某工程垫资施工资金占用索赔报告
工程索赔的报告 范文
关于XX工程索赔的报告
XX公司:
XX工程,原由XX公司开发,XX中标施工,含XX工程,总建筑面积约XX平方米,合同金额为XX。
于X年X月X日建设单位正式下发开工令开始施工,合同工期为X天,从X年X月X日正式施工至今,现正在办理退场决算工作。
一、双方于X年X月X日签订的《XX施工合同》协议中明确说明在签订该合同后2个月内给予我司办理结算,并20个日历天内支付剩余结算款。
但是截止今日(X年X月X日)甲方还未给予我司办理完成该结算。
二、XX工程索赔总金额为:
X+X=X(元)
四、具体各部分费用明细详见附件。
工程施工索赔范文(3篇)
第1篇一、背景某建筑工程项目位于我国某市,由某建筑集团有限公司承建。
项目合同约定工期为两年,采用固定总价合同。
然而,在施工过程中,由于业主方原因导致工程变更频繁,严重影响了施工进度和成本。
承包方根据合同约定,向业主方提出施工索赔。
二、索赔原因分析1. 业主方原因导致工程变更频繁(1)设计变更:在施工过程中,业主方提出多次设计变更,导致施工图纸反复修改,增加了施工难度和成本。
(2)材料供应不及时:业主方未能按照合同约定及时提供所需材料,导致施工进度延误。
(3)施工场地问题:业主方未能及时提供施工场地,导致承包方不得不临时租用场地,增加了施工成本。
2. 施工过程中遇到不可抗力因素(1)自然灾害:在施工过程中,当地发生地震,导致部分工程受损,需要重新施工。
(2)政策调整:政府调整相关政策,导致部分工程需重新设计,增加了施工成本。
三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定,工期延误索赔按照每天计算,每延误一天,索赔金额为合同总价的千分之一。
2. 工程变更索赔根据变更工程量和合同约定单价,计算变更工程款。
3. 不可抗力因素索赔根据不可抗力因素对工程造成的影响,计算损失费用。
四、索赔依据1. 工程变更记录、设计变更通知单2. 材料供应记录、合同约定材料价格3. 施工场地租赁合同、临时租用场地费用4. 自然灾害证明、政策调整文件5. 工程量清单、合同约定单价五、索赔处理1. 承包方向业主方提交索赔报告,详细说明索赔原因、计算依据和索赔金额。
2. 业主方对索赔报告进行审核,如有异议,双方协商解决。
3. 如协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
六、总结通过以上案例分析,我们可以看出,在建筑工程施工过程中,索赔问题是一个常见的现象。
承包方应充分了解合同条款,掌握索赔技巧,确保自身合法权益。
同时,业主方也应严格按照合同约定履行义务,避免不必要的纠纷。
第2篇一、背景某市一大型住宅小区项目,由A建筑公司承建,合同工期为18个月。
工程索赔报告范文
工程索赔报告范文报告标题:工程索赔报告报告对象:工程业主及相关部门报告时间:XXXX年XX月报告内容:尊敬的业主及相关部门:我公司于XXXX年XX月承接了贵公司XXX项目的施工工作,实现了项目的顺利开展与完成。
但在项目施工过程中,由于XXX原因,我公司遭遇了一些不可预见的困难与费用支出。
现向贵公司汇报工程索赔情况如下:1. 索赔原因:在项目实施过程中,XXX问题直接导致了施工工程质量的下降,同时也给现场施工带来了一定的危险和难度。
由于工程施工中涉及到多个方面的工作,这些问题可能与贵方工程设计、工程监理等方面存在不足有关,与我公司施工技术水平及工作质量无关。
因此我公司要求对此情况进行索赔。
2. 索赔标准:根据《国务院关于实行工程建设项目合同管理的通知》和《建筑施工合同》,我公司提出以下索赔标准:(1)工期索赔:由于XXX问题,我公司受到的影响较大,施工周期延迟XX天,索赔标准为:工程总造价XXX元/天,共计XXXX元;(2)材料费用索赔:XXX问题导致了现场施工条件改变,导致了材料消耗变化及材料浪费,索赔标准为:材料费用总额XX万元,索赔XXXX元;(3)劳务费用索赔:XXX问题导致现场工作难度增加,现场人员需要进行额外的劳动,索赔标准为:劳务费用总额XX万元,索赔XXXX元。
3. 解决方案:为了最大化降低索赔损失,我公司建议贵公司和我们共同商讨解决方案,避免产生不必要的经济损失。
我们可以根据双方需求,在索赔标准上进行适当的调整,也可以重新评估项目施工情况,提出新的方案。
希望贵公司给予积极回应。
最后,在此对贵公司给予的信任表示感谢,我们将继续努力,严格按照项目合同要求完成施工工作,为贵公司输送高质量的工程成果。
此致,敬礼!XXX施工公司签署人:XXXX联系电话:XXXX-XXXX-XXXX。
工程施工索赔报告书
工程施工索赔报告书尊敬的领导:根据公司的要求,我整理了一份关于工程施工索赔的报告。
在这份报告中,我将详细介绍工程施工过程中遇到的问题和困难,以及我们提出索赔的理由和依据。
希望领导审阅后能够理解我们的处境,并给予支持和帮助。
一、工程基本信息我们公司于去年承接了某大型工程项目的施工任务。
该项目是一座高层建筑,涉及到建筑结构、机电设备安装以及装修等多个方面。
项目总投资达到数千万元,是公司今年的重要业务之一。
二、工程施工难点在工程施工过程中,我们遇到了诸多困难和问题。
首先是施工现场环境复杂,周围有多层建筑和人员密集地带,导致施工进度受到了很大的影响。
其次是施工材料供应不及时,造成了工期延误和额外的人力物力成本。
最后是施工中出现了一些设计变更和现场调整,需要额外的工程量和费用。
三、索赔理由基于以上情况,我们提出了一定的索赔要求。
具体如下:1. 施工现场环境影响:由于周围环境复杂,我们需要额外的安全措施和人员配备来保障施工的进行。
这导致了额外的人工成本和时间成本。
因此,我们要求对这部分费用进行索赔。
2. 施工材料供应问题:材料供应不及时导致了工期延误和额外费用支出。
这部分费用应当由供应商承担责任,并赔偿给我们。
3. 设计变更和现场调整:由于设计变更和现场调整,我们需要重新调整工程量和费用。
