桩基础工程施工合同详细版_1
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
桩基工程施工合同范本
桩基工程施工合同范本甲方（建设单位）：________乙方（承包单位）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“项目”）的桩基工程施工达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况本项目位于________，涉及的桩基工程包括但不限于打桩、桩基检测、土方开挖等相关工作。
乙方应按照国家及行业标准，完成甲方委托的桩基施工任务。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家现行的相关标准和规范要求，确保桩基的承载力、安全性和耐久性满足设计要求。
如在施工过程中出现质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的一切费用。
三、工期安排本项目的桩基工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款合同总价款为人民币________元。
甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应在规定时间内完成施工任务。
五、违约责任若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任；若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量未达到要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
桩基础工程施工合同
桩基础工程施工合同双方合同编号：本桩基础工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）于（具体日期）订立。
依据中华人民共和国法律法规以及相关规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，共同遵守并履行。
一、合同目的与范围1.1 合同目的：本合同的目的在于规范甲乙双方在桩基础工程施工方面的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完工，并保证双方的合法权益。
1.2 合同范围：本合同适用于桩基础工程施工的全过程。
具体工程范围、工程量及工期等详见附件《工程说明书》。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：本工程造价为人民币（具体金额）。
甲乙双方同意按照具体工程量及合同价款进行结算，结算方式详见附件《付款方式一览表》。
2.2 工程款支付：甲方应按照合同约定的工程证书，及时支付工程款项。
乙方应提供符合合同要求的发票和相关结算资料。
三、工期及质量保证3.1 工期：本工程计划工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方一致同意在合同约定的工期内完成工程。
3.2 质量要求：甲乙双方共同确保工程施工质量符合国家、行业标准及相关规定。
甲方代表受益人有权对乙方的工程质量进行检查和验收。
四、施工组织与安全保障4.1 施工组织：乙方应制定详细的施工组织设计方案，报甲方审批后方可施工。
施工组织设计方案应包括施工方案、安全预案、施工进度计划等内容。
4.2 安全保障：乙方负责施工现场的安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工期间无事故发生。
甲方提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 迟延工期：乙方若延误工程进度，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留进一步追究责任的权利。
5.2 不符合质量要求：工程施工存在严重质量问题或未能满足设计要求的，乙方应承担返工、修复或重建等相关责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。
六、争议解决6.1 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
基础(桩)工程施工承包合同
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程规模：____________________
1.4工程结构类型：________________
1.5工程质量标准：________________
1.6工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表）：
法定代表人（或授权代表）：
签订日期：____年____月____日
5.3乙方应保证工程安全，确保工程质量和施工人员的安全。
六、甲方义务
6.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
6.3甲方应协助乙方处理施工现场的协调、沟通工作。
七、违约责任
7.1甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
4.2甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。
4.3甲方未按约定时间支付合同价款的，应当按照迟延支付部分金额的____%向乙方支付违约金。
五、乙方义务
5.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工期等要求，完成施工任务。
5.2乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工现场的管理规定进行施工。
7.2乙方未按约定时间完成施工任务的，应当按照迟延完成部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
cfg桩基础施工合同(2024版)
cfg桩基础施工合同(2024版)合同编号：__________第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程质量标准：__________第二条合同价格2.1 乙方报价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价包括但不限于：工程设计、施工、材料、设备、人员、管理、税费等一切与工程有关的费用。
2.3 乙方应向甲方提供正式的发票。
第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。
3.2 乙方应保证工程质量符合甲方的要求和国家相关法律法规的规定。
