【最新】建设工程勘察合同
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
有关建设工程勘察合同5篇
有关建设工程勘察合同5篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（勘察人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程规模：_________________________。
二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
2. 乙方应根据甲方的工程进度安排勘察工作，确保勘察结果的准确性和及时性。
三、合同工期和进度安排1. 乙方应在合同签订后___日内完成勘察工作，并交付初步勘察成果。
2. 甲方有权根据实际情况调整工程进度安排，乙方应积极配合。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用人民币_____元整。
具体费用包括但不限于勘察人员工资、设备使用费、差旅费等。
2. 甲方应在合同签订后___日内支付乙方总费用的___%，即人民币_____元整作为预付款；乙方完成初步勘察成果并提交甲方后___日内支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致工程延期或工程量增加的，双方应另行协商确定增加的费用。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方现行有关工程勘察规范、标准等规定进行勘察工作。
2. 乙方提供的勘察成果应真实、准确，满足工程设计及施工需要。
3. 若因乙方提供的勘察成果不准确或存在质量问题导致工程损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款1. 双方应对涉及本工程的勘察信息和资料承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同的保密条款在合同终止或履行完毕后仍然有效。
七、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按照合同约定支付勘察费用的，应支付逾期付款违约金。
建设工程勘察合同范文常用版8篇
建设工程勘察合同范文常用版8篇篇1合同编号：工程名称：甲方（发包人）：乙方（勘察人）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，经双方协商，就本建设工程的勘察达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程内容：二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方承担本建设工程的勘察任务。
乙方应根据甲方的要求，负责完成工程的地质勘察工作，包括地质勘探、取样、化验、测试等。
2. 乙方应按照国家有关工程建设的规定，以及甲方提出的要求，进行勘察工作。
甲方应提供必要的资料和协助，确保勘察工作的顺利进行。
3. 乙方在勘察过程中，如发现地下文物或化石等，应立即停止挖掘，保护好现场，并及时通知甲方。
甲方应按照国家有关文物保护的规定，进行处理。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应根据国家有关规定，以及市场价格，向乙方支付勘察费用。
具体费用标准，双方可另行协商确定。
2. 甲方应在签订合同后，按照合同约定，及时向乙方支付勘察费用。
乙方应在收到款项后，按照合同约定，提供相应的发票和收据。
3. 如因甲方原因，导致勘察工作无法按时进行或无法完成，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
四、勘察期限及进度要求1. 乙方应在签订合同后，按照合同约定，及时组织人员进行勘察工作。
勘察期限根据工程的实际情况和双方协商确定。
2. 乙方应制定详细的勘察计划，并严格按照计划进行工作。
如因特殊情况，需要调整勘察计划或延长勘察期限的，应及时与甲方协商，并达成一致意见。
3. 甲方应对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作按照合同约定进行。
如甲方发现乙方存在违约行为或工作质量问题，应及时提出，并要求乙方进行整改。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应按照国家有关工程建设的规定，以及合同约定，保证勘察质量。
如因乙方原因，导致勘察质量不符合合同约定或国家相关规定的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建设工程勘察合同5篇
建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围及内容1. 乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察。
2. 勘察内容包括但不限于地质勘探、土壤扦探、水样采集及分析等。
三、勘察工作周期及进度安排1. 勘察工作周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付勘察成果止，预计[预计总天数]天。
具体进度安排详见附件《勘察进度计划》。
2. 甲方应确保勘察现场具备施工条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签订后[具体天数]内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察成果后[具体天数]内，甲方支付合同余款。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、知识产权及成果交付1. 乙方对勘察成果享有著作权，但乙方需将勘察成果交付甲方，并保证甲方在工程建设中使用该成果。
2. 乙方提交的勘察成果包括但不限于地质报告、水样分析报告等。
成果格式详见附件《勘察成果交付要求》。
3. 甲方对乙方提交的勘察成果有保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，如因乙方勘察成果导致甲方工程损失，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的损失。
建设工程勘察合同书样式6篇
建设工程勘察合同书样式6篇篇1甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、诚实、守信的基础上，为确保项目的顺利进行，经双方充分协商达成一致意见，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围和内容：本次勘察工程范围包括：地形测绘、地质勘探等。
具体工作内容根据甲方要求进行安排。
二、合同工期1. 乙方应按甲方的工期要求执行，在合同签订后，按照约定的时间完成勘察任务。
如有特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并取得同意。
2. 勘察工作开始时间：______年______月______日。
勘察工作结束时间：______年______月______日。
勘察工作期限：共计______天。
