建筑工程施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事：根据我公司与甲方关于（工程项目名称）工程施工合同（合同编号）的约定，现因某些特殊原因，需要对合同内容做进一步的补充和调整。
经双方协商一致，特拟定本《建筑工程施工补充协议书》，以便更好地规范双方的权利和义务，确保工程顺利实施。
一、工程概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（地点）3. 合同金额：（金额）4. 合同约定竣工日期：（日期）二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商，对原合同中的工程范围进行了调整，具体变更如下：（1）增加/减少/调整（具体内容），调整后的工程范围见附件一；（2）甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。
2. 工程款项的调整根据工程范围的调整，工程款项也需要相应调整，具体变更如下：（1）增减工程款项（具体内容），调整后的工程款项见附件二；（2）双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。
3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响，工期也需要进行调整，具体变更如下：（1）延长/缩短工期（具体内容），调整后的工期为（日期）；（2）双方应共同努力，按时完成工程进度。
4. 其他补充事项（1）工程变更管理：工程变更应按照双方约定的程序进行，需另行签署变更协议；（2）质量保证：双方应严格按照合同要求执行，确保工程质量；（3）安全生产：我司将加强现场安全管理，确保施工安全；（4）其他约定事项：如有其他特殊情况需调整，双方可随时协商签订补充协议。
三、协议变更本协议经双方签署生效，具有法律效力。
在工程施工期间如有需要变更的事项，双方应共同商定并签署书面变更协议。
四、协议解释本协议解释权归双方所有，对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。
五、附则本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上内容如无异议，请签章确认，谢谢！）在双方共同努力下，我公司必将按时完成（项目名称）工程，为甲方交付优质成果，实现共赢局面。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇
建筑工程施工总承包合同补充协议书5篇篇1本协议是在原建筑工程施工总承包合同的基础上，为了明确双方在工程施工过程中的具体事项、责任和义务，进一步细化合同条款，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况及承包范围（详细列举工程名称、地点、规模及承包的具体工程内容、承包范围等）二、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议的总承包价款为人民币（大写）__________元整（￥______元），该价款包含但不限于人工费、材料费、机械费等相关费用。
2. 支付方式：具体支付方式按照原合同相关条款执行。
另外，为保证工程进度，甲方（发包方）将按照乙方（承包方）实际完成的工程量进行进度款支付。
三、工期调整及顺延条款1. 双方根据实际情况，对原合同中的工期进行调整，明确新的工期要求。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出工期顺延申请，甲方在核实后应予以确认。
3. 如因乙方原因导致工程延期，应按照原合同相关条款承担违约责任。
四、质量与验收标准（详细约定工程质量标准、验收标准、验收程序等）五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方需按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方违反安全施工和文明施工规定导致的事故和损失，由乙方承担全部责任。
六、材料设备供应与保管1. 甲方负责提供的材料设备应按照约定时间送达施工现场，并确保质量合格。
2. 乙方负责保管甲方提供的材料设备，如因乙方原因造成损失，由乙方承担赔偿责任。
3. 乙方自行采购的材料设备应符合国家标准，确保工程质量。
七、工程变更与调整1. 如因设计变更导致工程内容调整，双方应签订书面变更协议，明确调整内容、价款及工期等。
2. 乙方在施工中发现原设计错误或不合理之处，应及时提出，经甲方同意后进行调整。
八、违约责任（详细列举违约情形、违约责任及处理方式等）九、争议解决方式本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
建筑工程施工补充协议书范文6篇
建筑工程施工补充协议书范文6篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方全称）乙方：（承包方全称）鉴于甲方拟对某建筑工程项目进行施工，为了明确双方权利和责任，特达成如下补充协议：一、项目名称：（工程项目的具体名称）二、施工内容：甲方委托乙方对工程项目进行具体的建筑施工，包括但不限于施工范围、工期要求、质量标准等。
三、施工期限：工程施工期限为（具体施工期限），甲方同意在该期限内完成施工任务。
四、质量标准：乙方应按照相关法律法规和国家施工标准完成施工任务，保证施工质量符合甲方的要求，并对施工质量承担相应责任。
五、施工费用：甲方应按照双方协商的费用标准支付施工款项，乙方应配合提供相应的发票和收据。
六、管理责任：乙方需负责施工现场管理、安全生产等，保证施工过程中不发生意外事故。
如因乙方管理不善导致的事故，乙方需承担相应的责任。
七、变更和索赔：如因不可抗力等原因导致工程变更，双方应及时协商解决，并遵循相关规定进行索赔。
否则，须按照协商一致的方式进行补偿或调整。
八、完工验收：施工完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。
经验收合格后，甲方应按时支付尾款。
