水电站承包合同范本
承包水电站经营合同5篇
承包水电站经营合同5篇篇1发包方（甲方）：[名称]承包方（乙方）：[名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就水电站的经营承包事宜达成如下协议：一、承包水电站的基本信息水电站名称：[名称]水电站位置：[位置]水电站装机容量：[装机容量]水电站年发电量：[年发电量]水电站设施及附属设备：[设备清单]二、承包期限承包期限自本合同生效之日起至[承包截止日期]止。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用：乙方需向甲方支付承包费用，具体费用根据水电站的经营状况和市场行情确定，但最低费用不得低于[最低费用]。
2. 支付方式：乙方应在每月的第一个工作日向甲方支付承包费用，支付方式为银行转账或现金。
四、经营方式及要求1. 乙方应自行负责水电站的日常经营和管理，并承担因此产生的全部费用。
2. 乙方应确保水电站的安全运行，并采取措施防止事故发生。
如因乙方的过错导致事故，乙方应承担全部责任。
3. 乙方应按时向甲方提交经营报告和财务报表，确保数据的真实性和准确性。
4. 乙方应遵守国家的法律法规和甲方的规章制度，不得从事违法违规的活动。
五、违约责任及赔偿1. 甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
2. 乙方在承包期间因过错给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
3. 甲方未能按时支付承包费用的，应按日向乙方支付滞纳金。
滞纳金比例为每日未支付金额的万分之五。
六、合同变更和解除1. 本合同一经签订，即具有法律约束力，双方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
2. 如因不可抗力或国家政策调整等原因导致本合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。
3. 合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜，确保水电站的经营不受影响。
七、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
水电站承包经营合同范本推荐6篇
水电站承包经营合同范本推荐6篇篇1甲方（发包方）：_________水电站乙方（承包方）：_________有限公司鉴于甲方拥有一座水电站，并有意将该水电站的经营权发包给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、承包范围1. 本合同涉及的水电站位于_____________，具体承包范围包括但不限于发电、供电、设备维护等经营活动。
2. 乙方需遵守国家法律法规和相关政策，负责水电站的经营和管理。
在合法合规的前提下，乙方享有经营自主权，承担经营风险。
二、承包期限本合同承包期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
承包期满后，双方可协商续签。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用：乙方每年向甲方支付承包费用，具体金额和支付方式详见附件。
2. 支付方式：乙方应按照约定时间将承包费用支付至甲方指定账户。
如乙方逾期支付，应按未支付金额的百分之___向甲方支付违约金。
四、设备维护与管理1. 乙方负责水电站的日常管理和设备维护。
如因乙方管理不善导致设备损坏，乙方应承担修复费用。
2. 乙方需确保水电站的设备正常运行，如设备发生故障，乙方应及时组织维修。
3. 乙方需建立健全设备档案，定期上报设备运行情况。
五、安全生产与环保1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保水电站安全生产。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方应关注环保问题，采取有效措施降低水电站对环境的影响。
如因乙方原因导致环保事故，乙方应承担相应责任。
六、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应共同遵守。
如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
2. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包水电站经营权。
如乙方违反此约定，甲方有权解除合同。
七、违约责任1. 如乙方违反本合同约定，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
2. 如因乙方原因导致合同解除，乙方应承担由此产生的全部损失。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
水电站承包合同（精选17篇）
水电站承包合同（精选17篇）水电站承包篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于20_年月日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20_万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。
招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。
如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算4、本合同自第二条约定的20_万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。
以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。
