城市及道路照明工程施工合同
道路照明工程施工方案
道路照明工程施工方案第1篇道路照明工程施工方案一、工程概述（一）工程名称XX市XX道路照明工程（二）工程地点XX市XX区（三）工程规模本项目道路全长XX公里，涉及XX个路口，共计安装路灯XX盏。
（四）工程目标确保道路照明工程安全、高效、节能、环保，提高道路通行舒适性和安全性。
二、施工原则1. 遵循国家及地方相关法律法规，确保工程合法合规。
2. 坚持安全第一，预防为主，确保施工安全。
3. 优化设计方案，提高照明效果，降低能耗。
4. 尽量减少施工对周边环境和交通的影响。
三、施工内容1. 路灯基础施工2. 路灯安装3. 电缆敷设4. 接地系统施工5. 照明设备调试6. 竣工验收四、施工方法及工艺（一）路灯基础施工1. 根据设计图纸，确定路灯基础的位置、尺寸和深度。
2. 采用人工或机械开挖，确保基础施工质量。
3. 基础施工过程中，严格把控混凝土的配比、浇筑和养护。
4. 基础施工完毕后，进行验收，确保符合规范要求。
（二）路灯安装1. 路灯杆、灯具、光源等设备应符合国家相关标准。
2. 采用专业吊装设备，确保路灯安装安全、稳定。
3. 路灯安装过程中，应严格控制垂直度、水平度和倾斜度。
4. 路灯安装完成后，进行接线，确保接线正确、牢固。
（三）电缆敷设1. 电缆敷设前，应检查电缆的外观、绝缘性能和导电性能。
2. 采用人工或机械敷设，确保电缆敷设平直、整齐。
3. 电缆敷设过程中，应避免损伤电缆，确保电缆安全。
4. 电缆敷设完毕后，进行电缆接头处理，确保接头牢固、绝缘性能良好。
（四）接地系统施工1. 接地系统施工应符合国家相关标准。
2. 接地装置采用热镀锌材料，确保接地系统防腐性能。
3. 接地电阻测试合格后，进行接地系统施工。
4. 接地系统施工完毕后，进行验收，确保接地电阻符合规范要求。
（五）照明设备调试1. 确保所有照明设备安装完毕且接线正确。
2. 对照明设备进行逐个调试，确保设备运行正常。
3. 调整路灯的照射角度，优化照明效果。
道路施工工程合同
道路施工工程合同道路施工工程合同1甲方：代表：乙方：代表：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________第二条承包范围：第三条工程承包方式：_________第四条合同工期开工日期：_________竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：_________第六条工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的`质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条质量保修1.本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。
同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
街面亮化工程合同书
街面亮化工程合同书
合同范本专家建议：
街面亮化工程合同书。
一、甲方（委托方），（具体名称及地址）。
乙方（承包方），（具体名称及地址）。
二、项目内容：
甲方委托乙方进行街面亮化工程，包括但不限于路灯安装、景观灯设计与施工等。
三、工程期限：
工程期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式：
1. 合同价款为（具体金额），甲方应在工程开工前支付合同总价款的30%作为预付款，余款在工程完工后15日内一次性支付。
2. 如工程进度受到不可抗力因素影响，甲方应按照实际工程进度及验收情况及时支付相应款项。
五、工程质量及验收标准：
1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，保证工程安全、稳定、耐久。
2. 工程竣工后，甲方有权组织验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
六、违约责任：
1. 如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方按日扣罚款。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，应按日支付滞纳金。
七、争议解决：
合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项：
（其他双方约定事项）。
以上为街面亮化工程合同书范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整。
希望对您有所帮助，如有疑问请随时咨询。
市政道路工程施工合同范本_合同范本
市政道路工程施工合同范本市政道路工程施工合同范文篇一发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：1 / 14甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日市政道路工程施工合同范文篇二发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)： (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自2 / 14愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
市政道路施工合同范本（通用6篇）
市政道路施工合同市政道路施工合同范本（通用6篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的市政道路施工合同范本（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
市政道路施工合同1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日市政道路施工合同2甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
道路施工合同协议书-道路施工合同3篇
道路施工合同协议书|道路施工合同3篇【合同范本】道路施工合同3篇在城市的发展中,市政道路发挥着非常重要的作用,因此,加强市政道路施工的安全管理,并制定合适的安全管理措施,对于促进城市经济更快、更好发展有着重要影响。
市政道路施工合同怎么写呢?下面是小编整理的道路施工合同3篇，供大家参考!道路施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。
