合同变更申请表
商品房买卖合同撤销或变更信息申请表

开发企业
项目名称
合筑面积(㎡)
网签日期
是否备案
申请撤消或变更信息原因及需要提交的证明材料:
1、因房地产开发企业工作人员失误,将购房人信息录入错误的(提交错误内容及更改说明);
2、户口本常住人口登记卡索引表中登记的家庭成员之间,变更商品房买卖合同信息的(提交户口本、身份证);
3、开发企业与购房者之间因某方违约而发生纠纷,经仲裁机构、法院裁定或判决,需要解除合同的(提交裁定或判决的有效证明);
4、房屋交付公告自公布之日起90日内,购房者所购房屋因质量问题,经有关部门认定,需解除合同的(提交由质量监督部门出具的质量鉴定报告);
5、购房者办理贷款手续未获批准,合同无法继续履行并承担违约责任,需要解除合同的(提交不能受理贷款的有效证明);
6、购房者(或者直系亲属)因患重大疾病急需资金等原因,需要解除合同的(提交二级以上公立医院相关证明);
7、商品房交付后,实测建筑面积与合同约定误差超过±3%,合同中已约定解除的(提交测绘机构的房屋测绘报告);
8、法律法规规定的其它情形(写明具体内容并提交相关证据)。
提交的其它资料:撤销合同的,携带解除合同书面协议,房管部门备案合同注销证明或公司未备案证明,合同原件,购房者身份证原件及复印件,公司代理人身份证原件及复印件,企业授权委托书,双方共同到场。变更合同信息的,由企业携带双方签订的合同原件及复印件、买受人身份证原件及复印件,公司代理人身份证原件及复印件,企业授权委托书,由企业到场办理或共同到场办理。
房屋买受人
(签字):
日期:
房屋出卖方
(加盖公章):
日期:
领导签名:
日期:
工程合同合同变更申请

工程合同合同变更申请【工程合同变更申请书】甲方(业主):_____________乙方(承包商):_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现因以下原因需对原合同进行变更:1. 变更原因:- 设计变更:由于________________(具体说明设计变更的原因)。
- 施工条件变化:由于________________(具体说明施工条件变化的原因)。
- 工程技术要求调整:由于________________(具体说明技术要求调整的原因)。
- 其他原因:________________(如有其他原因,详细说明)。
2. 变更内容:- 工程量的增减:________________(具体说明增减的工程量)。
- 工期的调整:________________(具体说明工期的调整情况)。
- 质量标准的变化:________________(具体说明质量标准的变化)。
- 费用的调整:________________(具体说明费用的调整情况)。
3. 变更的影响:- 对工程进度的影响:________________(具体说明变更对工程进度的影响)。
- 对工程质量的影响:________________(具体说明变更对工程质量的影响)。
- 对工程造价的影响:________________(具体说明变更对工程造价的影响)。
4. 变更后的合同条款:- 变更后的工程内容:________________(详细列出变更后的工程内容)。
- 变更后的工期安排:________________(详细列出变更后的工期安排)。
- 变更后的质量要求:________________(详细列出变更后的质量要求)。
- 变更后的合同价款:________________(详细列出变更后的合同价款)。
5. 双方确认:- 甲方确认以上变更内容,并同意按照变更后的合同条款执行。
CB24 变 更 申 请 表

变更建议书
CB24 变更申请表
(承包[2015]变更01 号)
说明:本表一式份,由承包人填写。
监理机构签收后,发包人份、监理机构份、承包人份。
JL12 变更指示
(监理[2015]变指 01 号)
本表一式份,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。
CB27 变更项目价格申报表
(承包[2015]变价01 号)
说明:本表一式份,由承包人填写。
监理机构签收后,发包人份、监理机构份,承包人份。
JL13 变更项目价格审核表
(监理[2015]变价审01号)
说明:本表一式份,由监理机构填写。
发包人签署后,发包人份、监理机构份、承包人份。
JL14 变更项目价格/工期确认单
(监理[2015]变确 01号)
说明:本表一式份,由监理机构填写。
各方签字后,发包人份、监理机构份、。
工程变更申请表

