建设工程垫资合同模板

合集下载

工程垫资合同7篇

工程垫资合同7篇

工程垫资合同7篇第1篇示例:工程垫资合同是指在工程建设项目中,包工头或施工单位为了衔接资金周转而与资金方签订的一种合同。

工程垫资合同一般包括资金垫资的方式、数额、利息、还款方式、违约责任等条款。

工程垫资合同在工程建设项目中发挥着重要作用,能够帮助施工单位解决资金短缺问题,确保项目的顺利进行。

工程垫资合同中应明确资金垫资的方式。

资金垫资的方式一般包括直接支付、贷款或其他形式。

根据实际情况,双方可以选择合适的资金垫资方式。

在选择资金垫资方式时,双方应充分考虑资金的安全性、便捷性和成本等因素,确保资金垫资能够及时到位。

工程垫资合同中应规定垫资金额及利息。

垫资金额是工程垫资合同的核心内容,应在合同中明确规定。

双方在签订合同时应确定清楚垫资金额,并约定垫资所需支付的利息。

利息的计算方式一般为按日、月或年计算,双方要在合同中约定明确,避免发生纠纷。

工程垫资合同中应规定还款方式和期限。

还款方式一般包括一次性还款、分期还款等,双方应根据实际情况选择合适的方式。

还款期限一般根据工程进度和资金周转情况确定,双方要确保在合同约定的期限内按时还款,避免造成不必要的资金风险。

工程垫资合同中应明确违约责任。

违约责任是保障合同履行的重要内容,双方应对违约行为进行明确界定,并约定相应的违约责任。

一般情况下,违约责任可能包括支付违约金、承担法律责任等。

双方在签订合同时要认真考虑各种可能的违约情况,并约定明确的违约责任条款,以保障合同的有效履行。

工程垫资合同是工程建设项目中不可或缺的重要合同之一,对保障资金周转、确保项目顺利进行具有重要意义。

在签订工程垫资合双方要充分考虑合同中的各项内容,确保合同合法有效,避免因资金问题影响工程建设进度。

只有通过认真履行合同约定,加强双方的沟通和协调,才能够有效防范各种风险,确保工程项目的顺利完成。

【以上内容仅供参考,具体操作建议请咨询专业人士】。

第2篇示例:工程垫资合同是指委托方与承包方之间签订的一种合同,用于规定工程项目中委托方为承包方提供垫资的相关事宜。

建设工程施工承包垫资协议书4篇

建设工程施工承包垫资协议书4篇

建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借方):(单位名称):(法定代表人):(注册地址):(联系电话):乙方(承包方):(单位名称):(法定代表人):(注册地址):(联系电话):为明确双方在建设工程施工承包垫资事宜上的权利义务,经双方友好协商,特订立本协议书。

为此,甲方与乙方本着诚实守信的原则,共同遵守以下条款:第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方垫资金额为(具体金额),用于乙方在建设项目中的施工经营活动。

1.2 乙方应当按照合同约定使用垫资,不得挪作他用。

如有资金不足或超出的情况,应及时与甲方联系沟通,并在双方共同商定下进行调整。

第二条垫资期限及还款方式2.1 垫资期限为(具体期限),自本协议签署之日起算。

若乙方需要延长垫资期限,应提前与甲方协商并取得书面同意。

2.2 乙方应按照合同约定的工程款支付时间节点,及时进行还款。

如遇特殊情况需延迟还款,应提前向甲方说明情况,并经协商确定新的还款时间。

2.3 还款方式:乙方应按照工程进度与支付款项,向甲方进行还款。

还款方式包括一次性结清与分期还款两种方式,双方应协商确定具体还款方式,并签署书面协议。

第三条利息及违约责任3.1 若乙方未按时按量还款给甲方,则甲方有权向乙方收取逾期利息,利息计算规则如下:逾期金额× 逾期天数× 违约利率(根据中国人民银行同期利率确定)3.2 一旦乙方违反本协议的规定,如未按期还款、挪用资金等情况,甲方有权协助乙方进行整改,并要求乙方承担由此产生的法律责任。

第四条保密责任4.1 本协议任何一方应对对方提供的商业秘密和机密信息承担保密责任。

未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用相关信息。

4.2 双方在本协议有效期内及协议终止后一定期限内应继续履行保密责任,不得利用对方的商业秘密或机密信息谋取私利。

第五条协议解除5.1 如因不可抗力等不可抗力事件致使任何一方无法履行本协议规定的义务,应及时通知对方,并免责,但应尽最大努力减少损失。

工程建设垫资合同模板

工程建设垫资合同模板

工程建设垫资合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!工程建设垫资合同模板甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方工程建设项目的垫资事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元。

