工程合同专用条款
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇篇1工程名称：XXXXXX项目工程地点：XXXXXX发包方（甲方）：XXXXXX承包方（乙方）：XXXXXX合同编号：XXXXXX签订日期：XXXXXX一、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务1.1.1 甲方应向乙方提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成本项目的工程设计和实施。
1.1.2 甲方应按照合同约定支付相应的款项，确保乙方的合法权益得到保障。
1.1.3 甲方应监督乙方的履约情况，确保乙方按照合同约定履行义务。
2. 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定完成本项目的工程设计和实施，确保工程质量和进度。
2.2.2 乙方应遵守相关的法律法规和标准，确保施工安全和环境保护。
2.2.3 乙方应积极配合甲方的监督和管理，确保项目的顺利进行。
二、合同价款和支付方式3. 合同价款本项目的合同价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），包括工程设计、材料采购、施工安装、调试等全部费用。
4. 支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付款项：4.1.1 预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.1.2 中期款：乙方完成工程设计并通过甲方审核后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.1.3 尾款：项目竣工并通过甲方验收后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
三、工期和进度5. 工期和进度5.1.1 本项目的工期为自合同签订之日起至项目竣工验收之日止。
具体开工时间和竣工时间以甲方书面通知为准。
5.1.2 乙方应按照合同约定的工期和进度完成本项目的工程设计和实施。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.1.3 甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方的工期和进度不受影响。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。
工程招标文件--合同专用条款6篇
工程招标文件--合同专用条款6篇篇1一、合同双方甲方（招标方）：[甲方公司名称]乙方（中标方）：[乙方公司名称]二、合同标的本合同标的为[工程名称]，具体内容详见招标文件及附件。
三、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价款为[合同总价款]元（大写：[合同总价款]元整），具体分项价格详见附件。
2. 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后[预付款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。
（2）中期款：乙方按期完成工程量[中期款支付时间]后，甲方在[中期款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[中期款比例]%。
（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方在[尾款支付时间]内，向乙方支付合同总价款的[尾款比例]%。
四、履约保证金乙方应在合同签订后[履约保证金缴纳时间]内，向甲方缴纳履约保证金[履约保证金金额]元（大写：[履约保证金金额]元整）。
履约保证金在工程竣工验收合格后[履约保证金退还时间]内退还乙方。
五、工期与进度1. 工期：本合同工期为[工期]日，自甲方发出开工令之日起计算。
2. 进度：乙方应按照甲方要求的进度计划，合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。
六、质量与验收1. 质量标准：本工程质量应达到国家相关标准，具体标准详见附件。
2. 验收：工程竣工后，甲方应按照国家相关标准及合同约定，对工程进行验收，并出具验收报告。
七、违约责任1. 甲方违约责任：甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按未支付款项的[违约金比例]%计算。
2. 乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按未完成工程部分的合同价款的[违约金比例]%计算。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 不可抗力：因不可抗力因素（如战争、自然灾害等）导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
工程合同专用条款格式模板
工程合同专用条款格式模板一、词语定义1.1 合同：本合同是指甲方（发包人）与乙方（承包人）之间就工程项目建设的权利、义务、责任和条件等事项达成的一致协议。
1.2 甲方：指承担工程项目建设任务的法人或其他组织，以下简称“发包人”。
1.3 乙方：指承担工程项目建设任务的法人或其他组织，以下简称“承包人”。
1.4 工程项目：指本合同约定的建设内容，包括工程项目的建设、安装、调试、验收、保修等工作。
1.5 合同金额：指本合同约定的工程项目的总投资。
1.6 工程质量：指本合同约定的工程项目的质量标准，包括工程质量验收规范和质量保证期等。
1.7 工期：指本合同约定的工程项目完成的时间。
1.8 材料和设备：指本合同约定的用于工程项目建设的一切材料和设备。
1.9 工程变更：指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减、合同约定等原因导致的合同内容的变更。
1.10 违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应向对方支付的违约赔偿金。
二、合同条款2.1 合同的签订、生效和解除（1）本合同自甲乙双方签字盖章之日起成立，自合同生效之日起履行。
（2）甲乙双方应当严格遵守合同的约定，履行合同义务。
（3）合同的解除应当按照双方约定或者法定程序进行。
2.2 工程项目的建设、安装、调试、验收和保修（1）乙方应当按照设计和施工规范进行施工，保证工程质量。
（2）乙方应当按照合同约定的工期完成工程项目。
（3）工程项目的验收应当按照双方约定的验收程序进行，乙方应当配合甲方进行验收。
（4）乙方应当对工程项目进行保修，保修期按照双方约定执行。
2.3 合同金额、支付和结算（1）合同金额为双方约定的工程项目的总投资。
（2）支付应当按照双方约定的支付进度进行，乙方应当按照约定向甲方提供相应的发票。
（3）结算应当在工程验收合格后进行，甲方应当按照约定支付乙方工程款。
2.4 材料和设备的供应（1）乙方应当按照设计和施工规范对材料和设备进行采购。
建筑工程合同中的专用条款
