最新精选2020年监理员资格模拟考试复习题库258题(含参考答案)
精选新版2020年监理员职业资格完整考试复习题库258题(含答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．（）是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．承包商正确答案：[A]2．请指出以下不需要开展设备监造的工程项目。
（）A．风力发电站设备B．陆地和海上油气田设备C．海洋平台D．垂直电梯和扶梯正确答案：[D]3．建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（）。
A．30%B．35%C．40%D．50%正确答案：[C]4．建筑施工企业应进行绿色施工的（）检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。
A．定期B．随机C．按期D．不定期正确答案：[B]5．绿色施工所谓的（）评价管理是指对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺，进行自评估；成立专家评估小组，对绿色施工方案、实施过程至项目竣工，进行综合评估。
A．实施管理B．评价管理C．组织管理D．规划管理正确答案：[B]6．施工阶段，作业区目测扬尘高度小于（）。
A．2.0mB．1.5mC．1.0mD．0.5m正确答案：[D]7．施工单位应建立（）绿色施工要求的施工工艺、设备和材料的限制、淘汰等制度。
A．不符合规范B．不符合规定C．不符合要求D．不符合正确答案：[D]8．施工单位必须加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。
A．30%B．35%C．40%D．50%正确答案：[A]9．单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理资料，并应听取施工单位《绿色施工总体情况报告》，综合确定绿色施工（）。
A．评价结果B．评价等级C．评价结论D．评价效果正确答案：[B]10．《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）自（）起施行。
A．2010年10月1日B．2011年7月1日C．2011年10月1日D．2011年12月1日正确答案：[C]11．单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请，在工程（）前进行评价。
A．阶段验收B．分部验收C．预验收D．竣工验收正确答案：[D]12．建筑施工企业项目部会同建设和监理单位应根据绿色施工情况，制定（）措施，由项目部实施跟进。
最新2020年监理员职业资格模拟考试258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。
A．视为撤回仲裁申请B．视为无仲裁协议C．缺席裁决D．移交人民法院判决正确答案：[C]2．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向本级财政申请予以保障。
Y．对N．错正确答案：[Y]3．施工单位应建立（）绿色施工要求的施工工艺、设备和材料的限制、淘汰等制度。
A．不符合规范B．不符合规定C．不符合要求D．不符合正确答案：[D]4．《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）自（）起施行。
A．2010年10月1日B．2011年7月1日C．2011年10月1日D．2011年12月1日正确答案：[C]5．绿色施工所谓的（）是指编制绿色施工方案。
该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。
A．经济管理B．科学管理C．组织管理D．规划管理正确答案：[D]6．绿色施工评价应以建筑工程（）为对象进行评价。
A．工序作业B．建设过程C．施工过程D．验收过程正确答案：[C]7．单位工程绿色施工评价应在（A．批次评价）和阶段评价的基础上进行。
B．自评价C．检验批评价D．第三方评价正确答案：[A]8．建筑施工企业项目部会同建设和监理单位应根据绿色施工情况，制定（）措施，由项目部实施跟进。
A．改进B．纠偏C．纠正D．针对性正确答案：[A]9．施工组织设计及施工方案应有（）专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。
A．专门B．专篇C．单独D．单章正确答案：[A]10．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。
最新2020年监理员资格模拟考试258题(含标准答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．门式脚手架同一层的加固杆必须按先上后下、先外后内的顺序进行拆除。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]2．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。
A．工程师应以书面形式通知承包人B．应当经过承包人批准C．发包人与承包人协商D．应当经过建设行政主管部门批准正确答案：[A]3．在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A．不可抗力B．承包方的设备损坏C．设计变更D．工程量变化正确答案：[B]4．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。
A．视为撤回仲裁申请B．视为无仲裁协议C．缺席裁决D．移交人民法院判决正确答案：[C]5．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A．发包人B．设计单位C．承包人D．设备供应单位正确答案：[A]6．工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A．报价B．能力C．资历信誉D．规模和经济实力正确答案：[B]7．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。
A．不再承担其他补偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金正确答案：[C]8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。
A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故正确答案：[D]9．根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。
A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年正确答案：[A]10．对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。
最新2020年监理员资格模拟考试复习题库258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．在工程施工中由于（）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A．不可抗力B．承包方的设备损坏C．设计变更D．工程量变化正确答案：[B]2．请指出以下不需要开展设备监造的工程项目。
