基坑支护施工合同(范本)
简易版基坑支护施工合同范本7篇
简易版基坑支护施工合同范本7篇篇1甲方（发包人）：[公司名称]乙方（承包人）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就基坑支护施工事宜，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]二、承包范围乙方承包范围包括：基坑支护设计、施工及基坑监测。
具体工作包括但不限于以下内容：1. 基坑支护设计：根据甲方提供的地质资料和设计要求，乙方负责完成基坑支护设计。
设计应满足安全、经济、合理的要求，并符合相关规范标准。
2. 基坑施工：乙方负责按照设计要求和规范标准进行基坑施工。
施工过程中应确保施工质量、进度和安全。
3. 基坑监测：在基坑施工过程中，乙方负责进行基坑监测，包括监测点的布置、监测数据的采集和分析等。
监测结果应准确、及时，并作为调整施工方案的重要依据。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币[合同总价]元整（大写：[合同总价汉字大写]）。
该价款包括设计、施工及监测等费用。
具体费用构成详见合同条款。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价的[预付款比例]％作为预付款。
预付款应在合同签订后7个工作日内支付到乙方指定账户。
（2）进度款：在基坑施工过程中，甲方应根据施工进度和合同约定向乙方支付进度款。
具体支付时间和金额应根据施工进度和合同约定进行调整。
（3）结算款：在基坑施工完成后，乙方应向甲方提交结算报告和结算资料。
甲方应在收到结算报告和结算资料后[结算款支付时间]天内完成结算工作，并将结算款支付到乙方指定账户。
四、工期及进度要求1. 工期要求：本合同总工期为[总工期]天。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
乙方应在接到甲方开工通知后[开工准备时间]天内完成开工准备工作。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
基坑支护工程施工合同6篇
基坑支护工程施工合同6篇第1篇示例：基坑支护工程施工合同是工程施工项目中的重要文件，对于双方当事人的权利与义务具有约束力，是双方履行合同的法律依据。
本文将围绕基坑支护工程施工合同的内容、签订流程、履行义务等方面展开介绍。
一、合同内容基坑支护工程施工合同是由建设单位与施工单位签订的，合同内容应包括基坑支护工程的具体要求、标准及质量要求、工程进度计划、施工期限、付款方式、安全措施、保险责任等条款。
同时还应明确责任人员及联系方式、违约责任、变更合同的程序等内容，确保双方权益得到保障。
二、签订流程1. 洽谈：建设单位首先与潜在的施工单位洽谈合作事宜，确定合作意向后，双方开始商讨具体的合同条款。
2. 签订：在商讨确定合同条款后，由双方协商签署正式的基坑支护工程施工合同，签字盖章后合同生效。
3. 履行：施工单位按照合同规定履行基坑支护工程施工合同的各项条款，建设单位按时支付工程款项。
三、履行义务1. 施工单位的责任：施工单位应按照合同要求完成基坑支护工程的施工任务，保证施工质量、工期及安全。
同时应按照约定的付款方式及时领取工程款，保证工程进度。
2. 建设单位的责任：建设单位应提供施工所需的资料、图纸及其他必要的支持，按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。
3. 双方的合作：双方需密切合作，及时沟通，解决工程中出现的问题，保证工程的按时完工。
四、合同终止基坑支护工程施工合同可能会因违约、合同期限届满、申请解除等原因而终止。
在合同终止时，双方应按照合同约定的解除程序履行各自的权利义务。
五、总结第2篇示例：基坑支护工程施工合同是指由施工单位与业主双方签订的正式文件，约定了基坑支护工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等具体事宜，为保证工程顺利进行并达到预期目标而制定。
基坑支护工程是在城市建设和地下工程中常见的工程类型，其施工合同的制定和执行对工程进展和质量具有重要影响。
一、合同内容包含1.参与方：基坑支护工程施工合同的参与方一般包括业主、施工单位和监理单位。
基坑支护施工的合同范本（5篇模版）
基坑支护施工的合同范本（5篇模版）第一篇：基坑支护施工的合同范本我们都知道在进行基坑支护施工的时候需要签订相关的合同，那么怎样的合同才规范呢？以下是小编整理的关于基坑支护施工合同范本，欢迎阅读。
承包人（甲方）：分包人（乙方）：甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。
一、分包工程项目:分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口分包方式:包工、包料（水泥、混凝土、钢材、碎石、砂）、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
二、甲方职责:1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查，对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
三、乙方职责：1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可，经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等，机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案，制订有针对性的安全技术措施报甲方审批，乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前，必须对全体施工人员进行安全教育，按分包工程特点，依据安全生产操作规程提出具体的措施，没有接受安全教育的人员，一律不得参加施工。