工程变更申请表申请人信息:
姓名:
联系电话:
邮箱:
所属单位/机构:
项目基本信息:
项目名称:
项目编号:
现场地点:
工程类型:
合同金额:
施工单位:
变更情况描述:
1. 变更类型:
1.1 设计变更
1.2 材料变更
1.3 施工方法变更
1.4 其他,请具体描述:
2. 变更原因:
2.1 技术要求调整
2.2 材料供应异常
2.3 工程环境变化
2.4 人力资源变动
2.5 业主要求调整
2.6 其他,请具体描述:
3. 变更内容具体描述:
4. 变更影响:
4.1 工期影响
4.2 成本影响
4.3 质量影响
4.4 安全影响
4.5 其他,请具体描述:提供支持文件:
1. 变更申请书
2. 设计文件(如果适用)
3. 变更影响分析报告(如果适用)
4. 合同条款相关文件
申请人签名:日期:。
业务合同变更申请表

业务合同变更申请表尊敬的合同管理部门:
我方申请变更以下业务合同,请审批。
一、合同基本信息
1. 合同编号:[合同编号]
2. 合同名称:[合同名称]
3. 合同有效期:[起始日期] 至 [终止日期]
4. 合同签订日期:[签订日期]
二、申请变更原因及内容
我方申请变更该业务合同的原因如下:
1. [变更原因1]
2. [变更原因2]
3. [变更原因3]
我们申请的具体变更内容如下:
1. [变更内容1]
2. [变更内容2]
3. [变更内容3]
三、变更后合同信息
经过变更,合同的以下信息将被修改,请审核并在合同上进行相应的变更:
1. [修改信息1]
2. [修改信息2]
3. [修改信息3]
四、变更申请时间及期望生效日期
我们希望您能尽快审批此申请,并将变更生效日期定为:[变更生效日期]。
五、附件
请在此列出我们提交的附件,以供审批参考:
1. [附件1名称]
2. [附件2名称]
3. [附件3名称]
六、申请人信息
申请人姓名:[申请人姓名]
联系电话:[联系电话]
电子邮箱:[电子邮箱]
请您审批并签署本变更申请表,我方会尽快将合同副本发送至您指定的邮箱。
如果需要进一步的信息或者有任何疑问,请随时与我方联系。
谢谢您的配合与支持!
此致,
申请人签名:
日期:。
《期货经纪合同》变更、销户申请表

□组织机构代码证:□有效期:
□手机号码:
□税务登记号:
□电话号码:
□联系地址:
□传真号码:
□控股股东/实际控制人:
□EMAIL:
□(单位客户)经营范围:
客户声明与确认:经与期货公司核对以上基本信息,本人/本机构在期货公司留存的信息均为最新信息,因内容发生变化时未及时通知造成的信息接收延误以及其他后果,由本人/本机构承担。
《期货经纪合同》变更、销户申请表
期货账户帐号
账户持有人姓名/全称
合同编号
客户基本信息是否发生变更:□是 □否(基本信息如有变更请先填写变更项,工作人员需及时更新系统信息,无变更项的客户同样需签字确认在我公司留存信息为最新有效信息。)
基本信息
□帐户名称:
□身份证号:□有效期:
□(自然人)国籍:
□营业执照号:□有效期:
□办理销户事宜前已核查以下事项:
客户:□有面、正确
本公司同意与客户签署《销户确认书》,经双方盖章签字后,双方因《期货经纪合同》设定的权利义务关系随之终止。
法定代表人或被授权人签字: 公司盖章: 日期:
经办人:日期:审核人:日期:
客户签字: 盖章:日期:
期货公司填写栏
□办理变更事项前已核查以下事项:
客户:□有效证明文件及复印件□客户基本信息是否发生变更□本表内容是否填写全面、正确
本公司同意对与客户签署的《期货经纪合同》进行上述变更,今后双方之间特别指定事项均以上述变更后的信息为准。
法定代表人或被授权人签字: 公司盖章: 日期:
机构加盖公章/自然人签字:
法定代表人或被授权人签字:日期:
□销户申请
销户确认书
1、本销户确认书经期货公司与客户双方签署后,双方因《期货经纪合同》设定的权利义务关系随之终止。
个人贷款提前还款及更改合同要素申请审批表