二、垫资金额及还款方式2.1 乙方同意为甲方工程垫资,垫资金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。

2.2 甲方同意在工程验收合格后,自工程验收合格之日起____个工作日内,向乙方支付垫资金额的10%作为预付款。

2.3 甲方应在工程验收合格后____个工作日内,向乙方支付剩余的垫资金额。

2.4 甲方同意按照以下还款方式向乙方支付垫资金额:(1)甲方应在工程验收合格后,每月最后一个工作日向乙方支付垫资金额的1%。

(2)甲方应在工程验收合格后满一年时,向乙方支付垫资金额的50%。

(3)甲方应在工程验收合格后满两年时,向乙方支付剩余的垫资金额。

三、工程质量及验收3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程建设,确保工程质量。

3.2 工程验收合格的标准为:符合国家相关法律法规、规范标准、设计文件和合同约定。

3.3 工程验收由甲方组织,乙方应予以配合。

验收不合格的,乙方应负责整改,直至达到验收合格标准。

四、违约责任4.1 乙方未按约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付工程总价2%的违约金。

4.2 甲方未按约定时间支付预付款、还款的,应按照逾期天数向乙方支付垫资金额2%的违约金。

垫资 合同6篇

垫资 合同6篇

垫资合同6篇篇1甲方(投资方):____________________乙方(借款方):____________________鉴于甲方同意向乙方提供垫资,以支持乙方在特定项目中的资金周转需求,根据有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平的基础上,经充分协商,达成如下垫资合同协议:一、合同背景及目的鉴于乙方在项目实施过程中面临资金周转困难,需要甲方的资金支持以顺利完成项目,故双方共同订立本合同。

本合同的目的是明确双方的权利和义务,规范垫资行为,确保双方权益得到充分保护。

二、垫资金额及用途甲方同意向乙方提供垫资金额为人民币______元(大写:______元整)。

该笔垫资仅限于乙方用于______项目的资金周转。

三、垫资期限垫资期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

四、利息及支付方式1. 利息:垫资利息按照年利率______%计算。

2. 支付方式:乙方应按照约定的期限向甲方支付利息及本金。

利息按月支付,每月______日前支付当月利息;本金在垫资期限届满时一次性归还。

五、担保措施1. 乙方应提供甲方认可的担保措施,以确保垫资的履行。

担保措施包括但不限于第三方担保、抵押、质押等。

2. 乙方未能按时履行还款义务时,甲方有权依法行使担保权益。

六、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方使用垫资的情况,确保垫资用于约定的用途。

2. 乙方未按约定用途使用垫资或未按时支付利息及本金的,甲方有权提前收回垫资。

3. 甲方有权在乙方履行还款义务后,依法处置担保物。

七、乙方的权利与义务1. 乙方应按时支付利息及本金,确保履行还款义务。

2. 乙方应提供真实的财务报表及相关资料,以便甲方了解乙方的财务状况。

3. 乙方应接受甲方的监督,确保垫资用于约定的用途。

4. 乙方应按照约定的担保措施提供担保。

八、违约责任1. 乙方未按约定用途使用垫资的,甲方有权提前收回垫资,并要求乙方支付违约金。

工程垫付合同6篇

工程垫付合同6篇

工程垫付合同6篇篇1甲方(垫付方):____________乙方(收款方):____________鉴于甲方在工程建设中,因应工程需求及保障工程进度,同意为乙方垫付部分工程款项。

为明确双方权益,确保资金安全,经双方友好协商,达成如下工程垫付合同:一、合同目的与原则本合同旨在明确甲方向乙方提供工程款项垫付的相关事宜,双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,确保工程顺利进行。