3.3 乙方应保证工程安全，严格按照国家安全生产法律法规和甲方有关安全生产的要求进行施工。
3.4 乙方应按照合同约定的时间、数量、质量完成工程，不得延误。
3.5 乙方应接受甲方及甲方委托的第三方对工程的质量、进度、安全等方面的检查、监督和验收。
3.6 乙方应按合同约定及时向甲方报告工程进展情况。
第四条付款方式及时间4.1 甲方分期向乙方支付合同价款。
具体支付方式、支付时间及比例由双方在专用条款中约定。
4.2 乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应按专用条款约定的时间和比例向乙方支付合同价款。
4.3 乙方提供正式发票后，甲方支付价款。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间向乙方支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
5.3 一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权要求其承担违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕所有合同价款后终止。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
桩基础施工合同_清包工
以下是一份桩基础施工合同清包工范本，供参考：合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事项，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 承包范围：本工程桩基础施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、桩基验收等。
1.4 承包方式：清包工1.5 质量标准：符合国家相关规范和标准，达到设计要求。
1.6 工期：本工程桩基施工自合同签订之日起至__________日止。
二、工作内容2.1 乙方负责承包机械设备、人员、材料等，进行桩基施工，保证工程进度和质量。
2.2 乙方负责对施工过程中的质量问题进行处理，确保工程质量符合要求。
2.3 乙方负责桩基施工期间的安全防护工作，确保施工安全。
2.4 乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告和技术资料。
三、合同价款3.1 承包方式：清包工，综合单价为每米__________元，按实际成孔深度计算。
3.2 不含施工用电费、机械设备进出场费、材料费等其他费用。
3.3 乙方应在合同签订后__________日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后据此进行施工。
四、支付方式4.1 甲方应在乙方设备进场后__________日内支付设备进场费及材料款，具体金额双方协商确定。
4.2 甲方按照乙方实际完成的工程量进行支付，每完成一定比例的工程量，甲方按照合同约定的比例支付相应的工程款。
4.3 工程验收合格后，甲方应在验收合格证书颁发之日起__________日内支付剩余工程款。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
cfg桩基础施工合同
cfg桩基础施工合同合同编号：__________合同双方：地址：____________________联系方式：__________________地址：____________________联系方式：__________________鉴于甲方为工程项目的建设需要，委托乙方进行cfg桩基础施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成cfg桩基础施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、质量检测等。
第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算，甲方确认后，双方按照预算执行。
2.3 乙方应当按照合同约定的价格提供施工服务，不得擅自提高价格。
第三条施工期限3.1 乙方应当在本合同约定的施工期限内完成施工。
施工期限自甲方书面通知乙方开始施工之日起计算。
3.2 乙方如因特殊原因需要延长施工期限，应当提前____个工作日向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。
第四条施工质量4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证施工质量。
4.2 乙方在施工过程中应当严格遵守安全生产规定，确保工程安全。
4.3 施工完成后，乙方应当提供完整的施工资料，并按照甲方的要求进行验收。
第五条付款方式5.1 甲方按照乙方提交的工程进度，分期支付合同价款。
5.2 乙方应当按照甲方要求的付款方式接受付款。
第六条违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成施工，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的____%。
6.2 乙方如未按照约定质量完成施工，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应当承担因此产生的费用。
桩基础施工合同范本
桩基础施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：本合同约定的桩基础施工工程，包括但不限于桩基设计、施工、材料供应、质量检测等。
第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价款的______%，即人民币______元；（2）进度款：乙方完成合同工程量的______%时，甲方支付乙方已完成工程量对应合同总价款的______%，即人民币______元；（3）尾款：工程竣工验收合格后______日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的______%，即人民币______元。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
3.2 乙方应建立质量保证体系，对施工过程进行严格的质量控制，并接受甲方的监督和检查。
第四条工程进度4.1 乙方应根据合同约定的工程范围和工程量，制定施工进度计划，并提交甲方审批。
4.2 乙方应按照审批通过的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
5.2 乙方应对其施工人员进行安全生产教育和培训，发放必要的劳动保护用品。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