基坑支护施工合同（5篇）
基坑支护施工合同合同编号：_____发包方：（甲方）_____承包方：（乙方）_____根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程项目1.工程名称：基坑支护工程2.工程地点：_____3.工程内容：基坑支护工程。
4.承包范围：按基坑支护施工图中的水泥搅拌桩、喷锚支护等项目施工。
5.承包方式：本工程乙方以包工包料、包质量安全、包工期的形式进行承包施工。
直径水泥搅拌桩包干单价为____元/米（该单价包括搅拌桩机进退场费、桩位清除障碍物换土填砂费、水泥搅拌桩施工及材料费、税金等）；喷锚支护连锚杆包干单价为____元/㎡（该单价包括设备进退场费、喷锚网、锚杆或锚管、高压喷C20混凝土、水泥砂浆压力灌浆、米范围内喷射砼压顶施工及材料费，税金等）。
第二条工程合同造价：约____元第三条工期1.水泥搅拌桩施工工期为____天，自____年____月____日至____年____月____日。
实际工期以甲方通知进场的次日起计。
2.喷锚支护施工工期按地下室施工进度要求配合地下室主体施工。
第四条工程质量标准和保修期1.工程质量标准：按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。
并按中华人民共和国国务院令第____号《建设工程质量管理条例》（____年____月____日发布）中有关规定执行。
2.工程保修：在地下室主体施工期间保证基坑支护足够安全及达到设计要求的止水效果。
第五条材料设备供应1.工程所需材料：由乙方自行负责采购至施工现场施工。
2.工程所购材料：符合国家、省、市有关建筑材料质量标准，并有产品合格证。
建筑主材必须严格按甲方规定的“建筑材料及设备零配件明细表”所列范围执行。
第六条工程款支付和结算1.工程款支付：每月按基坑支护工程完成量的____%支付工程进度款，基坑支护等全部工程竣工验收合格，并满足设计要求的支护安全和止水效果后____天内支付至工程实际造价的____%，余____%待地下室施工至±0.00_____并基础工程验收合格后付清。
基坑支护施工合同3篇
基坑支护施工合同3篇篇1基坑支护施工合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同对象甲方委托乙方在合同约定的工期内，对甲方提供的工程基坑进行支护施工，确保基坑工程的顺利进行，保证工程质量和安全。
三、合同内容1、工程范围：本合同所指的基坑支护工程范围包括但不限于：基坑围护结构的设计、施工和监理；基坑支撑系统的搭建和拆除；基坑降水和排水工程；基坑临时围挡和道路施工等。
2、工程标准：乙方应按照国家相关标准和规范执行基坑支护工程，确保施工质量符合相关要求。
3、工期要求：乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，保证工程按时竣工。
4、造价合同：甲乙双方达成一致的造价合同，并按照合同要求结算工程款项。
5、安全保障：乙方应制定施工安全计划和应急预案，确保施工过程中不发生安全事故。
6、材料和设备：乙方应按照合同约定使用符合国家标准的材料和设备，保证工程质量。
7、验收标准：甲方有权对基坑支护工程进行验收，乙方应配合完成验收工作，确保工程质量合格。
8、保修期：基坑支护工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，确保工程质量。
四、合同违约责任1、任何一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任；若因合同违约造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
2、如乙方未按约定工期完成工程的，每延迟一天，应按照合同总造价的千分之三进行赔偿。
3、如乙方使用劣质材料或设备，或施工质量低劣，导致基坑支护工程质量不合格的，乙方应承担返工责任，并承担相关费用。
五、解决争议本合同履行过程中如发生争议，应协商解决；如协商不成的，可通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决。
六、合同变更1、经双方协商一致，可对本合同内容进行修改或补充；修改或补充的内容应以书面形式确认。
2、未经双方书面协商一致，不得随意变更合同内容。
七、其他事宜1、本合同自双方盖章后生效，有效期为工程竣工并经甲方验收合格之日起；2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3、本合同内容如有补充或修改，应经双方书面确认，并具有法律效力。
基坑支护施工安全生产合同5篇
基坑支护施工安全生产合同5篇篇1基坑支护施工安全生产合同为了规范基坑支护施工过程中的安全生产工作，保障工程施工的顺利进行和参与方的安全，特制定本合同。
本合同是参加基坑支护施工的各方就安全生产管理事宜达成的共识，具有法律效力。
一、合同的签订1.1 本合同由基坑支护施工的施工单位（以下简称甲方）、监理单位（以下简称乙方）和建设方（以下简称丙方）三方签订。
1.2 甲方应当提供基坑支护施工的相关资质证明，包括工程承包资质、安全生产资质和相关人员的岗位资格证书。
1.3 乙、丙双方应当核实甲方提交的资质证明和材料，确保甲方具备从事基坑支护施工所需的资质和能力。
1.4 本合同自双方代表签字之日起生效，至基坑支护工程施工完成验收及安全交底告知之日止。
二、基坑支护施工的安全生产管理2.1 甲方在进行基坑支护施工前应当编制安全生产计划，明确安全生产的责任分工和管理措施，报送乙方和丙方审核确认后执行。
2.2 乙方应当对甲方提交的安全生产计划进行审查和监督，确保其符合相关法律法规和工程施工规范要求。
2.3 丙方应当督促甲方和乙方切实履行安全生产责任，加强现场监督和检查，及时纠正存在的安全隐患。
2.4 基坑支护施工中如有发生安全事故，甲方应当立即报告乙、丙双方，并启动应急预案，做好事故处理和善后工作。
2.5 双方均应当加强对基坑支护施工现场的安全教育和培训，并定期组织安全演练，提高施工人员的安全意识和应急处理能力。
