工程索赔费用报告书改修订稿
项目索赔费用报告书范本3672(建文)
工程索赔费用报告书范本一、索赔成立、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第条要求：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述由我单位承建的工程，于年月日举行开工典礼，于年月日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自年月日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至年月日开始复测区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖进度为年月日，延期进度为天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探号孔至号孔、号孔至号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场项目建设周期中发现号孔至号孔、号孔至号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工进度。
根据甲乙双方签订的施工合同。
专用合同条款项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔天。
通用条款中项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
通用条款中项因基础资料存在不对、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目索赔事件性质分以下几种：、工期延长索赔，、工程变更索赔，、工程中断索赔，、工期终止索赔，、工程加速索赔，、意外风险和不可预见因素索赔，、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。
2024工程索赔报告
2024工程索赔报告一、索赔理由由于以下原因，承包商提出索赔：业主未能按照合同规定提供施工条件，如施工现场未能满足施工要求，导致工程进度受到严重影响。
业主未能按照合同规定支付工程款，导致承包商资金链断裂，无法继续施工。
业主变更工程设计，导致工程量增加或减少，且未与承包商协商达成一致意见。
其他合同约定或法定的索赔理由。
二、索赔依据承包商根据以下文件提出索赔：施工合同及附件。
工程图纸及变更指令。
国家有关法律法规和行业标准。
其他相关文件和资料。
三、索赔工期承包商要求顺延工期，具体天数根据实际情况计算。
四、索赔费用承包商要求业主支付以下费用：由于业主原因导致的额外费用，如人工、材料、机械等成本的增加。
由于业主原因导致的损失，如窝工、停工等产生的费用。
其他相关费用。
五、证据材料承包商提供的证据材料包括：施工日志和会议纪要。
工程照片和视频资料。
人工、材料、机械等费用凭证。
其他相关证明材料。
六、索赔金额承包商要求业主支付的索赔金额为：（具体金额）。
七、索赔结论根据以上情况，承包商认为有权得到：（索赔结果）。
八、注意事项承包商提出以下注意事项：业主应认真审核承包商提供的证据材料，确认索赔事实和金额。
如有异议，应在规定时间内提出，并说明理由和依据。
如果业主未能在规定时间内提出异议，视为认可承包商的索赔请求。
同时，如果承包商未能提供充分的证据材料支持其索赔请求，业主有权拒绝支付索赔金额。
此外，在审核证据材料时，业主应当关注其中的客观证据，如人工、材料等费用凭证以及会议纪要等文本资料；而尽量避免只依据主观陈述和推断作为判定承包商索赔请求是否合理的依据。
另外需注意处理此类争议时应采用客观性的补偿原则进行调解，通常会先考虑尽量恢复承包商因业主原因所遭受的实际损失，而不仅仅是恢复到合同约定的价格水平。
建设工程监理《工程索赔费用报告书范本》
工程索赔费用报告书范本一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程工程本钱的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, ?合同法?第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
〞合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价标准以及相关施工标准。
三、索赔事项概述由我单位承建的XX工程，于2021年12月27日举行开工典礼，于2021年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然自2021年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2021年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。
开挖时间为2021年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关根底资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中项因根底资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承当责任。
四、索赔工程索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
结合实际情况本工程主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几局部组成：1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
工程变更索赔范本
