预付款保函格式文档

合集下载

预付款保函格式

预付款保函格式

预付款保函格式(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!预付款保函格式制做预付款保函有一定的文件格式,那麼,今日,网我给大伙儿讲解的是预付款保函格式,期待对各位有协助。

2024合同尾款预付保函标准格式

2024合同尾款预付保函标准格式

2024合同尾款预付保函标准格式合同编号:__________甲方(受益方):单位名称:________________单位地址:________________法定代表人:______________联系电话:______________乙方(担保方):单位名称:________________单位地址:________________法定代表人:______________联系电话:______________鉴于甲方与第三方(以下简称"卖方")签订了合同编号为_______的合同(以下简称"主合同"),乙方愿意为卖方在主合同项下的尾款支付义务提供预付保函,以保障甲方的权益,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本保函,共同遵守。

第一条保函的开立1.1 乙方同意根据本保函的条款和条件,向甲方开立金额为_______元的预付保函。

1.2 保函的有效期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

第二条保函的担保范围2.1 本保函担保的范围为卖方在主合同项下应向甲方支付的尾款。

2.2 若卖方未能按照主合同的约定支付尾款,乙方应在收到甲方书面索赔通知后的_______个工作日内,无条件支付相应金额给甲方。

第三条保函的生效条件3.1 本保函自乙方签字盖章之日起生效。

3.2 本保函的生效条件包括但不限于卖方已按照主合同约定履行了相应的义务。

第四条保函的索赔程序4.1 若卖方未能履行主合同项下的尾款支付义务,甲方有权向乙方提出索赔。

4.2 甲方提出索赔时,应向乙方提交书面索赔通知,并附上卖方违约的相关证明材料。

第五条保函的解除5.1 一旦卖方履行了主合同项下的所有义务,本保函即告解除。

5.2 若甲方在保函有效期内未向乙方提出索赔,保函在有效期届满后自动解除。

第六条违约责任6.1 如乙方未按照本保函的规定履行支付义务,应向甲方支付违约金,违约金的金额为未支付金额的_______%。

最新预付款保函格式(2024版)

最新预付款保函格式(2024版)

合同编号:__________一、保证事项1.开证申请人保证按照基础合同的约定及时、足额地向受益人支付预付款。

2.开证申请人保证在本保函有效期内,若未按基础合同约定履行支付义务,则愿意承担由此产生的一切法律责任。

3.开证申请人保证本保函项下的预付款仅用于基础合同约定的用途,不得挪作他用。

二、保函金额本保函的保函金额为预付款总额的__________%,即__________元。

三、保函有效期本保函自签发之日起生效,有效期为__________个月。

若基础合同的履行期限超过本保函的有效期,则本保函的有效期自动延长至基础合同履行期限的一日。

四、保证责任的履行1.在保函有效期内,若开证申请人未能按基础合同约定履行支付义务,受益人有权凭本保函向开证申请人追偿预付款及违约金。

2.开证申请人应在收到受益人追偿通知后的__________日内,按照受益人的要求履行支付义务。

五、保函的解除1.在保函有效期内,若开证申请人按基础合同约定履行了支付义务,受益人应向开证申请人出具保函解除证明,本保函即行失效。

2.本保函失效后,开证申请人和受益人之间的权利义务关系自行终止。

六、争议解决本保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如发生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1.本保函一式两份,开证申请人和受益人各执一份。

2.本保函未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本保函具有同等法律效力。

开证申请人:(盖章)受益人:(盖章)签订日期:__________年__________月__________日。

合同如何约定预付款保函范文

合同如何约定预付款保函范文

合同如何约定预付款保函范文甲方(保函申请人):名称:[甲方公司全称]法定代表人:[姓名]地址:[公司地址]联系电话:[电话号码]乙方(银行或担保机构):名称:[乙方机构全称]法定代表人:[姓名]地址:[机构地址]联系电话:[电话号码]一、预付款保函的基本内容。