这些额外的费用应当由业主承担,我们提出了索赔要求。
四、索赔依据我们的索赔依据主要包括了相关合同条款、施工方案、工程量清单和成本核算表。
我们对相关文件进行了详细的整理和核对,确保索赔的合法性和合理性。
五、索赔金额根据我们的计算,我们提出了一定的索赔金额。
具体数额根据实际损失和费用支出做出,我们希望能够得到公司的支持和认可。
六、结语在工程施工中,我们公司遇到了许多问题和困难。
但我们始终坚持高质量、高效率的原则,为项目的顺利完成而努力奋斗。
希望领导能够理解我们的处境,给予支持和帮助。
我们相信,在公司的领导下和全体员工的共同努力下,这个项目一定能够取得成功。
工程施工索赔范本
工程施工索赔范本一、前言根据合同条款及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的工程(以下简称“本项目”)进行施工,现因乙方在施工过程中遇到了一些特殊情况,故向甲方提出索赔。
为确保双方权益,经双方友好协商,特制定本索赔报告。
二、工程概况1. 工程名称:XXXX工程2. 工程地点:XXXX地区3. 工程规模:XXXX平方米4. 工程合同金额:XXXX万元5. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日6. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日三、索赔事由1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料,导致乙方施工进度延误。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件,导致乙方施工设备损坏,额外增加维修费用。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款,影响乙方施工资金的正常运转。
4. 甲方擅自变更设计,导致乙方施工方案调整,增加施工成本。
5. 甲方原因导致工程质量问题,乙方进行返工处理,增加施工费用。
四、索赔金额及工期顺延1. 甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料,导致乙方施工进度延误,乙方要求顺延工期XX天。
2. 甲方提供的施工场地不具备施工条件,导致乙方施工设备损坏,额外增加维修费用XX万元。
3. 甲方未按合同约定及时支付工程进度款,影响乙方施工资金的正常运转,乙方要求甲方支付逾期付款利息XX万元。
4. 甲方擅自变更设计,导致乙方施工方案调整,增加施工成本XX万元。
5. 甲方原因导致工程质量问题,乙方进行返工处理,增加施工费用XX万元。
五、证据材料1. 合同文件:施工合同、补充协议等。
2. 施工图纸及技术资料:甲方未按时提供或不完整的图纸及技术资料。
3. 施工记录:施工进度表、施工日志等。
4. 付款凭证:工程进度款支付凭证、银行流水等。
5. 变更设计文件:甲方擅自变更设计的文件及乙方提交的调整方案。
6. 质量问题处理记录:工程质量问题描述、返工处理记录等。
七、解决办法1. 甲方应按合同约定履行义务,提供齐全的施工图纸及技术资料。
施工索赔报告(通用5篇)
施⼯索赔报告(通⽤5篇)施⼯索赔报告 ⼀、索赔报告概述 索赔是承包⼈在⼯程施⼯中,因为不是⾃⼰过错的原因,承担了合同约定之外的义务或者损失,因⽽向发包⼈要求赔偿的⾏为。
索赔报告是承包⼈向发包⼈提出索赔的书⾯⽂件,是承包⼈对索赔事件的明确表⽰,是双⽅协商索赔和调解、仲裁、裁判的重要⽂件,索赔报告应该符合情理,逻辑性强,结构严谨,有证据说明索赔事件,同时还要根据法律和合同引导出索赔报告要求的结果,能使⼯程师、业主正确认识事件,说服调解⼈、仲裁员或者法官。
⼆、施⼯索赔报告(通⽤5篇) ⽆论在学习、⼯作或是⽣活中,⼤家对致辞都不陌⽣吧,致辞是指在举⾏会议或某种仪式时具有⼀定⾝份的⼈的讲话。
究竟什么样的致辞才是好的致辞呢?以下是⼩编整理的施⼯索赔报告(通⽤5篇),欢迎阅读与收藏。
施⼯索赔报告1 ⼀、总论 前⾔:20xx年4⽉,⼄公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某⼤学城市科技学院学⽣⾷堂及活动中⼼⼯程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该⼯程设计为全框架四层现浇结构,建筑⾯积12302.84㎡。
在施⼯合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关资料进场施⼯,并要求加班加点,务必在20xx年8⽉25前完成所有施⼯资料。
按照贵司要求和监理⼯程师指⽰,迅速编制并向贵司递交了施⼯组织设计和施⼯进度计划,并专门成⽴了永川项⽬部,委派汪某为本项⽬总指挥,组建了以李某为现场负责⼈的项⽬部领导班⼦,抽调我司技术⾻⼲和优质管理⼈员参与本项⽬的施⼯建设,从领导班⼦、技术和管理服务⽔平等⽅⾯得到根本保证。
我司于20xx年4⽉20⽇正式进场施⼯,按照设计施⼯资料和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精⼼组织。
为了满⾜施⼯现场材料的需要,我司不但投⼊了⼏百万的现⾦保障施⼯资⾦的需要,还在项⽬部下设⽴了材料采购组,保障施⼯材料的质量和施⼯需要数量,20xx年5⽉上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履⾏。
关于工程款索赔申请报告
一、引言尊敬的甲方、监理工程师及各位相关人员:我司(以下简称“乙方”)在承接贵公司(以下简称“甲方”)的[项目名称]工程项目中,严格按照合同约定及施工规范进行施工。
然而,在项目实施过程中,由于甲方原因及不可抗力因素,导致乙方遭受了经济损失。
