钢筋班组劳务分包合同

钢筋工班组劳务分包合同

甲方：四川省长源建筑工程有限责任公司川东XX改扩建工程项目部

乙方：

甲方承建的川东XX改扩建工程中的3、4#楼主体工程中的钢筋制作、安装工程分包给乙方，依据中华人民共和国《合同法》及相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成一致特定本合同，以资双方共同遵守：

一、工程名称：四川省川XX改扩建工程

二、项目地址：四川省川东XX

三、承包的工期：以建设单位约定的工期为准

四、工程质量：钢筋工程必须达到优良

五、具体承包内容：

1、承包范围：

川东XX改扩建工程3、4#楼，附属管理用房2、 3、4工程

图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。

2、具体内容：

①钢筋料表的编制。

②图纸变更和改动部分未在主体工程部分中的甲、乙双方自行协商后，由乙方按国家的现行规范.甲方要求工序施工完成（乙方未施工前的设计变更与现场临时改动，已包含在合同内容中）。

③材料场内运输、装卸（原材料到场下车）。

④钢筋的下料、制作、加工成型、绑扎、标识、标牌制安。

⑤钢筋除锈，绑扎后楼面的杂物、垫块的清理。

⑥成型钢筋的焊接（包括：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、双面焊、

单面焊等）。

⑦二次结构：如框架结构的二次构造柱、圈梁、过梁、后浇带、现浇带、预制件等。

⑧钢筋分类：原材料成型钢筋必须分类，分规格堆放整齐，废材料的集中堆放到甲方指定的地方（施工现场内某处）。

⑨辅材：铁丝、绑扎丝、垫块、马凳、粉笔、手持工具、手套、雨衣、雨靴等。

六：合同单价：

1、乙方在签订本合同时必须向甲方缴纳工程保证

金整；保证金在主体工程验收合格后，1月内无息返还。

2、川东监狱改扩建工程中的钢筋工程（地梁）以上按建筑面积元/m²计算，地梁以下按钢筋元/T计算。建筑面积按国家现行的计算规则执行。

七：付款方式：

①主体工程2层楼面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %支付。

②主体工程屋面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %二次付款。③余款在工程竣工验收后60个工作日后支付结清。

七、甲方责任和义务：

1、甲方为乙方在主体和附属工程钢筋制作、安装时提供塔吊，临时设施：如钢筋制作和堆码场地，二级配电箱等。

2、甲方为乙方提供现场工具房一间，施工图一套。

3、对乙方进行操作规程，质量标准，进度要求，安全文明施工进行技术交底。

4、负责对乙方的施工质量进度，安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

5、按合同约定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

八、乙方的责任和义务：

1、必须服从甲方施工现场管理人员的统一调度与指挥，遵守本工程的各项劳动纪律及现场各项规章制度。

2、必须严格按设计施工图，设计变更，施工质量验收规范标准及相关职能部门的要求等组织施工。

3、乙方必须给每个作业人员购买一份保险，并配备足安全劳保及防护用品。

4、施工现场各班组施工人员由乙方提供食宿，甲方概不负责。

5、甲方提供电源到二级配电箱，二级配电箱以外所有机械电缆、照明灯具由乙方自理。

6、乙方自备钢筋加工中的各种机械设备，如：切断机、弯曲机、对焊机、调直机等。

九、安全文明施工要求：

1、安全施工必须按《四川建筑工地文明施工的标准》执行。

2、乙方必须执行甲方项目部相关的安全文明施工规定。

3、严格执行安全“三级教育”制度，即新工人入场教育，各分

项工程安全技术交底，班前教育，配合项目部安全员进行归

类安全管理台账。

4、若因安全事故处理不当，造成当事人上述到有关部门，乙方

为本项目第一被告，甲方为第二被告。

5、乙方人员出现打架斗殴偷窃事件等行为，所造成的经济及法

律责任，由乙方负责并接受甲方对乙方罚款500～2000元，

而且在工地上牵涉的罚款，一律由乙方承担。

6、乙方人员必须严格按照操作规程施工，不得违章指挥和作业。

乙方按照相关规定和甲方要求对现场施工人员伤、残、亡事

故，单次医疗费用在5000元内由乙方负责，超过部分（扣

出甲乙双方保险已赔费用）乙方承担20%，甲方承担80%，

非乙方原因造成的安全事故由责任方承担。

7、凡在砼浇筑时乙方必须派专人护筋以确保钢筋工程质量。

8、在施工过程中乙方必须派专人协助施工人员分线等。

十、其它约定：

1、分项工程检测时，乙方派人协助不另计费。

2、乙方所有机械、机具、工具由乙方自行管理，丢失与甲方无

关。所用施工设备等符合施工要求。

3、乙方未退场前工具、用具及部分设备甲方可以借用。

4、承接本项目的负责人必须住现场，听从甲方调动和管理自己

班组，按照甲方质量、安全管理条例进行管理，无人值班和

不服从管理则罚扣100元以上/次罚款。

5、甲方安排的计时工技工150元/人-天，杂工100元/人-天计

算。

6、乙方必须无条件配合建设、监理、甲方等相关部门检查、检

测，不另计费用。

7、甲方要送检的原材料、焊接等，由乙方制做好后放到甲方施工

现场办公室内。

8、配料：由于乙方的原因导致钢材废弃不可用时，所造成的材料

损失，费用一切由乙方承担。

9、钢材损耗率应控制在3%以内，超过部分由乙方负责。

十一、凡本合同的未尽事宜，经甲乙双方协商以补充协议形式处理，若无法达成协议一致的，可以向当地劳动部或人民法院提出仲裁、诉讼。双方签字后生效，任何一方均不得违约，否则违约方向未违约方支付违约金壹万元。