工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20_万元的，以完成20_万元工程量的价款作为履约保证金。
水电站承包经营合同范本推荐6篇
水电站承包经营合同范本推荐6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电站承包经营合同范本推荐一、甲方：__________（公司名称）。
二、乙方：__________（公司名称）。
三、依据有关法规和我国《水电站承包经营管理条例》的规定，经甲、乙双方友好协商一致，特订本合同如下：第一章总则第1条乙方承包甲方位于_____________（水电站名称）全部（或部分）水电设施的经营管理工作，具体合同范围详见附件。
第2条本合同期限为_____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
第3条本合同一经签署生效，应当依法严格履行。
第4条本合同中如有不适用于乙方的法律，为本合同规定之一部时，乙方应遵守适用法律的规定。
第5条本合同不得转让。
第6条若在履行合同过程中发生争议时，应友好协商，未能解决的，提交合同签订地_____仲裁委员会仲裁。
第7条本合同的附件是本合同的重要组成部分。
第8条本合同文字版和电子版具有同等法律效力。
第9条维护水电站设施的安全、损毁、盗窃、纵火发生后，乙方应当立即通知甲方处理。
第二章服务内容第10条乙方应当按照相关法规和合同的约定，对水电站设施的日常经营管理工作进行全面、专业的管理。
第11条乙方应当对水电站设施进行定期检测、维修、保养，确保其正常运转。
第12条乙方应当负责水电站设施的保洁和环境卫生的管理工作。
第13条乙方应当按照国家相关法规，确保水电站设施的安全使用。
第14条乙方应当对水电站设施进行实时监控，及时处理设施故障和危险情况。
第15条乙方应当定期报告水电站设施的运行情况，并对设施进行经济管理。
第16条乙方应当对水电站设施的工作人员进行培训和管理，提高工作效率和服务质量。
第三章押金和费用第17条乙方应当向甲方缴纳押金__________（具体金额），作为合同期间的履约保证金。
第18条乙方应当按照本合同规定的期限，向甲方支付管理费用，具体金额详见附件。
第四章违约责任第19条任何一方违反本合同的规定，应该赔偿另一方因此造成的损失。
水电站承包经营合同标准范本（6篇）
水电站承包经营合同标准范本发包方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：承包方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。
为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：一、承包内容：水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。
二、承包期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、甲方义务1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。
四、乙方义务1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的____月____日和____月____日前一次性缴清（注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳（注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。
3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。
由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。
企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
水电站承包经营合同模板（4篇）
水电站承包经营合同模板发包人（甲方）：承包人（乙方）：经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。
双方的具体权利义务如下：一、甲方将位于的水电站承包给乙方。
二、承包期限：承包期限为三年，从____年____月____日到____年____月____日。
承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。
三、承包费上缴1、上缴方式：实行税后利润上缴;2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。
四、双方的具体权利义务（一）、甲方的权利义务1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备（包括设施）的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。
本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交（具体财产及其价值以移交表为准）。
（二）、乙方的权利义务1、负责水电站的生产经营事宜;2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;3、负责处理和承担职工的工伤事宜;4、接受甲方的监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产;5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产;6、保证每年发电不低于，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。
五、违约责任本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金（违约金为3万元）。