（）A．风力发电站设备B．陆地和海上油气田设备C．海洋平台D．垂直电梯和扶梯正确答案：[D]3．施工单位必须加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。
A．30%B．35%C．40%D．50%正确答案：[A]4．单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理资料，并应听取施工单位《绿色施工总体情况报告》，综合确定绿色施工（）。
A．评价结果B．评价等级C．评价结论D．评价效果正确答案：[B]5．评价等级应分为不合格、（）和优良。
A．较好B．优质C．合格D．优秀正确答案：[C]6．施工单位必须制定建筑垃圾减量化计划，每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）。
A．300吨B．350吨C．400吨D．450吨正确答案：[C]7．施工组织设计及施工方案应有（）专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。
A．专门B．专篇C．单独D．单章正确答案：[A]8．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定参建单位档案保存期限。
（）Y．对N．错正确答案：[N]9．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，由监理员兼职管理监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]10．广东省住房和城乡建设厅关于推进房屋建筑工程绿色施工试点工作的通知（粤建质函〔2016〕2659号）中提出：2016年底除广州、深圳、珠海、佛山、东莞5市以外的其他地区应确定（）以上新开工房屋建筑工程作为绿色施工试点项目，按照有关规定实施绿色施工管理。
A．2项B．3项C．4项D．5项正确答案：[A]11．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
精选最新版2020年监理员职业资格模拟考试258题(含标准答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．门式脚手架同一层的加固杆必须按先上后下、先外后内的顺序进行拆除。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]2．（）是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．承包商正确答案：[A]3．工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并向施工总承包单位、部门移交需要存档的监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]4．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]5．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。
A．工程师应以书面形式通知承包人B．应当经过承包人批准C．发包人与承包人协商D．应当经过建设行政主管部门批准正确答案：[A]6．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A．当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会D．调解委员会正确答案：[B]7．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。
A．视为撤回仲裁申请B．视为无仲裁协议C．缺席裁决D．移交人民法院判决正确答案：[C]8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。
A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故正确答案：[D]9．根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。
A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年正确答案：[A]10．招标文件中投标须知是为了（）。
精选最新2020年监理员资格模拟考试复习题库258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．合同法律关系（）是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A．主体B．客体C．内容D．事实正确答案：[A]2．高度超过在24m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]3．单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的（）上进行。
A．基准B．前提C．基础D．条件正确答案：[C]4．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定参建单位档案保存期限。
（）Y．对N．错正确答案：[N]5．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
（）Y．对N．错正确答案：[N]6．项目监理机构撤消前，应整理本项目有关监理文件资料，填报《工程文件档案移交清单》，移交监理单位业务管理部归档。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]7．凡需要立卷、归档的各种监理信息，都应做到书写材料优良、字迹清楚、数据准确、图像清晰、信息载体能够长期保存。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]8．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]9．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]10．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。
A．工程师应以书面形式通知承包人B．应当经过承包人批准C．发包人与承包人协商D．应当经过建设行政主管部门批准正确答案：[A]11．单位工程绿色施工评价应在（A．批次评价）和阶段评价的基础上进行。
B．自评价C．检验批评价D．第三方评价正确答案：[A]12．设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（）组织试车。
最新2020年监理员职业资格模拟复习题库258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．施工的竣工验收应当由（）负责组织。
A．发包人B．工程师C．承包人D．监理单位正确答案：[A]2．绿色施工项目自评价次数（）不少于1次，且每阶段不应少于1次。
A．每半B．每季C．每月D．每周正确答案：[C]3．单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理资料，并应听取施工单位《绿色施工总体情况报告》，综合确定绿色施工（）。
A．评价结果B．评价等级C．评价结论D．评价效果正确答案：[B]4．单位工程绿色施工评价结果应在有关部门（）。
A．备案B．批准C．验收D．复评正确答案：[A]5．评价等级应分为不合格、（）和优良。
A．较好B．优质C．合格D．优秀正确答案：[C]6．绿色施工所谓的（）是指编制绿色施工方案。
