广州市建设工程施工合同通用版
广州市建设工程施工合同范本3篇_合同范本
广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是橙子为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________ 发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;1 / 56第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_________工程。
广州建设工程装修施工合同范本6篇
广州建设工程装修施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程装修施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：室内装修施工，包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、电气、给排水等。
二、合同工期1. 开工日期：_____________年_______月______日。
2. 竣工日期：_____________年_______月______日。
如有特殊情况，双方可协商顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（含税金）：人民币_______元整（￥______元）。
2. 支付方式：分期支付。
合同签订后支付定金______元；工程竣工并经甲方验收合格后支付余款______元。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关施工规范和质量评定标准进行施工，确保工程质量达到优良。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。
甲方应当在接到通知后___天内组织验收。
3. 甲方验收合格后，应签署验收合格证书并予以确认。
如甲方在约定时间内未组织验收，则视为已验收合格。
五、材料设备供应1. 工程所需材料、设备由乙方负责采购并供应。
2. 乙方采购的材料、设备应符合国家相关质量标准，并提供质量证明文件。
如因材料质量问题导致的工程问题，由乙方承担责任。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2. 乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。
广东建设工程施工合同2024年通用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX广东建设工程施工合同2024年通用本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及代表1.2 乙方名称及代表1.3 丙方名称及代表1.4 术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式3.4 进度付款3.5 变更付款第四条工期要求4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期违约金第五条质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量验收程序5.3 质量问题处理第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量标准第七条施工组织与管理7.1 施工组织设计7.2 施工现场管理7.3 安全生产管理第八条变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 合同附件第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4 术语定义：（1）工程：指甲方委托乙方施工的×××项目，位于××省××市××区××路××号。
（2）合同总价：指本合同约定的乙方完成工程所需的全部费用，包括工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等费用，总额为人民币×××元整（大写：人民币×××元整）。
广州工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：XX2023-0001甲方（建设单位）：广州XX房地产开发有限公司乙方（施工单位）：广州XX建筑有限公司签订日期： 2023年3月15日签订地点：广州市XX区XX街道一、工程概况1. 工程名称：广州市XX住宅小区一期工程2. 工程地点：广州市XX区XX街道3. 工程规模：占地面积XXX平方米，总建筑面积XXX平方米4. 工程结构：框架结构5. 工程工期：自2023年4月1日起至2025年4月30日止，共计24个月6. 工程质量：符合国家现行建筑工程质量标准，达到合格以上等级二、合同价款1. 合同总价：人民币叁仟万元整（￥300,000,000.00）2. 付款方式：- 预付款：合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方提交相关资质证明文件，甲方支付合同总价款的10%作为预付款。
- 进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点如下：- 土建工程完成30%时，支付合同总价款的15%；- 竣工验收合格后，支付合同总价款的30%；- 保修期满后，支付合同总价款的20%；- 甲方对工程质量满意，支付合同总价款的10%作为奖励；- 结算款：工程竣工结算审计合格后，支付合同总价款的15%。
3. 付款条件：甲方在收到乙方提交的合法、合规的付款申请及相关资料后，应在5个工作日内支付相应款项。
三、工程范围及施工要求1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于土建、装饰、安装、室外工程等。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、设计文件以及国家现行建筑工程质量标准进行施工。
3. 乙方应确保工程进度，按合同约定的时间节点完成各阶段施工任务。
4. 乙方应保证工程质量，确保工程达到合格以上等级。
四、施工安全与环境保护1. 乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。
2. 乙方应严格执行国家环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。
3. 乙方应妥善处理施工现场的废弃物，确保施工现场整洁。
五、违约责任1. 乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的万分之五的违约金。
广州市建设工程施工合同范本3篇(完整版)