为确保乙方合法权益,现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,向甲方提出工程款索赔申请。
二、工程概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目规模:[项目规模]4. 项目合同金额:[合同金额]5. 项目合同工期:[合同工期]三、索赔事件及原因1. 事件一:[事件描述]- 事件发生时间:[事件发生时间]- 事件原因:[事件原因]- 事件影响:[事件影响]2. 事件二:[事件描述]- 事件发生时间:[事件发生时间]- 事件原因:[事件原因]- 事件影响:[事件影响]3. 事件三:[事件描述]- 事件发生时间:[事件发生时间]- 事件原因:[事件原因]- 事件影响:[事件影响](以下省略若干事件,根据实际情况填写)四、索赔依据1. 合同约定:[合同相关条款]2. 法律法规:[相关法律法规]3. 工程资料:[施工记录、变更通知、验收报告等]五、索赔金额及计算方法1. 索赔金额:[索赔金额]2. 计算方法:- 事件一:[事件影响及计算公式]- 事件二:[事件影响及计算公式]- 事件三:[事件影响及计算公式](以下省略若干事件,根据实际情况填写)六、索赔申请事项1. 甲方支付乙方因索赔事件产生的经济损失;2. 甲方承担乙方因索赔事件产生的合理费用;3. 甲方对乙方在索赔事件处理过程中的合法权益给予充分保障。
七、结论综上所述,乙方在[项目名称]工程项目中,由于甲方原因及不可抗力因素,遭受了经济损失。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,乙方有权向甲方提出索赔。
为维护乙方合法权益,特此提出索赔申请,敬请甲方予以审核并给予合理解决。
施工单位索赔申请报告
一、项目背景本项目为XX市XX住宅小区工程,由我单位(以下简称“施工单位”)承建。
合同编号为XX20192001,合同签订日期为2019年5月15日,合同工期为12个月。
工程地点位于XX市XX区,占地面积约10万平方米,总建筑面积约15万平方米。
工程于2019年6月1日正式开工,预计2020年5月31日竣工。
二、索赔事由1. 不可抗力因素影响2020年1月,我国南方地区遭遇了罕见的低温雨雪冰冻灾害,造成了施工范围内的道路、桥梁等基础设施严重损坏,影响了施工材料的运输和人员进场。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定,不可抗力事件导致的合同不能履行或不能按期履行,可以免除违约责任。
因此,我们请求因不可抗力因素导致的工期延误及额外费用损失进行索赔。
2. 设计变更在施工过程中,由于甲方(即业主方)对原设计方案进行了多次变更,导致施工单位需重新设计、采购材料、调整施工方案等,增加了施工难度和成本。
根据《建设工程合同管理办法》第二十四条规定,因设计变更导致的合同价格调整,应由合同双方协商解决。
现我单位已按照甲方要求完成设计变更,但因此产生的额外费用需进行索赔。
3. 材料价格波动由于2020年初新冠疫情的爆发,导致建筑材料价格上涨,其中钢筋、水泥、砂石等主要材料价格涨幅较大。
根据《建设工程合同管理办法》第二十六条规定,因市场价格波动导致的合同价格调整,应由合同双方协商解决。
现我单位已按照市场价格调整了部分材料价格,但仍有部分材料价格高于合同约定,需进行索赔。
三、索赔金额及依据1. 不可抗力因素影响根据实际情况,工期延误30天,额外费用为人民币100万元。
依据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定,申请索赔人民币100万元。
2. 设计变更设计变更导致的额外费用为人民币50万元。
依据《建设工程合同管理办法》第二十四条规定,申请索赔人民币50万元。
3. 材料价格波动材料价格波动导致的额外费用为人民币30万元。
工程施工索赔报告(3篇)
第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程,项目合同金额为人民币壹仟万元整。
我方为承包商,业主为甲方。
合同签订日期为2021年5月1日,开工日期为2021年5月15日,竣工日期为2022年5月15日。
二、索赔事件概述1. 事件原因:在项目施工过程中,由于甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
同时,甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
2. 事件时间:2021年6月1日至2021年10月31日。
3. 事件影响:我方施工进度延误,导致工程成本增加,设备闲置,人员窝工。
三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场,导致我方无法按期开工。
根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定:“甲方应按照合同约定的时间、地点,提供施工现场。
”我方在合同约定的时间内,多次向甲方提出施工现场问题,但甲方未予解决,导致我方无法按期开工。
2. 甲方在施工过程中频繁变更设计,导致我方施工进度延误。
根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定:“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。
”但在施工过程中,甲方多次变更设计,导致我方施工进度延误。
四、索赔金额1. 工期延误赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定:“因甲方原因导致工期延误的,甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。
