岩土工程勘察合同样本-最新范本
工程地质勘察合同书范本7篇
工程地质勘察合同书范本7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程勘察实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，就本工程地质勘察项目达成如下协议：一、工程概况及勘察目的1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 勘察目的：为工程建设提供准确的地质资料，确保工程建设的顺利进行。
二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场地质勘察工作。
2. 勘察内容包括但不限于地质测绘、勘探取样、地下水测试等。
3. 乙方应根据勘察结果，编制详细的工程地质勘察报告。
三、合同双方的责任及义务1. 甲方的责任及义务：（1）甲方应提供必要的技术资料供乙方参考。
（2）甲方应及时向乙方支付合同约定的勘察费用。
（3）甲方应协助乙方进行现场工作，提供必要的条件和支持。
2. 乙方的责任及义务：（1）乙方应按照合同约定完成勘察任务，确保勘察质量。
（2）乙方应及时向甲方提交勘察报告，并保证报告的准确性和完整性。
（3）乙方应对勘察结果承担保密责任。
四、合同工期及进度安排1. 合同工期：[具体工期]。
如遇特殊情况，双方可协商顺延。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求和时间节点完成各阶段工作，并及时提交相应的成果。
五、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币[具体金额]（大写：[汉字大写金额]）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[具体天数]内支付乙方总费用的XX%作为预付款；在乙方提交勘察报告并经甲方确认后XX日内支付剩余款项。
六、质量要求及验收标准1. 乙方提供的勘察报告必须满足国家相关标准和规范的要求。
2. 验收标准按照国家和地方相关工程勘察标准执行。
3. 甲方在收到勘察报告后XX日内完成验收工作，并提出书面意见。
如有异议，双方应协商解决。
岩土工程勘察合同（精选6篇）
岩土工程勘察合同（精选6篇）岩土工程勘察篇1工程名称：_________工程地点：_________合同编号：_________(由承包人编填)勘察证书等级：_________发包人：_________承包人：_________发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：_________1.2工程地点：_________1.3工程立项批准文件号、日期：_________1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日1.5工程规模、特征：_________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________1.7承接方式：_________1.8预计的岩土工程工作量：_________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│第四条工期本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
岩土工程勘察合同范本3篇
岩土工程勘察合同范本3篇篇一岩土工程勘察合同范本甲方（委托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（受托方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方承担岩土工程勘察任务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程规模：_______________________4. 工程内容：_______________________二、勘察范围和技术要求1. 勘察范围：根据甲方提供的勘察任务书和相关资料，确定本次勘察的范围。
2. 技术要求：按照国家和地方现行的岩土工程勘察规范、标准及甲方的要求进行勘察。
三、勘察工作内容1. 查明场地的地形地貌、地层结构、岩土性质、地下水情况等。
2. 对场地的稳定性和适宜性进行评价。
3. 提供地基基础设计所需的岩土参数。
4. 对地基基础类型、基础形式、地基处理方案等提出建议。
5. 提供勘察报告及相关图件。
四、勘察工作期限1. 本合同生效后，乙方应在______天内完成现场勘察工作，并提交勘察报告初稿。
2. 甲方应在收到勘察报告初稿后______天内提出修改意见，乙方应在______天内完成修改并提交勘察报告正式稿。
五、勘察费用及支付方式1. 本工程勘察费用为人民币______元（大写______元整）。
建设岩土工程勘察合同模板
建设岩土工程勘察合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（勘察方）：_____________________鉴于甲方需要进行岩土工程勘察，乙方具有相应的勘察资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条勘察内容及要求1.1 勘察范围：_____________________1.2 勘察目的：_____________________1.3 勘察深度：_____________________1.4 勘察标准：_____________________1.5 勘察成果要求：_____________________1.6 其他要求：_____________________第二条勘察期限2.1 勘察开始日期：_____________________2.2 勘察结束日期：_____________________2.3 如遇不可抗力因素导致勘察工作延期，双方应协商确定新的勘察期限。
第三条勘察费用及支付方式3.1 勘察费用总额为：_____________________3.2 支付方式：_____________________3.3 支付时间：_____________________3.4 费用调整：如遇勘察范围、深度等变更，双方应协商调整勘察费用。
第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 按合同约定支付勘察费用。
4.1.2 提供勘察所需的相关资料和条件。
4.1.3 对乙方提交的勘察成果进行审核。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 按合同约定完成勘察任务。