二、垫付金额及用途甲方同意为乙方垫付工程款项,总金额为人民币______元(大写:______元整)。

该款项仅限于乙方用于支付工程材料费、人工费用等相关费用,不得挪作他用。

三、垫付条件及支付方式1. 乙方需提供相应的工程资料及进度报告,确保工程进展与合同约定相符。

2. 甲方在收到乙方完整的工程资料及进度报告后,经审查无误后,按照合同约定进行款项垫付。

3. 乙方应按照工程进度及时向甲方提供收款凭证,甲方按照收款凭证支付垫付资金。

4. 垫付资金分期支付,具体支付时间与金额根据工程进度及双方约定进行。

四、资金监管与偿还1. 乙方应设立专用账户,用于接收甲方垫付的资金,确保资金专款专用。

2. 乙方应按照工程进度及合同约定,及时向甲方偿还垫付资金。

若未能按期偿还,应按照约定支付逾期违约金。

3. 甲方有权对乙方使用垫付资金的情况进行监督,确保资金安全及合规使用。

五、违约责任与解决方式1. 若乙方违反合同约定,未按照约定使用垫付资金或未能按期偿还,应承担违约责任,并向甲方支付违约金。

2. 若因乙方原因导致工程进展缓慢或停工,甲方有权停止垫付资金,并要求乙方返还已垫付的资金。

3. 对于合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、保密条款双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

七、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:乙方:(承包方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:为明确双方在工程垫资协议中的权利义务,特签订本协议:一、协议目的为了保障工程顺利开展,确保工程施工过程中的资金需求,双方根据自愿、平等和诚实信用原则,达成如下协议:二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金,具体金额为(数字大写)。

甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务,确保施工资金链的畅通。

三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。

具体还款时间及方式如下:(具体约定)。

四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至乙方偿还所有垫资款项之日终止。

双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。

五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项,应当承担违约责任并按照约定支付违约金。

5.2如甲方未按照约定履行垫资义务,应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。

六、其他约定本协议如有争议,双方应协商解决,无法协商解决的,提交工程所在地人民法院解决。

甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________签订日期:__________________________本协议一式两份,甲乙双方均持一份有效,具有同等效力。

愿双方共同遵守,无须变更,生效即至终止。

篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)乙方(借款人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则,甲、乙双方本着互利互惠,平等自愿,就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额:甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资,垫资金额为(具体金额),账户名称为(账户名称)、账号为(账号)。

工程垫资合同5篇

工程垫资合同5篇

工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方与乙方在____________工程进行合作,甲方需要乙方进行工程垫资,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程垫资过程中的权利和义务,确保双方权益得到合法保护,促进工程顺利进行。

二、工程垫资内容1. 乙方同意在工程开始前为甲方提供工程垫资,垫资总额为人民币________万元。

2. 垫资用途仅限于本工程所需的材料采购、设备租赁、人工费用等。

3. 甲方应按照工程进度及时向乙方支付工程款项,确保乙方垫资款项及时回笼。

三、工程垫资期限1. 本工程垫资期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕止。

2. 若工程延期,甲方应提前与乙方协商,达成新的垫资协议。

四、利息及支付方式1. 乙方为甲方提供工程垫资,将按照不超过年化利率XX%计算利息。

2. 利息支付方式:_____________(如:每月支付、按季度支付等)。

3. 甲方应在工程竣工验收合格后XX个月内偿还乙方垫资本金及利息。

五、甲方的义务与责任1. 甲方应确保工程的顺利进行,按时完成工程建设。

2. 甲方应按时向乙方支付工程款项,确保乙方垫资款项及时回笼。

3. 甲方应按时支付垫资利息,确保乙方合法权益。

4. 若甲方未能履行上述义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

六、乙方的义务与责任1. 乙方应按照合同约定为甲方提供工程垫资。

2. 乙方有权监督工程进展及资金使用情况。

3. 若甲方未能按时偿还垫资本金及利息,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

4. 乙方应确保垫资款项用于本工程,不得挪用。

七、违约责任1. 若甲方未能按时支付工程款项或偿还垫资本金及利息,应按照未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。

2. 若因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方承担因此产生的额外损失。

建设工程施工承包垫资合同7篇

建设工程施工承包垫资合同7篇

建设工程施工承包垫资合同7篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资合同一、甲方:______________ (以下简称甲方)地址:______________法定代表人(负责人): ______________联系电话:_____________鉴于甲方拟与乙方签订《建设工程施工承包垫资合同》(以下简称“本合同”),为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条项目名称及地点甲方拟委托乙方进行__________________________________(以下简称“本项目”)的施工垫资。

第二条项目内容本项目的具体内容为____________________________,包括但不限于设计、施工、材料采购等。

第三条项目进度1. 乙方应按照双方协商的项目进度进行施工,确保工期的合理性;2. 如遇不可抗力因素导致项目延期,乙方需提前告知甲方,并协商解决方案。

第四条垫资方式1. 甲方应在项目开工前一次性提供项目总费用的垫资,具体数字为_______________;2. 乙方应在项目完工后将已用垫资的费用结清,甲方将按照实际使用情况办理相关结算事宜。