该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。
A．经济管理B．科学管理C．组织管理D．规划管理正确答案：[D]7．档案信息主要是在各种文件办理完成后，根据其特征、相互联系和保存价值等分类整理，根据文件的作者、内容、时间和形成的自然规律等特征组卷。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]---------------------------------------------------------------------绿色施工8．项目监理机构撤消前，应整理本项目有关监理文件资料，填报《工程文件档案移交清单》，移交监理单位业务管理部归档。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]9．凡需要立卷、归档的各种监理信息，都应做到书写材料优良、字迹清楚、数据准确、图像清晰、信息载体能够长期保存。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]10．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]11．广东省《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则（粤建质[2011]13号）第五条：建筑起重机械安装拆卸、深基坑、附着式升降脚手架、建筑幕墙安装、钢结构（网架、索膜结构）安装、爆破及拆除、预应力、地下暗挖、顶管、水下作业等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位编制。
精选新版2020年监理员资格模拟考试258题(含答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的，可以（）。
A．视为撤回仲裁申请B．视为无仲裁协议C．缺席裁决D．移交人民法院判决正确答案：[C]2．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。
施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
Y．对N．错正确答案：[Y]3．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定参建单位档案保存期限。
（）Y．对N．错正确答案：[N]4．凡需要立卷、归档的各种监理信息，都应做到书写材料优良、字迹清楚、数据准确、图像清晰、信息载体能够长期保存。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]5．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]6．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
（）Y．对N．错正确答案：[N]7．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，由监理员兼职管理监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]8．工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并向施工总承包单位、部门移交需要存档的监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]9．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]10．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。
A．工程师应以书面形式通知承包人B．应当经过承包人批准C．发包人与承包人协商D．应当经过建设行政主管部门批准正确答案：[A]11．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。
精选最新2020年监理员资格模拟考核复习题库258题(含答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质（2009）87号），需专家论证的专项方案，专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]2．电梯验收不包括（）。
A．安装单位自检B．电梯公司校验和调试C．向特种设备检验检测机构申报检验检测D．设计单位检测正确答案：[D]3．凡需要立卷、归档的各种监理信息，都应做到书写材料优良、字迹清楚、数据准确、图像清晰、信息载体能够长期保存。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]4．承包人在索赔意向通知提交后的（）天内递交正式的索赔报告。
A．14B．28C．7D．56正确答案：[B]5．施工的竣工验收应当由（）负责组织。
A．发包人B．工程师C．承包人D．监理单位正确答案：[A]6．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A．发包人B．设计单位C．承包人D．设备供应单位正确答案：[A]7．合同法律关系（）是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A．主体B．客体C．内容D．事实正确答案：[A]8．根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（）。
A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C．供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年正确答案：[A]9．招标文件中投标须知是为了（）。
A．指导投标人正确报价B．避免投标人中标后拒签合同C．避免泄露标底D．进行资格预审正确答案：[A]10．广东省《关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》（粤建质〔2015〕130号）要求，项目安全生产标准化评定由监理单位进行评定后报政府监督部门备案。
新版精选2020年监理员职业资格模拟考试258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A．当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会D．调解委员会正确答案：[B]2．单位工程绿色施工评价结果应在有关部门（A．备案）。
B．批准C．验收D．复评正确答案：[A][]得分：3．施工单位必须制定建筑垃圾减量化计划，每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）。
A．300吨B．350吨C．400吨D．450吨正确答案：[C]4．建筑施工企业项目部会同建设和监理单位应根据绿色施工情况，制定（）措施，由项目部实施跟进。
A．改进B．纠偏C．纠正D．针对性正确答案：[A]5．（）是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．承包商正确答案：[A]6．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定参建单位档案保存期限。