三、违约责任3.1 若甲方未能按照本合同的约定履行安全生产管理责任，造成安全事故或影响工程施工的正常进行，应承担由此产生的一切责任和费用。
3.2 若乙方未能对甲方的安全生产计划进行有效监督和管理，造成安全事故或影响工程施工的正常进行，应承担相应的监督责任。
3.3 若丙方未能履行对甲、乙双方的安全监督职责，造成安全事故或影响工程施工的正常进行，应承担相应的监督责任。
3.4 双方应当密切合作，共同维护基坑支护施工的安全生产环境，确保工程施工的安全和顺利进行。
基坑支护施工合同范文(3篇)
基坑支护施工合同范文甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照招投标约定及双方有关承诺,经协商一致，签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及详细部位（栋号）：四、承包方式以包工包料、包设计、包临设、包所有一切施工工序、包施工机械、包场内外运输、包施工用动力能源、包质量、包施工过程安全、包文明施工、包验收合格、包工期、包维修、包社会医疗、养老、劳保福利及施工过程中工伤保保险金和工伤事故处理的一切费用、包物价上涨、包承包风险的形式由乙方分别实行综合单价包干。
基坑支护包括：1、包括局部施工部位搭设作业平台和围护设施;2、包括施工过程中因乙方原因对地下管网损失所造成的一切经济损失及补救措施;3、包括因乙方原因造成基坑支护失效（如崩塌、边坡滑动）造成的一切经济损失及补救措施;4、包括考虑周围环境和水文、地质情况的影响所可能出现的不良影响而采取的技术措施费;5、包括乙方工人作业所需的安全所作保护用品、安全设施在内;6、包括各种工序前、工序后的场地清理;各工种交叉作业影响和材料;机具场内运输并综合考虑施工配合;7、包按规范进行的抗拔试验和对喷锚厚度的检测;8、含文明施工费;赶工费、抢险费。
9、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;10、甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。
五、结算方式及工程造价1、按施工图纸、设计变更及甲方现场实际有效签证计算工程量套承包单价结算。
乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%，则甲乙双方需签订补充协议作为结算的依据，否则超出部分不予结算。
3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证：A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额¥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实;¥1000.00元以内增加预算主管参加签证;¥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。
基坑支护承包合同5篇
基坑支护承包合同5篇篇1发包人（全称）：_________承包人（全称）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就基坑支护承包给承包人施工事宜，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程项目名称：_________二、工程地点：_________三、承包范围和内容：_________四、开工和竣工日期：1. 承包人应在接到发包人发出的开工指令后，于_________年_________月_________日开工，在接到发包人发出的停工指令后，于_________年_________月_________日竣工。
2. 如因发包人原因造成开工日期推迟，则竣工日期可相应顺延。
五、合同价款及支付方式：1. 本合同价款为人民币（大写）_________元整（￥_________元），采用包工包料方式支付。
2. 支付方式：每完成一层基坑支护结构施工，发包人支付该层合同价款的80%，完成整个基坑支护结构施工后，发包人支付剩余20%的合同价款。
六、质量标准和验收：1. 承包人施工必须达到发包人要求的质量标准。
2. 验收方法：承包人在每个施工工序完成后，必须经发包人或监理人员验收合格后，方可进行下一道工序的施工。
3. 质量评定：承包人应提供质量评定资料，并配合发包人或监理人员做好质量评定工作。
七、承包人的责任和权利：1. 承包人应建立健全施工质量控制和安全生产管理制度，并认真实施。
2. 承包人必须保证在接到发包人发出的开工指令后，按时开工，在接到发包人发出的停工指令后，按时停工。
3. 承包人必须保证施工质量达到发包人的要求。
4. 承包人有权要求发包人提供必要的设计图纸和资料。
5. 承包人有权要求发包人按时支付合同价款。
6. 承包人在施工中不得损坏发包人的其他财产。
7. 承包人应妥善保护发包人提供的设备和资料。
8. 承包人应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于承包人安全措施不当造成的事故，由承包人承担全部责任。
基坑施工合同范本(实用5篇)
基坑施工合同范本(实用5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!基坑施工合同范本(实用5篇)基坑施工合同范本第1篇[摘要]本文根据桥梁深基坑土钉墙支护特点，结合河南省原阳至新庄高速公路原阳互通立交a匝道桥深基坑土钉墙支护施工过程，探讨其主要控制措施和工艺，以期在同类工程中参考应用。
基坑支护坡施工合同6篇
基坑支护坡施工合同6篇篇1甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就基坑支护坡施工工程相关事宜协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：基坑支护坡施工工程2. 工程地点：XXX3. 承包范围：基坑支护坡施工工程的全部内容，包括但不限于支护坡的设计、材料供应、施工安装、调试等。