第五条资金监管1. 甲方保证提供的垫资为合法所得,并向乙方提供相关资金来源证明;2. 乙方应妥善保管甲方提供的垫资,保证资金使用的透明、合规。

第六条保密条款双方在本合同履行的过程中,如涉及商业机密、技术秘密等,应保守相关信息,不得向任何第三方披露。

第七条违约责任1. 若甲方未能按时提供垫资或提供的资金不合法,应承担相应违约责任;2. 若乙方未按照协商的项目进度进行施工或不按要求结清已用垫资的费用,应承担相应违约责任。

第八条变更与解释1. 本合同经双方签字生效。

如需对本合同内容进行任何形式的修订,须经双方书面协商一致;2. 本合同的解释权归双方协商一致后的结果。

第九条法律适用本合同的签署、履行、解释均适用中华人民共和国法律。

以上为《建设工程施工承包垫资合同》的具体内容,希望双方能够严格按照合同要求履行,在合作中互相信任、互相支持,共同推动项目顺利进行,达到双方的合作目标。

建设工程施工承包垫资协议书5篇

建设工程施工承包垫资协议书5篇

建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方(施工单位):__________为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方开展的建设工程施工项目,乙方向甲方垫资的事宜,达成如下协议:一、项目名称:__________四、项目工期:______年/月/日至______年/月/日。

五、垫资金额:乙方同意向甲方垫资______元。

六、垫资方式:乙方将垫资款项直接支付给甲方账户,不得用于其他用途。

九、返还方式:项目结束后,甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。

十、项目变更:若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化,双方应重新协商确定垫资金额。

十一、协议变更:经双方协商一致,可以对本协议进行修改、补充或解除。

十二、争议解决:本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商;协商不成的,由_____仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的。

十三、本协议自双方签字盖章后生效,并具有法律效力。

甲方(盖章):__________ 日期:______年______月______日注:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第2篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方:____________乙方:____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、项目简介1. 项目名称:____________2. 项目地址:____________3. 项目建设内容:____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资,用以支付工程队伍、材料和设备等费用。

2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。

3. 双方应遵守相关法律法规,严守合同精神,共同完成项目建设目标。

三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为:____________元(大写:____________)。

建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇

建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇

建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方经友好协商,就[项目名称] 建设工程达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[项目名称]2. 工程地点:[项目地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 承包范围:[承包范围]5. 承包方式:[承包方式]6. 工期:[工期]二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务(1)甲方应向乙方提供施工所需图纸和技术资料,并保证其真实性和完整性。

(2)甲方应协助乙方办理有关施工手续,确保施工顺利进行。

(3)甲方应按照合同约定支付工程款,并确保支付的真实性和准确性。

(4)甲方应负责协调施工现场的各项工作,确保施工安全有序。

2. 乙方的权利和义务(1)乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合合同约定。

(2)乙方应合理安排施工进度,确保按期完成施工任务。

(3)乙方应加强施工现场管理,确保施工安全。

(4)乙方应积极配合甲方协调施工现场的各项工作,确保施工顺利进行。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款(1)本工程的总造价为人民币[总造价] 元。

(2)如遇设计变更或工程量增减,双方应及时办理变更签证手续,并调整工程价款。

2. 支付方式(1)甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付工程款。

(2)乙方在收到甲方支付的工程款后,应出具相应的收款凭证。

(3)工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余的工程款。

四、验收和保修1. 验收(1)乙方在工程竣工后,应向甲方提交验收申请报告及相关资料。

(2)甲方应在收到验收申请报告后及时组织验收,并在验收合格后出具验收报告。

2. 保修(1)本工程自竣工验收合格之日起,乙方应提供为期一年的免费保修服务。

保修期内,乙方应负责因施工质量问题导致的维修费用。

(2)保修期满后,如需继续维修服务,双方可另行协商签订维修合同。

五、违约责任1. 甲方的违约责任(1)甲方未能按照合同约定支付工程款,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给乙方造成的损失。

建设工程施工承包垫资合同5篇

建设工程施工承包垫资合同5篇

建设工程施工承包垫资合同5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资合同一、合同双方甲方:【甲方名称】二、合同背景为了顺利开展建设工程施工,甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,就建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:三、合同内容1. 甲方同意向乙方提供垫资,用于建设工程施工的资金支持。