为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工程概况1、工程名称：小区市政道路。
2、工程地点：四川省开发小区。
3.建设单位：房地产开发有限公司。
二、工程承包方式、范围：1、工程承包方式：为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。
2、工程承包范围：小区内市政道路的①片石基层(约30cm厚)、②水泥稳定碎石基层(25cm厚)、③沥青面层(4cm 厚)，④两侧路沿石安砌(12×30×100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。
3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。
4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。
三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为：①6m宽路145万元/km(不含税)，②9m宽路205万元/km(不含税)，③12m宽道路290万元/km(不含税)。
2024年道路照明工程竣工验收合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年道路照明工程竣工验收合同本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程投资2. 验收依据2.1 验收标准2.2 验收规范2.3 验收文件3. 验收主体3.1 验收甲方3.2 验收乙方3.3 验收第三方4. 验收内容4.1 工程质量4.2 工程安全4.3 工程进度4.4 工程投资控制5. 验收程序5.1 验收准备5.2 验收现场查看5.3 验收资料审查5.4 验收结论6. 验收时间6.1 验收开始时间6.2 验收结束时间6.3 验收延期7. 验收费用7.1 验收费用承担7.2 验收费用支付8. 验收责任8.1 甲方责任8.2 乙方责任8.3 第三方责任9. 验收结果9.1 验收合格9.2 验收不合格9.3 验收整改10. 验收争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决时间11. 验收后的工程维护11.1 维护责任11.2 维护期限12. 违约责任12.1 甲方违约12.2 乙方违约12.3 第三方违约13. 合同的变更和解除13.1 变更条件13.2 解除条件14. 合同的成立、生效和终止14.1 合同成立14.2 合同生效14.3 合同终止第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年道路照明工程1.2 工程地点：位于城市的主要道路及街区1.3 工程规模：共计安装盏道路照明灯具，包括盏LED路灯和盏传统高压钠灯1.4 工程投资：总投资为人民币万元整第二条验收依据2.1 验收标准：按照《城市道路照明设计规范》GB 500342013执行2.2 验收规范：依据《城市道路照明工程质量验收规范》CJJ 892012进行2.3 验收文件：包括工程设计文件、施工图纸、施工记录、材料合格证、检验报告等相关资料第三条验收主体3.1 验收甲方：甲方为负责该工程项目的城市建设发展有限公司3.2 验收乙方：乙方为承担该工程施工的建筑安装工程有限公司3.3 验收第三方：第三方为具有资质的建设工程质量检测中心第四条验收内容4.1 工程质量：包括路灯安装位置、高度、角度、亮度、照明范围等是否符合设计要求4.2 工程安全：检查路灯杆结构强度、稳定性和接地电阻等是否符合安全标准4.3 工程进度：验收工程是否在合同约定的工期内完成4.4 工程投资控制：审核工程实际投资是否控制在合同总价范围内第五条验收程序5.1 验收准备：甲方、乙方和第三方共同组成验收小组，制定验收方案和程序5.2 验收现场查看：验收小组对工程现场进行实地查看，核实工程质量、安全和进度等情况5.3 验收资料审查：验收小组对乙方提供的相关资料进行审查，包括施工记录、材料合格证等5.4 验收结论：验收小组根据现场查看和资料审查情况，形成验收结论第六条验收时间6.1 验收开始时间：工程完工后，乙方通知甲方和第三方进行验收的日期6.2 验收结束时间：验收小组完成验收程序，公布验收结论的日期6.3 验收延期：如因特殊情况导致验收无法按期完成，各方可协商延期，但应书面确认第八条验收费用8.1 验收费用承担：按照合同约定，乙方向甲方支付验收费用，具体金额在合同中约定8.2 验收费用支付：甲方在收到乙方支付的验收费用后，向第三方支付相应的验收服务费用第九条验收责任9.1 甲方责任：甲方应按照合同约定提供合格的工程，并负责协调相关政府部门，确保验收顺利进行9.2 乙方责任：乙方应保证工程的施工质量和安全，提供完整的施工资料和合格证明文件9.3 第三方责任：第三方应客观、公正地进行验收，对验收结果负责第十条验收结果10.1 验收合格：工程质量、安全、进度和投资控制等方面均符合合同约定和验收标准，甲方、乙方和第三方签署验收合格证书10.2 验收不合格：工程存在不符合合同约定和验收标准的情况，甲方、乙方和第三方协商确定整改措施和期限，乙方进行整改10.3 验收整改：乙方按照协商确定的整改措施和期限进行整改，整改完成后重新进行验收第十一条验收争议解决11.1 争议解决方式：如各方在验收过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决11.2 争议解决时间：自争议发生之日起30日内未能通过协商解决的，各方均可要求提交法院解决第十二条验收后的工程维护12.1 维护责任：工程验收合格并交付使用后，乙方负责工程的初期维护，维护期限为合同约定的工程保修期12.2 维护期限：工程保修期自工程验收合格之日起计算，期限为年第十三条违约责任13.1 甲方违约：甲方未按照合同约定提供合格的工程，或未履行合同约定的协调义务的，应承担违约责任13.2 乙方违约：乙方未按照合同约定保证工程质量和安全，或未提供合格的施工资料和合格证明文件的，应承担违约责任13.3 第三方违约：第三方未按照合同约定进行客观、公正的验收，或对验收结果有重大失误的，应承担违约责任第十四条合同的变更和解除14.1 变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，各方可协商一致，并书面确认变更内容14.2 解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，各方可协商一致解除合同，并书面确认解除事项第二部分：第三方介入后的修正1. 第三方概念界定1.1 本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的具有独立法人资格的单位或个人，包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、咨询机构等。
