工程保证金合同范本五篇
保证金协议书(精选5篇)

保证金协议书保证金协议书(精选5篇)在日新月异的现代社会中,协议书与我们的生活息息相关,签订协议书后则有法可依,有据可寻。
那么协议书的格式,你掌握了吗以下是小编整理的保证金协议书(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
保证金协议书1发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致,特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款“按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”由于该条未明确履约担保金的退还具体时间,现补充明确为:按照投标文件的规定,承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金,基础工程完工,经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工,经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还),承包人承包范围内的工程全部完工,经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。
此补充合同未涉及的条款,执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。
本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份,发包人、承包人各执肆份。
发包人:承包人:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:地址:地址:电话:电话:保证金协议书2转让方(甲方):_______身份证号码:_______顶让方(乙方):_______身份证号码:_______房东(丙方):_______身份证号码:_______甲、乙、丙三方经友好协商,就饲养场转让事宜达成以下协议:一、丙方同意甲方将自己位于_______街(路)_______号的饲养场(原为:_______ )转让给乙方使用,建筑面积为_______平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。
建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)

建设工程质量保证金管理合同格式版甲方;_____ 乙方:_____ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;⒊装修工程为____年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
工程保证金纠纷协议书5篇

工程保证金纠纷协议书5篇第1篇示例:工程保证金是指为了保障工程质量和履约能力而由承包方交纳的一定金额的金钱。
在工程项目中,往往会出现由于各种原因导致保证金产生争议的情况,这就需要双方签订一份工程保证金纠纷协议书来规范双方的权利和义务。
下面就让我们一起来看一份关于工程保证金纠纷协议书的正文内容。
工程保证金纠纷协议书甲方:(承包方)身份证号码:电话:地址:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就工程保证金纠纷事宜达成如下协议:第一条保证金金额1.1 甲方在本次工程项目中应向乙方支付的保证金为人民币(以下简称“本金”)。
1.2 甲方支付的保证金应管理并支配于乙方负责的财务部门,用于实现工程项目的完工验收。
第二条保证金的使用2.1 若甲方在工程项目中履行合同义务,且经乙方验收合格,乙方应及时将保证金全额退还给甲方。
2.2 若甲方未能按照合同要求完成工程项目或工程质量不符合要求,乙方有权使用部分或全部保证金用于修复或赔偿损失。
第三条保证金的返还方式3.1 保证金的返还方式应以银行转账或其他能够保证资金安全和及时到账的方式进行。
3.2 乙方有义务在收到甲方提出返还保证金申请之日起五个工作日内,将保证金全额返还给甲方。
第四条保证金的争议解决4.1 双方如在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;若协商不成,应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第五条协议生效及终止5.1 本协议自双方盖章生效,至工程项目完工验收结束之日终止。
5.2 本协议的任何修改或补充应经双方书面确认后生效。
甲方:(盖章)日期:乙方:(盖章)日期:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上就是我们为大家提供的关于工程保证金纠纷协议书的内容,希望能够对大家有所帮助。
工程保证金的纠纷需要双方在签订协议书时明确双方的权利和义务,以便在发生争议时能够有章可循,争端得以妥善解决。
希望各位在工程项目中能够遵守相关法律法规,确保项目顺利进行。
工程施工保证金协议(六篇)

工程施工保证金协议工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____项目,乙方作为施工单位,____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):_____ 乙方(签章):_____签订地点:_____ 签订日期:_____工程保证金合同委托方:_____(甲方)开户银行:_____(乙方)建设单位:_____(丙方)根据建设部、财政部建质[___]____号和建设厅、财政厅建管[___]____号文件精神,为加强____市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
保证金合同范本5篇