建筑工程合同中的专用条款专用条款是合同的核心部分，它根据特定项目的需求，对标准条款进行细化和补充。
在撰写专用条款时，必须考虑到工程项目的具体情况，包括工程的规模、设计特点、施工技术要求、工期限制以及质量标准等。
例如，我们可以在专用条款中明确工程的范围，这包括了工程的具体位置、结构类型、建筑面积、层数、主要建筑材料和施工工艺等。
这些信息的准确性直接关系到后续施工的顺利进行和最终的工程质量。
专用条款应当详细规定工期和进度的要求。
这通常涉及到具体的开工日期、重要节点的完成时间以及整个项目的竣工日期。
同时，还应该考虑到可能影响工期的因素，如天气条件、材料供应情况等，并就如何处理延期问题做出相应的规定。
质量控制是专用条款中不可或缺的一部分。
合同应详细列出工程质量的标准和验收标准，包括但不限于国家或地方的建筑规范、行业标准以及甲方的特殊要求。
同时，还应规定质量检测的方法、频次以及不合格工程的处理办法。
价格条款也是专用条款中的重要内容。
合同应明确工程的总价款、计价方式（如固定总价、可调总价、成本加酬金等）以及付款条件和程序。
还应考虑到可能发生的变更订单对合同价款的影响，并就如何处理变更订单设定明确的规则。
在风险分配方面，专用条款需要明确各方的责任和义务，包括设计变更、施工过程中的安全事故、环境保护要求等。
合同还应包含违约责任的规定，明确违约方需承担的责任和赔偿方式。
专用条款还应当考虑到合同的终止条件，包括工程完工、合同解除、违约等情况。
同时，应当规定合同终止后的权利义务如何处理，如保修期的履行、未结算款项的处理等。
一个精心设计的建筑工程合同专用条款，能够为项目的顺利实施提供法律保障，减少不必要的纠纷。
在撰写专用条款时，建议由经验丰富的法律专业人士参与，确保合同的严谨性和可操作性。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：（填写发包方名称、地址、法定代表人等）承包方（以下简称“乙方”）：（填写承包方名称、地址、法定代表人等）1.2 甲方同意将（具体描述工程项目）的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点：（填写工程地点）2.2 工程规模：（填写工程规模描述）2.3 工程质量标准：（填写工程质量标准）2.4 工程造价：（填写工程造价约定）第三条工程工期3.1 开工日期：（填写开工日期）3.2 竣工日期：（填写竣工日期）3.3 合同总工期：（填写总工期天数）3.4 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查，如发现质量问题，乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意，并签订书面变更协议。
5.2 变更后，乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化，双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理，并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题，乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款，支付时间为收到合格工程量报告后的（具体天数）内。
7.2 进度款支付比例：（填写支付比例）。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟，乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后，甲方出具验收合格证书，工程方可视为正式交付。
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同专业合同条款
建筑工程合同通常包含多个核心部分，如工程范围、工期要求、质量标准、价格与支付方式、变更与索赔、竣工验收等。
以下是一份简化的建筑工程合同专业条款范本：
【工程概况】
本合同涉及[具体项目名称]，位于[项目地点]，由[甲方名称]作为业主，委托[乙方名称]作为承包方进行施工。
【工程范围】
乙方应根据甲方提供的图纸和技术规范，完成包括但不限于基础工程、主体结构、室内外装修、给排水电安装等全部建设任务。
【工期要求】
工程计划开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
除非因不可抗力或双方书面同意的变更，否则乙方应确保按期交付。
【质量标准】
工程质量必须符合国家现行相关建筑规范及标准，并通过甲方或第三方机构的验收。
【价格与支付方式】
合同总价为[合同金额]，支付分为预付款、进度款和竣工款。
具体支付条件和比例按照合同约定执行。
【变更与索赔】
任何工程变更需得到甲方书面确认，并按照变更内容调整合同价款和工期。
乙方在遭遇不可预见的条件时，有权提出索赔。
【竣工验收】
工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署竣工证书，视为工程交付完成。
【违约责任】
如一方违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
【争议解决】
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
以上条款仅为范本，实际合同制定时应根据项目的具体情况和双方的实际需求进行调整。
在签订合同之前，务必仔细审查每一项条款，确保所有细节都被充分考虑和协商一致。
工程类合同专用条款
工程类合同专用条款第一条工程概述甲方（业主）与乙方（承包商）根据平等自愿的原则，针对[工程名称]的建设，经友好协商一致，签订本合同。
工程内容、规模、标准及要求详见合同附件。
第二条工程质量乙方必须按照国家有关质量标准和行业规范施工，保证工程质量达到合同约定的标准。
对于出现的任何质量问题，乙方应负责无偿修复直至满足质量要求。
第三条工程进度乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度，应及时通知甲方，并协商解决。
第四条工程造价与支付方式工程总造价根据实际完成的工程量结算，具体金额及支付方式按照合同附件中的预算报价单执行。
甲方应按约定时间支付工程款项，逾期支付需承担相应责任。
第五条变更与索赔工程实施过程中，如需变更设计或增减工程量，应遵循合同约定的变更程序。
由此产生的费用变动，双方应根据实际情况进行合理调整。
第六条违约责任甲乙双方均应严格履行合同义务，任何一方违约都应承担相应的违约责任。
违约赔偿应基于实际损失进行计算，不得随意扩大范围或金额。
第七条争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构或依法向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
所有补充协议均为本合同不可分割的一部分，并与本合同具有同等法律效力。
第九条法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上范本仅供参考，具体合同条款应结合项目的实际情况和双方的具体需求来制定。
在签订合同前，建议由专业律师进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
工程合同必写条款