因不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、勘察费用及支付方式甲方（发包人）：______________地址：______________联系人：______________联系方式：______________乙方（承包人）：______________地址：______________联系人：______________联系方式：______________鉴于甲方的建设工程需求，乙方具备相应的勘察资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方的建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________工程地点：______________工程范围和内容：______________等详细内容进行填写。
二、合同工期及要求篇2合同编号：[具体编号]委托单位（甲方）：[甲方名称]勘察单位（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关工程勘察设计法律、法规的规定，甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则，经充分协商达成一致意见，就甲方委托乙方承担项目的勘察工作事项，特订立本合同书，以便双方共同遵守。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和工程概况1.1 本合同目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。
1.2 工程名称：[工程名称]。
1.3 工程地点：[工程地点]。
1.4 工程规模：[规模描述]。
二、工作内容和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准等要求，进行工程勘察工作。
2.2 乙方应根据甲方提供的工程资料，进行现场勘察、地质勘探、试验测试等工作，并按约定提交勘察成果。
2.3 乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性和完整性。
如因乙方提交的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。
三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
3.2 甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总金额的[比例]%作为预付款。
3.3 乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应在[提交后支付时间]内支付剩余款项。
3.4 支付方式：[支付方式描述]。
四、时间安排和进度4.1 乙方应在合同签订后[时间]天内完成现场勘察工作。
4.2 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整工作计划，确保勘察工作与工程建设进度相匹配。
4.3 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。
五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
5.2 乙方在勘察过程中获取甲方的信息，除法律法规规定外，不得擅自公开或用于其他用途。
六、违约责任和赔偿6.1 如因甲方原因导致乙方无法开展勘察工作或造成乙方损失，甲方应承担相应违约责任和赔偿责任。
建设工程勘察合同15篇范本
建设工程勘察合同范本甲方（建设单位）：[甲方名称]乙方（勘察单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 勘察内容：[勘察内容]二、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供勘察所需的基础资料、场地使用权及相关证件；（2）甲方应按时支付勘察费用；（3）甲方应对乙方勘察成果进行审查，并提出合理化建议；（4）甲方应确保乙方勘察人员的安全。
2. 乙方权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的资料和勘察要求，编制勘察方案，并经甲方审查同意后实施；（2）乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应按时完成勘察任务，并提交符合要求的勘察成果；（4）乙方应确保勘察过程中的人身安全和设备安全。
三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：[勘察费用金额]2. 支付方式：[支付方式]四、勘察期限1. 勘察开始时间：[开始时间]2. 勘察结束时间：[结束时间]五、违约责任1. 如甲方未按合同约定提供勘察所需资料或支付勘察费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失；2. 如乙方未按合同约定完成勘察任务或提交符合要求的勘察成果，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（签字或盖章）：[甲方代表]日期：[签订日期]乙方（签字或盖章）：[乙方代表]日期：[签订日期]八、知识产权与保密1. 甲方提供的资料和乙方编制的勘察成果，双方均应承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露；2. 乙方在勘察过程中形成的知识产权归乙方所有，但甲方在支付相应费用后，有权使用该知识产权；3. 如因一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况本合同工程名称为[工程名称]，位于[工程地点]。
本次勘察工作包括地质勘察、地形测量等。
乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
二、工作内容及要求甲方委托乙方承担以下工作：1. 地质勘察：包括勘探、取样、试验、分析等工作；2. 地形测量：按照甲方要求进行地形测绘；3. 编制勘察报告：根据勘察结果编制勘察报告及相关技术文件。
乙方应按照国家和地方的相关法规和规范进行勘察工作，确保勘察质量和安全。
同时，乙方应按照甲方的要求进行进度安排，按时完成勘察任务。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写及数字小写]（￥[金额数字小写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
四、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在完成勘察工作后，应将对甲方的技术资料妥善保管，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
若甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同。
本合同涉及的工程项目为[项目名称]，位于[项目地点]。
该项目主要涉及到地质勘察、地形测量等事项。
建设工程合同建设工程勘察协议5篇
建设工程合同建设工程勘察协议5篇篇1本建设工程勘察协议（以下简称“协议”）由以下两方于[日期]签署：甲方：[甲方全称]，以下简称“委托方”乙方：[乙方全称]，以下简称“勘察方”鉴于委托方拟进行[项目名称]的建设，需要进行地质勘察、工程测量和其他相关服务工作，因此，委托方与勘察方经友好协商，达成以下协议：一、委托事项1.1 委托方委托勘察方进行[项目名称]的勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量和其他相关服务工作。
1.2 勘察方应按照国家和行业的有关标准和规范，完成上述委托事项，并保证勘察结果的准确性和可靠性。