4. 承包方式：包工包料，乙方负责提供全部施工材料和设备，并自行完成施工安装和调试工作。
二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起计算。
2. 竣工日期：本合同签订之日起算，共XX天。
3. 合同工期：合同工期为XX天，如遇特殊情况，双方可协商工期顺延。
三、质量标准1. 工程质量应符合国家现行相关质量标准，确保一次性验收合格。
2. 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。
3. 甲方应提供必要的支持和协助，确保施工顺利进行。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XX元（大写：XXX），该价格已包含全部施工材料、设备、人工费用及税费等。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付合同价款。
具体支付节点如下：（1）签订合同后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（3）剩余合同总价的XX%作为质保金，自竣工验收之日起计算，满一年后甲方支付乙方。
3. 乙方应提供必要的票据和证明文件，以便甲方办理付款手续。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方应提供施工所需的场地、电源、水源等必要条件；（2）甲方应按照合同约定支付合同价款；（3）甲方应监督乙方的施工质量、进度和安全等方面的工作。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成全部施工内容；（2）乙方应确保施工质量符合国家现行相关质量标准；（3）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务；（4）乙方应遵守施工安全规范，确保施工安全；（5）乙方应提供必要的售后服务，确保工程正常使用。
基坑支护施工安全生产合同6篇
基坑支护施工安全生产合同6篇篇1甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》和相关安全生产法律法规，甲乙双方就基坑支护施工安全生产事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX。
2. 工程地点：XXXX。
3. 工程范围：基坑支护施工。
4. 工程造价：XXXX元。
二、安全生产要求1. 乙方必须建立健全安全生产管理制度和操作规程，明确各级人员的安全生产职责，确保安全生产工作的顺利进行。
2. 乙方应设立专门的安全生产管理机构，配备足够的安全管理人员，负责安全生产工作的全面管理。
3. 乙方应确保施工现场符合安全生产条件，设置明显的安全警示标志，并采取有效的安全防护措施。
4. 乙方应制定应急预案，确保在发生安全事故时能够及时、有效地应对。
5. 乙方应定期组织安全生产教育和培训，提高员工的安全生产意识和操作技能。
6. 乙方应积极配合甲方的安全生产检查和监督，对发现的问题及时整改。
三、违约责任1. 乙方在安全生产过程中违反本合同约定的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担相应的违约责任。
2. 因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。
四、争议解决1. 本合同的解释权归甲方所有。
2. 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同生效及终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同履行完毕后自动终止。
六、其他约定1. 乙方在签订合同时需向甲方提供企业资质证书、安全生产许可证等相关证明材料。
2. 乙方应严格遵守甲方的现场管理规定和安全生产要求，确保施工过程的顺利进行。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（发包方）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX（签字/盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就基坑支护施工安全生产事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：___________________基坑支护工程工程地点：___________________承包范围：基坑支护设计、施工及安全生产管理等。
基坑支护施工合同范本(8篇)
基坑支护施工合同范本第一条：工程名称及承包方式1、工程名称：__________项目。
2、工程地址：3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。
4、工程规模及特征：(1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。
(2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。
具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。
第二条：工程期限本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。
第三条、款项及付款方式1、基坑支护工程价款、支付及结算(1)基坑支护____元/㎡。
(2)付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的___%，基坑支护全部完成付已完工程造价的___%，回填完成付至结算总金额的___%，余___%质保金一年内付清。
