工程设计合同.pptx
工程合同模板排版ppt
工程合同模板排版ppt甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）附件一：工程项目名称附件二：工程项目地点附件三：工程项目规模附件四：工程项目工期附件五：工程项目费用第一条合同目的：甲方是（甲方所属行业）企业，乙方是专业的工程承包公司，双方根据平等自愿的原则，通过友好协商，为了开展（工程项目名称）工程项目，达成以下合同。
第二条工程项目范围：1、工程项目名称为（工程项目名称），工程项目地点位于（工程项目地点），工程项目规模为（工程项目规模），工程项目工期为（工程项目工期）。
2、乙方在承接工程项目的过程中，应遵守相关法律法规，保障工程项目的质量与安全，确保工程的顺利进行。
第三条工程项目费用：1、工程项目费用为（工程项目费用），具体分配如下：（1）设计费用：XXX元（2）施工费用：XXX元（3）材料费用：XXX元（4）其他费用：XXX元2、乙方应按照合同规定的费用进行支付，不得违约或拖欠费用。
第四条工程项目工期：1、工程项目工期为（工程项目工期），双方应根据实际情况合理安排工程进度，确保工程如期完工。
2、若因不可抗力等原因导致工程延期，应及时通知甲方，并重新协商工程工期。
第五条合同变更：1、若在工程施工过程中需要对合同进行变更，需经双方协商一致，并签订变更协议。
2、未经协商一致的变更，不得擅自变更合同内容。
第六条合同解除：1、若乙方违约或履约不到位，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
2、若甲方超期支付费用或履行其他义务，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
第七条法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商无果，应提交本合同约定的仲裁机构进行仲裁。
第八条其他：1、合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为《工程合同》全文内容，如需详细了解相关内容，请与甲方或乙方联系。
感谢您的合作与支持！**备注：此为模板，具体合同内容请根据具体情况进行修改。
工程设计合同
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载工程设计合同甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________合同编号：___________________ 委托方(甲方)：___________________承接方(乙方)：___________________根据《民法典》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
一、甲方委托乙方按以下第__种方案承担室内设计：1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址_________________，房型______，用途______，使用面积___________平方米。
设计收费按使用面积计算。
2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址____________，用途_________，建筑面积__________平方米。
设计收费按建筑面积计算。
二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米_________元，收取设计费共计人民币_________元。
三、甲方应在签订合同之日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点。
乙方在测量后_________天内完成初步设计方案，包括平面布置图，顶面布置图及局部效果图各一张。
四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后，填写方案进程表(见附件)，并由双方签字确认。
甲方应支付设计费余款，乙方应在________年____月____日至________年____月____日共_________天内完成全套装潢设计图及施工图纸。
五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。
甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行室内装饰设计。
工程设计合同模板
工程设计合同模板1. 合同背景本工程设计合同模板适用于工程设计领域的合同签订。
工程设计是指基于特定要求和目标，通过科学、技术和艺术的知识、方法和经验，对工程进行计划、研究、设计和管理的过程。
2. 合同目的本合同的目的是明确工程设计委托方与设计服务提供方之间的权益和义务，确保双方在工程设计过程中的合作顺利进行，并达到预期的设计目标。
3. 合同条款3.1 委托方信息•委托方名称：•地址：•联系人：•联系电话：3.2 设计服务提供方信息•设计服务提供方名称：•地址：•联系人：•联系电话：3.3 合同项目本合同约定的工程设计项目为：•工程名称：•工程地址：•工程规模：•工程设计内容：3.4 合同费用•设计服务费用：（以人民币为单位）•付款方式：•付款时间：3.5 合同履行期限•设计开始日期：•设计完成日期：•设计交付日期：3.6 合同风险责任•设计风险责任：•履行风险责任：•争议解决方式：3.7 合同变更和解除•合同变更条件：•合同解除条件：4. 合同附件•工程设计任务书•工程设计进度计划•工程设计成果交付标准•其他附件：5. 合同生效和解释5.1 合同生效本合同经双方签字、盖章后生效，并于合同生效之日起执行。
5.2 合同解释本合同的解释及争议解决，适用于中华人民共和国的法律。
6. 合同签署委托方签署：签字：________________________日期：________________________设计服务提供方签署：签字：________________________日期：________________________7. 合同附件本合同附件以双方签字、盖章后的正本为准。
8. 合同终止本合同在以下情况下终止：•完成设计任务并顺利交付•双方协商一致解除合同•其他法律法规规定的情况9. 其他事项本合同未尽事宜，由双方协商决定。
工程设计合同