工程合同必写条款一、合同当事人信息合同的首部应清晰标明甲方（业主）和乙方（承包商）的基本信息，包括但不限于双方的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
二、工程概况详细描述工程项目的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、设计标准、质量要求、预计开工日期和竣工日期等。
三、合同金额与支付方式明确约定工程的总价款、计价方式、支付条件、支付时间以及支付方法。
同时，应当对预付款、进度款、结算款等进行具体规定。
四、工期与进度规定工程的开工日期、主要节点完成时间、竣工日期以及延期的条件和后果。
双方应共同制定并确认工程进度计划。
五、质量保证明确工程质量标准，包括施工规范、验收标准及质量保证期限。
同时，应当约定对于不符合质量要求的工程部分的处理办法。
六、变更与索赔在工程建设过程中，可能会出现设计变更、工程量变更等情况，合同应当对这些变更的程序、索赔条件和处理方式进行明确规定。
七、安全生产强调安全生产的重要性，明确双方在安全生产方面的责任和义务，以及对违反安全生产规定的处罚措施。
八、违约责任详细列出各种可能的违约情形及其相应的责任，包括违约金的计算方法、赔偿责任的限制等。
九、争议解决约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及争议解决的地点和适用的法律。
十、附则包括合同的生效条件、修改和终止条件、保密条款、知识产权归属、补充协议的效力等内容。
十一、签字盖章合同应由双方的法定代表人或授权代表签字盖章，以证明其对合同内容的确认和承诺。
在编写工程合同时，务必确保条款的完整性和准确性，以避免未来因合同不明确而引发的纠纷。
同时，合同的每一项内容都应当经过双方充分协商，确保公平合理。
建议在签订合同前，由专业法律人士进行审核，以确保合同的法律效力和执行力。
工程合同范本专用条款
工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量1. 质量标准：[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收：工程竣工后，由双方共同进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体比例]支付预付款。
进度款：按照工程进度分阶段支付进度款，每次支付前需经双方确认工程进度。
竣工结算款：工程竣工并验收合格后，支付剩余的竣工结算款。
五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程款项。
协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。
2. 承包方责任与义务：按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。
负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的安全。
提供施工所需的设备、材料和劳动力。
负责工程的竣工验收和保修工作。
六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程造价增加或减少的，双方应按照变更协议进行调整。
七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同生效：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款和专用条款的区别
工程合同通用条款是适用于所有类型的工程合同的一般条款，专用条款是根据具体工程项目的特点和需求进行订立的特别条款。
下面是两者的具体区别：
1. 适用范围：通用条款适用于所有类型的工程合同，无论是建筑工程、机电工程还是土木工程等，而专用条款仅适用于具体工程项目。
2. 内容细节：通用条款中包含了诸如合同的签订、履行、支付条件、争议解决等方面的基本规定，而专用条款则根据具体工程项目的特点和需求，对工程范围、工期、质量要求、支付方式等进行具体规定。
3. 法律适用：通用条款通常会考虑到适用当地的法律和法规，以确保合同的合法性和有效性；而专用条款可以进一步明确适用的法律和法规等细节事项。
4. 灵活性：通用条款在合同中被广泛使用且经过多次验证和修订，因此更具通用性和灵活性，可以适应各种类型的工程项目；而专用条款更注重特定工程项目的细节，可能针对特定需求和风险进行灵活调整。
综上所述，通用条款是适用于所有工程合同的一般性条款，而专用条款是根据具体工程项目的特点和需求，对通用条款进行修改和补充，以适应特定的工程合同。
建设工程合同范本专用条款
建设工程合同范本专用条款建设工程合同是规范建设单位（甲方）与承包单位（乙方）之间权利义务的法律文件。
其中，专用条款作为合同的重要组成部分，它根据具体工程的特点和双方的约定，对通用条款进行细化和补充。
我们需关注合同的主体资格。
专用条款中应明确双方的名称、地址和法定代表人或委托代理人，以及各自的联系方式。
这有助于确保合同的法律效力及日后可能发生纠纷时的追索。
工期和进度控制是专用条款的核心之一。
合同中应详细列出工程的开工日期、竣工日期及关键节点的完成日期，并对延期的条件、责任和处理方式做出规定。
同时，还应包括进度计划表和进度管理措施，确保工程按计划推进。
质量要求是保证工程成功的关键。
专用条款中应详细描述工程质量的标准和验收标准，包括但不限于国家和行业标准、设计要求等。
还应约定质量检查的时间、方法和程序，以及不合格工程的处理办法。
费用支付也是合同中必须明确的内容。
专用条款应列明合同价款的计算方式、支付条件、支付时间及违约责任。
对于可能出现的额外费用或变更订单，也应有明确的处理流程和支付规则。
安全责任是不容忽视的重点。
专用条款应明确双方在工程建设期间的安全管理职责，包括安全生产的责任、事故处理和赔偿责任等。
同时，应符合国家有关建筑工程安全生产的法律、法规要求。
合同还应包括变更与索赔的相关规定。
在工程建设过程中，由于设计的变更、材料价格波动等原因可能导致合同内容需要调整，因此，专用条款中应明确变更的程序、索赔的条件和处理方式。
争议解决机制是维护双方权益的重要保障。
专用条款中应约定如出现合同争议时，双方应采取何种方式解决，比如协商、调解、仲裁或诉讼等。
一份优质的建设工程合同范本专用条款，应当细致入微地涵盖上述各个方面，确保合同的全面性和执行力。
当然，每个项目的具体情况都有所不同，因此在实际操作中，应根据项目的实际情况，灵活运用法律知识和商业智慧，制定出最适合的合同条款。
通过本文的解读，希望各位能够对建设工程合同范本专用条款有更深入的理解，为你的工程项目提供坚实的合同保障。
工程合同中的专用条款
工程合同中的专用条款第一条工程概况1.1 工程名称：______________（填写工程具体名称）。
1.2 工程地点：______________（明确指出工程所在位置）。
1.3 工程内容：______________（详细描述工程包含的主要工作内容）。
1.4 合同双方：甲方（建设单位）_____，乙方（承包单位）_____。
第二条工程质量2.1 乙方必须严格按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行，保证工程质量达到合同约定的标准。