广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是我为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_________工程。
广东省建设工程标准施工合同版6篇
广东省建设工程标准施工合同版6篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]二、工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、质量标准1. 工程质量标准：优质2. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。
四、付款方式1. 银行转账或其他双方约定的付款方式。
2. 付款时间：根据工程进度和合同约定进行支付。
3. 乙方在签订合同后，应向甲方提供有效的发票和收据。
五、权利义务1. 甲方应按时支付工程款项，并履行合同中约定的其他义务。
2. 乙方应按时完成施工任务，并履行合同中约定的其他义务。
3. 甲方应提供必要的技术支持和监督，确保工程质量符合要求。
4. 乙方应接受甲方的监督和检查，确保施工过程符合规范。
5. 甲方应按时向乙方支付合同款项，确保施工进度不受影响。
6. 乙方应确保施工进度符合合同约定，并及时向甲方报告施工进展。
7. 甲方应尊重乙方的施工自主权，不得随意干涉施工进程。
8. 乙方应确保施工过程中的安全环保措施得到有效执行。
9. 甲方应对乙方的施工成果进行验收，并按照规定进行结算。
10. 乙方应协助甲方进行工程验收和结算工作。
六、违约责任1. 甲方未按时支付工程款项的，应按合同约定向乙方支付违约金。
2. 乙方未按时完成施工任务的，应按合同约定向甲方支付违约金。
3. 因甲方原因造成工程延误的，甲方应承担相应的违约责任。
4. 因乙方原因造成工程延误的，乙方应承担相应的违约责任。
5. 甲方未履行合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。
广州市建设工程施工合同范本(通用)
广州市建设工程施工合同范本(通用)目录1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围和内容5.工程质量和标准6.工程进度和期限7.工程费用和支付8.工程变更和调整9.合同解除和终止10.违约责任和赔偿11.争议解决12.一般条款13.附件附件：1.工程量清单和价格表2.工程进度计划表3.工程质量验收标准4.工程变更申请表广州市建设工程施工合同范本(通用)1.引言甲方（委托方）：广州市房地产开发有限公司乙方（承包方）：广州市建筑工程有限公司鉴于甲方为广州市房地产开发有限公司，拥有位于广州市区的建设项目，并希望委托乙方进行施工；乙方为广州市建筑工程有限公司，具备相应的施工资质和能力。
双方经友好协商，同意按照本合同的规定进行合作。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.定义和术语2.1“工程”指甲方委托乙方施工的建设项目，包括土建、装修、安装等工程内容。
2.2“合同价款”指甲方支付给乙方的工程费用，包括工程量清单和价格表中所列明的各项费用。
2.3“工程变更”指甲方或乙方在合同履行过程中对工程范围、内容、质量、进度等方面的修改或调整。
2.4“违约”指甲方或乙方未能履行合同约定的义务。
3.合同主体3.1甲方：广州市房地产开发有限公司3.2乙方：广州市建筑工程有限公司4.工程范围和内容4.1工程范围：本工程包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程等。
4.2工程内容：具体工程内容详见附件1《工程量清单和价格表》。
5.工程质量和标准5.1工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
5.2验收标准：工程验收标准详见附件3《工程质量验收标准》。
6.工程进度和期限6.1工程进度：乙方应根据工程进度计划表进行施工，并按照甲方的要求及时报告工程进度。
6.2工程期限：本工程自合同签订之日起至工程验收合格之日止，个月。
7.工程费用和支付7.1工程费用：甲方应按照附件1《工程量清单和价格表》所列明的金额支付给乙方。
广州建设工程装修施工合同范本3篇
广州建设工程装修施工合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1广州建设工程装修施工合同范本甲方（建筑业主）：______________（名称）地址：______________ 电话：______________邮政编码：______________乙方（装修施工单位）：______________（名称）地址：______________ 电话：______________邮政编码：______________鉴于乙方具有在广州从事建设工程装修施工的资质和能力，甲、乙双方本着互利互惠、公平合理的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程名称：______________（填写楼盘名称或房屋地址）二、工程地点：详见图纸和实地测量结果。
三、工程内容：1. 乙方承诺按照甲方要求进行装修施工，保证工程质量，并依法取得相应的资质认证。
2. 工程预算：总工程造价为______________元，具体细项分解详见《建筑工程概预算表》，需在双方签订合同后三日内交付乙方，双方确认后生效。
3. 工程工期：乙方承诺在双方签订合同后____天内完成装修施工任务，如遇不可抗力因素导致延期，须提前向甲方报备并经过甲方同意。
4. 工程验收：乙方竣工后，甲方有权委派专业人员进行工程验收，若不合格，乙方应及时修正并重新验收，直至满足甲方要求。
5. 工程保修：乙方承诺对已竣工的工程实施____年的保修期，对于保修期内出现的质量问题应尽快解决。
四、工程款支付及发票：1. 工程款支付方式：甲方将总工程造价分________个阶段支付给乙方，具体支付比例和时间见附表。
2. 工程款发票申请：乙方应在甲方支付每笔款项后____日内提供发票给甲方，发票应包括相关税务信息。
五、合同变更：1. 若工程设计文件发生变更，双方应根据实际情况进行调整，签订补充协议。
2. 合同变更需要经过双方协商一致，书面签署变更协议后方可生效。
六、违约责任：1. 如乙方未按照约定时间完成工程、工程质量不合格等原因，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
广州建设工程施工合同范本
广州建设工程施工合同范本广州建设工程施工合同范本1.合同背景和目的本合同是建设工程施工单位（以下简称“甲方”）委托施工方（以下简称“乙方”）进行广州地区的建设工程施工项目。
本合同目的在于明确双方的权利和义务，确保工程按时、按质量要求完成。