个人贷款提前还款及更改合同要素申请审批表(第一联)
经办行:填表日期:(请在□上打",可选多项。
不更改项目,在□上打X .)
申请人(或代理人)签字: _______________ 申请日期: _______ 年______ 月 ______ 日(借款人身份证件复印处)
个人贷款提前还款及更改合同要素申请审批表(第二联)
银行受理人意见:
本次提前还款申请为原件
□已核查申请人身份证
□已核查扣款账号为自动扣款账号
□已确认贷款信息
本次提前还款申请属传真件
□已核查申请人身份
□已核查扣款账号为自动扣款账号
□已确认贷款信息
□已电话核实申请人申请意向
本次申请涉及的贷款品种 _________ ,借据号 ____________________________
同意在 _____ 年 _____ 月 ____ 日办理。
受理人签章:年月日
除“提前还款申请”外,其他合同要素变更需经出账审查或分行个贷负责人(或其授权人)审批。
:
□同意。
□补充意见:
审批人签章:
年月日
备注:提前还款申请人下载表格,填写后将身份证件复印在表格第一联下方,再将表格传真
至贷款行所属分行个贷中心预约还款。
代理人提交申请的需本人持双方有效证件到分行个贷中心办理。
—"…………一—一……——……………。
国有建设用地使用权出让合同变更申请表

变更前总建筑面积
变更前地上合计
变更前地下合计
变更后总建筑面积
变更后地上合计
变更后地下合计
110
70
40
180
140
40
地价水平
变更前
变更后
土地成交单价
5466
土地成交单价
未变(如变化填写变化后数据)
政府土地收益单价
2531(如没有不填写)
政府土地收益单价
未变(如变化填写变化后数据)
地下车库补交单价
变更事项
变更前内容
变更后内容
受让方名称
AA123公司
未变(如变化填写变化后数据)
受让方法定
代表人
×××
未变(如变化填写变化后数据)
宗地位置
×××区××××××
未变(如变化填写变化后数据)
宗地面积
3455
未变(如变化填写变化后数据)
宗地类型
独立(或共用)
未变(如变化填写变化后数据)
土地规划用途
住宅、商业(根据出让具体情况填写)
139000000
邮政编码
×××
通信地址
AA市东城区和平里北街阳光大厦5层
传真
×××
法定地址
×××区×××号
单位性质
有限责任
开户银行
中国建设银行AA市分行
账号
×××
变更情况说明
变更主要内容及依据:依据建设工程规划许可证(证号:2011-规朝字×××号)将该宗地规划总建筑面积变更为11111平方米,其中地上建筑面积5555平方米(其中住宅56平方米、商业45平方米,办公(物业管理用房)12平方米,综合350平方米(其中居委会35平方米,文化活动站11平方米)),地下建筑面积5556平方米(其中地下车库34平方米,地下仓储44平方米,地下办公(物业管理用房)34平方米,其他非经营性用途22平方米)。(以上是范例,具体情况需根据实际变化的内容和依据填写,如根据土地证变更出让土地面积等)
变更项目价格申请表

监理机构:(盖章)
签发人:(签名)
日期:年月日
说明:本表由施工单位填写。随同监理审核表、变更项目价格签认单或监理暂定价格文件,项目承担单位(项目法人)、监理机构、施工单位各1分,
变更项目价格申报表
(承包[ ]变价 号)
合同名称:合同编号:
致:(监理机构)
根据工程变更指示(监理[]变指号)的工程变更内容,对下列项目单价申报如下,请贵方审核。
附件:变更单价报告(原由、工程量、编制说明、单价分析表)
序号
项目名称
单位
申报单价
备注
1
2
3Hale Waihona Puke 45施工单位:(盖章)
项目经理:(签名)
日期:年月日
房屋租赁合同变更登记备案申请表(广州)

WORD格式
房屋租赁合同变更登记备案申请表
出租人
承租人
房屋地址
原登记备案号穗租备号
经双方同意于________年____月____日起变更本合同以下内
容,并申请房屋租赁合同变更登记备案。
(在以下选项内打√)。
1.出租人更名,变更为:
2.承租人更名,变更为:
申3.租赁期限,变更为:请
4.租赁价格,变更为:内5.租赁部位,
变更为:容6.租赁面积,变更为:
7.其他条款:
出租人(签章):承租人(签章):
年月日年月日
备注:1.出“租人/承租人变更”是指,租赁当事人主体不变,仅为名称改
变的情形。
2.双方重新签订合同的,一并提交新签订的合同。
专业资料整理。
申请工程合同变更