桩基础工程施工合同6篇
桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
桩基础施工合同模板
桩基础施工合同模板甲方：______（委托方全称）乙方：______（承包方全称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包施工的桩基础工程，达成如下合同：第一章合同基本情况1.1 甲方将委托乙方承包施工的项目名称为______，位于______。
1.2 乙方应按照本合同的约定，在规定的时间内，按照相关标准和规范，完成桩基础工程的施工任务。
1.3 本合同的总价款为______，支付方式为______。
第二章工程内容和要求2.1 乙方应按照相关设计文件和技术要求，按照规范和标准要求，进行桩基础工程的施工。
2.2 乙方应在合同规定的时间内，完成本合同约定的所有工作，并保证工程质量达到设计要求。
2.3 乙方在施工过程中，必须遵守相关法律法规，保障施工现场安全，确保人员和设备的安全。
第三章施工进度和质量3.1 乙方应按照本合同约定的工期，组织施工，保证工程按时交付。
3.2 乙方应按照设计要求，确保工程质量符合相关标准和规范的要求。
3.3 如乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并根据损失情况进行赔偿。
第四章价款支付4.1 价款支付方式为______，具体支付时间和金额按照工程进度划分。
4.2 乙方应向甲方提供工程进度报告，并按照实际完成的工程进度，向甲方发出支付申请。
4.3 甲方应在接收支付申请后，按照约定时间及金额支付价款。
第五章索赔和违约责任5.1 若一方违反合同约定，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 甲方或乙方发现对方存在违约行为时，应及时书面通知，并协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解解决。
5.3 在履行本合同过程中，若因不可抗力因素导致无法继续履行合同的，双方可暂停合同履行，但应及时通知对方。
第六章合同变更和解除6.1 本合同必须经双方协商一致后，方可变更。
变更合同应当按照相关法律法规办理。
桩基础施工合同协议书范本
桩基础施工合同协议书范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方拟进行桩基础施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行桩基础施工工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求，完成桩基础施工工程。
2.2 乙方负责工程所需的材料采购、运输、保管及施工过程中的安全管理。
2.3 乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程价款：3.2.1 合同签订后____天内，甲方支付工程总价款的____%作为预付款。
3.2.2 工程完成____%后，甲方支付工程总价款的____%。
3.2.3 工程竣工验收合格后____天内，甲方支付工程总价款的____%。
3.2.4 余款____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后____个月内无质量问题，甲方一次性支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请验收。
4.3 甲方应在收到竣工报告后____天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证明。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
打桩合同范本(实用5篇)
打桩合同范本（实用5篇）打桩合同范本第1篇甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．承包范围及内容：________________。
4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。
桩基础施工合同书范本
桩基础施工合同书范本
甲方：（施工单位名称）
地址：（详细地址）
法定代表人：（姓名）
注册资金：（金额）
乙方：（业主单位名称）
地址：（详细地址）
法定代表人：（姓名）
注册资金：（金额）
签订日期：（具体日期）
一、协议或者合同的目的和背景
为了明确双方在桩基础施工过程中的权利和义务，保障施工质量和工程进度，特订立本合同。
二、具体的条款和条件
1. 甲方应按照乙方提供的施工图纸和要求，按时、按质完成桩基础施工工程。
2. 乙方应按照合同约定的工程款支付方式，按时支付工程款项。
3. 双方应保证在施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全。
4. 施工过程中如遇到问题，双方应及时商议解决，确保工程顺利进行。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及的商业机密和技术资料，应保密不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方并商议解决方案。
五、协议终止的条件
1. 合同期满。
2. 双方商议一致解除合同。
3. 发生严重违约行为，对方有权解除合同。
六、违约和争议解决方式
1. 如一方违约，应承担相应责任。
2. 如发生争议，双方应商议解决，如商议不成，提交仲裁机构解决。
七、其他附加条款
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同期间如有变更，需经双方书面确认。
3. 本合同自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：GD/FS-8365
（协议范本系列）
桩基础工程施工合同详细
版
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编辑：_________________
单位：_________________
日期：_________________
桩基础工程施工合同详细版
提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，经甲乙双方协商，甲方将丹东海德热电厂锅炉房的桩基础工程的施工发包给乙方施工事宜，现达成一致。
为明确双方的权利与义务，特订立此合同，双方共同遵守。
第1条工程概况
1.1 工程名称：丹东海德电厂锅炉房桩基工程
1.2 工程地点：丹东市振兴区经山街
1.3 工程内容：桩基础工程
1.4 设计单位：沈阳热力工程设计研究院
1.5 监理单位：丹东市建设工程监理公司
1.6 承包方式：乙方包工、包料
1.7 技术要求：《建筑桩基础工程技术规程》
第2条工程图纸