六、免责条款因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。
但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理1、财产移交表为本合同附件;2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。
承包水电站合同5篇
承包水电站合同5篇篇1甲方（发包方）：__________水电站乙方（承包方）：__________建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就水电站工程承包事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________水电站建设工程项目工程地点：__________承包范围：水电站主体工程、附属设施及相关配套设备的建设安装等。
具体内容包含但不限于土建、机电安装、金属结构制作与安装等。
二、合同工期承包方应按发包方要求的工期完成本工程的建设任务。
开工日期为__________年____月____日，竣工日期为__________年____月____日，合同总工期为____日历天。
三、工程质量标准承包方应按照国家和行业现行的相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
如有特殊质量要求，双方应另行签订补充协议。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，发包方支付承包方合同总价的____%作为预付款。
（2）进度款：工程完工并经验收合格后，发包方支付承包方剩余款项。
（3）质保金：预留合同总价的____%作为质保金，质保期满后无质量问题，一次性支付。
五、工程变更与签证工程变更需经发包方书面确认后实施。
因工程变更引起的工程量增减，双方应签订补充协议，明确调整合同价款和工期。
涉及重大变更的，还应按照国家有关规定办理相关手续。
六、双方责任与义务1. 发包方责任与义务：负责提供施工场地、施工用水电等基本条件；负责协调与其他施工单位的关系；按合同约定支付合同价款。
2. 承包方责任与义务：按照合同约定完成工程建设任务；确保工程质量符合约定标准；遵守施工现场的安全生产规定；合理管理施工现场，保持现场整洁；承担工程交付前的保管责任。
水电站承包经营合同范本推荐5篇
水电站承包经营合同范本推荐5篇篇1水电站承包经营合同范本甲方：______________乙方：______________为了更好地合作，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就乙方承包经营甲方水电站的相关事宜达成如下协议：第一条合同的签订1.1 甲乙双方同意以合同内容作为双方行为的约束标准，并认真履行合同的各项约定。
1.2 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
第二条甲方的权利与义务2.1 甲方有权对水电站的生产经营情况进行监督、检查和评估。
2.2 甲方负责提供水电站相关的资料和设备，确保乙方的正常运营。
2.3 甲方有权对乙方的经营情况进行评估，并对其经营业绩给予奖励或惩罚。
第三条乙方的权利与义务3.1 乙方有权按照本合同的约定承包经营甲方的水电站，开展相关的生产经营活动。
3.2 乙方负责维护水电站的设备和设施，确保水电站的正常运转。
3.3 乙方应按时向甲方支付合同约定的承包费用，并按规定提供运营情况报告。
第四条保密条款4.1 本合同签订后，甲乙双方均应保守合同内容及水电站相关的经营信息，不得向第三方透露。
第五条违约责任5.1 若甲乙双方任何一方违反了本合同的约定，应当对对方给予合理的赔偿，并承担相应的法律责任。
第六条合同的解除6.1 若甲乙双方发现本合同约定的任何一方严重违反了合同内容，有权解除本合同。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决。
7.2 本合同争议解决方式为友好协商，若协商不成，可向有关部门申请调解。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签署日期：_________________签署地点：_________________以上为水电站承包经营合同范本，甲乙双方请谨慎阅读并确认签字盖章。
祝双方合作愉快，共同发展！篇2水电站承包经营合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：____________（以下简称甲方）乙方（承包方）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方是拥有水电站资源的一方，愿意将水电站进行承包经营；乙方是具有承包水电站经营能力并有意投资的一方，双方经友好协商，就水电站的承包经营事宜达成如下协议：第一条水电站基本情况1.1 甲方是具有水电站所有权的一方，拥有水电站的权益。
水电站承包经营合同(示范合同)6篇
水电站承包经营合同(示范合同)6篇篇1发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》及《电力法》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、有偿的基础上，经充分协商，就水电站承包经营事宜达成以下协议：一、承包经营的水电站概况水电站名称：_________水电站地址：_________水电站装机容量：_________千瓦水电站设计年发电量：_________千瓦时水电站当前状况：_________二、承包经营期限承包经营期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、承包经营方式1. 乙方负责水电站的经营、管理，并承担期间的所有费用。
2. 乙方在承包经营期间享有自主经营、自负盈亏的权利。