2.2 对于发现的任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
第三条工期要求3.1 工程开工日期为____年___月___日，竣工日期为____年___月___日。
3.2 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整工期的申请。
第四条价款支付4.1 工程总价款为人民币（大写）_____________元。
4.2 付款方式：甲方应按照以下比例向乙方支付工程款：预付款30%，进度款50%，竣工款20%。
4.3 每次付款前，乙方需提供相应的发票及其他相关文件。
第五条违约责任5.1 双方应严格遵守合同条款，任何一方违约均应承担违约责任。
5.2 因乙方原因导致工程延期，每延误一天，需向甲方支付违约金千分之___的工程款。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经双方签字盖章后，任何变更或补充均须以书面形式确认。
6.2 出现重大违约情形，守约方有权单方面解除合同并要求违约方赔偿相应损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签订补充协议。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款（以下简称“专用条款”）系指结合工程实际，在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，经合同双方协商后，为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等，是《建设工程施工合同文本（示范文本）》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]2. 合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期总天数：天。
3. 质量标准工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款：人民币[合同价款]元。
支付方式：银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式：根据合同条款及补充协议，按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项：包括但不限于以下事项：材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本（示范文本）》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分，具有与合同条款相同的法律效力。
工程合同专项条款
工程合同专项条款一、工程质量1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范执行工作，确保工程质量达到甲方要求的标准。
2. 工程质量验收标准以《建设工程质量验收统一标准》为依据，由甲乙双方共同认定的专业机构进行检测验收。
3. 若工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内响应，并及时组织修复。
二、工期及进度1. 本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，总工期为___天。
2. 乙方应根据合同约定的工期制定详细的施工进度计划，并须得到甲方的书面认可。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方并提出调整进度计划的建议。
三、变更与索赔1. 任何工程变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 因变更导致的费用增减或工期延误，按照国家规定的相应标准执行。
3. 乙方因履行合同发生额外费用时，有权向甲方提出索赔，但应提供充分的证据。
四、支付方式1. 工程款项的支付应根据实际完成的工程量按月结算，结算依据为当月实际完成的合格工程量。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算报告后十五个工作日内完成审核，并在审核无误后七个工作日内支付相应款项。
3. 最终支付应在工程全部竣工验收合格后的三十天内完成，且不超过合同金额的5%。
五、保修条款1. 工程竣工后进入保修期，保修期限为__年。
2. 在保修期内，因施工质量问题导致的缺陷，乙方负责无偿修复。
3. 保修期满后，乙方仍应对其施工中的严重隐蔽性缺陷承担相应的责任。
六、违约责任1. 如一方违反合同规定，应赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若乙方未能按合同规定的工期完成工程，应按每日未完工程价值的千分之__向甲方支付违约金。
3. 若甲方延迟支付工程款，应按逾期金额每日千分之__向乙方支付滞纳金。
七、争议解决1. 双方因履行合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工，在建设工程施工过程中，双方应严格遵守本合同的约定，互相协作，履行各自的责任，确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除，均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度，充分尊重合同当事人的意愿，维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工，具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议，乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款，甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的，应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工，确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为（具体日期），乙方应按照工期要求合理安排施工进度，并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素，影响工程施工进度，双方应协商解决，并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全法规，保障施工现场的安全环境，并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应立即采取有效措施进行处理，并及时通知甲方，合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容，但必须经双方协商一致，并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
工程合同的专用条款啥意思
工程合同的专用条款啥意思专用条款，顾名思义，是指针对具体工程项目特点而设定的条款，它根据工程的实际情况、双方的需求及可能出现的风险进行特别约定。