4.2.2 提供符合要求的勘察成果。
4.2.3 保密义务：对甲方提供的资料和勘察成果负有保密责任。
第五条勘察成果的交付与验收5.1 乙方应在约定期限内提交勘察成果。
5.2 甲方应在收到勘察成果后______天内完成验收，并提出修改意见。
5.3 如勘察成果不符合要求，乙方应在______天内完成修改并重新提交。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本第一篇范文：合同编号：__________岩土工程勘察合同甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________一、合同标的1.1 乙方根据甲方的要求，对甲方指定的地块进行岩土工程勘察，包括但不限于地质调查、工程测量、岩土试验、岩土工程设计等。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
三、合同价款3.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 乙方按照合同约定的进度完成勘察工作后，甲方按照合同约定的付款方式支付合同价款。
四、双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 甲方应按照约定的时间、地点提供勘察所需的资料、图纸等。
4.1.2 甲方应按照约定的时间支付合同价款。
4.1.3 甲方有权对乙方的勘察成果进行审核，并提出合理化建议。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成勘察工作。
4.2.2 乙方应确保勘察成果的真实性、准确性和合法性。
4.2.3 乙方应按照甲方的要求，对勘察成果进行修改和完善。
五、保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
5.2 双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 甲方未能按照约定支付合同价款的，乙方有权暂停勘察工作，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、附件附件一：岩土工程勘察任务书附件二：岩土工程勘察成果报告九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（勘察方）： [乙方全称]鉴于甲方拟在[具体地点]进行[项目名称]项目的建设，需要对场地的岩土工程条件进行勘察，乙方具有相应的勘察资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条勘察内容1.1 乙方应根据甲方提供的项目资料和勘察要求，对[具体地点]进行岩土工程勘察。
1.2 勘察内容包括但不限于：场地的地形地貌、地层结构、土质土性、地下水条件、不良地质作用等。
1.3 乙方应提交的勘察成果包括：勘察报告、地质剖面图、土工试验报告、建议的地基处理方案等。
第二条勘察标准2.1 乙方应按照国家和地方现行的岩土工程勘察规范、标准和规程进行勘察。
2.2 勘察过程中，乙方应保证勘察数据的准确性和完整性。
第三条合同价款3.1 本合同勘察费用总计为[金额]元，包括所有勘察工作的费用。
3.2 甲方应在合同签订后[时间]内支付勘察费用的[百分比]%作为预付款。
3.3 勘察工作完成后，乙方提交勘察报告，甲方应在收到报告后[时间]内支付剩余勘察费用。
第四条勘察期限4.1 本合同勘察工作应在[起始日期]至[结束日期]内完成。
4.2 如遇不可抗力因素导致勘察工作延期，双方应协商解决，并签订补充协议。
第五条双方权利与义务5.1 甲方应提供勘察所需的相关资料和条件，并保证资料的真实性。
5.2 乙方应按照合同约定的时间、内容和标准完成勘察工作，并保证勘察成果的质量。
5.3 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
5.4 乙方有权按照合同约定收取勘察费用。
第六条保密条款6.1 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
6.2 保密期限为[具体年限]年，自合同终止之日起计算。
第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付勘察费用，应按未支付金额的[百分比]%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未按合同约定完成勘察工作，应按未完成工作部分的[百分比]%向甲方支付违约金。
岩土工程勘察合同书样本4篇
岩土工程勘察合同书样本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1岩土工程勘察合同书甲方：（甲方全称）、法定代表人（负责人）、联系地址、联系电话、传真、开户银行名称、账号。
乙方：（乙方全称）、法定代表人（负责人）、联系地址、联系电话、传真、开户银行名称、账号。
鉴于甲方欲进行岩土工程勘察，乙方具有从事岩土工程勘察的合法资质和技术，双方经友好协商，一致签订本合同。
第一条服务内容乙方接受甲方委托，负责甲方岩土工程勘察的相关服务，包括但不限于地质勘查、岩土物理分析、勘察设计、报告编制等工作。
第二条服务标准乙方应按照国家有关规定以及行业标准，完成所承担的工作任务，确保勘察报告的准确性和可靠性。
第三条合同报价1. 本次工作的报价为（具体金额），甲、乙双方经友好协商，确定此次勘察工作的费用。
2. 乙方应按照报价中约定的时间节点及服务内容，按时提交相应的勘察报告，并如实反映勘察情况。
第四条付款方式1. 甲方应按照本合同约定的报价金额及付款时间节点，按时支付合同款项。
2. 乙方应按照本合同约定，提交开具正规发票，并确保发票的真实有效；因乙方原因导致发票无法开具的，需提供书面说明并延期支付。
第五条违约责任1. 如果一方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。
2. 乙方未按照约定时间节点提交勘察报告，导致甲方无法继续后续工作的，应承担相应的违约责任。
第六条保密条款1. 双方在履行本合同过程中所涉及的商业秘密及技术资料，须严守保密，不得向第三方泄露。
2. 乙方应妥善保管相关文档和资料，离开原工作地点时，务必将相关资料带离。
如有遗失或泄露，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决本合同发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至有关法律部门解决。
第八条合同变更任何一方在履行本合同过程中有更改合同内容的要求，需提前与对方协商一致，并签署书面变更合同。