工程变更索赔范本合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方电话】鉴于乙方承接甲方【工程项目名称】工程的施工，为了保证工程的顺利进行以及合同双方的权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方达成以下协议，就工程变更索赔事宜进行协商。
一、变更索赔背景1. 甲方与乙方签订了【合同名称】合同，约定乙方承担【工程项目名称】工程的施工任务；2. 在施工过程中，由于【变更原因】，甲方要求对【工程项目名称】工程进行变更。
二、变更内容1. 甲方提出的变更要求如下：【详细列出变更要求1】【详细列出变更要求2】【详细列出变更要求3】...2. 乙方对甲方的变更要求进行评估后，提出的变更实施方案如下：【详细列出变更实施方案1】【详细列出变更实施方案2】【详细列出变更实施方案3】...三、变更费用及索赔1. 变更费用计算根据甲方要求的变更内容及乙方提出的变更实施方案，双方共同评估变更所需的费用，并达成一致意见。
变更费用计算如下：【详细列出变更费用计算1】【详细列出变更费用计算2】【详细列出变更费用计算3】...2. 索赔事宜甲方同意支付乙方由于工程变更所产生的费用，金额为【变更费用总额】。
乙方保证变更工程的质量和进度，并承诺按时完成变更工作。
乙方不因工程变更而向甲方索取任何费用。
四、其他约定1. 变更后的工程进度变更后，双方需按照变更实施方案的内容进行工程施工，并及时协商调整工程进度。
2. 变更合同生效方式本变更合同的内容经甲乙双方签字、盖章后生效，并成为《合同名称》合同的一部分。
3. 纠纷解决方式变更合同如发生任何争议或纠纷，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可根据合同约定，提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为甲乙双方就工程变更索赔事宜达成的协议内容，双方共同遵守并履行。
工程索赔费用报告书范本
工程索赔费用报告致牡丹江市城投置业有限公司：由我中城建第六工程局集团有限公司承建的牡丹江市凤凰城（黄花棚户区改造项目）B区一标段8#、9#工程，于2013年9月举行开工典礼，我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
因贵公司在补办该项目前期手续时，由于项目建设中的农村集体用地变性手续未能及时办理完成，未及时取得施工许可证，然自2015年初接到政府通知，未取得施工许可证的在建工程一律暂停施工，因此我单位自2015年4月至2015年10月之间一直处于停工等待阶段，延期时间为183天。
根据现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”按照合同法及我公司与贵公司签订的施工合同：“因发包人原因导致工期延期导致承包人经济损失的，由发包人承担责任”。
此次停建期间导致我公司在人、材、机等多方面的经济损失和多项合同承担违约责任，故我公司向贵公司索赔要求包括如下：1、大型施工机械停滞台班费：WT40塔吊2台租赁费：6000元/台*月×2台×6月=72000.00元2、管理费（项目经理、技术负责、施工员、安全员、质检员、资料员、预算员、材料员）项目经理：18000元/月×6月=108000.00元技术负责：15000元/月×6月=90000.00元施工员：12000元/月×6月=72000.00元安全员：6000元/月×6月=36000.00元质检员：6000元/月×6月=36000.00元资料员：6000元/月×6月=36000.00元预算员：8000元/月×6月=48000.00元材料员：6000元/月×6月==36000.00元3、脚手架租赁费：钢管：25000米×0.02元/米*天×183天=91500.00元扣件：15000个×0.02元/个*天*183天=54900.00元跳板：1000块×0.1元/块*天×183天=18300.00元4、工程看护费：门卫、更夫2人2000元/月*人×2人×6月=24000.00元5、电费：现场维护及生活用电每月电费约4500元4500元/月×6月=27000.00元综上所述，1—5项索赔共计74.97万元，我公司在计算索赔时充分考虑了主客观因素，仅计算了我公司因此受到的直接损失，尚没有将间接损失计算在内（如投资资金利息、小型机械设备及模板方材等周转材料的闲置费用、信誉损失、利润损失等），我公司计算是实事求是的，本着既不夸大，也不添项，更不虚构的索赔态度向贵公司提出索赔内容，我公司的态度是诚恳的，数据是客观的，要求是合理的，请贵公司给予审查批准。
工程索赔费用报告书范本
工程索赔费用报告书范本工程索赔费用报告尊敬的XXX：我们XXX承建了牡丹江市凤凰城（黄花棚户区改造项目）B区一标段8#、9#工程。
在2013年9月，我们积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。
然而，由于贵公司在补办该项目前期手续时，由于项目建设中的农村集体用地变性手续未能及时办理完成，未及时取得施工许可证。
因此，自2015年初接到政府通知，未取得施工许可证的在建工程一律暂停施工，我们的工程也被迫停工。
这导致我们单位自2015年4月至2015年10月之间一直处于停工等待阶段，延期时间为183天。
根据现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。
”根据我公司与贵公司签订的施工合同：“因发包人原因导致工期延期导致承包人经济损失的，由发包人承担责任”。