2.合同范围2.1 工程名称：________________________2.2 工程地质：________________________2.3 工程规模：________________________2.4 工程费用：________________________2.5 工期要求：________________________2.6 技术要求：________________________2.7 其他特殊条款：________________________3.甲方权利和义务3.1 提供施工图纸和设计文件。
3.2 提供工程资金。
3.3 提供必要的监督和指导。
3.4 对施工质量进行检查和验收。
3.5 向乙方支付工程款项。
4.乙方权利和义务4.1 按照合同约定进行施工。
4.2 保证施工质量符合相关法律和标准要求。
4.3 配合甲方的监督和指导。
4.4 按时完成工程，并保证工程达到约定标准。
4.5 保证施工现场的安全。
5.工程付款方式5.1 工程初始结算金额为______，乙方收到后在三个工作日内开具首次付款发票。
5.2 工程进度款项按照工程进度完成情况支付，支付比例为______。
5.3 工程最终结算金额为______，乙方收到后在三个工作日内开具最终结算发票。
6.变更和索赔管理6.1 如因设计变更或施工条件变更需要调整合同范围或造成费用变更的，双方应及时协商解决。
6.2 如发生索赔情况，双方应进行友好协商并按照合同约定进行处理。
7.违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
7.2 如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并追究乙方的责任。
8.合同解除和争议解决8.1 如双方协商解除合同，应签署解除协议。
广州市建设工程施工的合同范本
广州市建设工程施工的合同范本广州市建设工程施工合同范本合同编号：_____甲方（发包方）：_____乙方（承包方）：_____甲方为建设工程的需要，聘请乙方进行施工。
现甲乙双方经协商，自愿签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容1.1 工程名称：_____1.2 工程地点：_____1.3 工程规模：_____1.4 工程预算：_____第二条合同价格2.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：_____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方报价包含：工程设计、材料费、施工费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。
第三条工期3.1 工程开工日期：_____年_____月_____日。
3.2 工程竣工日期：_____年_____月_____日。
3.3 乙方若因特殊情况不能按期完工，应提前_____天书面通知甲方，并商定延期完工事宜。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收标准：_____第五条付款方式5.1 工程进度达到_____%，甲方支付相应比例的工程款。
5.2 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。
5.3 付款方式为：_____第六条乙方责任6.1 乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全。
6.2 乙方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。
6.3 乙方应保证工程所需材料符合国家相关标准。
第七条甲方责任7.1 甲方应按照合同约定支付工程款。
7.2 甲方应协助乙方办理相关施工手续。
7.3 甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。
第八条违约责任8.1 任何一方违反合同约定，应承担相应违约责任。
8.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
第九条争议解决9.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
9.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条其他约定10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
广州建设工程装修施工合同范本4篇
广州建设工程装修施工合同范本4篇篇1广州建设工程装修施工合同范本甲方：____________（委托方名称）、注册地址：____________、法定代表人：____________、电话：____________乙方：____________（承包方名称）、注册地址：____________、法定代表人：____________、电话：____________鉴于甲方拥有广州市____________项目的相关权利，甲方需对该项目进行装修施工。
为确保双方权益，特制定本合同，共同遵守合同条款，并依法履行合同义务。
一、工程名称及地址1. 工程名称：____________2. 工程地址：____________二、合同价格1. 本次施工总价为人民币____________元整。
2. 施工款支付方式：____________。
三、工程范围1. 装修施工内容包括但不限于：____________。
2. 工程进度要求：____________。
四、施工期限1. 工程施工期限为____________天，自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
五、质量标准1. 施工品质符合相关国家标准及广州市相关规定。
2. 经双方协商一致，尽可能避免工程变更和返工等问题。
六、工程保修1. 自工程竣工交付使用之日起，乙方对工程提供____________年的免费保修期。
2. 在保修期内，由于材料质量和施工工艺问题导致的质量问题，乙方无偿提供维修服务。
3. 在保修期外，由于乙方施工质量问题引起的质量问题，乙方负责维修，但费用由甲方承担。
七、款项支付1. 本合同签订后，甲方应支付合同款项的____________%作为预付款，余款按实际工程进度支付。
2. 施工过程中如有变更或额外施工产生，双方协商确定后支付费用。
广州市建设工程施工合同书完整版
广州市建设工程施工合同书完整版广州市建设工程施工合同书完整版1. 合同的缔约双方甲方：广州市建设局地址：广州市区街号邮编：X方式：X乙方：工程有限公司地址：广州市区街号邮编：X方式：X2. 合同项目本合同所属项目为：广州市工程X号楼的施工工程。
3. 工程进度和工期本工程计划于年月日开工，预计工期为个月，具体工期由双方进一步商定。
4. 工程造价本工程总造价为元（大写：人民币元整），具体分解如下：1. 工程施工费：元2. 材料采购费：元3. 设备租赁费：元4. 人工费用：元5. 施工质量要求1. 本工程施工必须符合相关法律法规和国家有关标准、规范的要求。