保证金合同范本5篇篇1甲方(保证金提供方):__________乙方(保证金接收方):__________鉴于甲方与乙方在______项目上进行合作,为确保双方权益及合同履行的诚信,甲方同意向乙方提供保证金,乙方在收到保证金后需承担相应的责任和义务。
为明确双方的权利与义务,特订立本保证金合同。
一、保证金的目的和金额1.1 本保证金的目的是为了确保双方合作项目的顺利进行,保障双方权益,提高双方合作的诚信度。
1.2 甲方同意向乙方提供人民币______元的保证金。
二、保证金交付与接收2.1 甲方应在合同签订后______个工作日内将保证金全额支付至乙方指定的账户。
2.2 乙方应在收到保证金后______个工作日内向甲方出具收据,并妥善保管保证金。
三、保证金的期限与返还3.1 本保证金的期限为______年,自保证金到达乙方账户之日起计算。
3.2 若双方在合作期间未发生任何违约行为,乙方应在合同到期后的______个工作日内将保证金全额返还给甲方。
3.3 若甲方在合作期间存在违约行为,乙方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。
四、保证金的用途与保证事项4.1 甲方提供的保证金应用于确保双方合作项目的顺利进行,不得挪作他用。
4.2 乙方应严格按照合同约定履行其义务,确保合作项目的顺利进行。
4.3 若发生以下事项,乙方有权使用保证金:(1)甲方未按时支付合作项目费用;(2)甲方存在其他违约行为,导致合作项目无法顺利进行。
五、双方的权利与义务5.1 甲方应按时足额支付保证金,确保合作项目的顺利进行。
5.2 乙方应妥善保管保证金,不得擅自挪用。
5.3 乙方应在合同到期后及时返还保证金。
5.4 若因甲方违约导致乙方扣除保证金作为违约金,乙方应提供相应的证明文件。
六、违约责任与处理6.1 若甲方未按约定时间支付保证金,视为违约,乙方有权解除合同。
6.2 若乙方擅自挪用保证金,视为违约,应赔偿甲方因此造成的损失。
6.3 若发生其他违约行为,违约方应承担相应的违约责任。
工程担保合同范本8篇

工程担保合同范本8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供工程担保服务,为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、担保事项乙方同意为甲方就本工程项目的实施提供工程担保服务。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程质量保证等方面。
具体担保事项根据甲方提供的工程合同及相关文件确定。
二、担保金额及方式担保金额根据甲方提供的工程合同确定,具体金额和方式详见附件《担保金额及方式表》。
乙方按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
三、担保期限本工程担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
四、甲方义务1. 甲方应提供真实、完整的工程合同及相关文件,并保证其合法性、有效性。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息,并确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应遵守相关法律法规和规定,确保工程的顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定支付担保费用。
五、乙方义务1. 乙方应按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
2. 乙方应认真审核甲方提供的工程合同及相关文件,确保其真实性、完整性和合法性。
3. 乙方应对甲方提供的工程进度、质量等方面的信息进行监督和评估,及时发现并告知甲方存在的问题。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露或擅自使用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定,未按时支付担保费用或其他应付款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并有权解除本合同。
2. 若乙方未按照本合同约定提供相应的担保服务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方的违法行为或违反合同约定导致工程无法顺利进行,乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
质量保证金保函的合同5篇

质量保证金保函的合同5篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方与建设单位(下称“业主”)签订的施工合同中约定了质量保证金条款,为保证甲方切实履行质量责任,乙方愿意为甲方提供质量保证金保函担保。
经双方协商一致,订立本合同。
一、担保事项及内容1. 乙方对甲方在合同中所约定的质量保证金的担保事宜承担担保责任。
2. 甲方应确保施工质量符合施工合同及国家相关标准规范的要求,如有质量问题,甲方应及时修复或按照业主要求进行整改。
3. 乙方在甲方履行质量修复或整改义务后,向业主出具质量保证金保函,保证甲方履行经济赔偿责任。
二、保证金金额及期限1. 质量保证金金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 质量保证金的期限自工程竣工验收合格之日起计算,为期______年。
三、甲方的义务1. 甲方应按照施工合同的要求,确保施工质量。
2. 甲方应妥善保管所有与工程有关的档案资料,以便在需要时进行质量追溯。
3. 甲方在工程竣工验收合格后,应及时通知乙方,并提供必要的文件资料以便乙方出具质量保证金保函。
四、乙方的担保责任1. 在质量保证期限内,若因甲方施工质量问题导致业主索赔,乙方将在接到业主通知后,按照本合同约定的担保金额范围内履行担保责任。
2. 乙方有权监督甲方的工程质量,并提出改进意见。
若甲方未能及时整改,乙方有权代表甲方进行修复或整改,相关费用由甲方承担。
3. 若因甲方原因导致工程质量问题引发诉讼或仲裁,乙方将按照法院判决或仲裁裁决承担相应担保责任。
五、保函的出具与撤销1. 甲方在履行施工合同义务且无重大质量问题的情况下,乙方将为甲方出具质量保证金保函。
2. 在质量保证期限届满,且甲方无未履行的质量修复或整改义务时,乙方将撤销相应的担保责任。
六、违约责任1. 若甲方违反施工合同及本合同的约定,导致乙方承担担保责任的,甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此产生的所有损失。
保证金合同范本7篇