(3)承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。
2、降水井使用时间及费用结算(1)成井费___元/m，运行费___元/天/眼，封井费___元/眼，四周排水600mmPVC管___元/m，以上均包含电费，电费每度按___元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。
(2)付款方式：成井完成付已完工程造价的___%，运行费用按月支付已完工程造价的___%，封井后一月内付清。
(3)本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。
并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所有与本降水工程相关的费用。
基坑支护施工合同(集合3篇)
基坑支护施工合同（集合3篇）基坑支护施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。
三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。
由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿101元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1010元，从工程款中扣除。
四、承包方式1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。
工程基坑支护施工合同(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程基坑支护施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________二、施工期限2.1 施工期限：自本合同签订之日起至______年______月______日止。
2.2 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程基坑支护施工任务。
三、施工内容3.1 乙方负责本工程基坑支护的设计、施工及验收工作。
3.2 乙方应按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量和安全。
3.3 乙方应严格按照甲方提供的工程图纸和施工方案进行施工，如有变更，应经甲方同意。
四、施工图纸及资料4.1 乙方应向甲方提供本工程的施工图纸、技术资料和施工方案。
4.2 甲方应将工程地质、水文地质、周边环境等资料提供给乙方，以便乙方进行施工设计。
五、施工质量及验收5.1 乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量和安全。
5.2 乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量情况，并及时解决施工过程中出现的问题。
5.3 工程基坑支护施工完成后，乙方应组织相关人员进行自检，自检合格后，向甲方提出验收申请。
5.4 甲方应在收到乙方验收申请之日起______个工作日内组织验收，验收合格后，乙方方可进行下一道工序的施工。
六、工程款支付6.1 甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款。
6.2 工程款支付方式：____________________6.3 甲方在支付工程款前，应确保工程进度和质量符合合同要求。
基坑支护施工安全生产合同3篇
基坑支护施工安全生产合同3篇篇1甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于：1. 甲方已委托乙方进行（项目名称）工程基坑支护施工工作。
2. 为确保施工过程中的安全生产，保障人员生命财产安全及工程质量，双方就基坑支护施工安全生产事宜达成如下协议。
第一条工程概况1. 工程名称：（项目名称）。
2. 工程地点：（具体地址）。
3. 施工范围：包括但不限于土方开挖、基坑支护结构安装等与基坑支护相关的所有工作内容。
4. 工期：自（起始日期）至（结束日期）。
第二条安全生产责任1. 甲乙双方均应遵守国家有关安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。
2. 乙方作为施工单位，应当制定详细的安全生产措施，并在施工前报甲方审批。
3. 乙方需设立专门的安全管理人员，负责施工现场的安全管理工作。
4. 甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查，并提出整改意见。
第三条安全技术措施1. 乙方应根据工程特点和技术要求，编制专项安全技术方案，并确保其可行性与安全性。
2. 在施工过程中，乙方应严格按照安全技术方案执行，不得擅自更改或简化施工程序。
3. 对于危险性较大的作业环节，乙方必须采取有效防护措施，并安排专人监护。
第四条劳动保护与教育培训1. 乙方应为所有施工人员提供必要的劳动保护用品，并确保其正确使用。
2. 开工前，乙方应对全体施工人员进行安全生产教育培训，未经培训合格者不得上岗作业。
3. 乙方还需定期组织安全生产知识的学习和演练活动，提高员工安全意识和应急处理能力。
第五条安全事故处理1. 如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时抢救伤员，控制事态发展，并保护好现场。
2. 事故发生后，乙方应及时向甲方报告，并配合相关部门进行调查处理。
3. 对于因乙方原因导致的安全事故，乙方承担全部法律责任及赔偿责任；若因甲方原因引发，则由甲方承担责任。
第六条违约责任1. 若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的经济赔偿责任。
基坑支护工程施工合同（通用3篇）