这些条款往往比通用条款更具针对性和操作性，能够更细致地规范工程实施过程中的各种细节问题。
一份标准的工程合同专用条款应该包含哪些内容呢？它需要明确工程的范围和标准，包括工程的具体地点、规模、设计要求等。
工期的安排也是必不可少的，它规定了工程开始和结束的时间点以及延期的条件和后果。
第三，质量要求和验收标准也是关键内容，确保工程质量符合预期目标。
第四，合同价款和支付方式的约定，保障了承建方的资金流和资金安全。
变更、索赔、违约责任等可能发生的情况也应在专用条款中有所体现。
为了帮助大家更好地理解，以下是一份简化的工程合同专用条款范本：【工程合同专用条款范本】1. 工程范围与标准：本工程位于XXXX，总建筑面积为XXXX平方米，结构类型为XXXX，必须按照甲方提供的图纸和技术规范执行。
2. 工期安排：工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。
3. 质量要求：工程质量必须达到国家现行相关标准及甲方特定要求，不得有质量缺陷。
4. 合同价款：合同总价为XXXX万元，分阶段支付。
具体支付比例和时间由甲乙双方另行商定。
5. 变更与索赔：工程变更需得到甲方书面同意。
因变更导致的成本增减，应按实际发生额调整合同价款。
6. 违约责任：如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
以上范本仅供参考，实际工程合同专用条款应根据项目的具体情况进行调整和完善。
在签订合同时，建议由专业律师参与审查，以确保合同的合法性和实用性。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款，旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程，保护合同各方的权益，确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人，包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位，也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位，也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定，由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同，约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定，双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案，按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中，应当严格遵守相关法律法规，并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督，承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定，双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定，一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明，以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明，建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更，应当提前以书面形式通知承包商，并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行，双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务，应当提出索赔请求，双方应进行协商处理，如协商不成，可依法解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方（甲方）：名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方（乙方）：名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期：________________________3.2 竣工日期：________________________3.3 工期延误的处理方式：详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准：明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收：约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款：人民币（大写）________________________元5.2 支付方式：详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备：列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备：列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式：详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式：详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任：详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任：详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款：约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款：约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜，双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件：明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件：明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
标准施工合同范本专用条款怎么写