”根据实际情况,工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。
2. 设备闲置赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定:“因甲方原因导致设备闲置的,甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。
”根据实际情况,设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。
3. 人员窝工赔偿:根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定:“因甲方原因导致人员窝工的,甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。
”根据实际情况,人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。
综上所述,我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。
五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定,认为甲方在项目施工过程中存在违约行为,导致我方施工进度延误,设备闲置,人员窝工。
工程索赔报告范文
工程索赔报告范文尊敬的领导:根据公司委托,我经过详细调查和综合分析,编写了本次工程索赔报告。
报告内容如下:一、项目背景:本工程是我司承接的XX项目,目标是在xx时间内完成xx工程的施工。
项目合同金额为XX万元,预计施工周期为XX个月。
然而,在实际施工过程中,遇到了一系列的问题和困难,给项目进度和质量带来了严重影响,导致必须申请索赔。
二、索赔理由:1.设计变更:在工程施工初期,建设单位提出了多项设计变更要求,这些变更内容对于已经施工的部分造成了影响,需要重新计划和调整工期,并额外投入一定的人力物力。
2.施工条件变化:在施工过程中,由于自然灾害等原因,工地所处的环境条件发生了变化,导致原有的施工计划无法顺利实施,需要采取相应的措施进行调整,增加了施工难度和工期。
3.物资供应不稳定:由于供应商原因,部分关键物资数量不足,或者在质量上存在问题,需要更换,导致施工延误和成本增加。
4.施工方式调整:由于建设单位对工程质量和安全要求提高,我们不得不进行施工方式的调整。
新的施工方式需要额外的时间和费用,对原有合同造成影响。
5.不可抗力因素:在施工过程中,由于不可抗力因素(如地震、洪水等)的影响,工程无法正常进行,需要进行修复和恢复工作,增加了工期和成本。
三、索赔金额计算:1.设计变更费用:根据工程变更内容,计算重新设计的人工、材料及其他费用。
2.施工条件变化费用:根据变更后的施工条件,计算增加的人工、材料、设备租赁等费用。
3.物资供应不稳定费用:根据实际使用的物资数量和质量,计算补充和替换物资的费用。
4.施工方式调整费用:根据具体的施工方式调整方案,计算额外的人工和材料费用。
5.不可抗力因素费用:根据修复和恢复工作的具体情况,计算额外人工、材料和机械设备的费用。
四、索赔申请:根据以上的分析和计算,我建议向建设单位提出索赔申请,索赔金额为XX万元。
具体索赔材料包括但不限于索赔报告、变更协议、工程账目、物资购置记录等。
建设工程施工索赔报告
建设工程施工索赔报告尊敬的各位领导:我是某建设工程项目的施工单位代表,根据项目合同约定和相关法律法规的规定,特向贵公司提交建设工程施工索赔报告,希望得到您们的支持和理解。
一、施工背景我们公司于去年参与了贵公司在某地区的建设工程项目,负责该项目的土建施工工作。
在施工过程中,我们严格按照合同要求和相关技术标准进行施工,尽心尽力完成了工程任务。
二、索赔原因1.设计变更在项目实施过程中,设计单位多次变更了设计方案,导致我们需要重新调整施工计划和工艺流程,增加了施工难度和工期压力,使得我们不得不增加人力物力投入,加班加点完成工程任务,给我们带来了较大的经济损失。
2.工程延期由于设计变更等原因,工程进度受到了较大影响,导致工程延期。
工程延期对我们的生产经营造成了严重的影响,不仅增加了人力物力成本,而且导致了工程款的滞留,严重影响了我们的经营状况。
3.恶劣天气在施工过程中,遭遇了多次恶劣天气,如大雨、大风等,造成施工进度的滞后。
由于工期紧迫,我们不得不加班加点进行施工,增加了施工成本,导致了经济损失。
4.工程质量问题在工程交付后,发现了一些质量问题,如裂缝、漏水等,需要重新进行维修或重建,增加了额外的施工成本和工期,给我们带来了较大的经济损失。
5.其他原因工程施工过程中,还遇到了一些突发事件和不可抗力因素,如设备故障、人员伤亡等,给我们的施工工作带来了较大的影响,增加了施工成本和工程风险。
三、索赔内容根据以上情况,我们公司诚恳请求贵公司:1.对设计变更、工程延期等原因的造成的经济损失进行合理赔偿;2.对恶劣天气、工程质量问题等导致的额外损失进行合理赔偿;3.对其他原因造成的施工影响和损失进行合理赔偿;4.双方协商解决存在的其他问题,共同维护双方的合法权益。
四、索赔计算根据工程实际情况和相关合同约定,我们公司对各项损失进行了详细计算:1.设计变更、工程延期等原因造成的经济损失:xxx元;2.恶劣天气、工程质量问题等导致的额外损失:xxx元;3.其他原因的施工影响和损失:xxx元;4.合计索赔金额:xxx元。
施工索赔报告三篇
施工索赔报告三篇篇一:**************项目施工索赔报告致:********管理处:*******工程咨询有限公司:我方承建***********项目于20XX年XX月28日正式签定合同,20XX 年XX月30日收到监理方的开工令,至此,工程全面开工。
根据专用合同条款,第XX条规定,本工程具体开工时间以总监理工程师发布的开工令为准,合同工程为90天。