申请工程合同变更h2工程合同变更申请书/h2尊敬的[甲方名称]:鉴于[具体工程名称]自[合同签订日期]以来,在实施过程中遇到了[简述变更原因,例如:“不可预见的地质条件”、“设计变更需求”或“材料成本变动”等],我方[乙方名称]提出对原合同编号[合同编号]进行如下变更:一、变更内容:1. [详细描述变更的具体内容,如增加或减少的工作量、改变的材料规格、修改的工期节点等];2. [如有涉及费用变动,明确指出增减的费用预算及计算依据]。
二、变更理由:[详细说明导致变更的具体原因,包括外部环境变化、客户需求调整、法律法规更新等因素]。
三、变更影响:1. [分析变更对工程进度的影响,包括可能延长的工期或提前完成的可能性];2. [评估变更对工程质量、安全等方面的潜在影响];3. [估算变更可能导致的成本增减及其对项目总投资的影响]。
四、解决方案与建议:[根据变更内容和影响,提出具体的解决方案和建议,如调整施工计划、追加投资预算、修改验收标准等]。
五、附加说明:[提供支持变更申请的附加文件,如设计变更图纸、专家评审意见、相关法规条文等]。
六、期望回复:希望贵方在接到此变更申请书后[指定一个合理的期限,如“十个工作日内”]给予书面回复,以便我们及时调整工作计划并继续推进项目进程。
七、其他事宜:[若有其他需要补充说明的事宜,可在此部分进行阐述]。
我们期待与贵方就上述变更事项进行友好协商,并达成共识。
请贵方审阅后,按照合同约定的程序予以审批。
若有任何疑问或需要进一步讨论的事宜,请随时与我方联系。
此致敬礼![乙方名称][乙方联系人姓名][乙方联系电话][乙方电子邮箱][日期]。
政府采购变更申请表

政府采购变更申请表
(为了满足字数要求,以下是政府采购变更申请表的详细说明和步骤,其中包含了必要的解释和附加信息)
1. 申请单位信息
申请单位名称:
联系人:
联系电话:
地址:
电子邮件:
2. 采购项目信息
采购项目名称:
采购项目编号:
采购项目合同编号(如适用):
原合同签订供应商(如适用):
采购金额:
变更申请原因:
3. 变更内容
变更类型(选择适用的类型):
- 价格变更
- 规格变更
- 交付日期变更
- 供应商变更
- 其他(请注明)
详细说明变更内容和原因:
4. 变更影响及风险评估
请说明该变更对采购项目的影响以及可能带来的风险,包括但不限于成本增加、交付延迟、质量问题等。
5. 变更审批流程
请填写变更审批流程,包括相关部门或责任人,并注明审批完成日期:
部门/责任人审批意见完成日期
-----------------------------------------------------------------------------
(日期)
6. 附件
请提供与变更申请相关的文件、证明材料、合同等附件。
7. 申请人签字
申请人:
日期:
以上是政府采购变更申请表的格式。
请根据实际情况填写各个部分,并在申请人签字处签署。
务必确保填写的内容准确无误,并附上必要
的支持文件。
变更申请将根据审批流程进行评估和决策。
感谢您的合作。
项目法务管理常用表格

项目法务管理常用表格
项目法务管理常用表格包括以下几种:
1. 合同审查表:用于审查合同条款、内容是否合法、合规,是否存在风险点。
2. 合同台账:用于记录合同编号、合同名称、合同金额、签订日期、履行期限等信息,方便对合同进行统一管理。
3. 合同变更申请表:用于记录合同变更的原因、内容、影响等信息,确保合同变更合法、合规。
4. 合同纠纷处理表:用于记录合同纠纷的原因、处理过程、结果等信息,以便对纠纷进行跟踪和管理。
5. 法律意见书:用于向项目团队提供法律建议、风险提示等信息,确保项目合法、合规。
6. 法律文书归档表:用于记录法律文书的编号、名称、归档时间等信息,以便对法律文书进行统一管理和查询。
7. 律师函/法律通知书:用于向相关方发出律师函或法律通知书,以维护公司的合法权益。
这些表格是项目法务管理中常用的工具,可以帮助法务人员更好地管理合同、处理纠纷、提供法律意见等。
在使用这些表格时,法务人员需要根据实际情况进行调整和完善,确保表格的针对性和实用性。