保证金合同范本7篇篇1甲方(保证金提供方):__________乙方(保证金接收方):__________鉴于甲方与乙方就______项目(以下简称“项目”)进行合作,为确保项目的顺利进行和双方权益的保障,甲方需向乙方提供一定金额的保证金。
为此,双方根据中华人民共和国有关法律法规,经过友好协商,订立本保证金合同。
第一条保证金金额及支付方式1. 甲方应在本合同签订之日起____日内向乙方支付保证金,金额为人民币____元。
2. 支付方式:____。
(如:现金、银行转账等)第二条保证金的用途及返还1. 本保证金主要用于确保项目的顺利进行。
在项目正常进行且无违约情况下,乙方应于项目结束后的____日内将保证金全额返还给甲方。
2. 若项目期间出现违约情况,乙方有权根据本合同约定扣除相应金额作为违约金。
第三条保证金的期限1. 本保证金的有效期为项目开始之日起至项目结束后的____日。
2. 有效期届满后,乙方应将保证金全额返还给甲方,除非存在未解决的纠纷或违约情况。
第四条保证金的冻结与解冻1. 在项目期间,除非发生违约情形,否则乙方不得擅自冻结甲方保证金。
2. 若发生违约情况,乙方有权冻结部分或全部保证金作为违约金。
违约处理完毕后,乙方应根据实际情况解冻相应金额。
第五条违约责任1. 若甲方未按时支付保证金,视为违约,乙方有权要求甲方支付违约金并承担由此产生的损失。
2. 若乙方擅自挪用、扣押甲方保证金,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
第六条争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得向第三方透露。
2. 双方均有义务保护对方的商业秘密和机密信息,未经对方许可,不得擅自泄露、使用或向第三方提供。
第八条附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
工程担保合同常用范本6篇

工程担保合同常用范本6篇第1篇示例:工程担保合同是建筑工程中常见的一种合同形式,用于保障工程项目的顺利进行及质量的保障。
本文将介绍一份关于工程担保合同常用范本,希望能对大家有所帮助。
工程担保合同甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(法定代表人)电话:(甲方电话)经双方友好协商,就甲方委托乙方承担工程担保责任事宜达成如下协议:一、担保范围:1. 乙方向甲方提供工程担保,担保金额为(担保金额)元整;2. 担保期限为工程竣工验收合格之日起至(担保期限)年。
二、担保条件:1. 乙方应保证,工程质量符合相关法律法规和标准要求,确保工程竣工验收合格;2. 工程担保范围包括但不限于施工质量、工程安全等方面;3. 若因乙方施工问题导致工程出现质量问题,乙方应承担全部修复费用。
四、违约责任:1. 若乙方违约导致工程质量出现问题,乙方应立即整改,并承担相关责任;2. 若乙方未按照约定期限提供工程担保,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应违约责任;3. 乙方应对工程质量承担全部责任,若出现其他损失,乙方应赔偿甲方损失。
五、争议解决:本合同如有任何争议,双方应友好协商解决;如协商不成,应提交仲裁机构仲裁。
以上是关于工程担保合同的常用范本,希朿双方能够遵守合同约定,保证工程质量和安全。
感谢阅读!第2篇示例:工程担保合同是工程项目中常见的一种合同,用于确保工程施工过程中的质量和安全。
以下是一份关于工程担保合同的常用范本,以供参考:工程担保合同甲方(担保人):法定代表人:XXX地址:XXX电话:XXX根据《中华人民共和国合同法》相关规定,甲乙双方经过友好协商,就乙方即将进行的工程项目(以下简称“工程项目”)的施工质量和安全事宜达成如下协议:一、担保金额及期限:1.1 甲方同意为乙方所开展的工程项目提供担保,担保金额为人民币XXX元整。
1.2 担保期限自本合同签署之日起至工程项目竣工并经乙方验收合格之日止。
二、担保方式:2.1 甲方通过XXX银行开立XXX账户,将担保金额存入该账户,并授权乙方在工程项目竣工并验收合格后,提取担保金额。
保证金范本(通用7篇)