工程为20XX年XX月30日至20XX月4月1日,因工程施工中遇到异常恶劣天气以及春节等国家法定的假日的影响,实际的合同工期应为20XX年XX月30日至20XX 年4月18日,由于甲方因生产生活需要于20XX年3月10日开始渠道放水,致使工程部分施工点无法施工,直至20XX年XX月3日,放水结束,实际停工时间为238天,对此造成我方因工程停工造成工程成本增加。
根据合同条款第一部分第XX条第二小点的有关规定:由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
现将工程对我方造成的损失报告如下:一、停工机械台班租赁费1、木工圆盘锯3台:租赁费:3*800/台.月*(238/30)(月)=19040元2、电焊机2台租赁费:2*400/台.月*(238/30)(月)=6346元3、弯曲机2台租赁费:2*300/台.月*(238/30)(月)=4760元二、停工机械闲置折旧费1、搅拌机5台:闲置折旧费:5*800/台.月*(238/30)(月)=31733元2、挖掘机PC200,2台:闲置折旧费:2*255/台.日*238日=XX1380元3、挖掘机Y-60,2台:闲置折旧费:2*101.35/台.日*238日=48242.6元4、运输车,5台:闲置折旧费:5*23.42/台.日*238日=27869.8元5、小型铲车,5台:闲置折旧费:5*14.7/台.日*238日=17493元三、人工费1、停工工地值班费,:5人值班人员工资:5人*80元/人*238=95200元2、现场管理人员费用:9人施工员、资料员、项目管理人员工资:3000*9人*8个月=216000元3、停工劳动人员遣散费A、停工生活补助(一周):XX0人*7天*20元=16800元B、劳工遣散回家补助:XX0人*100元=XX000元四、钢筋及钢模板除锈保养费用1、钢筋除锈费用:XX00元2、模板保养费用:2000平米*4元=8000元索赔金额合计为:30146+214985.4+340000+9200=594331.40元(伍拾玖万肆仟叁佰叁拾壹元肆角)附件:附件1、施天期间天气及施工情况表附件2、项目管理人员名单附件3、遣散劳工人员名单篇二:索赔报告一、事因简述自20XX年3月15日进场开始受取土场因为文物保护区不能取土、征地拆迁等问题影响,致使我标段土方开挖、土方填筑等工程项目均受到不同程度的影响未能按照投标文件施工组织设计中进度计划按时进行施工,渠系建筑物孤石滩李庄倒虹吸因附近洗砂场占据我部导流明渠位置,迟迟未拆迁致使此建筑物工期滞后8个月之久,孤石滩二支倒虹吸因设计征地不足,需二次征地致使次建筑物施工周期加长,孤石滩凹照排水倒虹吸、牛头李沟排水倒虹吸、代洼沟排水倒虹吸因进出口征地不足导致施工周期加长,凹照南沟排水涵洞因设计变更导致工期滞后,柳庄排水倒虹吸因许平南高速公路变更致使工期滞后,为加快施工进度,依据监理通知(甘肃院监理[20XX]渠道2标通知097号)要求我部所有建筑物从20XX年XX月XX日起进入冬季施工,20XX年3月7日起结束冬季施工。
工程施工索赔书(3篇)
第1篇致:[业主单位名称]项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]索赔单位:[索赔单位名称]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]一、索赔事由根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合我单位在[项目名称]项目施工过程中所遇到的实际情况,现就以下事项向贵单位提出索赔:1. [具体事由1]:在[项目名称]项目施工过程中,由于[具体原因],导致我单位在[具体部位/时间段]无法按合同约定进行施工。
根据合同约定,[具体条款],我单位有权要求贵单位承担由此产生的损失。
2. [具体事由2]:在[项目名称]项目施工过程中,由于[具体原因],导致我单位在[具体部位/时间段]遭受了[具体损失]。
根据合同约定,[具体条款],我单位有权要求贵单位承担由此产生的损失。
二、索赔金额根据以上索赔事由,我单位现将索赔金额及依据如下:1. [具体事由1]索赔金额:根据合同约定及实际情况,我单位现提出[具体事由1]索赔金额为人民币[金额]元。
2. [具体事由2]索赔金额:根据合同约定及实际情况,我单位现提出[具体事由2]索赔金额为人民币[金额]元。
综上,我单位本次索赔金额共计人民币[总金额]元。
三、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》及相关法律法规;2. [项目名称]施工合同;3. [相关协议/会议纪要/通知等];4. [相关照片/视频/检测报告等];5. [其他相关证明材料]。
四、索赔要求1. 请贵单位在收到本索赔书之日起[具体天数]内,对本次索赔事项进行核实;2. 请贵单位在核实无误后,在[具体天数]内支付我单位本次索赔金额;3. 请贵单位在支付本次索赔金额后,协助我单位办理相关手续。
特此函告,敬请予以关注。
[索赔单位名称][日期]第2篇致:[业主单位名称]抄送:[监理单位名称][施工项目名称][施工项目地点][日期]尊敬的[业主单位负责人姓名]先生/女士:我方[施工单位名称](以下简称“我方”)就[施工项目名称](以下简称“本项目”)在施工过程中遇到的非我方责任因素,导致工程延误和费用增加,特此向贵单位提出索赔申请。
建筑工程施工索赔范文
建筑工程施工索赔范文尊敬的甲方:根据我国相关法律法规,以及双方签订的《建筑工程施工合同》,就本项目在施工过程中,因甲方原因导致乙方施工进度受阻、工程成本增加等情况,乙方现向甲方提出施工索赔。
现将有关情况说明如下:一、工程概况本项目为XXXX建筑工程,位于XXXX地区,占地面积XXXX平方米,建筑面积XXXX 平方米。
工程内容包括:土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化等。