城市亮化工程施工合同
城市亮化工程施工合同甲方：城市建设局乙方：XX施工公司鉴于甲方拟对城市进行亮化工程的改造，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议：第一条工程内容及范围甲方委托乙方开展城市亮化工程施工，包括但不限于灯光、景观、雕塑等相关设施的安装和调试。
第二条工程时间乙方应在双方签署本合同后XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日完成亮化工程施工任务。
第三条工程造价1、本合同价格为XXXX元（大写），含税（人民币）。
2、乙方应在签署本合同后30日内向甲方缴纳工程质量保证金XXXX元（大写），并在工程验收合格后10个工作日内返还。
第四条施工要求1、乙方应按照相关法律法规、标准，以及甲方要求，严格执行项目进度计划和工程质量要求，确保工程施工安全。
2、乙方应确保施工过程中对周边环境的保护，不得产生噪音污染、粉尘污染等，如有损坏应及时赔偿。
3、乙方应密切配合甲方相关部门的监督检查，并提供必要的配合与协助。
第五条工程款支付1、甲方按照合同约定的工程进度和质量验收情况及时支付工程款。
2、工程款支付方式为每月一次或按照具体的施工进度支付，具体协商确定。
第六条变更与索赔1、双方如有需要变更本合同内容，应通过书面协商达成一致。
2、若因甲方原因造成工期延误或增加工程费用的，由甲方承担相应责任并支付额外费用。
3、乙方应在发现问题后及时向甲方提出索赔，并提供相关证据与资料。
第七条违约责任1、如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担返工的责任，并承担相应费用。
2、如甲方因故不能按时支付工程款，应按照实际延误时间支付相应的违约金。
3、一方违反本合同约定导致另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。
第八条竣工验收1、乙方完成工程后，应向甲方提供竣工报告，并配合甲方进行验收。
2、甲方应按照相关验收标准和程序对工程进行验收，验收合格后发放工程款。
第九条合同解除1、若因不可抗力等特殊原因导致工程无法完成，双方可解除合同，但应提前书面通知对方，并协商解除事宜。
2024年道路照明安装工程施工合同
2024年道路照明安装工程施工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，达成如下协议，共同遵守并履行。
第一条合同的目的和内容1.1 甲方委托乙方负责____年道路照明安装工程的施工，包括但不限于道路照明设备的安装、线路敷设、电气接线等工作。
1.2 本合同的有效期为自双方签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
1.3 甲乙双方应遵守国家的法律、法规及其他相关规定，严格按照合同的约定进行施工，并确保施工质量符合工程规范和相关标准。
第二条甲方的责任和义务2.1 甲方应提供工程所需的相关技术资料和施工图纸，并确保资料的真实性和完整性。
2.2 甲方应按照约定的工期和施工进度支付施工款项，并提供必要的工程款项支付保证或担保。
2.3 甲方应派专人负责与乙方进行施工过程中的沟通协调，及时解决工程过程中出现的问题。
第三条乙方的责任和义务3.1 乙方应按照甲方提供的技术资料和施工图纸进行施工，并保证施工过程中的安全和质量。
3.2 乙方应按照合同约定的日期和施工进度完成工程，并保证工程的竣工验收合格。
3.3 乙方应合理安排施工人员，确保施工过程中的劳动安全和施工现场的整洁。
3.4 乙方应按照相关要求合规、合法采购和使用材料、设备，确保工程的质量和安全。
第四条施工款项及支付方式4.1 甲乙双方就施工款项的支付达成如下约定：4.1.1 工程划分为若干工期，每个工期需支付的款项由双方协商确定。
4.1.2 工程款项支付的方式为每个工期完成后，甲方应在7个工作日内向乙方支付该工期的款项。
4.2 甲乙双方就工程款项支付的保证或担保达成如下约定：4.2.1 甲方应在施工合同签署时，向乙方提供工程款项支付保证或担保，其形式可以为保函、保证金等。
4.2.2 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方按违约金的形式向乙方支付拖欠款项的1%作为违约金。
第五条合同的变更和解除5.1 合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
城市道路照明工程承包合同2024年通用版
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX城市道路照明工程承包合同2024年通用版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 工程名称1.3 工程地点1.4 工程内容1.5 工程规模1.6 工程预算第二条合同条款2.1 承包商的义务2.2 发包方的义务2.3 合同的有效期2.4 工程的变更2.5 合同的解除2.6 违约责任第三条工程质量3.1 质量标准3.2 质量监督3.3 质量保修第四条工程进度4.1 施工计划4.2 进度报告4.3 进度延误第五条工程造价5.1 工程预算5.2 工程决算5.3 造价调整第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料与设备验收第七条施工安全7.1 安全标准7.2 安全事故处理7.3 安全生产培训第八条合同的转让8.1 合同转让的条件8.2 转让程序第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点9.3 仲裁费用第十条合同的生效、变更和解除10.1 合同生效条件10.2 合同的变更10.3 合同的解除第十一条合同的履行和验收11.1 合同履行11.2 工程验收11.3 验收后的保修第十二条费用和支付12.1 工程款项的支付12.2 付款条件12.3 违约金第十三条信息的保密13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密责任第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同的份数14.3 附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.1.1 本合同甲方为（甲方全称），地址为（甲方地址），法定代表人（甲方法定代表人），联系电话（甲方联系电话）。
1.1.2 本合同乙方为（乙方全称），地址为（乙方地址），法定代表人（乙方法定代表人），联系电话（乙方联系电话）。