此次停建期间导致我公司在人、材、机等多方面的经济损失和多项合同承担违约责任，故我公司向贵公司索赔要求包括如下：1、大型施工机械停滞台班费：WT40塔吊2台租赁费：6000元/台*月×2台×6月=.00元2、管理费（项目经理、技术负责、施工员、安全员、质检员、资料员、预算员、材料员）项目经理：元/月×6月=.00元技术负责：元/月×6月=.00元施工员：元/月×6月=.00元安全员：6000元/月×6月=.00元质检员：6000元/月×6月=.00元资料员：6000元/月×6月=.00元预算员：8000元/月×6月=.00元材料员：6000元/月×6月==.00元3、脚手架租赁费：钢管：米×0.02元/米*天×183天=.00元扣件：个×0.02元/个*天*183天=.00元跳板：1000块×0.1元/块*天×183天=.00元4、工程看护费：门卫、XXX2人2000元/月*人×2人×6月=.00元5、电费：现场维护及生活用电每月电费约4500元4500元/月×6月=.00元以上为我们单位在停工期间的经济损失和多项合同承担违约责任的具体费用，希望贵公司能够认真对待此次索赔要求，及时给予答复。
承包的工程变更与索赔范本
承包的工程变更与索赔范本一、引言在承包工程中，由于种种原因，可能会涉及到工程变更和索赔的情况。
工程变更是指在工程施工过程中，由于特殊情况或者需求的变化，需要对原有工程进行调整或者修改。
索赔则是指承包方因为工程方面的问题或者其他原因，需要向业主方提出要求额外补偿的情况。
本文将结合实际案例，为大家提供一份承包的工程变更与索赔的范本，希望能对相关方面有所帮助。
二、工程变更范本尊敬的业主：根据承包合同第X条约定，因特殊原因/需求的变化，本次工程需要进行变更。
经过充分的研究和评估，我们提出如下的工程变更方案：1. 变更内容一：详细描述变更的具体内容和要求。
变更说明：在施工过程中，由于XXXXX原因，我们需要对原有工程进行以下变更：（具体变更内容）2. 变更内容二：详细描述变更的具体内容和要求。
变更说明：在施工过程中，由于XXXXX原因，我们需要对原有工程进行以下变更：（具体变更内容）3. ...（继续添加变更内容）根据承包合同第Y条约定，变更后工程的费用和工期需要重新协商和确定。
我们将尽力保持工程的质量和进度，确保变更的顺利进行。
同时，希望业主方能积极配合，提供必要的支持和资源。
谢谢！三、索赔范本尊敬的业主：根据承包合同第X条约定，由于工程方面的问题/其他原因，我们需要向业主方提出索赔要求。
以下是我们的索赔申请：1. 索赔原因一：详细描述索赔的原因。
索赔说明：根据实际情况，我们发现XXXXX的问题，导致工程进度受到了影响，产生了额外的费用。
我们希望能得到相应的赔偿，以弥补我们的经济损失。
2. 索赔原因二：详细描述索赔的原因。
索赔说明：根据实际情况，我们发现XXXXX的问题，导致工程进度受到了影响，产生了额外的费用。
我们希望能得到相应的赔偿，以弥补我们的经济损失。
3. ...（继续添加索赔原因）根据承包合同第Y条约定，我们将提供相关的证据和材料，以支持我们的索赔要求。
同时，我们也非常愿意与业主方进行积极的沟通和协商，以找到解决问题的最佳方案。
工程施工索赔报告(3篇)
第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程，项目合同金额为人民币壹仟万元整。
我方为承包商，业主为甲方。
合同签订日期为2021年5月1日，开工日期为2021年5月15日，竣工日期为2022年5月15日。
二、索赔事件概述1. 事件原因：在项目施工过程中，由于甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。
同时，甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。
2. 事件时间：2021年6月1日至2021年10月31日。
3. 事件影响：我方施工进度延误，导致工程成本增加，设备闲置，人员窝工。
三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。
根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定：“甲方应按照合同约定的时间、地点，提供施工现场。
”我方在合同约定的时间内，多次向甲方提出施工现场问题，但甲方未予解决，导致我方无法按期开工。
2. 甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。
根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定：“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。
”但在施工过程中，甲方多次变更设计，导致我方施工进度延误。
四、索赔金额1. 工期延误赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定：“因甲方原因导致工期延误的，甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。
”根据实际情况，工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。
2. 设备闲置赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定：“因甲方原因导致设备闲置的，甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。
”根据实际情况，设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。
3. 人员窝工赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定：“因甲方原因导致人员窝工的，甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。
”根据实际情况，人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。
综上所述，我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。
五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定，认为甲方在项目施工过程中存在违约行为，导致我方施工进度延误，设备闲置，人员窝工。