垫资金额为【具体金额】,由甲方一次性支付至乙方指定账户。

2. 乙方应按照工程进度和实际需要使用垫资,严格控制资金使用,保证在合同规定的时间内将垫资全部用于建设工程施工,不得挪作他用。

3. 垫资使用期限为【具体期限】,超过期限未用完的部分应及时退还给甲方,乙方不得因垫资问题影响工程施工进度及质量。

4. 乙方应在接到垫资后,按照约定的进度向甲方提交项目施工进度计划和资金使用报告,并接受合同约定的监督和检查。

5. 甲方有权根据工程进度和实际情况,要求乙方提供相关资金使用证明和结算凭证,乙方应积极配合提供。

6. 乙方应加强施工管理,严格按照设计要求和施工规范进行施工,保障工程质量。

7. 在工程竣工验收合格后,乙方应及时将剩余的垫资全额退还给甲方,不得有任何拖延。

8. 本合同项下的垫资不得用于支付工程外的其他费用,否则一切责任由乙方承担。

四、合同变更1. 双方经协商一致,如有变更本合同内容,应签订书面变更协议,并按变更协议执行。

2. 未经甲、乙双方书面同意,不得擅自变更本合同的任何条款。

五、合同解除1. 本合同自双方完成合同约定的全部义务后解除。

2. 若甲、乙双方需解除本合同,应提前【具体期限】向对方书面通知。

六、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交合同签订地的人民法院进行解决。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的事项全部履行完毕。

2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)第2篇示例:建设工程施工承包垫资合同是指建筑施工企业为了开展工程建设,在获得工程承包资格后,因施工需要先行支付工程款项而与资金提供方签订的一种合同。

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:经甲、乙双方友好协商,就乙方施工图设计工程,需要垫资进行施工前期费用,特订立如下协议:一、协议范围根据本协议的约定,乙方接受甲方的垫资,并承诺按照合同约定的工程施工要求,按时、按质完成建设工程,以及按照协议规定的还款期限及利息支付方式偿还垫资款项。

二、协议金额1. 本协议的垫资金额为人民币(大写)(¥小写)元整。

2. 乙方应于垫资到账后的7个工作日内,开具甲方需求的发票和相应的收据。

三、垫资利息1. 垫资期间,按照年息%的利率计算垫资利息。

垫资利息每月结算,由乙方于每月25日支付给甲方。

2. 如乙方未按期支付利息,应按照逾期未还利息金额的日万份之一向甲方支付滞纳金。

四、还款期限乙方应在工程施工完工验收后的(天/月)内一次性偿还本协议项下的所有垫资款项及利息。

逾期未还,应按照逾期未还本金额的日千分之五向甲方支付滞纳金。

五、违约责任1. 乙方未按期支付垫资款项及利息的,应向甲方支付滞纳金。

2. 乙方未按时、按质完成建设工程的,应按合同约定承担违约责任。

3. 本协议若有任一方未履行协议内容或违约,均应承担相应的法律责任。

六、争议解决本协议履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。

若协商不成,应提交有管辖权的法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议自双方盖章生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:声明:本协议为一般性协议书,具体内容以双方实际签订的合同约定为准。

篇2建设工程施工承包垫资协议书委托方(甲方):___________________承包方(乙方):___________________鉴于甲方拟建设__________________项目,因资金不足,临时需要垫资,为确保项目顺利进行,双方经友好协商,达成如下协议:一、垫资金额及时间1. 乙方将按照项目需求,向甲方提供_______元资金作为垫资款,垫资期限自____年____月____日至____年____月____日。

建设工程施工承包垫资合同6篇

建设工程施工承包垫资合同6篇

建设工程施工承包垫资合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方为甲方进行建设工程施工承包垫资事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:____________________二、承包范围及内容乙方负责承包甲方工程项目的全部建设工作,包括但不限于土方开挖、基础施工、主体结构施工、装饰装修等。

此外,乙方还需承担本合同约定的垫资责任。

三、承包方式及价格本合同采用包工包料方式,乙方负责按照甲方提供的施工图纸及要求,完成全部建设工作。

工程价格按照实际完成的工程量计算,具体价格及支付方式详见本合同条款。

四、垫资事项及条款1. 乙方同意为甲方提供垫资服务,即在甲方支付工程进度款前,先行承担部分建设资金。

具体垫资金额、期限及利率等详见本合同条款。

2. 甲方应按时支付工程进度款,如因甲方原因导致工程进度款延迟支付,乙方有权要求甲方按照约定利率支付垫资利息。

3. 垫资期间,乙方有权对工程进度进行监督,确保资金用于本工程建设。

4. 甲方应在工程竣工验收合格后,按照合同约定及时支付乙方垫资款项及利息。

五、工程期限及进度1. 工程开工日期:____________________2. 工程竣工日期:____________________3. 乙方应按照合同约定的工期完成工程建设,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任。