1.2 工程名称1.2.1 本合同所指工程名称为（工程名称）。
1.3 工程地点1.3.1 本合同所指工程地点位于（工程地点）。
1.4 工程内容1.4.1 乙方根据甲方的要求，负责完成本合同约定的城市道路照明工程的全部设计、施工、设备供应、安装、调试、培训、验收等工作。
2024年度城市道路照明工程采购安装合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度城市道路照明工程采购安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 货物1.5 安装第二条合同范围及内容2.1 工程范围2.2 货物范围2.3 安装范围第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条合同工期4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准5.1 工程质量5.2 货物质量5.3 安装质量第六条违约责任6.1 发包方的违约责任6.2 承包方的违约责任第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决地点第八条合同的生效、变更和解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除第九条合同的履行9.1 发包方的义务9.2 承包方的义务第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限第十一条不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力的后果第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序第十三条合同的验收13.1 验收标准13.2 验收程序第十四条其他条款14.1 适用法律14.2 争议解决14.3 合同的效力14.4 合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 货物本合同所指货物为：（货物名称），包括但不限于：（具体货物名称列表）。
1.5 安装本合同所指安装工作为：（安装工作内容），包括但不限于：（具体安装工作内容列表）。
第二条合同范围及内容2.1 工程范围本合同工程范围包括：（工程范围详细描述），包括但不限于：（具体工程范围列表）。
2.2 货物范围本合同货物范围包括：（货物范围详细描述），包括但不限于：（具体货物范围列表）。
2.3 安装范围本合同安装范围包括：（安装范围详细描述），包括但不限于：（具体安装范围列表）。
第三条合同价格3.1 合同总价本合同总价为基础总价，人民币（大写）：（金额），小写：（金额）。
规范道路施工合同样本参考6篇
规范道路施工合同样本参考6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保道路施工工程的质量、安全、进度及合法合规性，甲乙双方经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________道路施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括道路设计、土方开挖、路基铺设、路面铺设等。
二、合同工期本合同工程自合同签订之日起开始，至工程竣工验收合格并交付使用止，工期为____个月。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
此款项包含工程所需的人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付款项。
具体支付节点为：工程开工前支付预付款____%；工程进度过半时支付____%；工程竣工验收合格并交付使用后支付尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行道路施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照《城市道路工程施工及验收规范》等相关标准执行。
3. 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行检查监督，如发现质量问题，乙方应立即进行整改。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全设施完备，作业人员遵守安全操作规程。
2. 乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止扬尘污染。
3. 若因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任及解决方式1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权停工并要求甲方支付应付款项及滞纳金。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或工期延误等违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
城市道路照明工程施工合同
道路照明安装工程施工合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就照明工程,特订立本合同。
1.合同内容1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程范围:施工工期2.1开始工作日期:年月日2.2结束工作日期:年月日2.3总日历工作天数为:天2.承包方式本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。
3.合同价款及付款方式4.1合同总价款(暂定)人民币:元,大写:4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。
14.2付款方式4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%。
质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.2.2合同价款的增减:工程量以竣工图为基准。
4.灯具技术参数要求4.1光通量:4.2显色指数4.3色温4.4配光曲线4.5整灯光效4.6寿命4.7工作温度4.8灯具和电源防护等级为IP65;4.9工作电压:AC185V~265V,频率为50HZ+-10HZ4.10光通维持率4.11道路平均照度和均匀度要求:4.12未作要求部分,须满足国家及省市相关规范要求。