使用说明：1、本合同中的乙方为境外设计单位，丙方为具备设计资质的境内设计单位；2、本合同适用于乙、丙方组成联合体参加竞标；3、如甲方仅就方案设计招标，则不适用本合同；如甲方已有设计方案，进行后续扩初或者施工图设计，也不适用本合同。
建设工程设计合同项目名称：合同编号：委托方：承接方：日期：项目名称：委托方：（以下简称甲方）承接方：（以下简称乙方）（以下简称丙方）甲方委托乙、丙两方承担____项目建设工程的技术咨询服务和建设工程设计，乙、丙方愿意接受委托。
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，以及国家、 ___市有关工程勘察设计管理法规，经三方协商一致，签定本合同。
第一章工程概况及设计依据1.1 工程概况1.1.1工程名称：___1.1.2 建筑物用途和性质：居住、商业及其基地内的附属设施建筑1.1.3 工程地点和范围： ___1.1.4工程规模用地面积(约)：__容积率建筑面积(约)：___1.2 设计依据1.2.1 当地政府相关部门核发的该建设项目开发的有关批复文件(项目用地规划许可证、控制性详细规划等)1.2.2 国家和地方性有关设计规范、标准、技术要求及其他规定；1.2.3 甲方的正式设计任务书及甲方对各阶段的设计要求；1.2.4 地形图及地质勘察资料；1.2.5 乙、丙方向甲方出具的各类书面承诺，保证书等有关文字材料或具有此种性质的其他书面材料。
第二章咨询设计范围、内容及深度2.1 咨询和设计范围2.1.1 乙方的设计范围：总体规划设计；修建性详规设计；方案设计；初步设计的建筑专业设计；指导和审查总图、建筑专业施工图；负责丙方之间的设计协调工作；指导和审查外包厂家的设计图；指导和审查与总体规划相关的其他专业设计及其协调工作；提供立面材料样板；施工阶段的建筑外装配合；提供政府部门特殊审查报批报建所需的各阶段文本。
2.1.2丙方的设计范围为：在方案设计、初步设计中担任顾问工作；协助甲方送审；方案阶段结构和设备专业的技术咨询；初步设计的结构、设备专业设计；概算编制；全套施工图设计（总图、建筑、结构、各设备专业）；施工现场的技术配合。
工程设计合同完整版
工程设计合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________工程设计合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包方________(以下简称甲方)承包方________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件略)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
工程设计合同模板
工程设计合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：乙方：（设计方）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟对以下工程进行设计，经乙方同意，双方就有关事宜达成如下协议：一、工程名称和地址：甲乙双方一致同意，本合同的工程名称为__________，地址为__________。
二、设计内容和标准： 1.本设计合同的设计内容包括但不限于：__________。
2.设计工作应符合国家相关法规标准，达到国家、行业强制性技术标准和质量标准。
三、设计范围和翻面： 1.设计范围包括__________，具体设计翻面由双方商定。
2.如需变更设计范围或翻面，需双方协商一致并签订书面协议。
四、设计费用和支付方式： 1.设计费用为__________人民币，其中设计报酬定额为__________，超出设计范围的费用另行协商确定。
2.设计费用支付方式为：工程完成比例_____%时支付_____%设计费用，工程完工后支付_____%设计费用。
五、设计工期和计划： 1.设计工期为__________，具体设计计划由双方商定并签订设计进度表。
2.如设计工期需要延长，需提前通知并经双方协商一致。
六、设计责任和保证： 1.乙方应保证设计工作符合国家相关法规标准，确保设计质量。
2.乙方应对设计中出现的错误或缺陷承担修复责任，直至甲方满意为止。
七、合同解决争议：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，若不能解决，应提交__________仲裁解决。
八、其他约定事项： 1.本合同未尽事宜由双方协商确定。
2.本合同自双方签署之日起生效。
3.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：签订地点：__________ 签订地点：__________以上签字人确认为各自所代表单位的合法代表，对本合同的签订和履行负有连带责任。
建设工程设计合同(2).pptx
7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商 解释。协商不成时，双方同意由 仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲 裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
年月 日
年月 日
学海无 涯
年月 日 年月 日 年月 日 年月 日 年月 日 年月 日
第四条 乙方向甲方交付的设计文件：
序号 资料及文件名称 份数
内容要求
提交时间 年月 日 年月 日 年月 日 年月 日 年月 日 年月 日 年月 日
学海无 涯
年月 日 年月 日 年月 日
第五条 甲方应支付合同项目的设计费为 元（取费计算标准详见 表）。
1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
学海无 涯 1.3 建设工程批准文件。 第二条 本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：
序号
项目名称
阶段
规模投资
设计内容及标准
工程特征及附注说明： 第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：
序号 资料及文件名称 份数
内容要求
提交时间 年月 日 年月 日
设计费的支付方法为：
5.1 本合同生效后 天内，甲方支付设计费总额 的２０％，计 元 作为定 金（本合同履行后，定金抵作设计费）；
5.2 乙方提交 设计文件后 天内，甲方支付设计费总额 的 ％， 计 元。
5.3 乙方提交全部设计文件后 天内，甲方付清其余的设计费，计 元。