3. 乙方在承包经营期间应遵守国家的法律、法规，并不得损害甲方的合法权益。
四、承包经营费用及支付方式1. 承包经营费用为每年_________元。
2. 乙方应在每年_________月_________日前向甲方支付下一年的承包经营费用。
3. 甲方在收到乙方的承包经营费用后，应向乙方出具正式发票。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权监督乙方的承包经营活动，并有权要求乙方遵守国家的法律、法规。
（2）甲方应协助乙方办理水电站的相关手续，并提供必要的支持和帮助。
（3）甲方应保证水电站的设施、设备完好，并应符合电力行业的安全标准。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方有权在承包经营期间自主经营、自负盈亏。
（2）乙方应按时向甲方支付承包经营费用。
（3）乙方应严格遵守国家的法律、法规，并不得损害甲方的合法权益。
（4）乙方应保证水电站的设施、设备完好，并应符合电力行业的安全标准。
（5）乙方应负责水电站的经营、管理，并承担期间的所有费用。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲方或乙方如有违约行为，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的经济损失。
2024年水电站承包经营合同模板（三篇）
2024年水电站承包经营合同模板甲方：_____（以下称甲方）乙方：_____（以下称乙方）鉴于双方对水资源利用和电站经济效益提升的共识，经充分协商，甲方同意将电站的运营管理承包给乙方，为此，双方同意订立以下合同条款，以明确各自的权利、责任和利益：一、承包项目与内容1. 乙方将承担该电站的水工建筑和机电设备的运行管理及保护工作，即负责发电保护业务。
2. 电站的运行人员由乙方全权招聘、调整和解雇，但此类变动不得影响电站的正常运行和生产。
3. 承包期限设定为完整年数，即自____年____月____日至____年____月____日。
二、承包结算方式1. 乙方需向甲方支付承包运行费用，费用以供电部门每月结算的电量为基础，每度电提取人民币____元。
2. 乙方应每季度结算运行管理费用，并在次月中旬前付清。
如延迟支付，除非经乙方同意，否则甲方有权暂停发电，由此造成的所有损失由甲方承担，待费用付清后恢复发电。
3. 如因电站设备质量问题导致运行中断，除必要留守人员外，乙方其他人员应撤离，设备维修责任由甲方承担。
三、双方责任1. 甲方需提供所有发电设施和设备供乙方管理维护，包括水工建筑、机电设备、输变电线路等。
非人为损坏的设施设备维修，费用在300元（￥300.00元）以下的由乙方负责，超过此金额的由甲方负责（甲方有权验证）。
2. 甲方需提供住宿、家具、生活用具和生活用电供乙方使用。
3. 承包期间涉及的土地征用、山林使用权、水源使用权及工程遗留问题，由甲方负责协调解决，不得影响电站运行。
4. 如上级部门要求增加设备或线路改造，费用由甲方承担。
5. 乙方需精心管理电站，加强组织管理和安全技术管理，以实现安全、高效发电。
6. 压力水管每三年油漆两次，油漆费用由甲方承担（每次2000元人民币），乙方负责实施。
7. 合同期满，乙方应确保电站设施设备正常运行并能上网，如乙方愿意继续按本合同承包，甲方应优先考虑。
四、双方应遵守合同条款，违约方需承担全部责任。
2024年水电站承包经营合同范本（三篇）
2024年水电站承包经营合同范本甲方（以下简称“甲方”）地址：（此处填写具体地址）法定代表人：（此处填写姓名）乙方（承包方，以下简称“乙方”）地址：（此处填写具体地址）法定代表人：（此处填写姓名）为加强对水电站的有效管理，进一步激活水利经济，提升水电站的经济效益，鉴于水电站当前的运营状况，经甲乙双方充分协商，甲方同意将其所属的水电站（年发电量限定为万度）交由乙方承包经营。
为明确双方的权利与义务关系，特订立本合同如下：一、承包内容乙方承包经营的水电站范围包括现有的水轮发电机组（总装机容量250kw）、厂房及其配套的水工建筑物、升压变压器、值班宿舍等附属设施。
二、承包期限承包期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、甲方义务1. 甲方应协助乙方办理电站合法经营所需的一切相关手续。
2. 甲方在经营电站期间所产生的债权债务，由甲方自行承担，与乙方无关。
四、乙方义务1. 承包价款缴纳：乙方自承包期起始年度起，每年需向甲方上缴电量30万度（按电量折算为现金支付）。
2. 承包价款支付方式：乙方每年的承包款按承包电量折算为现金计算，分两次等额支付，分别于当年度的____月____日和____月____日前一次性缴清。
上缴的承包电量税款及水资源费由甲方承担，乙方可代缴并从承包金中抵扣；其余电量及所有税费由乙方自行承担。
电价依据本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网的平均电价折算（如遇上网电价调整，承包电量电价按有权单位批准的上网电价提高幅度相应调整）。
3. 乙方在承包经营期间享有对承包标的的自主经营权，期间产生的所有债权债务由乙方自行承担，与甲方无关。
4. 乙方在承包管理期间应依法自主经营、自负盈亏，并负责承担所有维修费用、管理工资及按国家政策规定应缴纳的税费（包括但不限于工商、税务、环保、安全、水利局等部门要求的费用，但承包电量税款及水资源费除外）。
因乙方原因导致税费未缴而影响执照年检或被注销的，由乙方负责并赔偿。
水电承包合同范本6篇
水电承包合同范本6篇篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：乙方（发包方）：单位名称：法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：鉴于甲方具有从事水电工程施工的资质和能力，乙方有水电工程需要承包的需求，双方协商一致，达成以下合同：一、项目内容1. 乙方委托甲方承包水电工程项目，具体项目包括但不限于水电浇筑、管道安装、设备调试等。