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致，就以下进行工程施工合同约定如下：1. 工程名称及地点：合同工程名称为[工程名称]，工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围：本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格：本合同工程价格为[工程价格]，支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限：本合同工程期限为[工程期限]，具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求：工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题，甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限：本合同工程保修期为[工程保修期限]，在保修期内如有质量问题，乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效，双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中，双方如需进行变更或调整，应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工，经双方协商同意后可以暂停施工，暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后，甲方应按约定支付工程款，工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为，应承担相应的违约责任，并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题，甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
特此确认，以示双方同意。
甲方（盖章签字）：_____________乙方（盖章签字）：_____________日期：_____________。
工程合同范本专用条款
工程合同范本专用条款一、工程名称及内容1.1 工程名称：________（全称）1.2 工程内容：________二、工程地点及期限2.1 工程地点：________2.2 工程期限：自________年________月________日起至________年________月________日止。
三、工程价款3.1 工程价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.2 工程款支付方式：________3.3 工程款支付时间：________四、工程质量及标准4.1 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
4.2 乙方应确保工程质量符合甲方的需求，并承担相应的质量责任。
五、工程变更5.1 工程变更应书面提出，经双方协商一致后签订补充协议。
六、工程验收6.1 工程验收标准：按照国家及行业相关标准执行。
6.2 乙方应在工程完工后向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后________个工作日内组织验收。
6.3 验收合格后，双方签订工程验收合格证书。
七、违约责任7.1 甲方违约责任：________7.2 乙方违约责任：________八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年________月________日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同专用条款篇一：工程施工合同专用条款合同专用条款一、定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行合同协议书第六条。
3、语言文字和使用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用本合同文件使用汉语。
3.2 适用法律和规范需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：1）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的，按国家、地区或行业标准执行；2）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的，按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行；3）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。
发包人提供标准、规范的时间无约定。
国内没有相应标准、规范时的约定：无约定。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：因图纸变更引起的变化，不能作为工期延误和索赔的理由。
发包人对图纸的保密要求：施工图所涉及的一切内容均为发包人所有，未经发包人许可，承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人，不得复制。
使用国外图纸的要求及费用承担：无约定二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：按照国家监理规范及天津市有关规定，同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、义务和工作；（2）发布开工令、暂时停工或复工令；（3）决定工期延长；（4）同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分；（5）审查批准技术规范(规格)或设计的变更；（6）确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用；（7）工程结算和工程款支付，包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。
监理合同与本合同约定不一致的，按本合同约定执行。
5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：负责本项目的全过程的建设管理及联系、沟通、协调工作。
5.6不实行监理的，工程师的职权：不发生。
7、项目经理姓名：职务：承包人需向发包人提交其派驻施工现场的项目经理的授权委托书，并明确授权权限。
承包人项目经理必须专职在场，项目经理每缺岗一次处罚万元。
项目经理人选一经确定，未经发包人许可，不得擅自更换，否则将从当期工程款中扣除万元违约金。
8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：带领承包人踏勘现场，并对现场及周边情况进行详细介绍。
如施工现场存在不能满足施工要求的情况，则需由承包人自行考虑达到施工条件，相关费用包含本次投标报价中。
发包人可协调配合。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人可利用施工区域周边道路，但不得损坏，如有损坏由承包人自行负责修复或赔偿，并承担因此产生的一切相关费用。
施工场地的必要平整及障碍物的清除工作由承包人完成，费用已含在投标报价中。
同时承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：在投标人需要的情况下，发包人可以在发放招标文件时提供本工程的地质勘察资料一套。
同时对工程地质等情况在投标人踏勘现场时发包人在现场进行介绍。