基坑支护工程施工合同（通用3篇）基坑支护工程篇1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同如下，双方共同遵守：一、工程概况工程名称：工程工程地点：位于二、承包范围完成基坑支护工程施工图(水电工程勘察院设计20xx.06.18版)所包含的全部内容，包括但不限于IV型拉森钢板桩、坡面喷射钢筋混凝土、预应力锚索、锚管、灌注桩、钢筋混凝土冠梁、腰梁、单双轴混凝土搅拌桩、木桩、基坑顶底排水沟及集水井(坑)、基坑顶部1.5M范围内的硬地化、止水、排水、机械安拆及进出场，施工场地铺筑等，协助基坑支护工程监测、完工后施工现场的清理、施工资料编制、整理、装订成册等，为完成施工范围所有项目并达到规范质量要求必须采取的施工措施等所产生的全部费用。
三、施工内容3.1 该工程分为两个施工标段：1)一标段：地块基坑支护工程;2)二标段：地块基坑支护工程;3.2 主要工作内容包括但不限于：(1) IV型拉森钢板桩(2) 坡面喷射钢筋混凝土面层(3) 预应力锚索(4) ￠48锚管(5) ￠1000灌注桩(6) 钢筋混凝土冠梁、腰梁(7) 单、双轴混凝土搅拌桩(8) ￠80稍径木桩(9)基坑顶、底排水沟及集水井(坑)(10)基坑顶部1.5米范围内的硬地化(11)施工项目产生的止水、排水等一切其它所需的措施项目等。
施工期间的排水工作，乙方必须采取一切措施保证抽水、止水、排水的及时性，否则，由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方承担,若不是由乙方原因造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。
四、承包方式本工程采用核定单价、总价包干的方式。
4.1 包干总价中包括施工范围内工程质量、工期、安全文明施工等工程达到验收标准所必需的所有费用，其中包括但不限于人工费、材料费、机械费、调试费、试验费、施工配合费、施工用电用水费、泥浆制备及清运费、成品保护费、验收费(政府主管部门的检验、试验及相关费用，但不包含基坑监测、沉降观测的费用)、安全文明施工费、材料检测、机械及机械安拆和进退场、抽水排水、工程保险及意外伤害保险、管理费、措施费及规费、利润、税金、市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基坑支护施工合同
甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：赵新平（以下简称乙方）
鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。
一、工程概况及承包范围
1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程
2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工，包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。
本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。
二、承包方式
1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。
2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。
三、合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：叁拾万元），包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。
四、进度款支付
1、地下室±0.00完成，按图纸计算工程量支付75%，回填土结束付至95%，剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。
2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。
3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。
如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计）
4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。
五、工程质量
1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。
2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。
3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。
4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。
5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识。
6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。
如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处1000～5000元的罚款。
7、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工，对于出现的质量事故，甲方有权酌情进行罚款处理。
乙方对所承担的工程，应先进行自检，如有质量问题应及时进行修补。
如因乙方原因需要返工，返工费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。
六、工程工期
1、本工程工期为55天，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加人，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。