2. 项目所需的具体材料、设备及工时等详细信息由双方协商确定并在附件中列明。
二、承包费用及支付方式1. 乙方应在项目开始前支付承包款项的50%作为预付款。
2. 项目验收合格后，乙方应及时支付余下的50%承包款项。
3. 如因乙方原因导致项目变更或延期，甲方有权要求适当调整承包费用。
三、工期安排1. 双方应在合同签订后的三日内确定工程开始时间。
2. 工程的具体完工时间由双方协商确定，并在附件中列明。
3. 若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应及时商议解决方案。
四、质量标准1. 甲方承诺在工程过程中，保证质量符合相关标准，并保证设备运行安全、稳定。
2. 乙方有权对工程质量进行检验，不合格部分应及时整改。
五、保证事项1. 甲方应保证施工现场的安全，遵守相关的施工规范和安全措施。
2. 乙方应提供必要的工程图纸、资料，配合甲方顺利完成项目。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定完成工程，应承担相应违约责任。
2. 若乙方未按时支付承包款项，导致工程延误，应承担相应违约责任。
七、争议解决双方若因承包合同引发争议，应先协商解决。
若协商不成，可依法诉诸法院解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章生效，有效期至工程验收合格结束。
2. 本合同如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
3. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方（承包方）签字盖章：日期：乙方（发包方）签字盖章：日期：附件：水电工程项目详细内容及需求以上为水电承包合同范本，甲、乙双方均应遵守合同规定，履行各自义务，共同完成水电工程项目。
水电站承包经营合同范本推荐6篇
水电站承包经营合同范本推荐6篇篇1水电站承包经营合同范本甲方：（出租方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方是水电站的所有者，现有水电站资源供乙方承包经营；乙方有能力并愿意承包经营水电站，并同意按照本合同约定的方式支付租金，经友好协商，甲、乙双方自愿签订本合同。
第一条合同的签订1.1 甲、乙双方确认并接受本合同的所有条款和条件，并同意按照合同规定的方式执行。
双方签订此合同是为了明确各自权利和义务，并维护各自合法权益。
1.2 本合同自双方共同签字或盖章后生效，具有法律效力。
第二条水电站承包经营范围2.1 甲方同意将其拥有的水电站资源承包给乙方，供乙方经营管理。
具体承包范围为：（列明具体水电站名称、地点、规模等信息）2.2 乙方有权对承包的水电站资源进行经营管理，包括但不限于设备维护、运行监控、人员管理等。
同时乙方应遵守相关法律法规及环保要求，确保水电站的安全运营。
第三条租金支付3.1 乙方应按照约定的方式和期限支付租金给甲方。
具体租金标准为：（列明租金的支付方式、金额、周期等）3.2 租金支付方式为：（选择一种支付方式，如月付、季付、年付等）3.3 租金支付日期为每月的（几号），逾期支付的，甲方有权要求乙方支付滞纳金（按逾期金额的百分之几计算）。
第四条违约责任4.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
其中违约方应赔偿对方因此造成的一切损失，包括但不限于直接损失、信誉损失等。
4.2 若乙方连续违约或发生重大违约行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。
第五条合同变更与解除5.1 本合同经双方协商一致，可以进行修改、补充或解除。
任何变更或解除均应经双方书面确认。
5.2 若有特殊情况需要解除本合同，应提前（多少天）书面通知对方。
解除合同后，双方应协商处理相关事宜。
第六条争议解决6.1 因本合同履行发生的任何争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。
水电承包合同简单版范本7篇
水电承包合同简单版范本7篇第1篇示例：水电承包合同简单版范本合同编号：甲方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行水电设施的维护、修理或新建工程的承包事宜，达成如下协议，以兹遵守：第一条项目名称乙方委托甲方进行的水电设施维护、修理或新建工程项目名称为：第二条服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，严格按照本合同规定，按时、质量保证地完成水电设施维护、修理或新建工程项目。
2. 甲方应根据实际情况确定工程进度，提前向乙方提交相关工程计划，经乙方同意后方可开始施工。
3. 甲方应严格遵守国家有关水电设施施工标准及规范，确保工程质量达标。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应按照甲方提出的施工方案确定工程总预算，具体费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方提出的支付方式及进度，按时足额支付相关费用。
第四条质量保证及售后服务1. 甲方应对工程项目进行全程质量保证，确保工程达到设计要求并符合相关标准。
2. 甲方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务，保障工程项目的正常运转。
第五条违约责任1. 若甲方未按照本合同规定履行义务或履行不符合要求，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方造成的损失。
2. 若乙方未按时支付费用或提供必要的协助，使甲方无法正常施工，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致或有合同约定解除的，应提前书面通知对方。
