 版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载甲方：___________________乙 方：___________________日 期：___________________《合同监理》卷B一、单选择题(10*1=10)i.安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书mA要约B承诺C新的要约D既不是要约也不是承诺2.合同主体义务表现为_。
A按照自己的意志作出某种行为B按照对方的要求作出某种行为C权利受到侵害时有权请求法律的保护D要求对方不得不作出某种行为3 .工程施工分包合同届丁。
A主合同B从合同C独立合同D无偿合同4.业主与承包商之间的关系是A上、下级关系B经济合同关系C经济管理关系D经济协作关系5.下歹U合同中，届丁主合同的是。
A施工承包合同 B 施工分包合同C担保合同D工程保险合同6 .监理合同自开始生效。
A合同签字之日B合同写明开始执行监理业务之日C监理单位实际开始执行监理业务之日D被监理合同开始执行之日7.监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由提供。
A 监理单位自费收集B向业主付费索取C向设计单位付费索取D业主免费提供8.承包商由丁监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时。
A应从业主方获得附加监理酬金B应从业主方获得额外监理酬金C应从承包方获得合理化建议的奖金D不应从任何一方获得额外奖励或酬金9.工程标底是工程项目的 _______jA预期价格B工程概算价格C合同价格D结算价洛10.计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的之日为A工程移交证书B工程移交证书指明的竣工日C解除缺陷责任证书D最终支付证书二、多项题(40*1=40)1._____________________________________________________代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应________________________________二A以自己的名义签订合同B 与第三方商签过程中独立地表现自己的意忐C在授权范围内单独与第三方谈判合同D 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E在合同内约定委托人和第三方的权利义务2.法律规范中所指的法律事件包括 —A自然事件B社会事件C意外事件D合法行为E违法行为3.违反合同者承担违约责任的条件有一。
2024年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案
2024年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案单选题（共45题）1、建筑材料采购合同的条款一般限于( )阶段。
A.物资交货B.设备生产制造C.设备安装调试D.设备试运行【答案】 A2、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】 B3、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】 A4、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】 A5、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】 C6、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A7、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】 B2、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。
A.玉米B.赤小豆C.芝麻D.大豆【答案】 D3、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】 D4、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】 B5、根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是（）。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审【答案】 B6、在设备采购招标中，基准评价值为（）。
A.最优的评价因素B.最差的评价因素C.居于中位的评价因素D.评价因素的平均值【答案】 A7、保险决策主要表现在（）。
A.是否投保和选择保险人B.是否投保和选择被保险人C.是否投保和选择受益人D.选择保险人和选择受益人【答案】 A8、合同工期为（）。
A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】 D9、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。
2024年监理工程师之合同管理强化训练试卷B卷附答案
2024年监理工程师之合同管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共45题）1、下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。
A.适用于混合食物的蛋白质的评价B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸C.适用于单一食物蛋白质的评价D.可以评价食物蛋白质的营养价值E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足【答案】 A2、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。
A.转包.未经发包人同意擅自分包B.未按合同约定支付设计费用C.发包人无法履行合同D.发包人原因造成设计停止【答案】 A3、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。
A.著作权归发包人享有B.建筑物形象使用收益权归承包人享有C.专利技术使用费包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】 C4、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C5、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。
A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】 C6、关于定标的说法，正确的是（）。
A.确定中标人的权利归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】 B7、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】 A8、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
2023年-2024年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案
2023年-2024年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案单选题（共45题）1、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。
A.肩峰B.肩胛下角C.肱三头肌D.脐旁【答案】 A2、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。