2、若乙方拖延工期，不能按期完成。
每拖延一天处以500～5000元罚款，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。
3、若乙方劳动力无法满足项目要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方承担。
4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。
七、施工安全
1、乙方应保证现场施工安全，制定相关保证措施，并认真落实。
2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三宝”用品，确保人身安全。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
在施工过程中，非因甲方原因造成的安全事故和因此发生的费用，概由乙方承担。
4、乙方施工时应保证基坑及周边建筑物安全，应设置变形观测点，施工时同步监测并做好监测记录，如发生基坑安全事故或周边建筑物或构筑物变形或破坏，由乙方承担全部责任。
八、文明施工
1、乙方必须严格遵守现场文明施工的一切规定，做到整洁、有序。
所有材料在甲方指定地点堆放整齐，施工时做到工完场清料净。
2、对不按甲方要求堆放材料、现场零乱、未做到工完场清料净等文明施工达不到标准的，甲方有权派人清理，所发生的费用加15%管理费由乙方承担，不管乙方现场代表是否签字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣除。
3、乙方对甲供的材料要限额领料，节约使用，否则甲方有权对乙方造浪费按每次1000～5000元或按造成浪费的拾倍罚款。
4、乙方应负责甲供材料的覆盖、整理、废料的清理工作，否则造成的损失由乙方承担。
九、甲方权利与义务
1、执行总包方权利义务，负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。
甲方对乙方实施的施工作业进行监督抽查，并提出整改要求。
甲方现场代表为：张显威。
2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制总体、月、周施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。
3、负责提供测量控制轴线及标高点，组织技术交底、图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
4、按时提供图纸，及时提供应由甲方提供的材料、设备、安全施工设施等。
5、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、乙方权利与义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具
有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及项目部有关规章制度。
2、乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。
所有损失甲方自行在工程款中扣除。
3、乙方现场代表为：赵新平，乙方现场代表必须常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加甲方的工程会议、及安全文明检查等，未经甲方批准不得擅自离岗，否则按500～1000元/次处罚。
4、如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为罚款处理。
未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
5、进入工地绝对不准打架、斗殴，不得以工程款支付不及时等任何理由而停工，拉闸断电，围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述情况之一，将予以不少于10000元的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失。
甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次罚款1000～10000元，如发生严重后果，乙方应负一切责任。
6、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50%结算。
7、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。
否则，发包方有权视情节进行合理处理。
8、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作。
9、竣工交付及其他工序安装后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。
如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准的要求，甲方有权委托他人完成修改工作，发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
十一、合同有效期
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
本合同自双方代表签字之日起生效，
完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满之日终止。
十二、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第 3 种方式解决：（1）向仲裁委员会提请仲裁，（2）甲方所在地人民法院提起诉讼，（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。
甲方（代表）签字：乙方（代表）签字：
日期：日期:。