合同总价款为XXXX万元,合同工期为XX个月。
乙方于XXXX年XX月XX日中标,并于XXXX 年XX月XX日签订《建筑工程施工合同》。
二、索赔事由1. 甲方拖延支付工程进度款,导致乙方施工资金紧张,影响了施工进度。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按工程进度支付工程进度款。
但自项目开工以来,甲方多次拖延支付工程进度款,累计拖欠金额达到XXXX万元。
2. 甲方变更设计,增加工程量,导致乙方施工成本增加。
在施工过程中,甲方多次提出变更设计,增加工程量,累计增加工程量达到XXXX平方米。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应承担因变更设计导致的工程价款增加。
3. 甲方未按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受阻。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应保证施工场地的畅通和施工条件的完善。
但自项目开工以来,甲方未能按约定提供施工场地,导致乙方施工进度受到严重影响。
4. 甲方未按约定时间办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
根据《建筑工程施工合同》约定,甲方应按合同约定的时间办理竣工验收手续。
但截止目前,甲方尚未办理竣工验收手续,导致乙方不能按期结算工程款。
三、索赔金额及依据1. 甲方拖延支付工程进度款,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付拖延支付的工程进度款XXXX万元,并按同期贷款利率支付逾期付款的利息。
2. 甲方变更设计,增加工程量,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方支付增加的工程价款XXXX万元。
3. 甲方未按约定提供施工场地,乙方根据《建筑工程施工合同》约定,要求甲方赔偿因施工进度受阻导致的工程成本增加XXXX万元。
施工索赔报告
施工索赔报告尊敬的_____:我代表_____(施工单位名称),就_____(工程项目名称)施工过程中所发生的一系列问题,向贵方提出索赔申请。
本报告旨在详细阐述我们提出索赔的原因、依据以及所涉及的具体金额和时间等相关信息。
一、工程概述_____(工程项目名称)位于_____(工程地点),工程内容包括_____(具体工程内容)。
该工程于_____(开工日期)开工,原计划于_____(竣工日期)竣工。
然而,由于在施工过程中出现了一系列非我方原因导致的问题,工程进度受到了严重影响,竣工日期也相应延迟。
二、索赔原因1、业主原因业主未能按时提供施工所需的场地和基础条件,导致我方施工队伍无法按时进场施工,造成了工期的延误和费用的增加。
业主频繁变更工程设计,且变更通知下达不及时,使得我方已经完成的部分工程需要拆除重建,增加了施工成本和时间。
2、不可抗力因素在施工期间,遭遇了_____(具体不可抗力事件,如恶劣天气、自然灾害等),这对工程进度和施工质量造成了极大的影响。
我方采取了一系列应急措施来减少损失,但仍产生了额外的费用。
3、监理原因监理单位在施工过程中对工程质量的要求过于苛刻,超出了合同约定的标准,导致我方多次返工,增加了施工成本和工期。
监理单位未能及时协调解决施工中出现的问题,影响了工程进度。
4、其他原因相邻施工单位的施工干扰,导致我方无法正常施工,造成了工期的延误和费用的增加。
当地政府部门对施工的限制和要求发生变化,增加了我方的施工难度和成本。
三、索赔依据1、合同文件我方与贵方签订的施工合同中明确规定了双方的权利和义务,以及在出现各种情况时的处理方式。
根据合同条款_____(具体条款内容),我方有权提出索赔。
2、法律法规根据相关法律法规_____(具体法律法规名称和条款),在不可抗力等特殊情况下,施工单位有权获得相应的补偿。
3、工程惯例在类似工程项目中,对于因业主原因、不可抗力等因素导致的工期延误和费用增加,通常都给予施工单位一定的赔偿。
施工工程索赔报告(3篇)
第1篇一、报告概述项目名称:XX建筑工程项目地点:XX市XX区承包单位:XX建筑有限公司监理单位:XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间:2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因:因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件,导致我方施工进度延误。
3. 索赔事件影响:我方施工进度延误,造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 《建设工程施工合同》第七条:业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件,因业主方原因导致施工进度延误,承包方有权要求赔偿损失。
三、索赔计算1. 窝工损失:根据现场实际情况,窝工时间为45天,窝工人员100人,每人每日工资为200元,共计90000元。
2. 机械闲置损失:因施工进度延误,机械闲置时间为45天,机械每日租金为5000元,共计225000元。
3. 材料积压损失:因施工进度延误,材料积压时间为45天,材料积压金额为100000元。
4. 误期损失:根据合同约定,误期赔偿金为每日10000元,共计450000元。
四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。
2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。