A.7B.14C.21D.28【答案】 B3、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B4、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。
A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争C.程序复杂、工作量大、周期长D.存在较大的主观性和随意性【答案】 D5、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】 B6、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.21D.28【答案】 A7、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。
A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】 B8、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】 C9、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。
2023年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案单选题（共48题）1、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。
A.3667B.4210C.5120D.6550【答案】A2、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。
A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.承包人应承担的风险责任D.可以补偿工期、费用补偿【答案】A3、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。
A.发出开始勘察通知B.勘察现场设备机具的布置和架设C.支付合同价款D.提供勘察资料【答案】B4、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。
A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A5、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是()A.高能耗生产过程B.高新科技含量C.高附加值产品D.循环可再生利用【答案】A6、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。
A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【答案】D7、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。
A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B8、关于评标委员会的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A9、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。
A.7B.14C.21D.28【答案】B10、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。
A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】D11、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《合同监理》模拟试卷B一、单选择题（10*仁10）1. 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于A要约B承诺C新的要约D既不是要约也不是承诺2. 合同主体义务表现为_。
A按照自己的意志作出某种行为B按照对方的要求作出某种行为C权利受到侵害时有权请求法律的保护D要求对方不得不作出某种行为3. __________________________ 工程施工分包合同属于。
A主合同 B从合同 C独立合同 D无偿合同4. 业主与承包商之间的关系是A上、下级关系B经济合同关系C经济管理关系D经济协作关系5. 下列合同中，属于主合同的是。
A施工承包合同 B 施工分包合同C担保合同D工程保险合同6. _______________ 监理合同自开始生效。
A合同签字之日B合同写明开始执行监理业务之日C监理单位实际开始执行监理业务之日D被监理合同开始执行之日7. 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由提供。
A 监理单位自费收集B向业主付费索取C向设计单位付费索取 D业主免费提供8 •承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时______ 。
A应从业主方获得附加监理酬金B应从业主方获得额外监理酬金C应从承包方获得合理化建议的奖金D不应从任何一方获得额外奖励或酬金9.工程标底是工程项目的A预期价格B工程概算价格C合同价格D结算价洛10 .计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的 _________ 之日为止。
A工程移交证书B工程移交证书指明的竣工日C解除缺陷责任证书D最终支付证书二、多项题（40*仁40）1 •代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应___________ 二A以自己的名义签订合同B 与第三方商签过程中独立地表现自己的意忐C在授权范围内单独与第三方谈判合同D 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E在合同内约定委托人和第三方的权利义务2 •法律规范中所指的法律事件包括_______ 。
A自然事件B社会事件C意外事件D合法行为E违法行为3. 违反合同者承担违约责任的条件有一。
A有违反合同的行为B违反合同的行为人有过错C违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系D违约方造成对方的经济损失4. 业主对监理单位履行合同义务的监督包括_。
A 监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意B 开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意C业主有权要求更换不合格监理人员D由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职E 监理单位每月均需向业主递交监理月报5. 因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是。
A按工程实际受到的损害计算B按业主认为所受到的损害计算C按实际损害计算一定比例的赔偿金D监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额6. 采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括_________A发布招标广告B发出投标邀请函C进行资格预审D组织现场考察E召开标前答疑会7. 下列工作中属于甲方的义务有。
A 办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作B将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要C按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作D 保证施工现场清洁并符合有关规定E 办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续8．设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。