2. 施工过程中必须严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
3. 施工单位应组织技术人员进行现场检测和质量检验，确保工程质量。
4. 施工单位将承担施工期间的工程质量问题，并负责整改。
6. 合同支付方式1. 合同签订后，甲方将支付给乙方工程款的%作为预付款。
2. 工程施工过程中，乙方按工程进度进行阶段性支付。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方尾款，尾款金额为工程款的%。
7. 违约责任1. 若甲方未按合同约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
2. 若乙方未按合同要求按时完工，甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 若双方均违约，违约方应支付相应的违约金，并承担因此产生的其他费用。
8. 争议解决和法律适用1. 双方在履行合同中发生争议时，应友好协商解决。
协商不成的，可向广州市人民法院提起诉讼。
2. 本合同适用中华人民共和国法律。
9. 合同变更和解除1. 本合同的任何变更必须经过双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 若本合同因不可抗力等原因导致无法履行，双方可协商解除合同。
10. 合同生效和效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并对双方具有合同约束力。
甲方：签字：_________________日期：_________________乙方：签字：_________________日期：_________________。
广东省施工合同范本3篇
广东省施工合同范本3篇篇一广东省施工合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[工程总价金额]2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任与义务按合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
及时向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]。
2. 因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇二广东省施工合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程具体内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
广州建设工程施工合同范本(通用)(两篇)
广州建设工程施工合同范本(通用)（二）广州建设工程施工合同范本(通用)（二）一、合同的订立与签署1. 合同双方为完全了解本工程合同作用及权利义务，特此充分了解并衷心希望达成本合同。
2. 合同双方同时具备订立合同的法定资格，共同愿意根据《中华人民共和国合同法》的相关规定订立本合同。
3. 合同正式生效的条件是双方共同签字并加盖合同章。
二、工程概况2. 工程位置：广州市________。
3. 工程范围：________。
三、合同价格与付款方式1. 本工程总造价为人民币________元。
2. 付款方式：(1) 工程进度款：根据工程进度的完成情况支付相应的款项。
支付比例按照工程进度款支付计划执行，详见附件。
(2) 最终竣工款：工程移交时间为最终竣工日期后，合同双方共同签署移交手续后，支付合同金额的______%作为最终竣工款。
(3) 各项费用：除合同总金额外，合同双方还约定如下费用支付方式：________（具体详细列明）。
四、质量要求与验收标准1. 本工程应符合国家、行业和地方相关标准的要求。
2. 工程质量验收按照国家有关规定进行，验收合格后，验收组织出具质量验收报告，并由合同双方签字确认。
五、工期与延期1. 本工程的工期为________天，自合同生效之日起计算。
2. 如因不可抗力或其他合同双方同意的原因，导致工期延长，应及时通过书面形式提出申请，并进行协商确定。
3. 延期后的工程完工日期，合同双方应在______天内重新确定并签署补充合同。
六、安全与保险1. 施工单位应制定相应的施工安全计划，并严格按照计划执行。
2. 施工单位负责购买包括施工及其他相关责任险在内的全部保险。
七、违约责任1. 如因一方违约导致合同无法履行，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，并保留追究额外损失的权利。
2. 如一方发现另一方存在违约行为，应立即书面通知对方，并要求对方在合理时间内进行整改，以免造成不可弥补的损失。
八、争议解决1. 合同双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
广州市建设工程施工合同范本5篇
广州市建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]二、工期1. 承包人应在合同签订后尽快安排人员进场施工，工期为[工期]天。
2. 如有特殊情况，承包人应提前告知发包人，以便发包人调整工期。
三、质量与验收1. 承包人应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，承包人应提交完整的验收资料，由发包人组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，承包人应负责返修并承担相关费用。
四、付款与结算1. 工程款支付方式为[支付方式]。
具体支付节点和金额如下：（1）合同签订后，发包人向承包人支付工程款的[比例]；（2）工程完成[进度]后，发包人向承包人支付工程款的[比例]；（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付工程款的[比例]；（4）剩余工程款作为质保金，在工程竣工验收合格后[年限]年内无质量问题的情况下返还给承包人。
2. 结算方式：根据双方确认的工程量及合同约定的单价进行结算。
具体结算流程如下：（1）承包人提交结算资料；（2）发包人对结算资料进行审核；（3）双方确认结算结果并签署结算协议。
五、违约责任1. 承包人如因自身原因不能按时进场施工或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。
2. 发包人如不能按时支付工程款，应承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的全部损失。
六、不可抗力因素1. 不可抗力因素导致工程无法按时完成的，承包人不承担违约责任。
但承包人应及时向发包人通报情况，以便发包人采取相应措施减少损失。