2024工程索赔报告范本
合同编号：__________合同方信息：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为工程项目的施工方，双方为明确双方在工程索赔过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本工程索赔报告范本，以便共同遵守。
第一条术语定义1.1 工程项目：指甲方委托乙方施工的工程，具体工程内容见附件一。
1.2 索赔：指在合同执行过程中，因非乙方原因导致乙方权益受损，乙方依据合同条款及相关法律法规，向甲方提出的经济补偿或工期顺延的要求。
1.3 索赔事件：指导致乙方权益受损的具体事件，包括但不限于设计变更、工程暂停、工程延期、工程量增减等。
第二条索赔条件2.1 乙方在合同约定的期限内，按照合同约定的工程质量、工程进度等要求完成工程施工。
2.2 乙方在遇到不可抗力因素或其他非乙方原因导致工程施工受到影响时，应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
2.3 乙方在发生索赔事件后，应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告，并提供相关证明材料。
第三条索赔程序3.1 乙方在发生索赔事件后，应在合同约定的期限内向甲方提出书面索赔报告，并提供相关证明材料。
3.2 甲方在收到乙方书面索赔报告后，应在合同约定的期限内对索赔报告进行审查，并根据合同条款及相关法律法规作出答复。
3.3 双方在索赔过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第四条索赔金额和工期4.1 甲方在收到乙方书面索赔报告后，应对索赔金额和工期进行审核。
审核结果如符合合同约定，甲方应支付乙方相应的索赔金额，并顺延合同约定的工期。
4.2 甲方在审核过程中，如认为乙方索赔金额和工期不合理，甲方有权提出修改意见。
乙方应在接到修改意见后，按照甲方的要求进行修改。
4.3 甲方在审核过程中，如认为乙方索赔金额和工期不符合合同约定，甲方有权拒绝支付乙方索赔金额，并顺延合同约定的工期。
2017建设工程施工合同索赔条款本月修正简版
2017建设工程施工合同索赔条款2017建设工程施工合同索赔条款1. 引言本文档为2017年建设工程施工合同索赔条款的详细说明。
建设工程施工合同索赔条款是在合同签订之初，为了应对可能出现的索赔情况而约定的法律规定。
本条款的目的是为双方提供明确的索赔程序和责任界定，以便在合同履行过程中处理索赔争议，维护双方的合法权益。
2. 索赔范围施工合同的索赔范围包括但不限于以下情况：- 1.变更指令：由于业主在项目实施过程中提出变更要求而给承包商带来的费用损失；- 2.延误索赔：由于非承包商原因导致工期延误而给承包商带来的费用损失；- 3.工程设计变更：由于设计方案变更给承包商带来的费用损失；- 4.工程范围变更：由于工程范围调整给承包商带来的费用损失；- 5.工程材料调整：由于材料价格波动或材料配额变更给承包商带来的费用损失；- 6.合同约定索赔：除以上情况外，由于合同约定的其他故障、违约行为给承包商带来的费用损失；- 7.其它不可抗力导致的索赔。
3. 索赔程序如发生索赔事件，双方应按照以下程序进行处理：- 1.通知：索赔方应书面向合同对方提出索赔通知，通知书应包含索赔事项的详细描述、索赔的金额和索赔依据等。
- 2.鉴定：双方应协商确定第三方专家进行索赔事项的鉴定，专家应依据相关法律法规、合同约定和实际情况进行鉴定，并出具鉴定书。
- 3.协商：在收到鉴定书后，双方应进行协商，尽力达成一致意见。
如协商不成功，可按合同约定进行仲裁或诉讼解决。
- 4.支付：若最终判决或仲裁结果偏向索赔方，索赔方有权要求合同对方进行相应的赔偿支付。
4. 索赔责任界定为了明确各方的责任和义务，本条款对索赔责任进行如下界定：- 1.索赔责任：当上述索赔事件发生时，应由造成索赔事件的一方承担相应的责任，包括但不限于违约责任、过失责任等。
- 2.免责事由：若索赔事件由不可抗力原因导致，则双方可以根据合同约定或相关法律法规，予以免责或减轻责任。
工程施工方案变更费用支付索赔协议书
工程施工方案变更费用支付索赔协议书甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方和乙方就【工程项目名称】的施工方案变更事宜进行协商，为确保双方权益，特达成以下协议：一、背景和目的1. 自【起始日期】起，甲方与乙方签订了【工程施工协议或合同相关条款】，约定乙方承担工程项目的施工工作。
2. 在工程施工过程中，由于【变更原因】，需要对原有施工方案进行调整，导致额外的费用产生。
3. 为解决工程方案变更引起的费用支付问题，双方在诚信合作的基础上达成本协议。
二、费用变更1. 乙方应当根据甲方的要求进行工程方案变更，并承担由此所产生的费用。
2. 双方同意根据实际变更所需工作的复杂程度、技术难度、材料成本等因素确定费用的调整。
3. 乙方应提供详细的费用变更清单并经甲方确认后执行，确保费用调整的公正和合理性。
三、费用支付1. 甲方应按照双方达成的费用调整协议，及时支付由工程方案变更所产生的费用。
2. 甲方应在收到乙方提供的相关费用变更清单后的【具体天数】内完成支付。
3. 乙方应提供完整、准确的费用支付申请，并附上相关的发票、票据等必要文件。
甲方应及时核对并进行支付。
四、索赔限制1. 甲方和乙方均同意，在工程方案变更费用支付完成后，不得再进行额外的索赔。
2. 甲方和乙方确认，本协议一经签署即视为针对【工程施工方案变更费用】的最终解决，不存在其他未尽事宜。
五、保密条款1. 双方同意对于本协议的内容和合作细节保密，不向任何第三方透露。
2. 双方应采取必要的措施，确保相关商业秘密和敏感信息的保密性、安全性和完整性。
六、争议解决1. 本协议涉及的任何争议应通过友好协商解决，协商不成的，应提交至【仲裁机构或法院】解决。
2. 双方一致同意接受【仲裁机构或法院】的裁决，并承诺履行裁决结果。