二、工作成果2.1 勘察方应按照协议约定的时间和方式，向委托方提交勘察成果报告，包括勘察数据、图纸、分析报告等。
2.2 勘察方应对其提交的勘察成果报告承担全部责任，并保证其真实、准确、完整。
三、费用及支付方式3.1 委托方应按照协议约定的费用标准向勘察方支付勘察费用。
3.2 勘察方在完成每个阶段的勘察工作后，应及时向委托方提交费用清单和发票，委托方应在收到清单和发票后[时间]内完成支付。
3.3 如因勘察方原因导致勘察工作未能按时完成或勘察成果报告不符合协议约定，委托方有权暂停支付或扣减勘察费用。
四、保密条款4.1 勘察方应对其在履行本协议过程中所知悉的委托方的商业秘密、技术秘密和其他保密信息承担保密义务。
4.2 勘察方不得将上述保密信息泄露给任何第三方，也不得用于本协议以外的其他用途。
五、协议期限5.1 本协议自签署之日起生效，至[项目名称]的勘察工作全部完成并提交符合协议约定的勘察成果报告后终止。
5.2 本协议期满前，如双方协商一致可提前终止或续签。
六、违约责任6.1 如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致本协议无法履行，双方应协商解决。
七、争议解决7.1 本协议的签订和履行应受中华人民共和国法律的管辖。
7.2 如因执行本协议发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同范文常用版5篇
建设工程勘察合同范文常用版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]乙方（勘察人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程勘察事项达成如下协议：一、项目概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]（包括但不限于建筑面积、结构类型等）工作内容：[具体工作内容]（包括地质勘察、水文勘察等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（人民币）。
二、服务范围及要求乙方承担的服务范围包括：地质勘察、水文勘察以及其他相关工作，须按照以下要求进行服务：遵守国家相关法规和规范，严格执行行业标准和操作规程；根据工程需要进行实地勘察，提供真实准确的勘察数据和资料；提供设计建议和咨询意见，协助甲方解决工程勘察中的疑难问题。
乙方应对所提供的勘察成果负责，确保其准确性、可靠性和适用性。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部工作并交付甲方为止。
合同期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
双方应严格遵守合同期限，如遇特殊情况需延长合同期限的，应书面通知对方并征得对方同意。
四、费用及支付方式甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。
具体支付方式和期限为：合同签订后XX个工作日内支付总金额的XX%；完成初步勘察并提交成果后XX个工作日内支付总金额的XX%；全部工作完成并提交最终成果后XX个工作日内支付剩余款项。
费用计算方式：[具体计算方式]（如按工作量计算等）。
乙方应提供正规的发票并缴纳相应的税款。
五、保密条款双方应对涉及本合同的所有信息进行严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
涉及商业秘密的，双方应签订保密协议，明确保密责任和保密期限。
六、违约责任如因乙方原因未能按时完成勘察工作，应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金；如因甲方原因未能按照合同约定支付费用，应按照未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
建设工程勘察设计合同样式范本6篇
建设工程勘察设计合同样式范本6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX设计院地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX电话：XXXXXXX-XXXXXXX营业执照注册号：XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方承担一项建设工程勘察设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的明确甲乙双方基于甲方需求，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方同意按照本合同的条款和条件，共同完成本次建设工程勘察设计工作。
二、工作内容及范围详细列明本次建设工程勘察设计的具体工作内容和范围，包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面的工作。
三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额，约定支付方式、时间节点和支付比例。
可采用分阶段支付方式，与工程进展相对应。
四、工期与进度要求规定本次建设工程勘察设计的具体工期及进度要求，明确工作阶段的时间节点及重要节点的交付物。
双方应确保按时完成各项工作任务。
五、质量标准与验收方式确定本次建设工程勘察设计的质量标准，约定验收方式、验收标准和验收程序。
明确验收合格的条件及不合格情况下的处理方式。
六、知识产权归属与保密义务约定本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题，明确双方对知识产权的保护和使用权。
同时约定双方的保密义务，确保工程信息的保密性。
七、合同变更与解除条件明确合同变更的程序和条件，约定合同解除的情形和方式。
在合同变更或解除时，双方应友好协商解决相关事宜。
八、违约责任与赔偿标准明确甲乙双方违约责任及赔偿标准，确保双方在违约情况下能够依法追究责任并维护自身权益。
九、不可抗力因素处理约定不可抗力因素的定义及处理方式，明确在不可抗力因素影响下，双方应如何应对和分担风险。
建设工程勘察合同样书5篇
建设工程勘察合同样书5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程的勘察事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]。
工程地点：[工程地点]。
工程规模：[工程规模描述]。
勘察工作内容：[勘察工作内容概述]。
二、合同目的和范围本合同的目的在于明确甲乙双方在建设工程的勘察过程中的权利和义务。
本合同的范围包括但不限于工程勘察、勘察报告编制、技术支持等。
具体工作应根据国家相关标准和行业规范进行。
三、合同价格及支付方式1. 勘察费用总计为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该费用包括勘察人员的工资、设备折旧费、差旅费等所有相关费用。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在[支付周期]内支付全部勘察费用。
四、勘察周期与进度安排1. 乙方应在合同生效后[天数]内完成现场勘察工作。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。
2. 乙方应按照甲方的要求，按时提交勘察成果及相关资料。
五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的技术标准、规范进行勘察工作。
如有特殊需要，双方应另行协商确定。