九、违约责任：如双方无故解除合同或违反合同内容，应承担相应的违约责任，并依法进行赔偿。
十、其他事项：双方如需修改或补充本协议内容，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。
十一、协议生效：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章确认后生效，自签订之日起执行。
甲方：（盖章）日期：年月日第2篇示例：建筑工程施工补充协议书范文甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲、乙双方为就工程施工等事宜，本着互惠互利，平等自愿的原则，订立本协议。
一、补充协议的签署1. 甲方、乙方双方在签署本协议前已经签署了建筑工程施工合同，现甲方、乙方双方经协商一致，对原合同的某些条款进行修改或者追加补充，并经双方确认后签署本补充协议。
2. 本协议是对原合同的补充和延伸。
建筑工程施工总承包合同补充协议25篇
建筑工程施工总承包合同补充协议25篇篇1鉴于双方已经签署了关于某一建筑工程项目的总承包合同，并在执行过程中因某些特定事项需要进一步的明确和补充，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经过友好协商，达成以下补充协议：一、协议前言双方确认，本协议是对原总承包合同的补充和细化，不涉及对原合同条款的修改或废除。
本协议中的所有内容均为双方协商一致后达成的共识，旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
二、工程概况及承包范围详细规定工程的范围、内容，包括工作项目、工程量、技术标准等细节，明确各类工程变更的判定和处理方式。
双方进一步明确具体施工节点的要求，保证施工进度与质量。
三、合同工期调整及要求根据实际工程情况，对原合同中的工期计划做出适当调整。
明确开工日期、关键节点时间、竣工日期等关键时间节点，并对可能发生的延期情况进行说明和规定。
调整后的工期应确保工程质量和安全。
四、工程价款调整及支付方式根据工程变更情况和实际施工进度，对原合同中的工程价款进行必要的调整。
明确计价方式、支付比例、支付时间等细节，同时约定因设计变更和材料价格波动等因素导致的价款调整方法。
补充协议中应详细列明款项明细和计算方式。
五、材料设备供应与变更管理详细规定施工过程中所需材料设备的供应方式、验收标准、替换与变更的程序等。
明确双方对于材料设备问题的责任和权利，尤其是涉及设备型号、规格、数量的调整以及材料替换时的价格调整和结算方式等细节问题。
六、质量与安全保障措施强调工程施工的质量要求和安全标准，制定更为详尽的措施和规程。
补充协议应包含具体的质量控制点、检验标准和安全操作规范。
对于可能出现的风险点要有预防和应对措施，确保施工过程中的质量和安全。
七、违约责任与处理机制明确双方违约时的责任划分、赔偿方式和程序。
包括工期延误、质量不达标、合同履行不当等违约情况的认定和处理流程。
同时约定争议解决的方式和途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
八、其他补充条款针对工程具体情况，双方可约定其他补充条款，包括但不限于保险事宜、保密协议、知识产权归属等。
建设工程施工补充协议模板6篇
建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。
具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。
2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。
三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。
双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。
2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。
希望以上内容对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同补充协议
发包方：
承建方：
签定地点：
签定日期：年月日
建筑工程施工合同：
补充协议
发包人：
承包人：
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2．工程地址：
3．建筑面积：
4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5．设计单位：
6．监理单位：
二．工程内容及承包范围
1．外墙面砖改为外墙漆
2．客厅推拉门取消
3．本工程为满七层，结构找坡
4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5．外墙40× 40 深灰色栅格取消
6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7．其余均按原图施工
三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）
1．开、竣工日期
1．1开工日期：年月日；竣工日期：年月日；总工期天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四．付款方式
本工程按建筑面积一次性包干，元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五．合同生效与终止、争议处理
1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3．本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
4．本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5．本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行账号银行账号：
签定合同代表：签定合同代表：
年月日年月日。