2.1 图纸提供日期：20xx年7月20日。
2.2 图纸提供套数：桩基础施工图壹套
第3条双方驻工地代表
3.1 甲方驻工地代表委派人员名单：
3.2 甲方驻工地代表的权力和职责
3.2.1 联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;
3.2.2 代表甲方实施权力和职责;
3.2.3 监督现场施工质量;
3.2.4 协调工程生产计划，确定施工变更;
3.2.5 验收签证乙方工程技术资料;
3.2.6 协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。
3.3 乙方驻工地代表人员名单：
3.4 乙方驻工地代表的权力和职责
3.4.1 联络甲方、协调施工现场的各项工作;
3.4.2 代表乙方实施权力和职责;
3.4.3 协助甲方现场管理工作;
3.4.4 负责协调管理部门的管理工作;
3.4.5 实施现场管理工作。
第4条工期
4.1 开工日期：20xx年7月21日。
4.2 竣工日期：20xx年7月30日。
4.3 由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误，则双方商定的上述工期相应顺延。
第5条合同价款
5.1 本合同价款的货币形式：人民币;
5.2 合同价款：本工程桩总费用为元。
(大写：叁拾陆万陆仟捌佰贰拾元整)。
本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整。
5.3合同预算依据
《辽宁省建筑预算定额(20xx)》;
第6条付款方式：
本合同双方签订完，乙方桩基及材料等进场并开始施工后，甲方支付工程总造价的30%工程款，待施工结束后，经甲方验收合格后，于一个月内结清该工程剩余所有款项。
第7条工程、材料质量及验收标准：
7.1质量标准：工程质量及材料等级为优良同时必须符合国家相关规定的质量标准;乙方需按设计图
纸和施工规范进行施工。
7.2验收：工程竣工后(此项目保温工程)，乙方须向甲方提交并申请验收，由甲方按合同约定的标准进行验收，验收合格后，双方可以结算。
第8条双方责任
8.1 甲方责任
8.1.1 保证乙方进入现场前施工场地的“三通一平”，其具体含义及说明如下：
(1)路通：全部施工设备机具和工程材料能顺利进入施工现场;
(2)电通：在施工现场提供容量不小于80KW的供电电源;
(3)场地平整：场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走;
8.1.2 开工前清除施工场区范围内空中及地下不
明障碍物，包括树根、混凝土面层等;
8.1.3 向乙方提供场区工程地质勘察报告，施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;
8.1.4 向乙方提供场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;
8.1.5 提供足够的材料堆放和加工场地;
8.1.6 按有关规范科学管理工程，施工期间及时协助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;
8.1.7 按期向乙方拨付工程款;
8.1.8 保护乙方有关技术不受侵害，未经乙方允许，不得将乙方提供的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。
8.2 乙方责任：
8.2.1 严格按照有关施工规范和技术要求施工，保证满足工程质量要求;
8.2.2 安全生产，杜绝重大人身机械事故;
8.2.3 文明施工，保证施工现场场地整洁，成品不受破坏，及时对邻近建筑和地下管线的保护提出建议措施和要求;
8.2.4 保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;
8.2.5 协助甲方做好现场管理工作;
8.2.6 及时向甲方通报说明工程进度及有关情况;
8.2.7 按期完成外业施工和提交完整的竣工档案资料贰套;
8.2.8 接受各有关管理部门的检查和监督及管理;
8.2.9乙方在签订合同后必须按合同规定日期完工，不能以任何理由延误工期。
8.3.0、严格按照工程设计图纸和国家规定的质量验收标准施工，确保工程质量达到合同约定质量验
收标准。
8.3.1、乙方应服从甲方指挥，搞好现场文明施工，进场材料及人员由乙方自行看护和管理，并服从甲方的各项规定。
乙方施工人员进入施工现场要进行安全教育，持证上岗，认真遵守安全施工操作规程和行业施工规范进行施工，乙方因违反消防条例和违规操作造成的火灾事故及一切安全事故，均由乙方自行承担(包括赔偿经济损失和承担一切法律责任)。
8.3.2、工程未移交甲方前，负责对现场的一切施工材料和工程成品进行保护看管。
8.3.3、乙方保证提供的施工材料符合国家质量标准。
8.3.4、保证施工现场的整洁，交工前做好卫生清扫和处理工作。
8.3.5、乙方提供的施工材料需向甲方提供所有
材料的合格证，及生产厂家的资质证明和相关部门所做原材料检验。
第9条违约责任
9.1 甲乙双方应当严格按照合同约履行义务，不得擅自提前解除合同，如一方擅自解除合同，需按合同总价款的10%向对方偿付违约金，并赔偿因此给对方造成的一切损失;因乙方原因解除合同的，同时乙方需返还甲方已付合同价款。
9.2 工程质量未达到合同约定的质量标准及验收标准，乙方返还甲方已付工程款，并承担工程总价款20%的违约金。
9.3 在施工过程中经检验达不到国家验收标准，不能保证接下来的工程质量，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价款，造成返工视损失情况乙方给予经济赔偿。
9.4 因乙方原因延误工期，每延误一日需向甲方偿付1000元的违约金，逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价。
9.5 乙方保证提供的施工材料及工程质量符合国家质量标准，如有不符，发生的一切损失及后果由乙方负责。
9.6 乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第10条双方商定的其它条款
10.1 本工程发生的意外民事责任，均由引发方负责;
10.2 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
第11条解决争议方式
本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时，
任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第12条其他事宜
12.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日：
可在这里输入个人/品牌名/地点
Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here。