1. 保函金额。

本预付款保函的金额为人民币[X]元(大写:[大写金额]),该金额与主合同约定的预付款金额一致。

2. 保函有效期。

本保函自乙方出具之日起生效,有效期至[具体日期]止。

在保函有效期内,若甲方未履行主合同约定的义务,受益方有权在保函有效期内向乙方提出索赔要求。

3. 保函性质。

本预付款保函为不可撤销、见索即付的保函。

这意味着一旦受益方提交符合保函要求的索赔文件,乙方应立即无条件地向受益方支付保函金额内的款项,而无需先向甲方进行核实或取得甲方的同意。

二、甲方的权利与义务。

# (一)权利。

1. 有权要求乙方按照本合同约定及时开具预付款保函。

2. 在履行主合同过程中,若因合理原因导致需要对保函进行修改(如延长有效期、变更保函金额等),有权向乙方提出申请,乙方应在合理范围内予以协助办理。

# (二)义务。

1. 向乙方提供真实、准确、完整的申请资料,包括但不限于主合同副本、公司营业执照副本、法定代表人身份证明、财务报表等,以便乙方进行审查和开具保函。

若甲方提供的资料存在虚假、误导或不完整的情况,甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。

2. 按照乙方的要求,向乙方支付开具保函所需的费用,费用标准为保函金额的[X]%,共计人民币[X]元。

该费用应在本合同签订之日起[X]个工作日内一次性支付给乙方。

若甲方逾期支付费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

3. 在收到受益方支付的预付款后,应按照主合同的约定正确使用预付款,不得挪作他用。

若乙方发现甲方有挪用预付款的情况,乙方有权要求甲方立即改正,并视情况决定是否通知受益方。

4. 在主合同履行过程中,若发生可能影响受益方权益或导致受益方提出索赔的情况(如甲方出现重大违约行为、经营状况严重恶化等),应及时通知乙方。

最新预付款保函格式2024年通用

最新预付款保函格式2024年通用

最新预付款保函格式2024年通用合同编号:__________合同各方确认如下:地址:_______________________________联系电话:_____________________________联系人:_____________________________地址:_______________________________联系电话:_____________________________联系人:_____________________________鉴于:1. 甲方为保证合同的履行,向乙方支付预付款;2. 乙方为保证甲方预付款的安全,同意提供担保;3. 双方为了明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议。

第一条合同标的1.1 甲方同意向乙方支付预付款,预付款金额为人民币(大写):____________元整(小写):____________元。

1.2 乙方同意在合同约定的条件下,对甲方的预付款提供担保。

第二条预付款的支付与退还2.1 甲方应在本合同签订后____个工作日内,将预付款支付给乙方。

2.2 乙方应在本合同签订后____个工作日内,向甲方开具预付款收据,并按照合同约定的条件,向甲方退还预付款。

2.3 乙方应在预付款退还后,向甲方提供相关财务凭证,以证明预付款的退还。

第三条担保方式3.1 乙方同意提供如下担保:(1)乙方将其拥有的________________财产抵押给甲方,作为对预付款的担保;(2)乙方提供法定代表人的____________作为担保;(3)乙方提供________________担保。

3.2 乙方应保证担保的有效性,确保甲方在合同履行过程中,能够顺利实现债权。

第四条合同的履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和金额,向乙方支付预付款。

4.2 乙方应按照合同约定的条件和时间,向甲方退还预付款。

4.3 双方应按照合同约定的条款,履行各自的义务。

预付款保函(模板)

预付款保函(模板)

预付款保函(MS02.01-M060602-02)
编号:号(发包人):
鉴于:
1. 我行客户(下称“承包人”)与贵方于年月日就工程(下称“工程”)的承建事宜于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),
2. 贵方将根据合同向承包人提供金额为人民币元整的预付款。

3. 贵方已要求承包人提供与上述预付款金额相等的担保,以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。

应承包人要求,我行(下称“保证人”)在此向贵方(下称“受益人”)开立本保函,保证承包人将为工程使用上述预付款,并承担上述预付款金额限额内的保证责任。

保证人保证在收到受益人提交的索赔文件及承包人违约的书面证明后7个工作日内,向受益人偿付不超过金额为人民币元整的预付款赔偿金;保证人承担保证责任的条件是:
1. 受益人向保证人提交的书面索赔文件必须在受益人已向承包人提供了预付款之后,并且于本保函有效期内送达保证人。

2. 受益人应向保证人提交证实承包人已违约的书面证明。

3. 本保函之保证金随着承包人所完成的工程进度按比例自动递减。

本保函适用中华人民共和国法律,受中华人民共和国法律管辖。

在本保函履行期间,如发生争议、纠纷,各当事人首先应协商解决,协商不能解决时,可诉
讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。

