屋面改造、防水工程施工合同

屋面改造、防水工程施工合同甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

一、工程事项

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.建设单位：。

4.施工单位：。

5.设计单位：。

二、工程范围

。

三、工程造价

。

四、材料供应方式

，甲方认质认价。

五、甲方责任

1.施工技术资料供应：甲方提供施工图，一式份（含竣工图份）。

2.临时设施由乙方搭设，甲方按规定付给乙方费用和三材。

3.施工用水、用电由乙方安装水表、电表，按耗量向供应水电单位交费，甲方尚应向乙方确定临时用水电拉管点。

六、乙方责任

1.按国家有关施工安全防护及工程需要设置，提供和维修施工现场施工使用的照明，看守和警卫工作以及对工程进行保护或公众提供安全和方便，造成工程、财产和人身损害由承包人承担一切责任。

2.承包人负责承包范围内的已完成工程的成品在竣工交付前的保护工作并承担相应费用。

七、取费标准

本工程按三类三级II档收取各项费用。执行最新土建、市政、维修定额。文明施工费

按%计取。

八、付款方式

每月按工程进度的%拨付工程进度款，余款竣工半年内付清，%作为保修金，保修期满后付给。

九、结算方式

按乙方编制经甲方审定的预算为依据，结合施工现场变更、签证作相应调整。

十、工程质量

本工程所有项目均需按图施工，达到国家规定要求。

十一、工程保修

屋面防水八年，其他项目一年。凡因施工责任造成的质量问题，由乙方无条件解决。

十二、资料交付

工程竣工前七日内，由乙方备齐全部资料，一式份，装订整齐，于工程验收后一个半月交付甲方。

十三、其他

1.本工程不允许转包第二方施工，一经发现，立即终止合作。

2.本工程现场签证繁琐，签订必须在该分项完工后七日内完成签证。否则甲方签证不与办理。

3.所有构件总运距按公里计算。

4.属于政策性的预算价格，取费标准变动、调整。按有关文件规定执行。但甲方供材料不作调整。

5.乙方在报送预决算的同时，应付三材预决算表门窗规格数量表给甲方。

6.乙方必须在开、竣工后一个半月内分别交付甲方预算和决算及竣工资料，否则甲方将暂停拨付进度款和三材以及按工期奖的档次递增罚逾期款。

7.乙方须在每月日前报送进度报表，并附下月计划产值和甲供材料并提出规格，否则甲方下月不付材料和进度款。

8.其他未尽事宜由双方临时协商解决。

9.以上工程内容配合费由工程建设有限责任公司支付给建筑工程公司项目部。

十四、补充

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

2.本合同一式份，正本份，甲乙双方各执份，自双方盖章之日起生效，保修期满后失效。

签署时间：年月日甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：