2. 本合同解除后，双方应互相清算未完成工程项目的费用，如有亏损，应由违约方承担相应责任。
第七条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
日期：乙方（委托方）签字盖章：以上为水电承包合同简单版范本，仅供参考使用。
具体合同内容应根据实际情况进行调整，遵守相关法律法规。
希望双方签订合同后能够共同遵守，顺利完成工程项目。
水电站承包经营合同范本推荐6篇
水电站承包经营合同范本推荐6篇篇1水电站承包经营合同范本甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的水电站项目的承包经营事宜，达成如下合同：一、合同的签订1.1 甲方是水电站项目的权利人，拥有享有水电站的管理、运营、利用权利。
乙方是具备水电站建设、管理、运营经验和资质的公司/个人，有能力承担水电站的承包经营工作。
1.2 双方同意按照本合同约定，乙方承包甲方的水电站项目进行经营，实现合同期内水电站的稳定经营和效益提升。
1.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
二、承包的水电站项目及权利义务2.1 本合同范围包括（具体项目名称）、（地点）、（规模）的水电站项目，甲方已经取得了相应的建设和经营许可。
2.2 乙方应诚实、勤勉、尽职尽责地承担水电站项目的经营管理工作，确保水电站的安全生产和长期稳定运营。
2.3 乙方有权对水电站项目进行管理、运营，包括但不限于建设、维护、改造、技术升级、设备更新等工作。
2.4 乙方应按照相关法律法规和合同约定，合理管理水电站项目，保障水电站的效益最大化，确保水电站项目的可持续发展。
2.5 甲方有义务向乙方提供水电站项目相关信息和资料，确保乙方正常开展经营管理工作。
2.6 甲方有权对乙方的经营管理情况进行监督和检查，对乙方进行绩效评估，并及时给予必要的支持和帮助。
三、经营管理费用及分配3.1 乙方应自行承担水电站项目的经营管理费用，包括但不限于人工、设备、维护等费用，确保水电站项目的正常运营。
3.2 甲乙双方约定水电站项目的经营收益分配比例为（具体比例），乙方经营效益的增长部分按照约定比例进行分配。
3.3 经营管理费用、收益分配等涉及财务方面的事宜，双方应在每年（具体时间）进行结算和核对，确保相关费用和收入的透明和公正。
四、合同的期限和解除4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间），到期后可协商续签。
水电承包合同范本5篇
水电承包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：_____________法定代表人（委托代理人）_________职务_____________联系地址___________电话_____________传真_____________乙方（发包方）：_____________法定代表人（委托代理人）_________职务_____________联系地址___________电话_____________传真_____________鉴于甲方具有从事水电工程施工的资质和能力，乙方愿意将自己拥有的水电工程的全部或部分工程交由甲方承包，按照约定的方式进行合作。
双方经友好协商，特订立本合同。
第一条工程名称、地点和范围1. 工程名称：_____________。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程范围：_____________。
第二条工程合同价款1. 工程合同价款为：_____________。
大写：_____________。
2. 工程合同价款中，甲方承担人工费、材料费等，乙方支付工程款：_____________。
大写：_____________。
3. 工程合同价款包括的税费有：增值税/营业税/个人所得税/其他税收_____________。
第三条工程开工、竣工时间1. 工程开工日期：_____________。
2. 工程竣工日期：_____________。
3. 工程时间保修期：_____________。
第四条工程质量标准1. 工程质量按照《建筑工程质量标准》（GB50204-2002）进行执行。
2. 工程质量保证标准：______的工程质量标准。
第五条工程款支付方式1. 工程款支付方式为：_____________。
2. 工程款支付时间及方式约定为：_____________。
3. 工程款支付次数为：_____________。
4. 工程款支付比例为：_____________。
水电站承包经营合同范例（6篇）
水电站承包经营合同范例甲方：二级水电站乙方：为了搞好二级水电站经营管理，确保电站安全、稳定、经济运行，充分发挥电站经济效益，经乙方申请，甲方审查并同意乙方承包电站的生产运行管理。
为明确双方责、权、利，签订合同如下：一、承包方式：乙方全权承包二级水电站的生产运行、安全生产和维护管理。
乙方是电站一切设备、设施和人身安全的责任人，应保证电站安全、稳定、经济运行;自主组织和管理电站生产，切实处理好电站与当地村民的关系，协助甲方协调电站与电网的关系，不具体承担电站的外围业务;自觉接受甲方的监督。
二、生产运行管理人员：电站生产运行管理人员由乙方聘用，乙方必须保证被聘用的机电运行人员应具有中技文化程度和电站实际运行经验，身体健康。
乙方对自行聘用的职工，应加强政治思想、安全意识教育和业务知识培训，并承担其安全责任。
三、承包范围：乙方承担二级水电站所属的拦河坝、引水隧洞、渠道、前池、管道、厂房、生活区建筑物，发、配、输电设备设施的运行、维护（修）和管理工作。
四、承包年限：本合同有效期壹年整，自____年____月____日起至____年____月____日止，视情况而定，可以优先续签。
五、承包费用：乙方运行承包价格：按销售结算有效电量提取生产运行费用，年发电量万度及以下按每千瓦时元结算，年发电量万度按每千瓦时元结算，年发电量万度以上按每千瓦时元结算，提取的承包费用于电站设备设施运行、简单维护和承包人及职工工资、奖金、养老保险、失业保险等费用开支。