除非受益人自动终止或放弃保函项下享受的权利,本保函一经开立即生效,于年月日失效。

保证人:
法定代表人(或委托代理人):
年月日。

预付款保函格式.doc

预付款保函格式.doc

预付款保函格式制作预付款保函有一定的格式,那么,今天,我给大家介绍的是预付款保函格式,希望对大家有帮助。

预付款保函格式1本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。

具有不可转让性,保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证1,本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格,本保函担保的金额为:人民币(大写) 元。

2,本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。

3,本保函保证的主债务履行期限的确定:应为根据主合同发包方支付预付款后,承包方依据合同所应完成的相应工作量,工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。

4,在主合同解除后,保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。

5,本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务,如果保证人不能实际代为履行,对发包人因此造成的损失,保证人应当承担连带赔偿责任。

6,保证期间,发包方依法将主债权转让给第三人的,保证债权同时转让,保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。

7,保证期间,发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻承包方的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的,保证人对加重的部分不再承担保证责任。

8,主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的,保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。

9,承包方与保证人共同欺骗发包方,订立主合同和本保函,发包方有权请求人民法院予以撤销。

因此给发包方造成损失的,由保证人与承包方承担连带赔偿责任。

10,保证期间,人民法院受理承包方破产案件的,发包方既可以向人民法院申报债权,也可以向保证人主张权利。

合同如何约定预付款保函范文

合同如何约定预付款保函范文

合同如何约定预付款保函范文一、合同双方。

甲方(保函申请人):[甲方公司名称],地址:[甲方地址],联系电话:[甲方电话]。

乙方(银行或担保机构):[乙方名称],地址:[乙方地址],联系电话:[乙方电话]。

二、关于预付款保函的约定。

# (一)预付款保函的基本信息。

1. 保函金额。

甲方要求乙方开具的预付款保函金额为[具体金额]元(大写:[大写金额写法])。

这个金额是根据甲方与[项目合作方名称]签订的[项目名称]合同中的预付款金额确定的。

就像是给合作方的一个安心丸,保证甲方会按照约定好好利用这笔预付款。

2. 保函有效期。

预付款保函的有效期自[起始日期]起,至[截止日期]止。

这个时间段就像一场比赛的时间,在这个期间内,保函都要发挥它的作用。

如果项目因为一些合理的原因需要延长,甲方得提前通知乙方,商量延长保函有效期的事儿,就像比赛要加时赛,得提前和裁判(乙方)说一声。

# (二)甲方的权利与义务。

1. 权利。

甲方有权要求乙方按照本合同约定及时开具预付款保函。

这就好比甲方请乙方帮忙做一件事,那当然有权要求乙方按时做好啦。

如果乙方未能按照约定履行保函相关的义务,甲方有权追究乙方的违约责任。

就像你找朋友帮忙,朋友没做好,你肯定有权利说两句的嘛。

2. 义务。

甲方应向乙方提供开具预付款保函所需的全部真实、准确、完整的资料。

这资料就像是做菜的食材,要是不新鲜(不真实准确完整),那这道菜(保函)可就做不好啦。

在预付款保函有效期内,甲方应按照与[项目合作方名称]签订的合同要求合理使用预付款。

要是甲方乱花钱,就像拿着别人给的钱去瞎买东西,那可不行,这会影响到保函的效力呢。

如果甲方在保函有效期内发生可能影响保函履行的重大事项,如公司重大经营变动、财务状况恶化等,应及时通知乙方。

这就像是你知道家里可能要出大事了,得赶紧告诉来家里做客的朋友(乙方)一声。

# (三)乙方的权利与义务。

1. 权利。

乙方有权对甲方提供的资料进行审查。

这就像面试官有权审查求职者的简历一样,要是发现有问题,那可不能随便就通过。

预付款保函格式(3篇)

预付款保函格式(3篇)

预付款保函格式(3篇)预付款保函格式(精选3篇)预付款保函格式篇1本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。

具有不可转让性,保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证1,本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格,本保函担保的金额为:人民币(大写) 元。

2,本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。

3,本保函保证的主债务履行期限的确定:应为根据主合同发包方支付预付款后,承包方依据合同所应完成的相应工作量,工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。

4,在主合同解除后,保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。

5,本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务,如果保证人不能实际代为履行,对发包人因此造成的损失,保证人应当承担连带赔偿责任。

6,保证期间,发包方依法将主债权转让给第三人的,保证债权同时转让,保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。