保证金范本(通用7篇)保证金范本第1篇发包方:X X市 X X X X X有限公司承包方:X X 市 X X X X有限公司(发包方)与 (承包方)经协商一致,且经X X 市 X X X X有限公司股东会批准,现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营,订立本合同。
第一章总则第一条、承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠不变.第二条、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。
第二章承包的期限,方式和主要指标第三条、承包内容:_________。
第四条、承包经营期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月________日止,共_________年。
第五条、承包形式:税后承包金(递增)包干。
第六条、承包方上交承包金数额:承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。
承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。
第七条、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。
承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。
风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。
第八条、企业留利部分:生产发展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。
第九条、主要经济技术指标:1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_________元人民币,其中固定资产为_________元人民币,流动资金为_________元人民币;2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元,其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。
保证金合同范本8篇

保证金合同范本8篇篇1甲方(保证金提供方):__________乙方(保证金接收方):__________鉴于甲乙双方就____________项目达成合作意向,为保证交易的诚信与履行,经双方友好协商,达成如下保证金合同:一、保证金目的和定义1.1 本保证金合同旨在确保乙方在合作过程中的履约诚意及履行能力。
1.2 本保证金作为乙方对甲方履行合同义务的担保,以保证乙方按照约定履行相关义务。
二、保证金的金额与交付方式2.1 乙方应按照本合同约定向甲方交纳保证金,金额为人民币______元整。
2.2 乙方应于本合同签署后______日内将保证金支付至甲方指定账户。
三、保证金的使用与返还3.1 若乙方按照合同约定履行相关义务,甲方在合同期满或终止后,应将保证金全额返还给乙方。
3.2 若乙方未按照合同约定履行相关义务,甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。
四、保证金的期限与续期4.1 本保证金的有效期为______年,自保证金支付至甲方账户之日起计算。
4.2 有效期届满后,若双方继续合作,可协商续签本保证金合同。
五、保证金的冻结与解冻5.1 若乙方存在违约行为,甲方有权冻结部分或全部保证金。
5.2 乙方纠正违约行为并征得甲方同意后,甲方应解冻相应金额的保证金。
六、双方声明与保证6.1 甲乙双方均应遵守本合同的各项约定,保证本合同的合法性和有效性。
6.2 甲乙双方应相互支持,共同维护良好的合作关系。
七、违约责任与赔偿7.1 若乙方未按照本合同约定支付保证金,甲方有权解除合作并追究乙方的违约责任。
7.2 若乙方存在其他违约行为,甲方有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
八、保密条款8.1 甲乙双方应对本合同内容以及合作过程中的商业秘密承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方泄露。
九、争议解决与法律适用9.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
9.2 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2023年工程保证金合同范本5篇

2023年工程保证金合同范本5篇篇1工程保证金合同范本(XXXX年)合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就工程保证金事宜达成如下协议:第一条合同目的及工程概况为保证工程顺利进行,乙方按照本合同约定向甲方提供工程保证金,作为履行本合同的担保。
本工程为[具体工程名称],位于[具体地点],涉及工程内容主要为[具体工程内容]。
第二条保证金金额及支付方式1. 乙方应在本合同签订后XX日内向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币[大写金额]元(¥[小写金额]元)。
2. 支付方式:[具体支付方式,如银行转账等]。
第三条保证金的返还及扣除规则1. 工程按期完成且无违约情况下,甲方在工程竣工验收合格后的XX日内返还乙方保证金本金。
2. 如乙方在施工过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程延期,甲方有权按照每逾期一天扣除一定金额的方式从保证金中扣除。
第四条工程保证金的管理与使用1. 甲方应设立专门账户管理工程保证金,确保资金安全。
2. 甲方在收到保证金后应当向乙方出具收款凭证。
3. 保证金的使用应当遵循本合同约定及相关法律法规的规定。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定使用和管理保证金。
2. 甲方应当及时向乙方返还保证金本金,除非存在本合同约定的违约情形。
3. 甲方应当在合理范围内协助乙方解决工程施工过程中的问题。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照本合同约定返还保证金本金。
2. 乙方应当按照本合同约定向甲方缴纳保证金。
3. 乙方应当保证工程施工的质量和进度符合本合同约定及国家相关标准。
2024年工程保证金合同范本6篇