每季度结算一次，甲方根据乙方实际完成售电量生产指标的90%拨付乙方运行费用，其余费用在承包期满1个月内全部结清。
由于甲方原因或人为不可抗拒因素导致连续停机15天以上，由甲方根据实际情况作出决定支付乙方基本生活费和设备看守工资1500元/月。
六、无功考核：如电网对电站实行无功考核，当月销售结算有效电量少于20万千瓦时，因少发无功被电网所扣无功费用双方各承担50%，否则不实行考核。
承包水电站合同6篇
承包水电站合同6篇篇1甲方（发包方）：水电站有限公司乙方（承包方）：水电建设公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，就甲方水电站工程的承包事宜达成如下协议：一、工程概况本合同所涉及的水电站工程位于（具体地点），工程建设规模（具体规模），工期（具体工期）。
承包工程包括但不限于水工建筑物、机电设备及附属设施的新建、改建及维修等。
二、工程承包范围本合同规定的承包范围包括：水电站的施工设计、设备采购、施工安装、调试运行等全过程。
具体包括但不限于以下内容：1. 水电站主体结构施工；2. 机电设备的采购、安装与调试；3. 辅助设施及附属设施的施工；4. 施工过程中的安全设施设置；5. 工程验收及交付使用前的准备工作。
三、工程承包方式及工期要求1. 本工程采用总承包方式，乙方负责整个工程的组织实施，确保工程质量和进度。
2. 乙方应根据甲方要求，编制详细施工进度计划，并确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方协商，经甲方同意后调整工期。
3. 工程竣工后，乙方应按照国家规定的质量标准对工程进行自检，并整理好相关工程技术资料，提交甲方验收。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（具体金额）元，该价款包括工程的设计、施工、验收等全部费用。
2. 甲方应按以下方式支付工程款项：合同签订后支付预付款（具体金额）；工程进度达到一半时支付进度款（具体金额）；工程竣工验收合格并交付使用后支付尾款（具体金额）。
3. 工程款项支付应以转账方式支付至乙方指定账户。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收应按照国家标准及本合同约定的内容进行，验收合格后方可交付使用。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修并承担相应费用。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
水电站承包服务合同5篇
水电站承包服务合同5篇篇1发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就水电站承包服务事宜达成如下协议：一、承包范围及内容1. 甲方将水电站的所有运营和维护工作发包给乙方，包括但不限于以下内容：（1）水电站的日常运营和维护；（2）水电站的设备检修和保养；（3）水电站的电力生产与销售；（4）水电站的安全管理和培训；（5）甲方安排的其他相关工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供优质的服务，确保水电站的正常运行和高效运营。
二、承包期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体年数]年。
承包期满后，如需续签，双方应另行协商并签订书面协议。
三、承包费用及支付方式1. 甲方应支付乙方承包费用，具体费用根据水电站的实际运营情况和双方协商确定。
2. 乙方在承包期间的所有费用均由乙方自行承担，包括但不限于人员工资、设备维护费用、电力生产成本等。
3. 甲方应在每个承包周期结束后向乙方支付承包费用，支付方式为银行转账或其他双方协商确定的方式。
四、违约责任及赔偿1. 甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 因乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
3. 甲方在支付承包费用时，如因甲方原因逾期支付，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。
五、其他约定事项1. 甲乙双方在履行合同过程中，如需修改或补充合同条款，应协商一致并签订书面协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就水电站承包服务事宜达成如下协议：一、承包范围及内容1. 甲方将水电站的整体运营、维护、管理等工作发包给乙方，包括但不限于以下内容：（1）水电站的日常运营和维护；（2）水电站的设备检修和保养；（3）水电站的电力调度和安全管理；（4）水电站的水资源管理和环境保护；（5）其他与水电站运营相关的工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站承包合同范本
甲方发包方：
乙方承包方：
发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于2021年月日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约亿元以实际结算工程量为准作为
本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额2021》为计算依据一级一
档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程
完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳2000万元作为工程保证金，转入发包方的
基本账户双控。
招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。