第九条合同解除1. 经协商，双方一致认为需要解除合同的，应提前书面通知对方，经签署解除合同，方可解除合同。
建设岩土工程勘察合同(6篇)
建设岩土工程勘察合同（6篇）建设岩土工程勘察合同（精选6篇）建设岩土工程勘察合同篇1[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称：工程地点：合同编号：(由勘察人编填)勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担工作任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6承接方式1.7预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
岩土工程勘察合同样本3篇
岩土工程勘察合同样本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1岩土工程勘察合同样本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方为（建设单位或施工单位名称），拟定进行岩土工程勘察工作，甲乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实守信的原则，就岩土工程勘察事宜，达成如下协议：第一条勘察工作范围1.1 乙方应根据甲方提供的相关资料和要求，对建设工程场地进行岩土勘察工作，包括但不限于现场勘查、取样、试验分析等。
1.2 乙方应根据实际情况，在勘察报告中提出相关工程设计建议和技术要求。
第二条勘察工作费用2.1 乙方应按照双方商定的勘察费用标准向甲方收取费用。
2.2 勘察费用包括但不限于勘察人员工资、勘察设备使用费、勘察报告编制费等。
第三条勘察工作时间3.1 乙方应在双方协商确定的时间内完成勘察工作，并按照约定时间提交勘察报告。
第四条报告编制和提交4.1 乙方应在完成勘察工作后，按照甲方的要求编制勘察报告，并于约定时间提交给甲方。
4.2 勘察报告中应包括勘察范围、勘察结果、相关建议等内容。
第五条保密条款5.1 乙方应对勘察过程中获取的甲方资料和信息进行保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。
5.2 甲方应对乙方提供的勘察报告进行保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方透露。
第六条违约责任6.1 如因乙方原因未能按照约定时间完成勘察工作或提交勘察报告，乙方应承担相应责任。
6.2 如因甲方原因未能按照约定时间支付勘察费用，甲方应承担相应责任。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察工作完成并报告提交之日止。
7.2 本合同的修改、补充或解释，应经双方协商一致。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________以上为《岩土工程勘察合同样本》，请双方签字盖章确认。
岩土工程勘察合同
合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（勘察方）：_______第一条勘察内容1.1乙方根据甲方的委托，对甲方提供的工程地点进行岩土工程勘察，包括但不限于地质调查、取样、试验、分析、评估和编制勘察报告等工作。
1.2勘察范围：_______1.3勘察目的：_______第二条勘察依据2.1乙方应根据国家及地方有关岩土工程勘察的标准、规范和规程进行勘察工作。
2.2乙方应根据甲方的委托要求和提供的工程资料进行勘察。
第三条勘察期限3.1乙方应在合同签订后的_______个工作日内完成勘察工作。
3.2乙方应按照甲方的要求，提交勘察成果报告。
第四条勘察费用4.1勘察费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
4.2乙方应在合同签订后的_______个工作日内，向甲方提交勘察费用发票。
第五条质量保证5.1乙方应保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
5.2乙方应对勘察过程中发现的问题提出合理的处理意见。
5.3乙方应对甲方提供的资料保密，不得泄露给第三方。
第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成勘察工作的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：勘察费用的_______%。
6.2乙方提供的勘察成果存在重大问题的，应承担相应的赔偿责任。
6.3甲方未按照约定时间支付勘察费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：勘察费用的_______%。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至勘察工作完成之日止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.甲方应确保提供的工程地点、勘察范围和勘察目的等资料真实、准确、完整，以便乙方进行有效的勘察工作。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本1. 甲方（委托方）：名称：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（勘察方）：名称：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、勘察范围和内容1. 甲方委托乙方承担[具体项目名称]的岩土工程勘察工作。
2. 勘察范围包括但不限于[具体勘察范围]。
3. 勘察内容包括但不限于[具体勘察内容，如地质钻探、取样、试验等]。
二、工作周期1. 乙方应在[预计开始日期]开始勘察工作，并在[预计完成日期]前完成勘察报告。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，工作周期应相应顺延。
三、费用及支付方式1. 本合同勘察费用为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在合同签订后[具体日期]内支付勘察费用的[预付款比例]作为预付款；勘察工作完成后，甲方应支付勘察费用的[尾款比例]；剩余勘察费用在勘察报告审查通过后[具体日期]内支付。
3. 乙方应在收到款项后及时提供发票。
四、双方责任1. 甲方责任：提供勘察所需的相关资料，并对其真实性和准确性负责。
按照合同约定支付勘察费用。
派员参加勘察工作的协调会和必要的现场勘察。