2. 因不可抗力因素导致工程无法完成或需要返修的，相关费用由发包人承担。
广州市建设工程施工合同范本
广州市建设工程施工合同范本合同编号：[填写合同编号]合同名称：广州市建设工程施工合同甲方（建设单位）：单位名称：[填写甲方单位名称]注册地址：[填写甲方单位注册地址]联系人：[填写甲方联系人姓名]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（施工单位）：单位名称：[填写乙方单位名称]注册地址：[填写乙方单位注册地址]联系人：[填写乙方联系人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就广州市建设工程进行施工，达成如下合同：第一条合同工程概况1.1 项目名称：[填写项目名称]1.2 项目地点：[填写项目地点]1.3 工程规模：[填写工程规模]1.4 工程内容：[填写工程内容]1.5 工程时间：[填写工程开始和结束时间]第二条施工范围及质量要求2.1 施工范围：[填写施工范围]2.2 施工质量：乙方承诺按照相关法律法规和工程技术标准要求进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关规定。
第三条工期和进度款支付3.1 工期安排：[填写工期安排]3.2 进度款支付：根据工程进度和双方协商，甲方按照合同约定支付相应的进度款项给乙方。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同价款：[填写合同总价款]4.2 支付方式：[填写支付方式，如分期付款、一次性付款等]第五条合同变更和索赔处理5.1 变更管理：任何一方如需变更合同内容，应书面提出变更申请，并经双方协商达成一致后进行变更。
5.2 索赔处理：如发生索赔事件，双方应友好协商解决，并确保合同的正常履行。
第六条违约责任6.1 甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的配合工作，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程或达不到合同约定的质量要求，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 争议解决方式：对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向相关仲裁机构或人民法院提起诉讼。
广州建设工程装修施工合同范本6篇
广州建设工程装修施工合同范本6篇第1篇示例：广州建设工程装修施工合同范本甲方（委托方）：____________（以下简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就广州市某建设工程的装修施工事宜，达成如下协议：一、项目名称及地点1.1 项目名称：____________二、项目基本内容2.1 乙方接受甲方的委托，负责对项目进行装修施工，包括但不限于：拆除、建筑、水电、空调等工程。
2.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和装修方案，合理、高效地完成施工任务，并保证工程质量符合相关标准。
2.3 乙方应按照施工进度安排，合理组织施工工人和材料，保证工程按时竣工。
三、工程质量及验收标准3.1 乙方应按照相关国家规定和标准进行施工，保证工程质量达到甲方的要求。
3.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
若发现存在质量问题，乙方应按要求进行整改，直至满足验收标准为止。
3.3 工程质保期为______年，期间内如出现工程质量问题，乙方应承担相应责任并免费进行修复。
四、施工期限及工程款支付4.1 乙方需在________天内完成工程，并保证按时交付。
4.2 工程总价为________元，按如下进度支付工程款：首付款______元，进度款______元，尾款______元。
4.3 工程款支付方式：____________（例如：银行转账、现金等）五、双方权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供必要的资金、材料和配合，保证工程顺利进行；（2）支付工程款；（3）有权对工程质量进行验收；（4）如发现工程质量问题，有权要求乙方进行整改并免费维修。
六、违约责任6.1 任何一方如未能履行合同约定，构成违约，应承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按时完成工程或工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权终止合同。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
广东省建设工程施工合同范本7篇
广东省建设工程施工合同范本7篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方[工程名称]建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]二、工期1. 工期：本工程计划于XXXX年XX月XX日开工，于XXXX年XX月XX日竣工，共XX天。
2. 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所增加的费用。
3. 因甲方原因未按合同约定日期开工的，除顺延工期外，还应赔偿乙方因此造成的实际损失。
4. 因乙方原因未能按合同约定日期开工的，除顺延工期外，还应赔偿甲方因此造成的实际损失。
5. 甲方应按合同约定提供图纸及开工条件。
因甲方原因未能按合同约定提供图纸及开工条件的，应赔偿乙方因此造成的实际损失。
6. 乙方应按合同约定完成施工任务。
因乙方原因未能按合同约定完成施工任务的，应赔偿甲方因此造成的实际损失。
三、质量1. 工程质量应当达到合同约定的标准。
乙方应对现场工人的施工操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因乙方责任造成工程质量达不到合同约定标准的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的实际损失。
2. 甲方应当对乙方的施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应当接受甲方的监督和改进意见，并对施工质量负责。
3. 工程质量不符合合同约定标准的，甲方有权要求乙方停工并返工；因返工造成工期延误的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的实际损失。
4. 工程质量符合合同约定标准的，甲方应当按时支付乙方相应的工程款。
四、价格与支付方式1. 本工程采用固定价格合同，合同总价款为人民币[合同总价款]元整（大写：[合同总价款汉字大写]）。