A 招标文件的内容不同B 对报价的要求不同C 对投标书的编制要求不同D 开标的形式不同E 评标原则不同 9．建设工程委托监理合同属于（）。
A 诺成合同B 实践合同C 有偿合同D 无偿合同E 双务合同 10．正常的监理酬金应当由（）构成。
A 全部成本B 附加的监理酬金C 额外的监理酬金D 利润E 税金 11．订立施工合同应具备的条件包括（）。
A 工程项目已列人年度建设计划B 具备了施工所需的设计文件和技术资料C 初步设计已经批准D 施工图设计已经批准E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实12．《施工合同文本》由（）组成。
A 《施工合同协议书》B 《中标通知书》C 《工程预算书》D 《施工合同专用条款》E 《施工合们通用条款》13．委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
A 发包方驻工地代表B 工程师C 工程师代表D 工程师委派的助手E 承包方驻工地代表 14．在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有（）。
A 由于发包方违约，承包方主动暂停施工B 由于承包方违约，发包方提出暂停施工C 工程师认为有必要而要求暂停施工D 发包方驻工地代表要求的暂停施工E 发生意外情况而引起的暂停施工 15．施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。
A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行FDIC 合同条件是针对 _____ 编制的标准化文件。
A 固定总价合同B 调值总价合同C 单价合同D 成本加酬金合同监理工程师索赔管理的任务包括（）。
A 公正地处理和解决索赔 B 进一步补充索赔资料C 预测和分析导致索赔的原因和可能性D 制止承包商提出索赔E 通过有效的合同管理减少索赔事件的发生 下列行为中（）属于转包行为。
A 承包商将承包的工程全部包给其他施工单位B 承包商将工程的主要部分包给其他施工单位C 承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位D 承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位E 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位FIDIC 合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（ ）不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。
A 因法规、税收等政策变化的补偿款B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款D 完成新增工作内容获得的工程款E 汇率变化的调整费公开招标设置资格预审的目的是（）0 A 评选中标人 B 减少评标的工作量C 迫使投标单位降低投标报价D 优选最有实力的承包商参加投标E 了解投标人准备实施招标项目的方案 工程保险的主要种类有（）。
A 建筑工程一切险B 勘察设计一切险C 安装工程一切险D 机器损坏险E 工程中的一切险监理招标的特点有（）0A 报价在选择中居于次要地位B 投标书中有明确的工程量清单C 开标时不进行公开开标D 招标的宗旨是对指标单位能力的选择E 邀请投标人较少采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（）0A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲载B 任何一方当事人都可以到双方不同意的仲裁机构申请仲裁C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理 承包人可索赔的费用包括（ ）0A 人工费B 贷款利息C 地方摊派费D 利润E 材料费 投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保 证金。
16.17.18.19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.A 通过资格预审后不投标B 不参加开标会议C 中标后拒绝签订合同D 开标后要求撤回投标书E 不参加现场考察26．监理招标文件应包括（ ）内容。
CA 投标须知B 合同条件有关技术规定 D 工程量清单 E 报价单27．开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（ ）A 未密封递送的标书B 投标工期长于招标文件中要求工期的标书C 未按规定格式填写的标书D 没有投标授权人签字的标书E 未参加开标会议单位的标书28．按照担保法的规定，因（ ）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人 可以留置合同中约定的财产。
A 保管合同B 运输合同C 借款合同D 加工承揽合同E 施工合同29．FIDIC 施工合同文件由（ ）A 合同协议书B 技术规范C 投标保证金D 合同专用条件E 合同通用条件 30．指定分包商的工作内容主要是（ ）。
A 全部工程的施工B 部分工程的施工C 供应工程所需材料D 工程设计E 技术服务32．法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（ ）A 合同标的特定物已经灭失时B 义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时C 实际履行消耗过大，并造成更大损失D 权利人考虑到订购的货物市场价格下降时33．FIDIC 合同条件规定，保留金应当分别在（ ）后返还。
A 开工B 提交履约保函C 颁发工程接收证书D 竣工结算E 颁发履约证书34．FIDIC 合同条件下，工程师对（ ）方面的权利一般不能委托给工程师代表A 发布开工令B 处理承包商严重违约C 检验材料、设备的质量D 签发付款证书E 对已完成工程部位质量的确认或拒收35．按照索赔的目的不同，施工索赔可分为（ ）。
A 质量索赔B 费用索赔C 管理索赔 E 单项索赔36．对无权代理行为，被代理人有（ ）A 撤回权B 追认权31．业主负责采购的建筑材料，到货前 包商未派人参加，此时（ ）。
A 货物不需验收交予承包商保管 C验收后交予承包商保管，E 发生损坏或丢失由承包商负责24 小时通知承包商共同验收，而届时承 B 业主单独验收 D 发生损坏或丢失由业主负责 D 工期索赔C 拒绝权D 催告权37．FIDIC 合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括（）。
A 证明承包商完成全部施工义务B 双方已无任何争议C 指明竣工日期D 颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期E 指明业主已支付全部工程款 38．施工合同文本有关延期开工的正确规定包括（）。
A 工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期B 工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期C 承包商经工程师批准后，可推迟开工日期D 承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期E 承包商递交延期开工申请 48 小时后，可推迟开工日期39．业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。
A 中华人民共和国合同法B 企业内部制定的规章C 工矿产品购销合同条例D 建设工程施工合同管理办法E 当地政府有关部门颁布的法规40．合同是指平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。