2. 乙方责任：按照国家和地方相关规范、标准进行勘察工作。
按时提交勘察报告，并对其质量负责。
负责勘察过程中的安全保障工作，避免发生安全事故。
五、报告提交1. 乙方应在勘察工作完成后[具体日期]内提交勘察报告一式[报告份数]份。
工程概况及勘察目的、要求。
勘察方法和工作量布置。
场地地形、地貌、地质构造等。
岩土工程分析评价及建议。
结论及相关附图、附表。
六、质量保证1. 乙方应保证勘察报告的真实性、准确性和可靠性。
2. 如甲方对勘察报告提出异议，乙方应在[合理时间]内进行修改或补充。
七、保密条款1. 双方应对本合同及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。
八、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
岩土工程勘察合同范本优选5篇
岩土工程勘察合同范本优选5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!岩土工程勘察合同范本优选5篇岩土工程勘察合同范本第一篇发包人(甲方)：承包人(乙方)：根据《中国合同·法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担地质勘探工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
岩土工程勘察合同样本3篇
岩土工程勘察合同样本3篇篇1岩土工程勘察合同样本一、合同双方：甲方（甲方单位名称、地址、法定代表人或负责人、联系电话）：乙方（乙方单位名称、地址、法定代表人或负责人、联系电话）：二、合同内容：为了规范岩土工程勘察的合作关系，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，按照有关法律法规，达成如下合同：1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目地点：（填写项目地点）3. 项目内容：本次勘察包括但不限于岩土勘察、地质勘察、勘察报告编制等内容。
4. 勘察标准：勘察应符合国家相关规定的技术标准和质量要求。
5. 勘察费用及支付方式：（详细列明勘察费用的构成，包括人工费、材料费、设备使用费等，并明确支付方式及时间节点）6. 勘察期限：（填写勘察开始日期和预计完成日期）7. 保密条款：双方必须对岩土勘察的项目资料和结果进行保密，不得向任何第三方透露。
8. 变更和解除：若有需要对合同进行变更或解除的，必须经双方协商一致，书面确认后方可执行。
9. 违约责任：任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
10. 其他事项：（列明其他双方约定事项）三、合同生效及解释：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可以书面补充协商。
3. 本合同的解释权归甲乙双方所有。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签署日期：年月日以上为岩土工程勘察合同样本，经双方确认，并按照约定的内容履行合同义务。
希望双方能够秉承合作共赢的精神，共同推进岩土工程勘察项目，取得预期的成果。
愿我们的合作能够取得成功，共同发展。
篇2岩土工程勘察合同样本合同编号：_________甲方：（委托人）_________乙方：（勘察单位）_________鉴于甲方拟对_______项目进行岩土工程勘察，乙方愿意提供相应的勘察服务，双方经友好协商，达成如下合同：一、勘察项目及范围1.1 乙方接受甲方的委托，对_______项目进行岩土工程勘察，具体内容包括但不限于工程地质调查、地下水勘查、地基处理设计等。
建设工程岩土勘察合同6篇
建设工程岩土勘察合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]乙方（勘察单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保建设工程的顺利进行，甲乙双方就本建设工程岩土勘察事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模]二、勘察范围及内容1. 勘察范围：[具体勘察范围描述，如工程用地红线范围内等]。
2. 勘察内容：[具体勘察内容，包括地质勘察、地下水勘察等]。
三、勘察要求1. 乙方应按照现行国家及地方相关规范、规程、标准等进行勘察工作。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察成果负责。
3. 乙方应按照甲方的进度要求按时完成勘察任务。
四、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。
3. 发票及结算：[发票开具、结算方式及时间等相关约定]。
五、履约期限与进度安排1. 本合同自签订之日起生效，至完成全部勘察工作并交付甲方验收合格之日止。
2. 进度安排：[具体进度安排，包括各阶段的时间节点和主要工作内容]。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容以及本合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及相关秘密。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权顺延履行期限，并要求甲方按照同期银行贷款利率支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察任务，应按照合同总金额的百分之XX（XX%）向甲方支付违约金。
若因乙方原因导致勘察成果不符合要求的，乙方应负责无偿重新勘察。
3. 若因不可抗力因素导致一方不能按时履行合同的，该方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明文件。
双方可协商解决合同后续履行问题。
4. 若一方违反保密条款的约定，对方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
岩土工程勘察合同书样本6篇
岩土工程勘察合同书样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1岩土工程勘察合同书样本甲方（委托方）：__________________，注册地址：_________________。
乙方（承揽方）：__________________，注册地址：_________________。