7,保证期间,发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻承包方的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的,保证人对加重的部分不再承担保证责任。

8,主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的,保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。

9,承包方与保证人共同欺骗发包方,订立主合同和本保函,发包方有权请求人民法院予以撤销。

因此给发包方造成损失的,由保证人与承包方承担连带赔偿责任。

10,保证期间,人民法院受理承包方破产案件的,发包方既可以向人民法院申报债权,也可以向保证人主张权利。

合同如何约定预付款保函范文

合同如何约定预付款保函范文

合同如何约定预付款保函范文甲方(保函申请人):[甲方公司名称]乙方(银行或金融机构):[乙方名称]一、保函基本信息。

1. 保函金额。

本预付款保函的金额为人民币[X]元(大写:[大写金额])。

此金额为甲方根据主合同应向受益方提供的预付款金额,该金额在保函有效期内保持不变,除非经甲乙双方及受益方书面同意进行修改。

2. 保函有效期。

保函有效期自预付款支付至甲方账户之日起,至[具体截止日期]止。

但如果主合同约定的预付款对应的工程进度或货物交付进度发生变更,经甲方书面申请,乙方审核同意后,可对保函有效期进行相应调整。

二、甲方的权利与义务。

1. 申请与信息提供。

甲方应按照乙方要求如实填写并提交预付款保函的申请文件,包括但不限于企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、主合同副本、财务报表等相关资料。

甲方保证所提供的资料真实、准确、完整,若因甲方提供虚假资料导致乙方遭受任何损失,甲方应承担全部赔偿责任。

2. 费用支付。

甲方应向乙方支付与开具预付款保函相关的费用,包括但不限于保函手续费、评审费等。

保函手续费按照保函金额的[X]%计算,共计人民币[X]元(大写:[大写金额]),在乙方开具保函之前一次性支付。

若甲方未能按时支付上述费用,乙方有权拒绝开具保函,且不承担任何违约责任。

3. 风险告知。

甲方清楚知晓预付款保函可能带来的风险,如受益方在保函有效期内无理索赔等情况。

在收到乙方关于受益方索赔通知后,甲方应积极配合乙方进行调查核实,并按照乙方要求提供相关证明材料。

若甲方认为受益方的索赔属于无理索赔,甲方应自行通过协商、仲裁或诉讼等方式解决与受益方的争议,但乙方有权按照保函约定先行赔付受益方,甲方应在乙方赔付后及时向乙方补足相应款项。

三、乙方的权利与义务。

1. 保函开具。

在收到甲方提交的完整申请资料且甲方已支付相关费用后,乙方应在[具体工作日]个工作日内开具预付款保函,并按照甲方要求将保函送达受益方或受益方指定的地点。

工程施工合同预付款保函

工程施工合同预付款保函

工程施工合同预付款保函
【预付款保函范本】
致:[甲方公司名称]
根据甲乙双方于[签署日期]签订的编号为[合同编号]的《工程施工合同》,乙方同意向甲
方提供预付款保函,以作为甲方支付给乙方预付款的保证。

现我方[担保机构名称],根据
乙方的申请和委托,特此向甲方出具不可撤销的预付款保函,具体内容如下:
一、保函金额:本保函的担保金额为人民币[具体金额]元整,占合同总金额的[百分比]%。

二、保函有效期:本保函自[生效日期]起至[失效日期或条件]止。

三、担保责任:在本保函有效期内,若乙方未能按照《工程施工合同》的约定正确使用预
付款,或者未能履行合同中规定的其他义务,导致甲方遭受损失,我方将按照本保函的条款,在不超过上述担保金额范围内,无条件地赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

四、保函的解除:当乙方已完全履行《工程施工合同》中的所有义务,且甲方确认收到乙
方按合同规定提交的所有相关文件和资料后,本保函即告解除。

五、争议解决:因本保函引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,
任何一方均可向[甲方所在地]人民法院提起诉讼。

六、其他条款:[如有其他需要约定的事项,可在此列明]。

本保函一经签发,即构成我方对甲方的明确承诺,并将严格按照本保函的条款执行。

请甲
方妥善保管本保函原件,以备不时之需。

担保人:[担保机构全称]
法定代表人:[担保机构法定代表人姓名]
签发日期:[签发保函的具体日期]。

预付款款保函模板

预付款款保函模板

预付款保函
编号:
(发包人名称):
鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称,以下简称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订施工合同。