4. 甲方应按时提供施工图纸及技术要求,确保工程顺利进行。

六、工程质量及保修1. 乙方应按照国家相关施工规范及标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,甲乙双方应共同进行竣工验收,如验收不合格,乙方应承担整改及返工责任。

建设工程施工承包垫资协议书4篇

建设工程施工承包垫资协议书4篇

建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方(出资方):法定代表人:地址:电话:乙方(施工方):法定代表人:地址:电话:鉴于甲方拟委托乙方施工承包__________工程项目,且甲方应在工程开工前预付相应的施工款用以垫资,并且双方已就有关事宜达成一致意见,经协商并按法律规定签订如下协议:第一条确定承包项目甲方拟委托乙方承包工程项目名称为__________,项目施工地点位于__________,工程范围包括_____________等内容,具体勘察设计和实施方案由乙方负责。

第二条工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币______________元整(¥_______),按照出资方与施工方共同商定的计价方式计算结算。

2. 甲方应在工程开工前以预付款方式预付工程价款的__________%用以垫资,剩余款项在工程完工验收后__个工作日内支付给乙方。

第三条工程工期及质量要求1. 工程的开工日期应在本协议签署之日起__个工作日内,完工日期为__________。

2. 工程项目的质量应符合国家有关标准规定,并且需经甲方验收合格后乙方方可领取尾款。

第四条保证金和违约责任1. 乙方应在工程开工前向甲方交纳保证金,金额为工程价款的____%。

2. 如乙方未能按照合同约定的工期完成工程或工程质量不符合标准,甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 若因乙方原因导致工程无法完成或质量问题造成巨大经济损失,甲方可以要求乙方赔偿相应损失,包括但不限于人工、材料、法律费用等费用支出。

第五条合同变更1. 任何一方未经对方书面同意,不得任意修改协议中规定的合同内容。

2. 如有合同变更需求,双方应另行协商达成书面协议。

第六条争议解决1. 双方因本协议发生争议,应协商解决,若协商不成可提交有关部门进行调解。

2. 如协商和调解无法解决争议,可根据相关法律规定向有管辖权的法院提起诉讼。

第七条其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期至工程竣工验收并支付尾款之日止。

工程款垫资协议书5篇

工程款垫资协议书5篇

工程款垫资协议书5篇篇1甲方(建设单位):[甲方单位名称]乙方(施工单位):[乙方单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在工程款垫资方面的权利和义务,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况[工程名称]由乙方垫资建设,垫资额度为[垫资额度]元。

乙方垫资建设的工程位于[工程地点],工程内容为[工程内容]。

二、垫资方式1. 乙方垫资的款项应专款专用,确保用于本工程的建设。

2. 乙方垫资的款项应按照甲方的要求,及时、足额地支付给相关的材料供应商和施工队伍。

3. 乙方垫资的款项应按照本协议约定的时间节点进行支付,确保工程的顺利进行。

三、垫资期限1. 垫资期限自本协议签订之日起,至本工程竣工验收之日止。

2. 在垫资期限内,乙方应确保垫资款项的及时、足额支付,不得拖欠。

3. 如因甲方原因导致工程竣工验收延迟,乙方有权要求甲方延长垫资期限,并按照本协议约定的利率支付利息。

四、利率及利息计算1. 乙方垫资的款项按照中国人民银行同期贷款利率计算利息。

2. 利息自乙方支付垫资款项之日起计算,至甲方实际支付垫资款项之日止。

3. 甲方应按照本协议约定的时间节点支付利息,确保乙方的合法权益。

五、甲方权利和义务1. 甲方应按照本协议约定的时间节点支付垫资款项和利息,确保乙方的合法权益。

2. 甲方应提供必要的支持和配合,确保工程的顺利进行。

3. 甲方应按照合同约定履行其义务,如因甲方原因导致工程竣工验收延迟,甲方应承担相应的责任。

六、乙方权利和义务1. 乙方应按照本协议约定的时间节点支付垫资款项,确保工程的顺利进行。

2. 乙方应专款专用,确保垫资款项用于本工程的建设。

3. 乙方应提供必要的支持和配合,确保工程的顺利进行。

4. 如因乙方原因导致工程竣工验收延迟,乙方应承担相应的责任。

七、违约责任1. 如甲方未按照本协议约定的时间节点支付垫资款项或利息,乙方有权要求甲方支付逾期利息,并承担相应的违约责任。

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇

企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方:XXX公司乙方:XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方进行施工承包,并同意乙方垫资部分工程款项,双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下垫资协议书:一、垫资工程概况1. 工程名称:XXX公司建设项目2. 工程地点:XXX3. 工程内容:详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式:乙方垫资部分工程款项,具体金额以实际结算为准。