3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。
4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。
五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件,确保施工进度不受影响。
2. 业主方应与承包方保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。
3. 业主方应按照合同约定,及时支付工程款,保障承包方合法权益。
4. 双方应共同协商,寻求合理解决方案,确保工程顺利进行。
六、结论综上所述,我方因业主方原因导致施工进度延误,造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。
根据相关法律法规及合同约定,我方有权要求业主方赔偿上述损失。
工程索赔费用报告书五篇
工程索赔费用报告书五篇工程索赔费用报告书五篇篇一:工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言:XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司(下称贵司)投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标,且我司获得中标,中标合同价为2300多万元,该工程设计为11层全剪力墙现浇结构,建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示,我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了XX城项目部,委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程,从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工(均签署劳务合同)参与本项目的施工建设,投入520万元的现金确保施工资金的需要,为保障材料能够保质、保量,并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工,实行三班倒,加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项索赔事项一:(一)、索赔费用事项概述:当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工,但贵司各种原因,致使我司的所有计划必须重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
(二)、索赔费用:(1)人工费。
包括:A、由于国家政策性人工费调整,我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人,为了能完成工程量,不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元(未含规费、税金)。
(2)利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商,我方认为材料费中还能有些利润,因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价,但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商,致使我方按原计划的利润为零利润,等于我方只干了一个人工。
众所周知,西安市目前的市场行情,预算中的人工费都是赔钱的,更别说什么利润了,因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元(未含规费、税金)。
工程索赔报告
工程索赔报告一、背景本报告旨在总结并说明工程索赔的原因、过程以及相关的处理和解决方案。
此次工程索赔涉及的项目是XX工程项目,所属公司为XX公司。
二、索赔原因2.1 工程变更工程执行过程中,由于业务方面的需求变更以及相关政策的调整,项目发生了一系列的工程变更。
这些变更导致了项目中的一些工作量的增加和调整,从而增加了成本和工期。
2.2 未能按时提供必要资源在项目执行过程中,合同约定了业主方需要提供的资源,如土建、设备等,但是业主方未能按时提供这些资源,从而导致工期延误和成本增加。
索赔的原因之一就是由于业主方的资源未能按时提供,导致工程进度出现明显的滞后。
2.3 物料质量问题在工程执行过程中,部分采购到的物料存在质量问题,这些物料无法按照原计划使用,需要重新采购和更换。
这不仅导致了工期延误,还增加了额外的成本。
三、索赔过程3.1 申请索赔根据合同约定,索赔方需要向业主方提出索赔申请。
在申请索赔时,我们详细列出了索赔的原因、具体工程量的增加和相关的证据材料。
3.2 审核与认可业主方收到索赔申请后,首先进行了审核。
他们对申请中提供的证据进行了认真的审查,并与项目组共同评估了索赔所涉及的增加的工作量和成本。
3.3 协商与谈判在认可索赔的基础上,业主方与索赔方进行了一系列的协商与谈判。
双方就索赔的具体金额以及索赔所需的材料和相关的证据进行了讨论。
最终,双方达成了一致意见。
3.4 结果确认与支付双方根据协商结果,进行了索赔金额的确认,并签署了索赔协议。
根据协议约定,业主方向索赔方支付了索赔金额。
四、解决方案4.1 加强管理针对工程变更的问题,我们将加强项目的变更管理,确保每一项变更都经过相关流程的批准和记录。
这有助于及时识别变更的影响并进行相应的处理,从而减少工期和成本的增加。
4.2 规范合同约定为了避免类似的索赔情况再次发生,我们将在合同中明确规定业主方提供资源的时间和质量要求。
这样可以确保业主方按时提供必要的资源,并降低工期滞后和成本增加的风险。