5.质量要求依据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰≤5%/年。
6.双方责任6.1甲方责任:6.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。
6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。
6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
6.1.4由于工期太紧,甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。
6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。
路灯亮化工程合同协议(二)
路灯亮化工程合同协议（二）本协议由甲方（以下简称“承包方”）和乙方（以下简称“业主方”）共同订立，双方经平等协商，本着公开、公正、诚信、友好的原则，就路灯亮化工程的相关事宜达成一致。
一、工程概况1.1 业主方要求在指定道路上进行路灯亮化工程，以提高夜间行车和行人安全。
1.2 承包方同意按照业主方的要求进行路灯亮化工程，包括但不限于路灯的安装、调试等。
一、工程内容2.1 路灯安装：承包方将根据业主方提供的设计方案，按照合理的施工进度完成路灯的安装工作。
2.2 调试：承包方将负责路灯的调试工作，确保路灯的亮度、角度以及灯光覆盖范围符合规定的要求。
二、工程进度和付款方式3.1 工程进度：承包方将在签订合同后，根据合同约定的时间节点进行各项工程的实施，确保按时完成。
3.2 付款方式：业主方将根据实际工作进展逐步向承包方支付工程款。
具体付款时间和款项将在工程合同中详细约定。
三、质量保证和售后服务4.1 质量保证：承包方将严格按照相关标准进行工程施工，确保工程质量符合国家规定标准。
对于工程中出现的质量问题，承包方将负责进行修复或更换。
4.2 售后服务：承包方将提供相应的售后服务，对于业主方在工程完工后一定期限内发现的问题，承包方将主动响应并进行修复。
四、违约责任5.1 若一方未履行或不能履行本合同项下的任何义务，将构成违约。
违约方应负责承担违约责任，并赔偿因违约所造成的损失。
5.2 违约责任的履行方式：违约方应在接到对方书面通知后，及时采取补救措施，争取使损失降到最低。
五、争议解决6.1 凡因本合同而引起的或与本合同有关的争议，双方应协商解决。
协商不成的，双方均有权向相关部门提起诉讼。
6.2 本合同适用中华人民共和国的相关法律法规，双方在履行过程中发生的争议，如无法通过协商解决，应提交至合同双方所在地法院裁决。
六、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代此前双方签订的任何文件。
7.2 本合同一式两份，承包方和业主方各持一份，具有同等法律效力。
道路照明电气安装合同模板
道路照明电气安装合同模板1. 引言本合同旨在明确双方当事人之间在道路照明电气安装项目中的权利和义务。
请双方仔细阅读本合同的全部内容，并在同意的基础上签署。
本合同一经签署，即具有法律效力。
2. 合同内容2.1 项目描述本项目的名称为【项目名称】，属于道路照明电气安装项目。
具体项目范围如下：•道路照明灯具的安装、连接及测试•电缆敷设、接线箱和控制箱的安装•照明系统的调试和验收2.2 项目期限本合同的项目期限为【起始日期】至【结束日期】，共计【项目工期】天。
2.3 合同价款本合同的总价款为【总价款】人民币，包括以下费用：•道路照明灯具的采购、安装及调试费用•电缆、接线箱和控制箱的采购及安装费用•项目管理费用等其他相关费用2.4 付款方式双方约定的付款方式如下：•首付款：签订合同后的【首付款比例】作为首付款，即【首付款金额】人民币，于合同签订后【首付款支付期限】内支付给承包方。
•进度款：合同履行过程中，承包方完成【进度款比例】的工程时，业主方支付对应比例的进度款，最后一笔进度款于工程完工后验收合格后支付。
•尾款：工程完工后经验收合格，业主方支付给承包方的尾款。
2.5 质量标准本项目的质量标准遵循国家相关的标准和规范。
具体的质量要求如下：•灯具亮度符合【相关标准】规定•电缆及接线符合国家电气安全标准•控制系统操作简单易用•项目施工后无明显安全隐患2.6 交付验收项目完工后，承包方应邀请业主方进行交付验收。
验收合格后，双方需共同签署交付验收确认书。
2.7 变更和终止本合同一经签署，如需变更，需双方协商一致，并另行签署书面变更合同。
在未经协商一致的情况下，任何一方不得单方面解除合同。
2.8 违约责任若任何一方违反本合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
2.9 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
如协商不成，可通过诉讼解决。
3. 合同生效与终止本合同自双方当事人签署后生效，并于项目交付验收确认书签署后终止。
道路工程合同范本5篇
道路工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行道路工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________道路工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：道路设计、施工、验收等。
4. 工程规模：道路总长度、宽度、设计时速等具体参数详见附件。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价已包含设计、施工、验收等所有费用，甲方无需另行支付其他费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程进展至______%时，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行设计和施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后有权对乙方所完成的工程进行验收，验收标准按照国家相关标准和规范执行。
3. 若工程验收不合格，乙方应在规定时间内进行整改，直至验收合格。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，确保施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故或文明施工问题，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任。