如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，
由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额
作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算
4、本合同自第二条约定的2000万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算申请
书相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方
无需向承包方支付任何款项。
以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，
发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内
承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。
工
程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的
承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于2000万元的，以完成2000万元工程量的价款作为履约保证金。
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，费用按市场
计算。
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方全部
责任和义务。
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。
未经发包方认可承包方不
得私自停工，不得转包。
民工保证金由承包方交纳和承担。
11、本协议为框架协议，招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进
行完善，与本协议发生冲突的以本协议为准。
12、本合同书一式六份其中正本两份，副本四份发包人执叁份包括正本一份，承包人
执叁份包括正本一份。
甲方公章：_________ 乙方公章：_________
法定代表人签字：_________ 法定代表人签字：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：以下简称甲方
承包方：以下简称乙方
为加强管理，适应改革需要，搞活水利经济，在确保水库安全运行情况下，提高水库
电站的经济效益，根据《2021年县政府第四次常务会议纪要》文件精神，经公开竞价，甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量每年_______万度发包给乙方承
包经营。
为明确双方的权利、义务关系，经平等协商后订立如下合同：
一、承包内容：岭埔水库水电站现有水轮发电机组400kw及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。
二、承包期限：自年月日起至年月日止。
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方的债权债务自行承担，与乙方无关。
3、若因国家政策调整或不可抗拒因素，需收回上述经营管理权，甲方应退还乙方已
缴纳的履约保证金扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分。
4、电站原有的职工，由甲方自行安置。
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期的第一年至第二十九年即年月日至年
月日，每年向甲方上缴电量___万度承包电度折现金计算，最后一年即第三十年2039年
月日至年月日按承包电度折现金计算。
2、乙方必须在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最后一年的承包款___
万元按中标电度以0.2元/度折现金计算，作为承包期间的履约保证金。
第一年至第二十九年的每年承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额
分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清注：上缴承包电度税款及水资源费由甲
方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责，电价按本辖区内上半
年度华安电力发展有限公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳注：每度电价格不得
低于0.2元;如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度
增加。
3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙
方自行承担，与甲方无关。
4、为确保水库安全运行，乙方放水发电应服从甲方水库运行调度，如遇停机无发电，也应放适当流量的水，保证下游农田灌溉。
乙方不得擅自启闭水库放水闸、违章操作，否
则应承担水库安全责任。
5、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生
的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费包括工商、税务、环保、安全、水利
局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外乙方要全额负责。
由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。
企业
土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。