2. 垫资期限:自本协议签订之日起,至甲方支付乙方垫资款项之日止。

3. 利息及费用:乙方垫资款项自实际支付之日起,按中国人民银行同期贷款利率计息,利息按月支付。

除垫资款项外,乙方不得向甲方收取其他费用。

4. 还款保障:甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押,确保乙方垫资款项的偿还。

三、施工承包条款1. 施工图纸及预算:乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。

2. 施工工期:乙方应在合同签订后尽快进场施工,确保按期完成工程任务。

3. 质量标准:乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。

4. 验收及结算:工程完工后,甲方应及时组织验收,并按实际完成工程量进行结算。

四、违约责任1. 甲方违约责任:甲方如未按时支付乙方垫资款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担因此给乙方造成的全部损失。

2. 乙方违约责任:乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担因此给甲方造成的全部损失。

五、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 法律适用:本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。

六、其他条款1. 保密条款:双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。

2. 不可抗力:因不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致一方不能履行本协议的,可以部分或全部免除其责任,但应及时通知对方,并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。

工程垫资合同范文(三篇)

工程垫资合同范文(三篇)

工程垫资合同范文合同编号:【编号】工程垫资合同甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系电话】鉴于甲方拟开展工程项目,需要进行垫资,乙方愿意提供垫资服务,双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的甲方拟开展的工程项目需要垫资,乙方同意为甲方提供相应的垫资服务,双方依法签署本合同,明确双方的权利和义务。

第二条垫资金额和方式1. 乙方同意向甲方提供垫资服务,总金额为人民币【垫资金额】元(大写:【金额大写】)。

2. 垫资款项将按以下方式进行支付:(1) 甲方提出垫资申请后,经双方确认无误后,乙方将在【垫资方式】方式下支付垫资款项。

(2) 甲方每次提出垫资申请时,应提供详细的垫资用途和相关凭证,乙方有权要求甲方提供相关资料和证明。

(3) 乙方垫资未超过【垫资金额百分比】%时,甲方无需支付任何担保费用;当垫资金额超过【垫资金额百分比】%时,甲方应按照乙方要求向乙方支付相应的担保费用。

第三条利息及费用1. 乙方向甲方提供垫资服务期间,甲方应按照约定支付相应的利息费用。

2. 利息费用的计算方式如下:【利息计算方式】。

3. 甲方应当按时向乙方支付利息费用,否则乙方有权向甲方追偿逾期利息,并采取法律手段追索。

第四条还款方式1. 甲方应按照约定的还款计划按时向乙方偿还垫资款项和利息费用。

2. 还款方式可以选择以下一种或多种方式:【还款方式】。

3. 甲方每次还款应提供详细的还款凭证,如银行转账凭证、支票等,确保还款过程的可追溯性和记录性。

第五条保证措施1. 甲方应按照乙方的要求,提供相应的抵押担保或质押担保等措施,并及时办理相关手续。

2. 如果甲方未能按照约定的时间和方式偿还垫资款项和利息费用,乙方有权采取法律手段追偿,并有权查封、扣押抵押质押物等。

第六条合同生效与终止1. 本合同经双方盖章后生效,并自【生效日期】之日起执行。

工程垫资合同8篇

工程垫资合同8篇

工程垫资合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方所委托乙方进行工程建设的垫资事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的垫资事项及相关权益,确保双方权益得到合法保护,明确双方的责任与义务。

二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________三、垫资事项1. 乙方同意为甲方垫资完成本工程,垫资总额为人民币______元。

2. 垫资用途:用于本工程建设过程中的材料采购、设备租赁、人工费用等。

3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后______个月内。

四、垫资返还1. 工程竣工验收合格后,甲方应按照约定支付乙方垫资款项。

2. 垫资款项的返还期限、方式及利率等具体事项,由双方另行签订补充协议约定。

五、工程进度与质量保证1. 乙方应确保工程按照合同约定的进度进行,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。