承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款保函,即有权得到发包人支付相等金额的预付款。

我方愿意就发包人支付预付款后承包人应向发包人退还该预付款的义务,向发包人提供见索即付的独立保函。

1.担保金额人民币(大写)(¥元)。

2.本保函自本保函开立且承包人收到合同预付款之日起生效,有效期至年月日止。

有效期届满或提前终止,本保函失效,此后提出的索赔均为无效索赔,我方无义务作出任何赔付。

3.在本担保有效期内,我方在收到你方法定代表人签字确认并加盖公章的书面索赔通知书和本保函原件后,在7个工作日内支付。

但发包人的索赔金额在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在承包人签发的进度付款证
书中已扣回的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请我方所在地人民法院诉讼。

担保人: (盖单位章)
负责人或其授权委托代理人(签字或盖章):
地址:
邮政编码:
联系电话:
传真:
日期:年月日。

预付款银行保函格式(2023年)

预付款银行保函格式(2023年)

预付款银行保函格式
开立日期:______________
受益人:
地址:
邮编:
事由: ______ 号不可撤销保函
关于贵公司与__________(以下简称“卖方”)于____日签订的购买_________(工厂或项目名称)、总金额为________(大写______________ 整)的第______号合同(以下简称“合同”),我行应卖方要求开立以贵公司为受益人的不可撤销保函,该保函金额为________(大写 __________________整)以及相关利息,我行将向贵公司承担以下义务:
在贵方告知卖方未能交付合同项下全部或部分货物和/或技术资料并且贵方已经支付预付款的情况下,在收到贵方的首次书面通知后5个工作日内,不论卖方做出任何反对,我行将无条件地向贵方支付金额为_______的款项,包括从贵方向我行支付预付款之日起至我行向贵方实际支付该笔款项之日止按照年利率_______%计算的利息。

我行在本保函项下的义务将自动地和按比例地随着卖方交付和贵方接受每一批货物的发票价值而递减。

本保函自开立之日起生效并在最后一批货物的提单日起60日后失效。

自该日起,无论是否被退还本行,保函都将自动失效。

________________________
(开立保函银行名称)
由________________________签署
(姓名及职务)
_________________
(盖章)
第1页共1页。

预付款保函格式7篇

预付款保函格式7篇

预付款保函格式7篇预付款保函格式 (1) 本人于____年____月____日的预产期,经医生建议,定于-x年____月____日提前待产,特从-xx年____月____日开始请假,期限为_____天,请领导予批准,谢谢!申请人:___________________年____月____日预付款保函格式 (2) _____收仓库:我司(交易商代码:_____)于_____年月日在天津渤海商品交易所配对成功_____千克白银。

兹有我司需办理上述购买的白银的提货事务,现授权委托我司员工:__________性别:_____,身份证号码:__________,前往贵处办理,望贵处给予接洽受理为盼!(单位名称)(盖章)法人代表(签字): ___________________年_____月_____日预付款保函格式 (3) 本人于____年____月____日的预产期,经医生建议,定于-x年____月____日提前待产,特从-xx年____月____日开始请假,期限为_____天,请领导予批准,谢谢!申请人:___________________年____月____日预付款保函格式 (4) 技术开发总公司:我司于X年X月X日去函给贵公司,联系我司在向贵公司购买二宗用地(7000平方米和3000平方米)的办证事宜,贵公司也根据当时实际情况向我司作出了回复。

近来,上级管理部门在检查我司工作时多次墩促我司着力解决上诉二宗用地的历史遗留问题,明晰权属,为企业改制创造必要条件。

为此,我司特致函贵司,望尽快办出二宗用地国土规划两证或复函说明二宗用地的现状,提出比较具体解决问题的办法。

此函盼复x年X月X日预付款保函格式 (5) Dear Mr. / Ms,Owing to the large increase in the volume of our trade with thiscountry we have decided to open a branch here, with Mr. Wang Lo as manager.The new branch will open on 1st March and from that date all orders andinquiries should be sent to Mr. Wang Lo at the above address, instead ofto our London office. We take this opportunity to express our thanks foryour cooperation in the past. We hope the new arrangements will lead toeven better results.Your,预付款保函格式 (6)致:__________有限公司由于会司发展需要,“北京__________公司”名称从20____年____月____日变更登记为“北京__________有限公司”,届时原公司“北京__________公司”的____业务由北京_________有限公司统一经营,原公司鉴订的合同继续有效。