照明施工合同范本(推荐5篇)
照明施工合同范本（推荐5篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：本合同可用于双方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用！Download tips: This contract can be used by both parties to protect their legal rights, negotiate and reach an agreement, and sign it as a document to resolve disputes and achieve common benefits. The file can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs!照明施工合同范本（推荐5篇）合同是人们最常用的一种法律手段，它能使人们在经济活动中更好地保护自己的利益。
以下是本店铺为大家收集整理的照明施工合同范本，欢迎阅读并下载。
照明施工合同范本第1篇发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照《中华人·民共·和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、承包方式：5、工程造价：6、工程工期：（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安装工程施工合同编号：
工程名称：
工程地点：
建设单位：
施工单位：
签订日期：年月日
安装工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。
1.合同内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程范围：
施工工期
2.1开始工作日期：年月日
2.2结束工作日期：年月日
2.3总日历工作天数为：天
2.承包方式
本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。
3.合同价款及付款方式
4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：
4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式
4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。
质保期满后一个月内一次性支付5%
的质保金。
4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。
本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。
5.双方责任
5.1甲方责任：
5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。
5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。
5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。
5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。
5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。
验收合格后及时办理结算。
5.2乙方责任：
5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。
保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6。
暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，
应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。
因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。
因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时
停工。
7．工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；
7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；
7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；
7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8．不可抗力
8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不
能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9．变更
施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。
因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10．验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
11.工程质保期
11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。
保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。
因安装问题引起的工程维修，乙方负责免
费维修。
11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
12．违约责任
12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
13.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
14.其它
14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
经办人：经办人：
电话：电话：
单位地址：单位地址：
时间：时间：
开户行及账号：雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。
——拉蒂默。