七、协议生效与终止1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本协议的任何修改、补充及终止应经双方书面协议。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签署日期：签署日期：。
范本建设工程索赔赔偿变更协议
范本建设工程索赔赔偿变更协议甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于：1. 根据合同【合同编号】的约定，甲方委托乙方进行范本建设工程。
2. 在工程执行过程中，由于【列举原因】，甲方向乙方提出索赔并要求进行相应的赔偿。
双方经友好协商，一致同意以下内容，并签订本索赔赔偿变更协议。
第一条索赔事项1.1 甲方在本索赔赔偿变更协议中列举的索赔事项为：【具体列举索赔事项，包括但不限于工期延误、质量问题、设计变更等】1.2 乙方同意按照本索赔赔偿变更协议对甲方提出的索赔进行处理和赔偿。
第二条索赔责任划分2.1 根据相关合同条款，甲方和乙方在索赔责任划分上达成如下协议：【具体列举责任划分和赔偿比例，如由乙方全责、甲方全责或共同承担】第三条赔偿金额3.1 根据前述责任划分，乙方同意在接受索赔后支付相应赔偿金额给甲方。
3.2 赔偿金额为【具体金额】，乙方应在【约定时间】内支付给甲方。
第四条变更协议4.1 双方确认本索赔赔偿变更协议具有法律效力，并视为合同【合同编号】的补充协议。
4.2 本索赔赔偿变更协议生效后，甲方对乙方就索赔事项不再追究其他责任。
第五条保密条款5.1 本索赔赔偿变更协议的内容应严格保密，未经双方书面同意，任何一方不得向第三方透露。
第六条争议解决6.1 本索赔赔偿变更协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 若在执行本协议过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院裁决。
第七条生效与效力7.1 本索赔赔偿变更协议自双方签署之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
建设工程施工索赔本月修正2023简版
建设工程施工索赔建设工程施工索赔一、引言建设工程施工过程中，经常会出现各种问题和纠纷。
由于工程变更、工期延长、质量问题等原因，施工方有时需要向业主提出索赔。
本文将详细介绍建设工程施工索赔的相关内容，包括索赔的定义、索赔的种类、索赔的程序以及索赔的要点和注意事项。
二、建设工程施工索赔的定义建设工程施工索赔是指施工方基于合同条款和相关法律法规，因工程变更、工期延长、质量问题等原因，向业主提出要求增加工程报酬、延长施工期限、要求赔偿等的一种行为。
施工方通过索赔可以维护其合法权益，并实现工程成本的合理回收。
三、建设工程施工索赔的种类建设工程施工索赔可以分为以下几种类型：1. 工程变更索赔：当施工方在工程施工过程中发现需要进行工程变更时，可以向业主提出索赔，要求增加工程报酬或延长施工期限。
工程变更索赔需要基于变更通知书或变更单据进行申请，并经过双方签字确认后生效。
2. 工期延长索赔：当施工方由于业主或其他方的原因导致工期无法按照合同要求完成时，可以向业主提出索赔，要求延长施工期限并获得相应的工期延长费或工期赔偿费。
工期延长索赔需要提供相关证据，并与业主进行协商达成一致。
3. 质量问题索赔：当施工方在工程施工过程中发现工程质量存在问题，并导致工程无法按照合同要求交付时，可以向业主提出索赔，要求进行质量整改或赔偿。
质量问题索赔需要提供相关证据，并由相关部门进行鉴定确认。
四、建设工程施工索赔的程序建设工程施工索赔通常遵循以下程序：1. 提出索赔申请：施工方需要书面向业主提出索赔申请，陈述索赔的原因、依据和要求，并提交相关证据和资料。
2. 调查核实：业主对施工方的索赔申请进行调查核实，包括对现场情况进行实地勘查、查阅合同及相关文件等。
3. 协商解决：业主和施工方进行协商，就索赔的事项进行讨论，寻求达成一致意见。
如无法达成一致，可考虑引入第三方仲裁或诉讼解决。
4. 仲裁或诉讼：如果无法通过协商解决，双方可以选择将争议提交给仲裁机构进行仲裁，或者向法院提起诉讼。
工程索赔报告范本
工程索赔报告范本机械使用费：由于工期延长导致机械设备使用时间增加所产生的费用。
3、材料费：由于工期延长导致材料积压或变质所产生的费用。
4、管理费：由于工期延长导致管理人员增加所产生的费用。
5、其他费用：由于工期延长导致的其他费用，如现场临时设施费用等。
工程变更索赔主要包括以下方面：1、设计变更：由于设计方案变更导致的费用增加。
2、施工变更：由于施工方案变更导致的费用增加。
3、材料变更：由于材料规格或品种变更导致的费用增加。
4、其他变更：由于其他原因导致的费用增加。
五、索赔金额计算根据以上索赔项目和事件性质，经过详细计算和核实，本次工程索赔金额为XX万元。
六、结论根据合同法及相关法律法规，承包人有权依据合同约定和工程惯例，向发包人提出索赔。
本次工程索赔符合合同约定和法律法规规定，索赔金额合理，建议发包人及时处理，以维护双方合作关系。
施工机械费包括额外工作增加的机械使用费、工效降低以及机械停工、窝工的费用。
现场使用的机械均为租赁设备，按照实际租金计算。
管理费包括额外增加的现场管理和公司管理费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
利息主要为履约保证金拖期付款利息。
按照___规定的同期贷款利率计算。
措施费包括环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。
按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包括成本、管理费和利润的索赔。
对于工程延期索赔，人工费按照工日计算，并考虑人员窝工的定额单价。
施工机械费包括挖机、推土机和压路机的租赁费用。
管理费按照工程延期的天数和合同约定的现场管理率计算。
利息按照履约保证金和___规定的同期贷款利率计算。