预付款保函申请书范本

预付款保函申请书范本

尊敬的银行:我方(以下简称申请人)根据与贵银行长期合作的原则,现向贵银行申请开具预付款保函。

具体申请事项如下:一、保函申请人基本信息申请人全称:×××公司申请人地址:×××市×××区×××路×××号申请人联系人:×××联系人电话:×××申请人营业执照号码:×××申请人开户银行:×××开户银行账号:×××二、受益人基本信息受益人全称:×××公司受益人地址:×××市×××区×××路×××号受益人联系人:×××联系人电话:×××三、保函金额及有效期保函金额:人民币×××万元整保函有效期:自保函开具之日起至×××年×××月×××日止四、保函内容贵银行根据申请人的要求,向受益人出具本保函,保证申请人在收到受益人支付的预付款后,按合同约定履行相关义务。

如申请人未按合同约定履行义务,受益人有权凭本保函向贵银行索赔预付款及相应利息。

五、申请保函的原因及目的申请人因与受益人签订了一份《×××合同》(以下简称合同),合同规定受益人需向申请人支付预付款人民币×××万元整。

为保证申请人按合同约定履行义务,同时也为保证受益人的合法权益,现申请贵银行开具本预付款保函。

工程合同预付款保函

工程合同预付款保函

工程合同预付款保函预付款保函是银行或其他金融机构出具的一种保证书,它担保了如果乙方未能履行其按工程合同规定应完成的工作,那么出具保函的金融机构将承担偿还预付款的责任。

以下是一个典型的工程合同预付款保函范本:[标题]工程合同预付款保函[]致 [甲方全称]:鉴于 [甲方全称] 与 [乙方全称] 之间于 [签署日期] 签订了编号为 [合同编号] 的工程合同(以下简称“该合同”),根据该合同第 [条款编号] 条的规定,[甲方全称] 同意向 [乙方全称] 支付金额为 [预付款金额] 的预付款。

为确保上述预付款的还款保障,我们 [银行/金融机构全称](以下简称“担保人”),特此不可撤销地承诺,一旦 [乙方全称] 未能按照该合同的规定履行其义务,我们将无条件地向[甲方全称] 偿还等同于 [预付款金额] 的款项,最高不超过 [保函金额]。

本保函自 [保函生效日期] 起生效,至 [保函到期日或条件] 止失效。

在此期间,如果 [甲方全称] 提出索赔,并随附证明文件表明 [乙方全称] 未能履行该合同规定的义务,我们将按照本保函的承诺进行赔付。

本保函项下的赔付请求必须以书面形式提交,并在 [提交赔付请求的截止日期] 之前送达我们的办公室。

任何超出 [保函金额] 的索赔金额,或者在 [保函到期日或条件] 之后提出的索赔,我们将不予受理。

请注意,本保函仅适用于上述提到的工程合同,并且仅对 [甲方全称] 有效。

本保函不得转让给任何第三方,除非得到我们的书面同意。

本保函是根据 [担保人注册国家/地区] 的法律开具的,并受其法律管辖。

任何因本保函引起的争议均应提交至 [仲裁机构名称] 进行仲裁解决。

此致敬礼![银行/金融机构全称][授权签字人姓名][职位][签署日期][银行/金融机构地址] [联系信息]。

2024年修订版:服务类项目预付款保函样本

2024年修订版:服务类项目预付款保函样本

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年修订版:服务类项目预付款保函样本本合同目录一览1. 服务类项目预付款保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保函的类型与格式2.1 类型2.2 格式3. 保函的金额与比例3.1 金额3.2 比例4. 保函的有效期4.1 有效期期限4.2 有效期起始与终止日期5. 保函的提交与审核5.1 提交方式5.2 审核流程6. 保函的撤销与退还6.1 撤销条件6.2 退还流程7. 保函的索赔与理赔7.1 索赔条件7.2 理赔流程8. 保函的违约责任8.1 违约情形8.2 违约责任承担9. 保函的争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构10. 保函的修改与终止10.1 修改条件10.2 终止条件11. 保函的继承与转让11.1 继承条件11.2 转让条件12. 保函的适用法律与管辖12.1 适用法律12.2 管辖法院13. 保函的附件与补充协议13.1 附件名称13.2 补充协议内容14. 保函的签字与盖章14.1 签字人14.2 盖章要求第一部分:合同如下:1. 服务类项目预付款保函定义与范围1.1 定义本保函是甲方为乙方提供的服务类项目支付的预付款提供的担保。