2. 乙方应保证工程质量符合相关标准,如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。

六、风险承担1. 乙方垫资期间,工程风险由甲乙双方共同承担。

2. 如因甲方原因导致工程无法继续,乙方有权要求甲方赔偿因此产生的损失。

3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续,双方应协商解决。

七、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

2. 双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料,不得擅自复制、留存。

八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程垫资合同(3篇)

建设工程垫资合同(3篇)

建设工程垫资合同合同编号:[合同编号]垫资合同甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人]电话:[甲方联系电话]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人]电话:[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等互惠、协商一致的原则,就甲方的建设工程项目进行垫资合作,达成如下协议:第一条合同目的1.1 甲方是一家合法注册成立的建设工程公司,具备相应的资质和经验,并拥有一定的资金实力。

1.2 乙方是一家愿意为甲方的建设工程项目提供垫资服务的金融机构,具备相应的资质和信用。

1.3 甲乙双方本着互惠互利的原则,通过本合同达成一致,乙方同意向甲方提供垫资服务。

第二条垫资金额及支付方式2.1 甲方在建设工程项目的过程中需要资金垫付,甲乙双方约定,乙方将向甲方提供垫资金额为人民币[垫资金额]元整。

具体的垫资事项和金额将在垫资申请阶段由双方另行约定。

2.2 乙方同意根据甲方的资金需求,按照约定的支付方式向甲方提供垫资金额。

垫资金额应当在甲方提出资金需求后的[垫资期限]个工作日内到位。

2.3 乙方提供的垫资金额将于甲方收到后作为建设工程项目的工程款项进行使用,具体使用方式遵循项目进度及相关法律法规的规定。

第三条利息及违约金3.1 甲方承诺按照约定的时间向乙方支付本合同项下的利息。

利息按照[利息比例]的年利率计算,计算方式为按照360天为基础的实际天数,按月等额计息。

3.2 若甲方未按时向乙方支付利息,甲方应按照逾期利息的[逾期利率]比例支付违约金。

3.3 若乙方未按时向甲方提供垫资金额,乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金的计算方式为[违约金比例]。

第四条保证与担保4.1 甲方保证提供的项目资料真实、准确,所提供的项目材料和资质证明真实有效,并将负责提供与项目相关的所有必要文件及信息。

4.2 乙方有权依据甲方提供的项目材料及资质证明对甲方的资信情况进行核查,甲方应积极配合并提供必要的资料和信息。

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇

建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)乙方:(承包方)为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议:1. 建设地点:______2. 项目名称:______3. 项目总投资:______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方;2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方,并支付垫资费用______元;3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。

三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后,本协议自动终止。

四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密,不得向任何第三方透露。

五、其他1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 凡因本协议引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向______仲裁委员会申请仲裁。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日(以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本,供参考使用,具体内容可根据实际情况做适当调整)篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作,为确保工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。

一、项目内容和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:1.3 工程地点:1.4 工程规模:二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后,按照工程进度和款项支付时间节点,向乙方提供垫资,作为工程施工资金的来源。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

篇一:建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:东方鼎臣广场二、工程地点:上分线以东、发展大道以北三、工程结构:框剪结构总建筑面积约约6万平方米。

四、进场时间:定于五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行元/工日。

4、施工措施费按取费标准的 %计算;5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。

拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。

十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款二万元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。

如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。

11、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。

12、乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。

如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。

如发生意外概由乙方承担责任。

13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线,以及烧电炉等违反安全管理行为,一经查实处没收器具并每次罚款200元。

如发生意外概由乙方承担责任。

14、在施工中应做到精心策划、实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应由乙方承担全部责任。

15、夏天炎热,乙方如需安装空调,费用自付,用电按电表度数计算。

16、施工人员一律要参加人身保险,甲方承担30%,乙方承担70%。

十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向上饶市人民法院起诉。

篇二:建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。

停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:地址:地址:年月日篇三:建设工程施工承包垫资合同建设工程施工承包垫资合同发包人:都昌县源生环保科技有限公司(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。

第一条工程概况(一)工程名称:都昌县生活垃圾综合处理厂项目(二)工程地点:江西洪城水业都昌分公司西侧(三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程(四)工程价款:本工程投资额约元人民币。

(五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。

本工程不得分包、转包。

第二条合同工程(一)开工日期:2014 年5 月 26日(二)竣工日期:2015年 11 月26日(三)合同工程总日历天数180天。

第三条合同价款(一)合同价款依据1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

(二)工程结算1.工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:a.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。

b.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。

相关文档
最新文档