措施费包括环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
对于工程变更的索赔，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%，但实际开挖比例为17.5%，增加了石方开挖数量。
2023建设工程施工合同索赔条款简版修正
2023建设工程施工合同索赔条款第一条索赔的定义1. 根据《建设工程法》和其他相关法律法规的规定，当发生工程变更、工期延误、合同解除或其他合同约定的索赔情况时，乙方可以提出索赔要求。
第二条索赔的条件1. 乙方提出索赔要求时，应提供相关的证据和合理的计算方法。
2. 索赔要求应在发生索赔事件后60日内提出，并在合同规定的期限内进行书面通知。
第三条索赔的范围1. 索赔范围包括但不限于工程变更造成的增加费用、工期延误造成的损失、停工或解除合同引起的损失等。
第四条索赔的程序1. 乙方应向甲方提交索赔通知书，详细列明索赔的事实、理由和计算依据。
2. 甲方应在收到索赔通知书后30日内进行答复，明确是否认可索赔要求，并提供相关证据和计算依据。
3. 双方可以协商解决索赔争议，如协商不成，可以依法向相关仲裁机构提起仲裁。
第五条索赔的处理方式1. 如果甲方认可索赔要求，双方应进行协商，并签署《索赔协议》。
2. 如果甲方不认可索赔要求，但乙方坚持要求索赔，可以依法向相关仲裁机构提起仲裁。
3. 工程变更或工期延误引起的索赔，按照合同约定的费率进行计算。
4. 停工或解除合同引起的索赔，按照实际损失进行计算，并在合同规定的期限内支付给乙方。
第六条弥补措施1. 如果在索赔期间，工程发生问题或进展缓慢，甲方有权采取相应弥补措施，以减少乙方的损失。
2. 甲方应在采取弥补措施后，及时通知乙方，并按照约定支付相应费用。
第七条法律责任1. 甲方和乙方应按照约定的索赔程序进行索赔，如违反索赔程序造成损失的，应承担相应的法律责任。
2. 在索赔争议解决之前，双方应继续履行合同的其他约定。
第八条其他约定1. 对于未尽事宜，双方可以另行协商，并在合同补充和修改协议中进行明确约定。
以上为2023建设工程施工合同索赔条款，合同双方应严格按照上述条款履行，并保障各自的权益。
如有争议，应依法进行解决。
变更索赔申请报告
一、申请报告基本信息申请单位：XX科技有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XXX联系电话：XXX-XXXX-XXXX二、变更索赔背景1. 项目名称：XX智能工厂建设项目2. 项目合同编号：XX-202X-0013. 项目签约日期：202X年X月X日4. 项目预计竣工日期：202X年X月X日本项目为XX科技有限公司与XX集团有限公司签订的智能工厂建设项目，合同金额为人民币壹亿元整。
项目自202X年X月X日开工以来，由于以下原因，导致项目进度滞后，现申请变更索赔。
三、变更索赔原因及情况1. 原因一：设计变更（1）变更原因：在项目实施过程中，由于市场环境变化，客户需求调整，导致部分设备选型及工艺流程发生变更。
（2）变更情况：经与客户沟通协商，变更部分设备选型及工艺流程，涉及变更金额为人民币伍佰万元整。
2. 原因二：不可抗力因素（1）变更原因：在项目实施过程中，由于地震等不可抗力因素影响，导致部分施工区域无法正常施工。
（2）变更情况：经评估，地震等不可抗力因素导致项目进度滞后，涉及变更金额为人民币壹仟万元整。
3. 原因三：政策调整（1）变更原因：在项目实施过程中，国家政策调整，导致部分原材料价格波动，影响项目成本。
（2）变更情况：经评估，政策调整导致项目成本增加，涉及变更金额为人民币叁佰万元整。
四、变更索赔金额及依据1. 变更索赔金额：人民币贰仟捌佰万元整（含税）2. 变更索赔依据：（1）合同条款：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，合同双方均有权在项目实施过程中，根据实际情况进行变更。
（2）变更原因及情况：如第三部分所述。
（3）变更金额计算：根据实际发生变更情况，分别计算设备选型及工艺流程变更、不可抗力因素、政策调整等因素导致的变更金额。
五、变更索赔处理建议1. 建议XX集团有限公司按照合同约定，对变更索赔金额进行审核，并在审核通过后，按照变更索赔金额支付相应款项。
2. 如双方对变更索赔金额存在争议，建议通过协商解决，必要时可申请仲裁或诉讼。
工程施工合同索赔报告范本
工程施工合同索赔报告范本一、前言根据工程施工合同（以下简称“合同”）的相关条款，承包人（以下简称“我方”）认为在合同执行过程中发生了一些特殊情况，导致我方遭受了额外的费用支出和工期延误。
为此，我方依据合同条款，向发包人（以下简称“贵方”）提出索赔。
二、索赔事件及理由1. 工程变更在合同执行过程中，贵方提出了多次工程变更，包括设计图纸的修改、施工方案的调整等。
这些变更导致我方在施工过程中需要额外投入人力、物力和财力，从而增加了合同约定的工程总价款。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方追加付款。
2. 工期延误由于贵方的原因，包括但不限于设计图纸延迟提供、施工现场准备不足、审批手续延迟等，导致合同约定的工程进度受到影响，工期延误。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方延长工期。
3. 不可抗力在合同执行期间，我国部分地区发生了严重的自然灾害（如洪水、地震等），直接影响了我方的施工进度和工程质量。
根据合同条款19.1，我方有权要求贵方延长工期和追加付款。
三、索赔金额和工期延长1. 工程变更导致的额外支出：根据变更后的工程量和价格，我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
2. 工期延误导致的损失：由于工期延误，我方无法按照原计划完成工程，导致设备租赁、人员工资等费用支出增加。
根据实际损失，我方统计出额外支出为人民币【具体金额】。
