德州(秦皇岛)光伏安装劳务合同

工程内部承包协议

甲方：江苏威达建设有限公司

乙方：身份证号码：

一、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包事项协商达成一致，特签订本协议。

二、甲方将山东福恩特屋顶光伏项目安装工程劳务作业分包给乙方，由乙方负责施工并配合甲方交工，乙方必须完成甲方与业主签定的《秦皇岛雄新新能源科技有限公司5兆瓦分布式光伏发电工程项目》中由乙方承担的工作内容及负责履行有关的各项责任，具体由乙方承担的工程范围有：

①施工范围包括光伏区主件安装/箱变至汇流箱/汇流箱至逆变器/逆变器至光伏组件的串线、含所有系统接地安装、高压部分电缆铺设及安装（公共系统不包括高压电缆头的制作安装及测试）、监控光纤铺设及安装（不包括光纤的熔接及测试）。乙方承担护安全护栏安装及电缆沟开挖及破路。乙方提供小型工具，大型设备由甲方提供如汽车吊、挖机等。乙方承担由于自身管理过失所造成的安全责任、（乙方工人上下班如有喝酒、争吵斗殴引起的经济损失一律与甲方无关。如若乙方雇用工人有高血压、心脏病、先天行病使引起的生命安全事故与甲方无关，因高空作业施工人员必须在55岁以内。所有上下班途中安全事故与甲方无关，乙方因各种原因亏损与甲方无关、现场所有的机械操作隐患的事故由乙方承担所有责任）并且乙方签字人承担工人工资发放，必须有甲方监督下发放工资。工人吃住与甲方无关。

②如果甲方与业主有后续施工合同，乙方也必须积极配合甲方完成，具体价格执行本协议第六条规定，如后续施工合同包含的工程范围有变动，则价格由甲乙双方另行商定。

③工期要求：保证业主2017年12月30日前并网发电，具体工期以甲方现场要求为准，超出一天按 5000 元/天在乙方结算款中扣除。

④工程质量标准按照设计图纸规定的标准、规范及业主方、监理方的要求执行。乙方施工人员在作业过程中做好光伏组件的保护工作，如有损坏，照价赔偿；刻意损毁相关组件性质恶劣的，不仅双倍处罚，还将追究乙方法侓责任。因光伏组件安装特殊性，在甲方交底后对组件操作上破坏应按价赔偿。现场发现安装时发现组件损坏及时通知甲方人员确认，否则算乙方自己损坏。

⑤如乙方施工达不到上述规定质量标准要求，乙方应当积极及时配合整改，直至验收合格为止，由此而发生的一切返工及其他经济费用由乙方承担，甲方不另支付相关劳务费。乙方如若悔约，甲方有权不支付乙方任何劳务费，后果由乙方自行承担。

⑥施工前，乙方应做好其聘用人员的安全教育工作，并接受甲方、业主及监理人员的现场监督，保证做到安全、文明施工。

三、乙方要以甲方的名义施工，维护江苏省江建集团有限公司的声誉和形象，包安全、包质量、包工期，乙方人员进场必须穿戴与甲方一样的工作服。

四、乙方必须保守分包协议的全部秘密，严禁向第三方或其他单位和个人泄露关于合同条款。因乙方泄密一切责任自负，视同违约，造成的后果甲方有权追乙方负责人赔偿。

五、乙方在施工现场不得直接与业主及监理接触，否则视为违约，甲方随时终止合同，清除乙方出场，一切责任由乙方承担。

六、合同价款及付款方式：

①劳务单价按 0.085 元/W计算，单价中不仅包含乙方人员劳务费、调遣费、而且包含乙方人员的工作服费用（工人自身携带工作服、如需统一工作服由甲方提供）及伙食费。合同单价不包括大型机具设备及材料费；

②现场乙方协助甲方发生的临时用工按照150元/工日计算，具体数量由甲方管理人员核准及签字确认为准；

③乙方工人进厂后，每个月付给工人的生活费用按 500元/人计算，并在乙方最终节点款和结算款中扣除；（如工程施工周期短暂可以不发放生活费）

④项目竣工验收合格后1个月内乙方提供劳务结算资料，甲方审核无疑问后作为最终付款凭证。

⑤劳务款支付：光伏组件安装完成后支付工程款总价的30%，电气安装完成以后支付总款项的30%及现场发生临时用工的费用，预留40%至验收合格后3个月内一次性付清；

七、其他：

1、班组进场工人应将身份证扫描件、人员信息及时报项目部备案，中途人员发生变动应及时对人员登记表进行调整；对现场施工人员实行每天考勤制度，由项目部对每天出勤人员进行现场点数记录，每周由劳务承包人进行确认存档。

2、在进场施工前对施工人员进行有针对性的安全、质量交底，并签字留存。

3、劳务队伍现场必须有现场负责人，现场负责人对项目进度、质量、安全负责；劳务队伍因不能满足甲方约定的质量、进度、安全要求的，经甲方要求整改无明显改观的无条件退场，如拒绝退场给甲方造成损失的须按价赔偿。

4 、劳务人员在甲方、业主或其它场所因中途退场、闹事等劳务纠纷造成不良影响的，由甲方负责赔偿经济损失的，所产生的经济损失从劳务承包人的劳务费中按1.15或1.2倍扣除。

5、因一方不履行合同而给对方造成经济损失，一律由违约方承担违约责任，并承担相应的经济损失。

6、乙方在施工期间不得变卖甲方和业主的财产包括废料，否则双倍赔偿。

7、乙方施工的工程质量必须经过甲方、监理单位及业主的认可，否则不得结算。因乙方人员在施工作业过程发生的进度、质量、安全等事项引起的业主方、监理方的处罚由乙方承担并在结算款中扣除。

8、乙方负责组建自己的项目管理班子，其管理成员及聘用人员年龄及行为必须符合国家相关法律、法规、强制性标准、政府与行政管理部门规定及江苏省江建集团有限公司管理制度要求，否则后果由乙方自行承担。

9、乙方必须保证收到甲方支付的劳务费用后及时发放其聘用人员的劳务工资，否则将追究乙方法侓责任。

10、乙方所需施工材料及大型机械设备等必须满足乙方施工的进度需求，如有延误工期将顺延，同时甲方需补偿乙方的窝工费。

11、乙方在具备付款条件后向甲方提前一周提出付款申请，如甲方不能及时付款所造成的人员窝工及其他一切经济损失由甲方承担。

12、乙方聘用人员不得与甲方人员有冲突，则否视乙方违约，甲方有权解除协议，造成的一切经济损失由乙方承担。

13、乙方安装组件时，甲方做安装前交底，确保组件安装隐裂在8%以内，如果由于业主收购电站隐裂超过8%，所有一切赔偿及由此涉及到的人工材料由乙方负责。

14、本合同自甲乙双方签字后生效。工程结算后尾款付清，本合同自行失效。

15、未尽事宜，双方协商解决。协商未果的，提交扬州市江都区仲裁委员会并按照该仲裁委员会规则进行仲裁。仲裁裁决具有终局性，对双方均有约束力。

16、本协议一式二份，双方各一份。