1.2 范围本保函适用于甲方与乙方签订的服务类项目合同中约定的预付款。

2. 保函的类型与格式2.1 类型本保函为银行保函,由甲方在银行开具。

2.2 格式保函格式详见附件一。

3. 保函的金额与比例3.1 金额保函金额为甲方与乙方签订的服务类项目合同中约定的预付款金额。

3.2 比例保函的金额比例为100%,即保函金额与预付款金额相等。

4. 保函的有效期4.1 有效期期限保函的有效期自保函开具之日起至合同约定的预付款退还之日止。

4.2 有效期起始与终止日期保函的有效期起始日期为保函开具之日起,终止日期为合同约定的预付款退还之日止。

5. 保函的提交与审核5.1 提交方式甲方应按照合同约定将保函提交给乙方。

担保公司预付款保函(1)

担保公司预付款保函(1)

担保公司预付款保函(1)致:[受益人名称]自:[担保公司名称]日期:[出具保函的日期]鉴于[申请人名称](以下简称“申请人”)与贵方(以下简称“受益人”)就[具体项目或合同名称](以下简称“项目”)签订了合同编号为[合同编号]的合同(以下简称“主合同”),并且申请人根据主合同的规定,需向贵方支付预付款[金额](以下简称“预付款”),现我方作为担保公司,特此出具本预付款保函。

1. 保证金额:[金额](大写:[金额大写]),该金额为申请人应支付给贵方的预付款金额。

2. 保证期限:自本保函出具之日起至[具体日期]止。

3. 保证范围:本保函保证申请人将按照主合同的规定,在约定的时间内支付预付款。

若申请人未能履行上述支付义务,我方将无条件地、不可撤销地向贵方支付上述保证金额。

4. 索赔程序:若申请人未能在约定的时间内支付预付款,贵方应在保证期限内书面通知我方,并提供主合同及未能履行支付义务的相关证明材料。

我方在收到贵方的索赔通知及证明材料后,将在[具体工作日数]个工作日内无条件支付保证金额。

5. 保函的修改和终止:未经我方书面同意,本保函不得修改或终止。

若主合同被修改或终止,本保函将自动终止。

6. 法律适用与争议解决:本保函的解释、适用及争议解决均适用[适用法律]。

任何因本保函引起的或与本保函有关的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向[仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。

7. 其他:本保函为不可转让的,仅对贵方有效。

本保函一式两份,我方与贵方各执一份,具有同等法律效力。

担保公司(盖章):法定代表人或授权代表(签字):[担保公司地址][担保公司联系电话][受益人名称](盖章):法定代表人或授权代表(签字):[受益人地址][受益人联系电话]。

合同尾款预付保函标准格式2024年通用

合同尾款预付保函标准格式2024年通用

合同尾款预付保函标准格式2024年通用合同编号:__________合同尾款预付保函标准格式2024年通用一、合同概况1.1 合同双方:保证人:__________受益人:__________1.2 合同编号:__________1.3 合同名称:__________1.4 合同金额:__________1.5 合同期限:__________二、保函条款2.1 保函金额:本保函的保函金额为合同尾款的______%,即人民币______元整(大写:__________________________元整)。

2.2 保函有效期:本保函有效期自保函出具之日起至合同尾款支付完毕之日止。

2.3 保函性质:本保函为合同尾款预付保函,保证人在保函有效期内,按照贵方的要求支付合同尾款。

2.4 保函适用法律:本保函适用__________法律。

2.5 保函的兑付:5.1 在保函有效期内,如果保证人未能按照合同约定支付合同尾款,贵方有权凭本保函向保证人索赔。

(1)索赔通知书,说明索赔金额和理由;(2)相关合同文件;(3)证明保证人未按合同约定支付合同尾款的证据。

5.3 保证人在收到索赔通知书后,应在______个工作日内核实情况,并在核实无误后______个工作日内支付索赔金额。

三、合同的履行3.1 保证人应按照合同约定履行合同义务,确保合同尾款的支付。

3.2 受益人应按照合同约定履行合同义务,确保合同的顺利完成。

四、违约责任4.1 如果保证人未能按照合同约定支付合同尾款,应承担违约责任,向受益人支付违约金。

4.2 如果受益人未能按照合同约定履行合同义务,应承担违约责任,向保证人支付违约金。

五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本保函一式两份,保证人和受益人各执一份。

6.2 本保函自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同尾款支付完毕之日止。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2020
预付款保函格式文档Document Writing
预付款保函格式文档
前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具
本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】
预付款保函格式1
本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行,保证主当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包书后,由保证人接受主承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。