综上，我方要求贵方支付工程变更导致的额外支出【具体金额】、工期延误导致的损失【具体金额】共计人民币【总金额】。
四、证据材料1. 工程施工合同及相关附件。
2. 工程变更通知、设计图纸修改记录等。
3. 工期延误证明文件，如施工进度计划、延期审批文件等。
4. 不可抗力事件证明文件，如自然灾害发生证明、政府公告等。
5. 额外支出相关发票、支付凭证等。
6. 其他支持索赔的文件和材料。
五、结论贵方应当根据合同条款，审慎处理我方的索赔请求。
我方期待与贵方友好协商，共同解决此次索赔问题，维护合同双方的合法权益。
工程变更与索赔协议书
工程变更与索赔协议书甲方：（全称） ______________ 地址：____________________乙方：（全称） ______________ 地址：____________________鉴于甲方与乙方签订的工程合同（合同编号：_________）中规定了工程项目的范围、进度、费用等相关内容，经双方协商一致，同意对以下工程变更事项和索赔问题进行协商。
一、工程变更1. 变更内容及原因：（在此列明工程变更内容及引起变更的原因，包括但不限于设计变更、材料变更、施工方法变更等。
）2. 影响及变更费用：（说明变更内容对工程进度、质量、成本等方面的影响，并详细列示变更费用及计算依据。
）3. 变更的程序：（阐述变更需经过的程序，包括变更提案、评审、审批等流程，以确保变更的合法性和有效性。
）4. 变更的实施：（描述变更的具体实施细节，包括时间安排、工作内容、责任分工等，确保变更的顺利进行。
）二、索赔事项1. 索赔原因：（阐述索赔的具体原因，包括设计方案不合理、施工方案缺陷、合同条款解释争议等。
）2. 索赔内容及计算：（具体说明索赔的内容，包括追加费用、工期延误赔偿等，并列示详细的计算公式和依据。
）3. 索赔的证据：（提供支持索赔的相关证据材料，如合同、设计文件、施工记录等，以证明甲方的索赔请求合理有效。
）4. 索赔的处理流程：（描述索赔事项的处理流程，包括索赔提出、协商、仲裁等，确保索赔事项得到妥善处理并得出公正的结果。
）三、其他约定事项1. 合同变更的程序与条件：（阐述在工程变更和索赔事项中，双方应遵循的程序和满足的条件，以保障变更和索赔的合法性和效果。
）2. 变更后的合同效力：（说明经双方确认的变更事项和索赔结果在合同中的效力，并明确对原合同的修改与补充。
）3. 协议的解决方式：（双方约定在协议履行过程中产生的争议如何解决，包括协商、仲裁、诉讼等方式，并约定适用的法律法规。
）4. 协议的生效与终止：（明确协议生效的日期，以及协议的终止条件和终止方式，确保协议在合适的时机生效和终止。
变更索赔汇报材料
变更索赔汇报材料1. 背景作为项目管理团队的一员，针对本项目中发生的变更索赔问题，我们需要编制相应的汇报材料，以便更好地解决问题并保障项目进展顺利进行。
2. 变更索赔的定义变更索赔是指在工程施工过程中，由于客户或者其他第三方的要求，导致工程部分或全部需要变更，从而导致施工方需要进行重新计算造价和工程周期，并且要对变更造成的损失进行索赔的一种行为。
3. 变更索赔的流程在本项目中，变更索赔的流程大致如下：1.客户或其他第三方提出变更要求；2.工程管理团队进行评估，确定变更后的造价和工期；3.工程管理团队和客户或其他第三方进行协商，确定变更造价和工期；4.工程管理团队编制变更索赔申请材料，并提交客户或其他第三方审核；5.客户或其他第三方审核通过变更索赔申请材料后，进行支付。
4. 变更索赔汇报材料的内容编制变更索赔汇报材料需要包含以下内容：4.1 变更索赔申请书变更索赔申请书是变更索赔申请的核心材料，需要包含以下内容：1.申请人基本信息，包括名字、职位、联系方式等；2.变更的具体要求；3.变更后的造价和工期，应该注明变更的具体计算方法；4.变更索赔总额，应该注明变更索赔总额的计算方法和依据；5.其他有关事项。
4.2 变更评估报告变更评估报告是对变更造成的影响进行评估，包括造价和工期两个方面，应该包含以下内容：1.变更前的造价和工期；2.变更后的造价和工期，应该注明变更的具体计算方法；3.变更造成的影响，应该注明变更对工期和造价的具体影响。
4.3 变更索赔总结报告变更索赔总结报告需要对变更索赔的情况进行综合总结，并提供相应的建议，包括以下内容：1.变更索赔的发生数量、金额、原因等情况；2.变更索赔的解决进展情况；3.变更索赔的解决方式和结果；4.变更索赔问题的分析和解决建议。
5. 变更索赔汇报材料的要点在编制变更索赔汇报材料时，需要注意以下要点：1.材料的内容应该准确、完整、清晰；2.材料的格式应该规范、统一、易读；3.材料需要遵守相关规定和标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程索赔费用报告书改 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
工程索赔费用报告书
金堆城钼业集团有限工程公司
郭杜小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书
一、总论
前言：陕西中洋建设工程有限公司参与了由金堆城钼业公司（下称贵司）投资建设的郭杜小区7#、9#、16#工程投标，且我司获得中标，中标合同价为2300多万元，该工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。
按照贵司要求和监理工程师指示，我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了金堆城项目部，委派彭图强为本项目项目经理。
为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程，从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工（均签署劳务合同）参与本项目的施工建设，投入520万元的现金确保施工资金的需要，为保障材料能够保质、保量，并设立了材料采购组。
在施工工程中我司精心组织施工，实行三班倒，加班加点按时按节点按计划顺利施工。