第六条 双方责任
6.1 甲方责任：
学海无涯 同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费；
工程设计合同
编号：Xxxxxxxxxxx 公司建设工程设计合同（XXXXXXXXX 设计）2017年 _____ 月 ______ 日目录第一部分合同协议书........................................ 2.第二部分通用合同条款.. (6)第三部分专用合同条款...................................... 7.第一部分合同协议书发包人（全称）：XXXXXXXXXXXXX 公司_______设计人（全称）：_____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXXXXXXXX设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议:一、工程概况1•工程名称：________________________________ 。
2•工程地点:3•设计面积:二、工程设计范围、阶段与服务内容1•工程设计范围： ___________________________ 。
2•工程设计阶段：施工图设计。
3•工程设计服务内容：详见附件1 _____________ o工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1三、工程设计周期计划开始设计日期：2017年_月计划完成设计日期：按发包人进度要求具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价1•合同价格形式：固定总价合同____________ ;2.签约合同价为：合同固定总价（含税）：人民币（大写）（Y _元）。
五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：_________________________________ 。
设计人项目负责人： __________________________ 。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不
学海无 涯
履行合同时，应返还定金。 工程设计在资料齐备后
完成。乙方向甲方提供
全套设计文件时，甲方应向乙方结清全部设计费。 第七条 双方各自的责任是：
一、 委托方 1. 向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料，并对 提供资料的可靠性负责。 2. 在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时，应负责提 供必要的工作条件。 3. 按国家有关规定，预付款单到户起五日内，办妥预付设 计费的汇付手续。 4. 维护承包方设计和设计成果的完整；不得擅自修改、复 制或转让给第三方重复使用。
施工过程中的有关设计问题。
学海无涯
第九条 除确属人力不能抗衡因素之外，各方如因违反合同规定 而造成损失的，应按法律承担违约责任。
三、 委托方 1. 由于变更建设计划，提供资料不明确，示按期提交设计 基础资料或工作条件等原因，而造成设计的返工、停工、 窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费 用。设计进度、增付款额，由双方协商确定后补入原协 议条文，以备查核。 2. 中途要求停止设计，应书面通知承包方，已付承包方的 费用无权请示返还，并按承包方已进行的工作量和因中 途停止设计而造成的损失付所需要费用。 3. 超过合同规定日期付费，每日按应付费的万分之五偿付 逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后，由承包方 开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。 4. 承包方提交初步规划方案，十天内委托方应及时提出修 改意见，逾期当作方案确定，正式出图提交成果。
二、 承包方： 1.按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技 术
规范的设计文件和图纸
套。
2. 方案设计经上级主管部门审查后，在原定计划任务书范围内 的
少量修改，由承包方负责，不另收费和签协议书。超出原定计划
任务书范围的重大修改和变更，其收费双方另协定。
3.负责对所ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ担设计的工程进行设计技术交底；施工配合、解 决
第十二条 本合同正本二份，双方各执一份。 副本 份，甲方执 份，乙方执 份。
学海无 涯
工程设计合同
工程名称：
工程编号：
合同签约时间：
年月日
学海无 涯
委托单位：（公章） 法人代表： 联系人： 地址： 电话： 单位全称： 账号： 开户银行：
设计单位：（公章） 法人代表： 联系人： 地址： 电话： 单位全称： 账号： 开户银行：
学海无 涯
工程设计合同
第一条 根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，制定本合同。 第一条 委托方名称：（简称甲方）
承包方名称：（简称乙方） 第二条 设计依据：
第三条 甲方委托乙方设计的工程项目：
设计规模：
收费标准：
%
投 资：
预估设计费：
元（结算时按实际发
生数计）。
预付设计费：
元
第四条 甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料，技术要求，最终
的提交时间为工程设计日开始。
第五条 本工程收费标准，按国家发展计划委员会、建设部《工程 勘 察设计收费标准》2002 年修订本执行（其未尽事宜另定补 充协议）。
四、 承包方 1． 因设计质量低劣，引起返工或未按期提交设计文件、设 计图纸，因而拖延工期造成损失者，除应负责继续完善 和完成设计外，并应视造成的损失大小，由双方按受损 失部分的价值，协商减收设计费款额，并补入原协议书 中，以备查考。
学海无涯
第十条 本合同自签定之日起立即生效，工程设计结算后，本合同 自动解除。 第十一条 本合同依法成立，即具有法律约束力，双方必须全面履 行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有 未尽事宜，将根据国家合同法，由双方协商解决。