具有不可转让性,保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证
1,本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格,本保函担保的金额为:人民币(大写)元。

2,本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。

3,本保函保证的主债务履行期限的确定:应为根据主合同发包方支付预付款后,承包方依据合同所应完成的相应工作量,工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。

4,在主合同解除后,保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。

5,本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务,如果保证人不能实际代为履行,对发包人因此造成的损失,保证人应当承担连带赔偿责任。

6,保证期间,发包方依法将主债权转让给第三人的,保证债权同时转让,保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。

7,保证期间,发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻承包方的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的,保证人对加重的部分不再承担保证责任。

8,主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的,保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。

9,承包方与保证人共同欺骗发包方,订立主合同和本保函,发包方有权请求人民法院予以撤销。

因此给发包方造成损失的,由保证人与承包方承担连带赔偿责任。

10,保证期间,人民法院受理承包方破产案件的,发包方既可以向人民法院申报债权,也可以向保证人主张权利。

11,发包方申报债权后在破产程序中未受清偿的部分,保证人仍应当承担保证责任。

发包方要求保证人承担保证责任的,应当在破产程序终结后六个月内提出
12,本保函担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔
偿金和实现债权的费用。

13,本保涵未经发包方(债权人)书面同意不可撤销,保证人有权监督承包人将预付款专款用于主合同约定目的并按本保函承诺承担无条件保证责任。

14,保证人承诺在收到发包方或其授权代理人部分、或全部索赔通知时应履行无条件支付本保函担保范围内的款项。

但可要求发包方提供索赔依据以及担保款项的计算明细,在履行无条件保证义务和支付款项前无权对上述依据提出任何异议。

履行保证承诺的期限应为接到发包方提出上述书面要求之日起7个工作日内。

15,本保函自签订之日起即具有法律约束力,履行保证的期间以主合同发包方履行预付款之日起至承包方履行相应预付款义务之日止6个月后失去法律效力。

保证人:
法定代表人:
授权委托人:
住所:
开户银行:
联系电话:
预付款保函格式2
致:(下称受益人):
鉴于(下称被担保人)已与受益人签订了合同编号为___________的(下称合同),工期自年月日至年月日,且受益人向
被担保人支付了金额为_的预付款。

我方接受被担保人的委托,在此向受益人提供不可撤销的预付款保函:
一、本保函的最高担保金额为人民币(币种)¥(小写)(大写)。

二、本保函的有效期自年月日至年月日。

三、在本保函的有效期内,我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的关于受益人认定被担保人违反合同约定的书面索赔通知及本保函原件后15个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,但累计索赔金额不得超过本保函的最高担保金额。

四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保函的有效期内送达我方,超过有效期的索赔将不会再得到我方的任何支付,保函到期后,无论受益人是否退回保函原件,我方的担保责任均自动解除。

五、本保函项下的权利不得转让。

六、我方提供本保函担保后,受益人与被担保人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保函的有效期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额,我方的担保责任免除。

八、本保函适用中华人民共和国法律。

九、本保函以中文文本为准,涂改无效。

担保人:(盖章)
负责人人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日
相关知识
预付款保函(advancepaymentguarantee),是指担保人(银行)根据申请人(合同中的预收款人,通常情况下是出口商)的要求向受益人(合同中的预付款人,通常是进口商)开立的,保证一旦申请人未能履约,或者未能全部履约,将在收到受益人提出的索赔后向其返还该预付款的书面保证承诺。

在大型成套设备的进口合同中,为采购原材料,卖方往往要求买方在合同签订后预付5%-15%的合同金额,而买方则担心付款后卖方不能交货而造成损失。

为解决这个问题,在国际贸易实务中,通常采用买方凭卖方银行开立的预付款保函(也叫《履约保证书》)付款的办法。

保函起着保护买方利益的作用,在卖方未按合同履行交货义务的情况下,买方可在有效期内凭保函索回预付款。

预付款保函的内容主要包括委托人,受益人和保证银行的名址,银行的责任承诺,生效条件,保函金额,有效期,管辖的法律等。

相关文档
最新文档