发包人对提供资料及情况介绍的准确性不承担保证责任，承包人认为有必要的，应自费复测。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人委托承包人办理施工所需的全部证件，由承包人负责办理，在需要时由发包人协助办理，相关费用含在报价中。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：(8) 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的保护工作：执行通用条款第8.1（8）条。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无约定。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：对通用条款第8条中应由发包人承担的工作而委托承包人承担的工作费用，投标人应踏勘现场进行考察后慎重报价，此部分报价含在总价中（单独列明），一次包死，不允许调整。
9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）应提交计划、报表的名称及完成时间：（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款第9.1（3）条。
（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理上述部门的相关手续并达到符合当地政府主管部门的相关要求，费用包含在投标报价中。
（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款第9.1（6）条。
（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的保护要求及费用的承担：乙方负责保护，费用含在标价内。
（6）施工场地清洁卫生的要求：执行通用条款第9.1（8）条，并符合天津市及滨海新区有关城市建设和管理的有关规定。
（7）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应保证按期发放劳务工资,并严格按照天津市建筑[2009]257号和258号文件缴纳农民工工资保证金并按要求开立农民工工资预储账户(相应费用已经包含在工程款中),承包人应保证按时并优先支付农民工工资.三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前日向发包人和监理工程师递交切实可行的施工组织设计一式五份。
承包人应根据发包人、监理人的要求对投标文件中的施工组织设计进行补充完善，使之具有可实施性，经承包人技术负责人审批后同时报送给发包人代表及监理工程师。
监理工程师及发包人代表及工程主管领导审核通过后，即可进行实施；若发包人代表或监理工程师提出修改要求，承包人必须在接到通知后48小时内修改完毕。
工程师确认的时间：收到后3天内确认。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：施工进度计划一经工程师确认，必须遵照执行。
在任何时候，如果发包人看来工程的实际进展与发包人已经同意的施工进度计划不符时，根据发包人的要求，承包人应重新编制一份修改的施工进度计划，报监理工程师及发包人审核，并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改，但这种修改并不影响或减轻承包人的违约责任。
承包人在施工过程中，未按照施工进度的节点工期施工或有任何违背施工进度计划的行为，发包人有权按照本合同35.2条的相关约定追究承包人的工期延误责任。
13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：13.1.1 本工程系全天候施工。
13.1.2 双方约定工期顺延的其它情况：除不可抗力及原因、不具备现场施工条件外，其他原因一律不予顺延。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 若招标文件中所要求的质量标准高于国家标准时，按招标文件执行；若招标文件中所要求的质量标准低于国家标准，则按国家标准执行。
17.2 双方有质量争议时，由主管本工程的政府工程质量监督机构调解。
17.3工程师检查检验，工期一律不顺延。
17.4 隐蔽工程和中间验收：双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程。
隐蔽工程进行验收，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，承包人进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。
如承包人不及时通知监理工程师，每发现一次扣元，监理或发包人发现上述情况累计超过三次的，发包人有权终止合同。
监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，但事后应当将验收纪录报送监理或发包人。
17.5 重新检验如发包人对任何隐蔽工程或已完工工程质量有异议的，有权要求进行复检，若这部分工程已按17.4款的要求覆盖，而剥离后查明其施工符合合同规定，则应在双方协商后，书面确定剥离或开孔的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上。
若存在不合格的情况，则应由承包人自行承担所发生的费用。
承包人应对工程的任何部分剥离或开孔负责恢复原样。
19、工程试车19.5 试车费用的承担：均包含在投标报价中。
五、安全施工20、承包人应与建设单位签订安全施工合同，承包人负责在本工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全及保修阶段相关人员的安全，并承担由此造成的一切责任及损失。
发包人不承担承包人或其他任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：在合同工期内，价差调整方法如下：价差的调整幅度：价差工程量的确定：风险范围以外合同价款调整方法：不作调整，一次性包死（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： /篇二：建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
2．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。
3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。
发包人提供标准、规范的时间： /国内没有相应标准、规范时的约定： / 3、图纸3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套3．2发包人对图纸的保密要求： /使用国外图纸的要求及费用承担： /二、双方一般权利和义务4、工程师4．1监理单位委派的工程师姓名：王晓江职务：总监理工程师发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。
4．2发包人派驻的工程师姓名：吕汉亭职务：工程师职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。