六、质量要求与验收标准1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定和相关技术标准。
如因乙方原因导致勘察成果质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
2. 甲方应在收到勘察报告后[验收周期]内组织验收。
验收标准按照合同约定和相关技术标准执行。
七、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的保密期限为自本合同签订之日起至本合同终止后[保密期限]年。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同（5篇）
建设工程勘察合同建设单位（甲方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____勘察单位（乙方）：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________.第二条勘察的范围、进度和质量__________________________.第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在____年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在____年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4.甲方必须在____年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）;生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
建设工程勘察合同书新整理版5篇
建设工程勘察合同书新整理版5篇篇1合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察范围及内容乙方应按照甲方的要求，进行下列建设工程勘察工作：1. 地质勘察；2. 地下管线勘察；3. 工程测量；4. 其他相关勘察工作。
三、勘察工作期限及进度安排1. 乙方应于合同签订后XX日内完成现场勘察工作。
2. 进度安排应按照甲方的合理要求进行调整，确保工程顺利进行。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。
若勘察范围、内容或期限发生变更，合同总价款相应调整。
2. 甲方应按以下方式支付合同价款：（1）合同签订后XX日内支付总价款的XX%；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后XX日内支付剩余款项。
五、质量标准及验收方式1. 乙方应按照国家相关标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察报告后XX日内组织验收，并提出意见。
若甲方认为勘察报告不符合要求，乙方应按要求进行整改。
3. 若因乙方原因造成勘察数据失真或失误，乙方应承担相应责任。
六、保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及勘察过程中获知的信息承担保密责任。
2. 未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露甲方的商业秘密及与本合同相关的任何信息。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，乙方应承担违约责任，并支付因违约给甲方造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付合同价款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1合同编号：__________甲方（发包人）：__________________乙方（勘察人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程的勘察任务达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________二、勘察任务及内容乙方负责完成甲方委托的下列勘察任务：__________________。
具体工作内容包括现场勘察、地质测绘、勘探取样、试验分析等环节。
乙方应根据甲方的要求，提供准确的地质勘察报告及相关技术资料。
三、勘察周期与进度安排1. 勘察周期：乙方应在合同签订后___天内完成勘察任务，提交完整的勘察报告。
如遇特殊情况需延长勘察周期，应及时与甲方协商并达成一致意见。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察工作计划，确保勘察任务按时完成。
甲方有权对乙方的勘察进度进行监督。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：甲方应向乙方支付勘察费用人民币____元整（￥____元）。
该费用包括勘察人员的工资、设备折旧费、外业费用等所有相关费用。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后___天内支付乙方勘察费用的___%，即人民币____元整（￥____元）；乙方提交完整勘察报告并经甲方确认后___天内，甲方支付剩余款项。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督检查，并提出改进意见。
乙方应及时改正。
3. 乙方提交勘察报告后，甲方组织验收。
验收标准按照国家相关法规和合同约定的内容进行。
六、保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及勘察过程中获取的信息进行保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。
建设工程合同范本建设工程勘察合同8篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程规模：[工程规模描述]。
第二条勘察范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应根据勘察结果，编制并提交勘察报告及相关技术资料。
第三条合同总价及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币大写[金额汉字大写]，小写[金额数字小写]元。
合同总价包括勘察费用、报告编制费用等所有费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交勘察报告并经甲方确认后，甲方支付合同剩余款项。
第四条勘察周期及进度安排1. 乙方应在合同签订后XX天内完成现场勘察工作。
2. 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整勘察进度，确保工程顺利进行。
第五条质量要求及验收标准1. 乙方应确保勘察结果真实、准确、完整，符合国家和地方有关工程勘察规范和要求。
2. 甲方应在收到勘察报告后XX天内组织验收，并提出验收意见。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。
第六条保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得擅自泄露、使用或向第三方提供。