二、索赔事项
索赔事项一：
（一）、索赔费用事项概述：
当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，但贵司各种原因，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。
（二）、索赔费用：
（1）人工费。
包括：A、由于国家政策性人工费调整，我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人，为了能完成工程量，不得不给劳务队将人工费上调增加费用元（未含规费、税金）。
（2）利润。
原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商，我方认为材料费中还能有些利润，因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价，但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商，致使我方按原计划的利润为零利润，等于我方只干了一个人工。
众所周知，西安市目前的市场行情，预算中的人工费都是赔钱的，更别说什么利润了，因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元（未含规费、税金）。
(3)安全文明施工费。
根据国家相关规定，贵司予以对此调增1%的安全文明施工费用201000元（未含规费、税金）。
（三）索赔计算书
1、人工费：
A、因国家政策人工费调整，在原合同基础上装饰装修及水电安装人工费均上调增加费用（按结算工日）。
一般人工费增加：工日x6元/工日=元
装饰人工费增加：工日x8元/工日=元
安装人工费增加：工日x14元/工日=元
合计：元
2、材料计划利润；
元×=209000元
3、安全文明施工费用：
元×1%=201000元
合计索赔费用(含规费、税金)：
（1+）x（1+%）=元。
索赔事项二：
（一）索赔事项概述：
甲方修建地下停车场，为此我司根据甲方要求对临时设施，材料加工场地、库房、原材料堆场搬迁到甲方指定的地点。
且甲方在修建过程中，使其材料进场道路中断，材料无法进场。
因贵
公司责任，致使我司停工 1 月，临时设施搬迁造成直接成本费用增加。
（二）、索赔费用：
（1）、临时设施搬迁增加费用：元
（2）、停工人工费：440000元
（3）、停工机械租赁费：37000元
（4）、停工租赁费：元
（5）、管理费：元
（6）、利润：元
合计索赔费用(含规费、税金)：
（1+）x（1+%）+=元。
（三）索赔计算书
1、临时设施搬迁增加费用：元（见附件）
2、停工人工费：110人x4000元/人.月x1个月=440000元
3、停工机械租赁费：塔吊：2 部X2000元/月X1个月=元
物料提升机：3部X11000元/月X1个月=33000元
小计：37000元
4、停工周转材料：
①、架管租赁费：元/天/mx31天=元
②、扣件租赁费：41686个元天/个x31天=元
③、工字钢租赁费元/天/mx31天=元
④、竹架板租赁费：6180块元/块/天x31天=元
小计：元
5、管理费：
项目经理1人8000元/月、施工员2人12000元/月，技术员1人4500元/月，安全员1人4000元/月，资料员2人6000元/月，材料员1人3000元/月，预算员2人11000元/月，门卫2人3000元/月，炊事员1人1500元/月
小计：元/月x1个月=元
6、利润：%=元
索赔事项三：
（一）索赔事项概述：
在原招标文件中，窗甲方指定该项分包，。
我司将工程主体施工完毕并通过验收（具体主体验收时间及甲供材料时间以现场记录为准），但甲方指定窗安装公司迟迟不能进场进行窗框安装。
使我司工期延误 1 月停工等待门窗框安装。
后根据甲方指示。
要求我司提前对内外墙进行装饰施工。
导致不利于门窗洞口收边收口。
使我司无形增加了工程成本。
（二）、索赔费用：
（1）停工人工费：200000元
（2）停工机械租赁费：37000元
（3）停工周转料具租赁费：元
（4）停工管理费元
（5）利润元
（6）总承包服务费：108000元
（6）门窗洞口收口收边费用：元
合计索赔费用(含规费、税金)：
（1+）x（1+%）+=元。
（三）索赔计算书
1、停工人工费：50人x4000元/人.月x1个月=200000元
2、停工机械租赁费：塔吊：2 部X2000元/月X1个月=元
物料提升机：3部X11000元/月X1个月=33000元
小计：37000元
3、停工周转材料：
①、架管租赁费：元/天/mx31天=元
②、扣件租赁费：41686个元天/个x31天=元
③、工字钢租赁费元/天/mx31天=元
④、竹架板租赁费：6180块元/块/天x31天=元
小计：元
4、管理费：
项目经理1人8000元/月、施工员2人12000元/月，技术员1人4500元/月，安全员1人4000元/月，资料员2人6000元/月，材料员1人3000元/月，预算员2人11000元/月，门卫2人3000元/月，炊事员1人1500元/月
小计：元/月x1个月=元
5、利润：%=元
6、总承包服务费：3600000x3%=108000元
7、门窗洞口收口收边费用：元
综上所述，我司按照贵司的要求组织工程施工，服从贵司工程的要求；但因贵方原因造成的工期延长等而导致的我方的损失应由贵公司承担，且我司在计算索赔费用时，充分考虑主客观因素，仅计算了我司因此而受到的直接和间接损失（利润损失），尚没有将（1）信誉损失；（2）为了本工程而放弃其他工程的利润损失；（3）为了减少索赔事件影响造成其他损失而支出的费用列入索赔费用范畴。
我司认为计算是实事求是的，本着既不夸大，也不添项，更不虚构的态度向贵司提出本内容，我司的态度是诚恳的，数据是客观的，要求是合理的，希望贵司在接本报告书后，立即着手研究解决。
我司为了明确责任，减少我司在施工中的损失，也为了顺利完成尚没有完成的后续相关事情，保护双方共同利益，我司将送本索赔费用书，望贵司予以审查并尽快答复。
此致
金堆城钼业集团有限公司工程公司
2012年2月18日。