2024年工程保证金合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程质量、工程进度及双方权益,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于乙方承建甲方的工程项目,为担保乙方履行工程建设相关义务,保障工程质量及工程进度的稳定性,特签订本工程保证金合同。
二、保证金金额及支付方式1. 乙方应按照工程总造价的____%向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方在合同签订后____日内将工程保证金全额支付至甲方指定账户。
三、保证金使用及返还1. 工程保证金用于担保乙方履行工程建设相关义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后,如无违约情况,甲方在____个工作日内返还工程保证金。
3. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金。
四、工程建设要求及承诺1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求组织施工,确保工程质量。
2. 乙方应按时提交工程进度计划,并确保工程进度与计划相符。
3. 乙方应遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全。
4. 乙方应对工程资料进行归档整理,确保工程资料的完整性。
五、违约责任及处理1. 若乙方未按期支付工程保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任。
2. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金,并有权要求乙方进行整改。
3. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。
4. 乙方对甲方的损失进行赔偿后,仍应承担违约责任,并支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程担保合同范本5篇

建设工程担保合同范本5篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号:_________________________________联系方式:___________________________________乙方(债权人/受益方):_____________建筑工程公司营业执照号:___________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保,并明确其担保责任与义务,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内,甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例,具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况,并对其进行监督;2. 甲方应按时支付担保金额;3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定,履行相应的担保责任;4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息;5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用;2. 乙方应按照合同约定履行工程义务;3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息;4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定;5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
施工工程保证金协议(3篇)

第1篇甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就施工工程保证金事宜达成如下协议:一、协议背景1. 甲方为施工项目的建设单位,乙方为施工项目的承包单位。
2. 乙方承诺按照施工合同约定,在规定的时间内完成施工任务,并保证工程质量、工程进度、施工安全等。
3. 为确保施工项目的顺利进行,甲乙双方经协商一致,决定设立施工工程保证金。
二、保证金金额及支付方式1. 保证金金额:人民币______元整(大写:______元整)。
2. 保证金支付方式:乙方应在施工合同签订之日起______日内,将保证金支付至甲方指定账户。
三、保证金用途及使用范围1. 保证金主要用于以下事项:(1)工程质量保证:确保施工项目达到国家规定的质量标准。
(2)工程进度保证:确保施工项目按合同约定的时间节点完成。
(3)施工安全保证:确保施工现场安全,预防事故发生。
(4)民工工资拖欠保证:确保施工过程中民工工资的支付。
(5)工程结束后返还乙方。
2. 甲方在收到保证金后,应向乙方出具收据。
四、保证金退还及扣除1. 保证金退还条件:(1)施工项目按合同约定完成,并通过竣工验收。
(2)乙方无违约行为。
(3)工程款结算完毕。
2. 保证金退还方式:甲方在收到乙方提交的退还保证金申请后______日内,将保证金退还至乙方指定账户。
3. 保证金扣除条件:(1)施工项目未按合同约定完成,导致工期延误。
(2)工程质量不合格,经整改仍不达标。
(3)施工现场发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。
(4)民工工资拖欠。
4. 保证金扣除比例:(1)工期延误:每延误一日,扣除保证金总额的______%。
(2)工程质量不合格:扣除保证金总额的______%。
(3)安全事故:根据事故严重程度,扣除保证金总额的______%至______%。
工程项目保证金管理协议(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(保证金提供方):____________________乙方(保证金接收方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规的规定,为明确工程项目保证金的管理和使用,保障甲乙双方的合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立本协议如下:一、保证金金额及用途1.1 保证金金额:人民币_______元整(¥_______元)。
1.2 保证金用途:本保证金用于保证乙方在履行工程项目合同过程中,按照合同约定完成工程项目的质量、进度、安全等义务。
二、保证金支付与退还2.1 保证金支付方式:甲方应在本协议签订之日起_______个工作日内,将保证金汇入乙方指定的银行账户。
2.2 保证金退还条件:(1)乙方按照合同约定完成工程项目,并经甲方验收合格;(2)乙方按照合同约定缴纳了所有工程款、税费、罚款等费用;(3)乙方无违约行为,且不存在因乙方原因导致的工程质量、进度、安全等问题。
2.3 保证金退还方式:符合退还条件的,乙方应在收到甲方验收合格通知书之日起_______个工作日内,将保证金退还给甲方。
2.4 保证金退还手续:乙方应在退还保证金前,向甲方提交以下材料:(1)工程项目验收合格通知书;(2)工程款、税费、罚款等费用缴纳凭证;(3)乙方开具的保证金退还申请;(4)甲方要求的其他相关材料。
三、保证金管理3.1 保证金管理责任:乙方应设立专门的保证金账户,对保证金进行专户管理,确保保证金的安全、合规使用。
3.2 保证金账户的设立:乙方应在签订本协议后_______个工作日内,设立保证金账户,并将账户信息通知甲方。
3.3 保证金使用:未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式挪用、借出、转让或处置保证金。
3.4 保证金监督:甲方有权对乙方保证金的使用情况进行监督检查,乙方应予以配合。
四、违约责任4.1 若乙方未按照合同约定完成工程项目,甲方有权扣除保证金,用于弥补因乙方违约造成的损失。
保证金协议书(通用5篇)