（）Y．对N．错正确答案：[N]7．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
（）Y．对N．错正确答案：[N]8．凡需要立卷、归档的各种监理信息，都应做到书写材料优良、字迹清楚、数据准确、图像清晰、信息载体能够长期保存。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]9．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，由监理员兼职管理监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]10．工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并向施工总承包单位、部门移交需要存档的监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]11．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]12．请指出需要3C强制性认可证书的产品。
（）A．阻燃电线电缆B．预应力钢筋C．钢丝绳D．防火涂料正确答案：[D]13．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。
新版精选2020年监理员资格模拟复习题库258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A．发包人B．设计单位C．承包人D．设备供应单位正确答案：[A]2．（）是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．承包商正确答案：[A]3．单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的（）上进行。
A．基准B．前提C．基础D．条件正确答案：[C]4．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定参建单位档案保存期限。
（）Y．对N．错正确答案：[N]5．项目监理机构撤消前，应整理本项目有关监理文件资料，填报《工程文件档案移交清单》，移交监理单位业务管理部归档。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]6．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
（）Y．对N．错正确答案：[N]7．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，由监理员兼职管理监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]8．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]9．A公司授权其采购甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。
A．要求甲支付电视机的货款B．A公司向B公司无偿退货C．由B公司支付计算机，A公司支付计算机的货款D．由B公司支付电视机，A公司支付电视机的货款正确答案：[D]10．《监理规划》编审完成后，由总监理工程师签字后报工程监理单位（）审批。
A．总经理B．董事长C．单位法定代表人D．技术负责人正确答案：[D]11．设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（）组织试车。
A．发包人B．承包人C．监理人D．设备供应人正确答案：[A]12．评价等级应分为不合格、（）和优良。
精选最新2020年监理员资格模拟考试复习题库258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．合同法律关系（）是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A．主体B．客体C．内容D．事实正确答案：[A]2．高度超过在24m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]3．单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的（）上进行。
A．基准B．前提C．基础D．条件正确答案：[C]4．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定参建单位档案保存期限。
（）Y．对N．错正确答案：[N]5．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
（）Y．对N．错正确答案：[N]6．项目监理机构撤消前，应整理本项目有关监理文件资料，填报《工程文件档案移交清单》，移交监理单位业务管理部归档。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]7．凡需要立卷、归档的各种监理信息，都应做到书写材料优良、字迹清楚、数据准确、图像清晰、信息载体能够长期保存。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]8．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]9．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]10．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。
A．工程师应以书面形式通知承包人B．应当经过承包人批准C．发包人与承包人协商D．应当经过建设行政主管部门批准正确答案：[A]11．单位工程绿色施工评价应在（A．批次评价）和阶段评价的基础上进行。
B．自评价C．检验批评价D．第三方评价正确答案：[A]12．设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（）组织试车。
精选最新2020年监理员资格模拟考试复习题库258题(含标准答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．承包人在索赔意向通知提交后的（）天内递交正式的索赔报告。
A．14B．28C．7D．56正确答案：[B]2．关于施工合同设计变更管理的正确处理办法是（）。
A．施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B．施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C．承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师同意D．施工中发包人需对原合工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请正确答案：[A]3．绿色施工所谓的（）是指编制绿色施工方案。
该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。
A．经济管理B．科学管理C．组织管理D．规划管理正确答案：[D]4．单位工程绿色施工评价应在（A．批次评价）和阶段评价的基础上进行。
B．自评价C．检验批评价D．第三方评价正确答案：[A]5．广东省住房和城乡建设厅关于推进房屋建筑工程绿色施工试点工作的通知（粤建质函〔2016〕2659号）中提出：2016年底除广州、深圳、珠海、佛山、东莞5市以外的其他地区应确定（）以上新开工房屋建筑工程作为绿色施工试点项目，按照有关规定实施绿色施工管理。