第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付合同款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过XX天，乙方有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕
工程名称：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程地点：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同编号：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（由勘察人编填）
勘察证书等级：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包人：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
勘察人：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订日期：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
二○○○年三月
发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
１．１工程名称：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１．７预计勘察工作量：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
２．３提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
２．４提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
２．５发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
４．１开工及提交勘察成果资料的时间
４．１．１本工程的勘察工作定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
４．１．２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
４．２收费标准及付费方式
４．２．１本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
４．２．２本工程勘察费预算为＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），合同生效后３天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的２０％作为定金，计＿＿＿＿元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿＿＿％时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％的工程进度款，计＿＿＿＿元；勘察工作外业结束后＿＿天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％，计＿＿＿＿元；提交勘察成果资料后１０天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
５．１发包人责任
５．１．１发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
５．１．２在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
５．１．３发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：XXX 落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
５．１．４若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
５．１．５工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
５．１．６勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
５．１．７为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费＿＿＿＿元。
５．１．８由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见６．１）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付＿＿＿＿元计算加班费。
５．１．９发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
５．１．１０本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
５．２勘察人责任
５．２．１勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
５．２．２由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的＿＿＿＿％。
５．２．３在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
５．２．４勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
５．２．５在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
５．２．６本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任
６．１由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
６．２由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
６．３合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在５０％以内时，发包人应向勘察人支付预算额５０％的勘察费计＿＿＿＿＿元；完成的工作量超过５０％时，则应向勘察人支付预算额１００％的勘察费。
６．４发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
６．５由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
６．６本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：XXX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式＿＿份，发包人＿＿份、勘察人＿＿份。
发包人名称：XXX勘察人名称：XXX
（盖章）（盖章）
法定代表人：XXX（签字）法定代表人：XXX（签字）委托代理人：XXX（签字）委托代理人：XXX（签字）住所：XXX住所：XXX
邮政编码：XXX邮政编码：XXX
电话：XXX电话：XXX
传真：XXX传真：XXX
开户银行：XXX开户银行：XXX
银行帐号：XXX银行帐号：XXX
建设行政主管部门备案：XXX鉴证意见：XXX
（盖章）（盖章）
备案号：XXX经办人：XXX
备案日期：XXX年月日鉴证日期：XXX年月日。