施工索赔申请书模板
施工索赔申请书尊敬的________(甲方名称):我代表________(乙方名称),向您提交一份施工索赔申请。
在此,我们对甲方在________项目施工过程中所涉及的________(具体事项)提出索赔要求。
现将有关情况说明如下:一、项目背景根据________(合同名称),我们乙方承担了________项目(工程名称)的施工任务。
在施工过程中,我们严格遵循合同约定,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
然而,由于甲方的原因,导致工程在某些方面出现了额外费用和延误。
二、索赔事由1. 甲方在合同约定的工期内未能提供完整的施工图纸和施工技术要求,导致乙方施工进度受到影响,额外支出________元。
2. 甲方在项目施工过程中,多次变更设计方案,导致乙方施工方案调整,增加施工成本________元。
3. 甲方未能按时支付合同约定的工程进度款,导致乙方施工资金紧张,影响施工进度,额外支出________元。
4. 甲方提供的施工场地未能满足乙方施工需要,导致乙方施工设备搬迁次数增多,影响施工进度,额外支出________元。
5. 由于甲方原因导致的工程延误,乙方遭受了________元/天的误工损失。
三、索赔依据1. 双方签订的________(合同名称),其中明确了甲方的义务和责任。
2. 乙方施工过程中的相关记录和资料,证明了甲方原因导致乙方额外支出和损失。
3. 相关法律法规,如《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等。
四、索赔金额根据上述索赔事由和依据,乙方共计损失________元。
因此,我们要求甲方支付乙方赔偿金________元。
五、解决建议为尽快解决此事,我们希望甲方能够认真对待,积极配合,尽快支付乙方赔偿金。
同时,我们建议双方在今后的合作中,加强沟通与协作,共同确保项目的顺利进行。
我们期待甲方在收到此申请后________(具体时间)内给予答复,以便我们进一步协商解决。
如甲方在规定时间内未给予答复,我们将保留依法追究甲方法律责任的权利。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
**工程有限公司
项目部文件
编号:-007号
关于补偿引水隧洞施工期间
业主占用资金成本的报告
致:水电站工程项目指挥部:
并工程项目监理部:
我部于2011年7月30日与公司补充签订了“引水隧洞工程”施工合同。
我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。
2009年11月17日开始2#支洞施工,2010年6月10日完成支洞开挖。
原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工,实际于2010年6月11日开始主洞开挖,计划于2011年7月19日完成主洞开挖,实际因业主资金等原因至今尚未完成。
2013年10月底工程全面停工。
施工过程中,2013年全年,因业主资金不到位、材料无法保障,我部垫资施工,支撑到2013年10月23日,因垫资巨大工程被迫停工。
根据本工程施工合同条款“42发包人违约”和“47工程风险”的规定,并参照同期银行贷款利率,编制了《引水隧洞业主占用资金使用成本的报告》呈报贵部,请予审批。
二〇一五年三月三十日
主题词:资金占用成本报告
项目部2015年3月30日印
拟稿:校核:签发:
引水隧洞施工期间
业主占用资金成本的报告
一、项目概述
我部于2011年7月30日与公司补充签订了“引水隧洞工程”施工合同。
我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。
2009年11月17日开始2#支洞施工,2010年6月10日完成支洞开挖。
原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工,实际于2010年6月11日开始主洞开挖,计划于2011年7月19日完成主洞开挖,实际因业主资金等原因至今尚未完成。
2013年10月底工程全面停工。
施工过程中,2013年全年,因业主资金不到位、材料无法保障,我部垫资施工,支撑到2013年10月23日,因垫资巨大工程被迫停工。
二、立项理由
1、合同文件:《引水隧洞工程》(合同编号:)
2、相关合同条款:
合同执行过程中因业主资金不到位致使我部垫资施工,本条适用于通用合同条款“42.1发包人违约”“(3)发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误”条款。
属于发包人违约,根据通用合同条款“42发包人违约”中的第“42.2款”,属于发包人违约的由发包人承担“由此增加的费用和工期延误责任”。
费用补偿本工程合同专用条款中无垫资施工的相关条款,可参照专用条款第“33”条“工程进度款支付”第“33.4”条“支付时间:本款中‘专用合同条款中规定的逾期付款违约金’为中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算预期付款金额的利息”规定执行。
2、相关施工记录
施工期间因业主资金不到位,导致该工程全面停工的问题,我部已多次发函告知。
本报告正文后摘要附了部分相关报告内容。
三、编制原则和依据
1、尊重合同原则;
2、实事求是的原则。
四、编制说明
1、资金占用额为我部施工时筹资的金额;
2、资金占用时段为2013年1月1日起至2015年3月15日;
3、资金占用的利率为同期中国银行的贷款利率。
资金占用补偿费用总额为572431.86元。
附件:1、引水隧洞2#洞工作面工程垫资施工资金占用费计算表
2、关于2#洞暂停施工的报告(JK/2013/综/013)。
编制人:项目部
日期:2015年3月30日
业主占用资金成本计算表。