保证金协议书(通用5篇)保证金篇1甲方:××市×××房地产开发有限公司法定代表人:住所地:乙方:×××××房地产开发有限公司法定代表人:住所地:××市×××路甲乙双方此前共同参与了合作开发××市××街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付××××万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。
如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为××××年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照××××的利率支付给甲方利息;三、余下保证金的归还期限为:四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。
甲方:××市×××房地产开发有限公司乙方:×××××房地产开发有限公司年月保证金协议书篇2甲方(采购代理机构):广州市政府采购中心乙方(供应商):为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:第一条预存保证金金额,收取,退还1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
工程项目保证金合同书

工程项目保证金合同书甲方(业主):___________(公司/个人名称)地址:_________________代表人:___________联系方式:_____________乙方(承包商):___________(公司/个人名称)地址:_________________代表人:___________联系方式:_____________鉴于甲乙双方就___________工程项目(以下简称“项目”)达成合作协议,现依据相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿的原则,就项目保证金事宜达成如下合同条款:一、保证金的数额及支付方式1. 为确保乙方履行合同义务,乙方同意向甲方支付金额为人民币________元的保证金。
2. 该保证金应于合同签订后____天内一次性支付给甲方指定账户。
3. 支付方式可以是银行转账、支票或现金,具体方式由双方协商确定。
二、保证金的退还条件1. 若乙方完全履行合同规定的义务,甲方应在项目竣工验收合格后的____天内无息退还保证金。
2. 如因乙方违约导致合同终止,甲方有权扣留保证金作为违约金。
三、违约责任1. 若乙方未能按时支付保证金,应按未付金额每日万分之五的标准向甲方支付滞纳金。
2. 若乙方在项目中出现严重违约行为,除扣除保证金外,还应按照合同约定承担相应的违约责任。
四、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同中未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
3. 因执行本合同所发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________代表人(签字):_________________日期:_________________________乙方(盖章):_________________代表人(签字):_________________日期:_________________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程保证金合同范本
甲方:
乙方:
签订日期:20 年月日
1
【范本一】:工程施工保证金协议
工程名称:
甲方:
乙方(施工):
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
( .Org)
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30
天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订地点:签订日期:
工程保证金合同范本【范本二】:工程履约保证金合同
本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工
3
验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):
工程保证金合同范本【范本三】:工程保证金纠纷协议书
甲方:××××工程有限责任公司
乙方:××市××人民医院
甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:
1.甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定,自愿放弃××××××万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:乙方:
年月日年月日
工程保证金合同范本【范本四】:工程保证金合同
委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。
为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”
如下:
1。
甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2。
丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3。
建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4。
工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。
乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5。
乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6。
本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7。
本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________乙方(签章):__________________年____月____
日_________年____月____日签订地点:_____________签订地点:_____________丙方(签章):__________________年____月____日签订地点:_____________
附件:建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,
_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。
应交存_________元“保证金”。
开户行:_________(盖章)专户帐号:
5
______________经办人:_________(签字)_________年_________月
_________日
工程保证金合同范本【范本五】:工程履约保证金合约
工程名称:遵大蓝湖国际精装房工程甲方:
乙方(意向施工方):
甲乙双方就遵大蓝湖国际精装房工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就遵大蓝湖国际精装房工程项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元交付甲方。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证用于甲、乙目前已达成协议,乙方愿意承接遵大蓝湖国际精装房工程的基础装修(含辅料)的施工。
3、当工程具备施工条件,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行进场施工,甲方可不予退还保证金;实际发生的因违约等其它因数所发生的所有损失由乙方承担。
4、工程出现工程进场进度问题。
因乙方造成工期延误,乙方须提前以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后确认后同意延期。
5、乙方应对其即将上岗的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责。
入场后因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
在甲方确认乙方不适合本工程施工条件或是甲方已经同意乙方签署施工合同并已经进场进入正常施工状态后可以退还保证金。
8、擅自违规转包者将扣除全部保证金;泄漏本工程信息的扣除全部
保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字或盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):
签订时间:签订日期:
7。