该价款已包括工程所需材料、人工、机械使用等费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-BH-021289
广州市建设工程施工合同通
广州市建设工程施工合同通用版
发包方（甲方）：_______________________承包方（乙方）：
_______________________ 根据>和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目（一）工程名称：
________________________________________________ （二）工程地点：
________________________________________________ （三）工成内容：______层栋，建筑面积____________平方米，其它（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：__________________ （五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
（六）承包方式：
________________________________________________
第二条工程造价（预算或概算）人民币大写：____________万元，其中土建____________万元，安装____________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期（一）按定标规定工期为______天（日历天），自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现
场管理代表签字为准。
（二）开工前______天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为___________________在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工
________________________________________________
第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范____________________ （二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应（一）工程所需材料及设备由______方采购供应至
________________________场地（仓库）。
（二）工程所需材料及设备______由方采购供应至________________________场地（仓库）。
（三）材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
（四）工程材料和设备差价的处理办法：______________________________ （五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：帐号：______________________________ （二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款： 1．建筑工程按当年计划工作量35%； 2．安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40%；
3．______________________________________________________ （三）工程款支付方式： 1．工程进度达到50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的______%付（收）款。
2．工程累计进度达到______%时，按合同工程量付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%，其余工程进度款由备料款抵充，余额______%待验收后结算____________万元待保修期满后______天内付清。
每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后
______天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。
第七条双方责任（一）甲方责任： 1．办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。
提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。
开工前______天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸______份，机电设备安装图______份及有关资料______份，地质勘探报告______份，（其中包括竣工用图______套）。
2．开工前______天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3．审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4．对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。
因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。
5．委派____________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
6．如
工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
7．组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
8．在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
（二）乙方责任：1．收图后，在开工前______天内完成施工图会审，在______天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2．按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3．委派____________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4．做好施工原始记录。
每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
XX网络科技有限公司
YunBo Network Technology Co., Ltd.。