鉴于甲方拟委托乙方进行岩土工程勘察工作，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规，双方经友好协商一致，达成协议事项如下：一、委托内容及范围1. 甲方委托乙方进行的岩土工程勘察工作具体内容为：____________________。
2. 岩土工程勘察项目范围包括但不限于：____________________。
3. 规模要求：____________________。
4. 勘察地点：____________________。
5. 指定联系人及联系方式：____________________。
6. 勘察周期：____________________。
7. 勘察结果提交时间：____________________。
二、乙方的权利和义务1. 乙方应派专业技术人员按照国家有关标准和规定，以先进的技术手段和方法完成本次岩土工程勘察工作。
2. 乙方应按照协议约定的时间节点，提交勘察过程和结果报告，确保勘察结果的准确性和有效性。
3. 乙方应对勘察中出现的问题及时进行处理，尽力避免影响勘察进度和结果的，若造成损失应承担相应的法律责任。
4. 乙方应按照国家相关法律法规和规范要求，保护勘察现场的环境，确保勘察工作的安全和顺利进行。
5. 乙方在勘察过程中不得私自泄露或外传甲方的商业秘密和技术资料，否则应承担相应的法律责任。
三、甲方的权利和义务1. 甲方应按照约定时间向乙方支付勘察费用，如遇到勘察过程中的需要额外支出的费用，甲方承担相关支出。
2. 甲方有权要求对勘察过程和结果进行监督和检查，提出合理意见和建议。
3. 甲方应配合乙方完成勘察工作，提供必要的支持和便利条件。
岩土工程勘察设计合同三篇
岩土工程勘察设计合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“勘察设计方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国勘察设计法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行岩土工程勘察设计的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条勘察设计内容1.1 乙方根据甲方的委托，对甲方的项目地进行岩土工程勘察，并相应的勘察报告。
1.2 乙方根据勘察结果，为甲方岩土工程设计方案，并提交设计文件。
第二条合同价格2.1 双方确认，乙方完成本合同约定的勘察设计工作后，甲方应支付乙方勘察设计费共计人民币【】元（大写：【】元整）。
2.2 乙方应在开具发票后按照双方约定的付款方式及时向甲方支付合同款项。
第三条合同的履行3.1 乙方应按照甲方的要求，在【】天内完成勘察设计工作，并提交勘察报告和设计文件。
3.2 乙方应保证勘察设计质量，确保勘察报告和设计文件符合国家相关法律法规、规范和标准的要求。
3.3 甲方应按照约定向乙方支付勘察设计费，并协助乙方进行勘察设计工作。
第四条保密条款4.1 乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。
4.2 甲方应对在合同履行过程中获取的乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经乙方同意不得向第三方泄露。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成勘察设计工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察设计费×逾期天数×1%。
5.2 甲方未按照约定时间支付勘察设计费的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察设计费×逾期天数×1%。
5.3 甲乙双方因违反本合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
岩土工程勘察合同样本6篇
岩土工程勘察合同样本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要对特定工程进行岩土工程勘察，乙方具备相关资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、合同目的与背景本合同旨在明确甲乙双方在进行岩土工程勘察项目时的权利与义务，确保工程勘察工作顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对指定工程进行岩土工程勘察。
2. 勘察范围包括但不限于地质勘察、岩土工程分析、地下水状况调查等。
3. 具体工作内容依据甲方提供的勘察大纲和要求执行。
三、合同金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付的总费用为人民币[具体金额]（￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方预付总费用的XX%，勘察工作完成后XX天内支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，甲方支付款项应通过银行转账或其他合法方式进行。
四、时间要求与进度安排1. 乙方应在合同生效后XX天内完成全部的勘察工作。
2. 进度安排应确保不影响甲方整体工程进度，并及时向甲方报告工作进展。
五、质量要求与标准1. 乙方应确保勘察工作的质量符合国家相关标准和规范。
2. 乙方提供的所有数据和报告必须真实、准确、完整。
3. 若因乙方勘察数据不准确导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露或泄露未对外公开的信息。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，应向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付费用，乙方有权顺延工作进度直至收到款项。
3. 任何一方违反保密条款，应承担由此造成的全部损失和责任。
4. 其他违约情况按照《合同法》及相关法律法规处理。
岩土工程勘察合同范本
岩土工程勘察合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（勘察方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国勘察设计条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行岩土工程勘察事宜，经充分协商，达成以下协议：一、勘察项目名称：__________二、勘察项目地点：__________三、勘察项目范围：__________四、勘察质量标准：__________乙方应当按照国家有关标准和规范进行勘察，保证勘察质量，满足甲方工程建设需要。