A．2项B．3项C．4项D．5项正确答案：[A]6．（）是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．承包商正确答案：[A]7．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]8．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
（）Y．对N．错正确答案：[N]9．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，由监理员兼职管理监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]10．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。
最新2020年监理员资格考核复习题库完整版258题(含参考答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（）。
A．不再承担其他补偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金正确答案：[C]2．氧气瓶应有防震圈和防护帽，可以卧放。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]3．施工单位必须制定建筑垃圾减量化计划，每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）。
A．300吨B．350吨C．400吨D．450吨正确答案：[C]4．广东省住房和城乡建设厅关于推进房屋建筑工程绿色施工试点工作的通知（粤建质函〔2016〕2659号）中提出：2016年底除广州、深圳、珠海、佛山、东莞5市以外的其他地区应确定（）以上新开工房屋建筑工程作为绿色施工试点项目，按照有关规定实施绿色施工管理。
A．2项B．3项C．4项D．5项正确答案：[A]5．（）是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。
A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．承包商正确答案：[A]6．单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的（）上进行。
A．基准B．前提C．基础D．条件正确答案：[C]7．监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定参建单位档案保存期限。
（）Y．对N．错正确答案：[N]8．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
（）Y．对N．错正确答案：[N]9．项目监理机构撤消前，应整理本项目有关监理文件资料，填报《工程文件档案移交清单》，移交监理单位业务管理部归档。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]10．监理人员应如实记录监理工作，及时、准确、完整传递信息，按规定汇总整理、分类归档监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[Y]11．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。
最新版精选2020年监理员职业资格模拟考试258题(含标准答案)
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并向施工总承包单位、部门移交需要存档的监理文件资料。
（）Y．对N．错正确答案：[N]2．施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当（）承担。
A．发包人B．承包人C．工程师D．发包人与承包人共同正确答案：[B]3．施工阶段，作业区目测扬尘高度小于（）。
A．2.0mB．1.5mC．1.0mD．0.5m正确答案：[D]4．《绿色施工导则》，对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的（）设计，做好渗漏液收集和处理。
A．防水层B．隔离层C．隔水层D．防渗漏层正确答案：[C]5．施工单位必须加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。
A．30%B．35%C．40%D．50%正确答案：[A]6．绿色施工所谓的（）是指编制绿色施工方案。
该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批。
A．经济管理B．科学管理C．组织管理D．规划管理正确答案：[D]7．绿色施工评价应以建筑工程（）为对象进行评价。
A．工序作业B．建设过程C．施工过程D．验收过程正确答案：[C]8．单位工程绿色施工评价应在（A．批次评价）和阶段评价的基础上进行。
B．自评价C．检验批评价D．第三方评价正确答案：[A]9．单位工程绿色施工评价结果应在有关部门（A．备案）。
B．批准C．验收D．复评正确答案：[A][]得分：10．施工单位必须制定建筑垃圾减量化计划，每万平方米的建筑垃圾不宜超过（）。
A．300吨。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)
一、判断题
1．施工组织设计及施工方案应有（）专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。
A．专门
B．专篇
C．单独
D．单章
正确答案：[A]
2．请指出以下不需要开展设备监造的工程项目。
（）
A．风力发电站设备
B．陆地和海上油气田设备
C．海洋平台
D．垂直电梯和扶梯
正确答案：[D]
3．建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（）。
A．30%
B．35%
C．40%
D．50%
正确答案：[C]
4．单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理资料，并应听取施工单位《绿色施工总体情况报告》，综合确定绿色施工（）。
A．评价结果
B．评价等级
C．评价结论
D．评价效果
正确答案：[B]
5．单位工程绿色施工评价应在（）和阶段评价的基础上进行。
A．批次评价
B．自评价
C．检验批评价
D．第三方评价
正确答案：[A]
6．绿色施工所谓的（）评价管理是指对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺，进行自评估；成立专家评估小组，对绿色施工方案、实施过程至项目竣工，进行综合评估。
A．实施管理
B．评价管理
C．组织管理
D．规划管理
正确答案：[B]
7．《绿色施工导则》，对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的（）设计，做好渗漏液收集和处理。
A．防水层
B．隔离层
C．隔水层
D．防渗漏层
正确答案：[C]
8．绿色施工项目自评价次数（）不少于1次，且每阶段不应少于1次。
A．每半
B．每季
C．每月
D．每周
正确答案：[C]
9．施工单位应建立（）绿色施工要求的施工工艺、设备和材料的限制、淘汰等制度。
A．不符合规范
B．不符合规定
C．不符合要求
D．不符合
正确答案：[D]
10．单位工程绿色施工评价应检查相关技术和管理资料，并应听取施工单位《绿色施工总体
情况报告》，综合确定绿色施工（）。
A．评价结果
B．评价等级。