五、勘察费用及支付方式：1. 勘察费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 甲方支付勘察费用的方式为：__________六、合同的履行：1. 乙方应当按照约定的时间、地点、范围完成勘察任务。
2. 甲方应当提供乙方所需的勘察资料和现场条件，保障乙方勘察工作的顺利进行。
3. 乙方在勘察过程中发现的问题，应及时通知甲方，并提出合理化建议。
4. 勘察成果文件经双方确认后，乙方应按照约定时间交付甲方。
七、违约责任：1. 乙方未按照约定完成勘察任务的，应当按照合同约定承担违约责任。
2. 甲方未按照约定支付勘察费用的，应当按照合同约定承担违约责任。
3. 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。
八、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、合同的生效、变更和解除：1. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 合同的变更和解除，应当经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。
3. 合同期满后，如需续签，甲乙双方应提前一个月书面协商。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同附件为：__________甲方（委托方）：__________乙方（勘察方）：__________签订日期：__________（注：本合同范本仅供参考，具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。
岩土地勘合同模板
岩土地勘合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！岩土地勘合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对__________（项目名称）的岩土地质情况进行勘察，乙方具备相应的勘察资质和技术能力，经双方友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 乙方应根据甲方的要求，对__________（项目地点）的岩土地质情况进行详细的勘察，并提供相应的勘察报告。
1.2 勘察范围包括但不限于__________（具体勘察内容），勘察深度应符合甲方要求。
二、勘察期限2.1 乙方应于__________（开始日期）开始进行勘察工作。
2.2 乙方应于__________（结束日期）前完成勘察工作，并提交勘察报告。
三、勘察费用3.1 乙方向甲方提供的勘察服务费用为人民币__________元整（大写：_________________________元整）。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付勘察费用。
四、质量保证4.1 乙方应保证勘察工作的质量，确保勘察报告的真实性、准确性和完整性。
4.2 乙方应对勘察过程中发现的问题及时与甲方沟通，并提供相应的技术支持和建议。
五、保密条款5.1 乙方应对在勘察过程中获取的甲方相关信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成勘察工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察费用×逾期天数×1%。
6.2 甲方未按照约定时间支付勘察费用的，应按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=勘察费用×逾期天数×1%。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他条款8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
岩土工程勘察合同样本-最新范本工程名称：_________工程地点：_________合同编号：_________(由承包人编填)勘察证书等级：_________发包人：_________承包人：_________发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同.第一条工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程立项批准文件号、日期：_________1.4 岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日1.5 工程规模、特征：_________1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求：_________1.7 承接方式：_________1.8 预计的岩土工程工作量：_________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件┌──┬──────┬──┬────┬────┐│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│├──┼──────┼──┼────┼────┤│ │ │ │ │ │├──┼──────┼──┼────┼────┤│ │ │ │ │ │├──┼──────┼──┼────┼────┤│ │ │ │ │ │└──┴──────┴──┴────┴────┘第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件┌──┬──────────┬──┬────┬────┐│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│├──┼──────────┼──┼────┼────┤│ │ │ │ │ │├──┼──────────┼──┼────┼────┤│ │ │ │ │ │├──┼──────────┼──┼────┼────┤│ │ │ │ │ │└──┴──────────┴──┴────┴────┘第四条工期本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工,工期为_________天.由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行.第五条收费标准及支付方式5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费.国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定.5.2 本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费). 5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金.┌───────┬──────────────┬────────┐│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元) │├───────┼──────────────┼────────┤│ │ │ │├───────┼──────────────┼────────┤│ │ │ │├───────┼──────────────┼────────┤│ │ │ │└───────┴──────────────┴────────┘第六条变更及工程费的调整6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担.6.2 变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_________第七条发包人、承包人责任7.1 发包人责任7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间.7.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_________元计算加班费.7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元.7.1.4 开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用.7.1.5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用.7.1.6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔.7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任.7.2 承包人责任7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责.7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%.7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件.发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔.7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等.7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任.第八条违约责任8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任.8.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用.8.3 发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金.8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金.8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费.第九条材料设备供应9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用.若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费.9.2 承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定.第十条报告、成果、文件检查验收10.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收.10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件.10.3 隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失.10.4 工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施.10.5 工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期.10.6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款.第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力.第十二条其它约定事项：_________.第十三条争议解决办法本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁.发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉.第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证.发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止.本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份.发包人名称(盖章)：_________ 承包人名称(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________住所：_________ 住所：_________邮政编码：_________ 邮政编码：_________电话：_________ 电话：_________传真：_________ 传真：_________开户银行：_________ 开户银行：_________银行帐号：_________ 银行帐号：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________建设行政主管部门备案(盖章)：_________鉴证意见(盖章)：_________备案号：_________经办人：_________(签字)_________年____月____日_________年____月____日。