电力工程勘察设计合同
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇
国家电网输变电工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要建设输变电工程，并决定委托乙方承担该工程的勘察设计工作，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次输变电工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 勘察设计范围：包括但不限于变电所选址、路径勘察、地质勘测、电气设计、结构设计等。
具体以甲方提供的工程勘察设计要求为准。
二、勘察设计期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察及初步设计工作。
2. 初步设计审查通过后，乙方应在XX日内完成施工图设计。
3. 若因乙方原因导致设计进度延误，每延误一天，乙方应承担违约金XX元。
三、费用及支付方式1. 勘察设计费用总计为人民币[金额汉字大写]元整。
具体费用明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款。
3. 初步设计审查通过后，甲方支付乙方总费用的XX%。
4. 施工图纸交付后，甲方支付乙方剩余费用。
5. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。
四、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但发表权、署名权等精神权利归属于甲方。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本次勘察设计的成果用于其他用途或向第三方泄露。
3. 双方应妥善保管涉及工程的商业秘密及资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察设计的成果符合相关国家规范、行业标准及甲方的要求。
2. 工程设计应满足安全、经济、可靠的要求，确保工程质量和使用功能。
2024年电力勘察设计合同（二篇）
2024年电力勘察设计合同发包人(甲方)：设计人(乙方)：发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、工程地点工程名称：工程地点：本合同内容：项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。
第三条勘察设计服务周期：设计周期：____日内完成方案设计，方案确定后____日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。
第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范第五条：合同价款本合同价暂定为：(大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整)(1)暂定设计费=估算投资额_____设计费费率【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为____%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。
(2)勘察费普通孔全费用包干单价为：____元/孔，暂定工程量为：65孔，植物胶钻孔包干单价为：____元/米，暂定工程量为：160米。
暂定勘察费：1480_____65+360_____160=____元(大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整)(最终按实际发生工程量结算)(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：____元/平方公里，暂定工程量为：____平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：____元/公里，暂定工程量为：_____公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为____万元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;(2)中标通知书;(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);(5)投标文件(6)招标文件(含招标文件补遗书，如果有);(7)标准、规范和有关技术文件;(8)其他有关文件。
电力勘察设计合同范文
电力勘察设计合同范文委托方：受托方：鉴于委托方拟委托受托方承担工程(以下简称“工程”)的勘察设计工作，且受托方同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。
第____条工程概况1.1工程名称：___________________________________。
1.2工程地点：___________________________________。
第____条勘察设计范围受托方需承担的勘察设计工作的范围如下：全段线路初步设计、施工图设计(包括通信保护)、竣工图以及相应的勘测工作;设备技术规范书的编制及参加设备评标;编制施工招标工程量、编制施工招标的标底及参加施工评标;负责土建、安装施工、调试等阶段的有关现场服务;提供设备技术规范书等工作。
第____条合同价格合同价格为人民币(大写)(￥)(含税)，具体价格构成见《分项价格表》(附件一)。
第____条合同依据4.1项目核准文件;4.2中标通知书(如有);4.3设计委托书。
第____条合同组成部分下列文件为本合同的组成部分：5.1双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;5.2合同协议书;5.3专用条款;5.4中标通知书(如有);5.5通用条款;5.6合同附件;5.7招标文件和投标文件(如有);5.8构成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。
第____条保证6.1考虑到委托方将按本合同约定付款给受托方，受托方保证按合同约定完成本工程勘察设计及现场服务等全部工作。
6.2考虑到受托方将完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，委托方保证按合同约定付款。
第____条词语含义本协议中所用词语的含义与专用条款、通用条款中相应词语的含义相同。
第____条合同生效合同生效条件见专用条款。
第____条签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
电力勘察设计服务合同5篇
电力勘察设计服务合同5篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（委托人）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXX乙方（受托人）：XXXXXXXXX设计院地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供电力勘察及设计服务，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供电力勘察、设计服务，包括但不限于以下内容：电力规划、选址评估、工程设计、预算编制等。
服务涵盖的范围和深度应按照电力行业的规范和要求进行。
双方对服务的具体内容应在合同附件中进一步详细说明。
二、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年。
合同期限内，乙方应按照甲方的需求及时开展电力勘察设计工作，按时完成各个阶段的任务。
双方应对项目进度进行详细的时间表安排，明确各项工作的起止时间，以确保项目按时交付。
具体时间表详见合同附件。
三、费用及支付方式甲方应按照约定的费用标准向乙方支付电力勘察设计服务费。
费用标准应根据项目的实际情况和双方协商确定，包括勘察费、设计费、预算编制费等。
甲方应按阶段支付费用，确保乙方工作顺利进行。
支付方式可以是现金转账或其他双方认可的方式。
具体费用标准和支付方式详见合同附件。
四、保密条款双方应对涉及本合同的所有商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露或用于其他用途。
本合同保密条款的效力不受合同期限的限制。
任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。
五、知识产权条款本合同项下产生的知识产权归属问题，双方应事先明确约定。
通常情况下，知识产权归甲方所有，但乙方在履行合同过程中独立创作的成果，包括但不限于设计方案等，应归乙方所有。
电力工程勘察设计服务合同3篇
电力工程勘察设计服务合同3篇篇1电力工程勘察设计服务合同甲方：________________（以下简称“甲方”）乙方：________________（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，经甲乙双方自愿协商，特订立如下电力工程勘察设计服务合同（以下简称“本合同”），共同遵守并履行：第一条服务内容1. 乙方承诺为甲方提供电力工程勘察设计服务，具体包括但不限于规划设计、勘察调查、施工图纸设计等一系列服务。
2. 乙方应根据甲方的要求，在约定的时间内完成相关服务，并保证服务质量符合国家相关标准。
第二条服务开始和结束时间1. 本合同自双方签署之日起生效，至服务完成之日止。
2. 乙方应在合同规定的时间内完成相关服务，达到验收标准后，方可结束本合同。
第三条服务价格及支付方式1. 服务价格为_____________（具体金额），甲方应在签订合同后的5个工作日内支付50%的服务费用作为首付款。
2. 乙方在提供完相关服务后，甲方应在接到乙方提供的服务验收报告后的10个工作日内支付剩余50%的服务费用。
3. 服务费用的支付方式为_____________（具体方式）。
第四条服务质量保证1. 乙方在向甲方提供服务过程中，应严格按照国家相关标准进行规划设计，并保证服务质量达到相关验收标准。
2. 乙方不得擅自修改或变更服务内容，如有必要，应提前征得甲方的同意。
第五条保密条款1. 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业秘密和保密信息予以保密，不得擅自泄露或向他人透露。
2. 在本合同终止后，双方应继续保守商业秘密和保密信息，直至经对方书面同意为止。
第六条违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的时间和质量提供相关服务，应承担相应的违约责任。
2. 若一方违反本合同规定，导致对方损失时，应按照违约责任向对方进行赔偿。
第七条其他约定1. 本合同的变更和补充应通过书面形式进行，经双方签字盖章后再生效。
2024电力工程勘察设计合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024电力工程勘察设计合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中术语定义2. 勘察设计范围与内容2.1 工程概述2.2 勘察设计范围2.3 设计内容和要求3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度4. 合同履行期限4.1 勘察设计周期4.2 各阶段提交成果的时间要求5. 质量标准与要求5.1 勘察质量标准5.2 设计质量标准5.3 乙方应承担的质量责任6. 保密条款6.1 保密信息范围6.2 保密期限6.3 违约责任7. 违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼管辖法院9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件10. 合同的终止10.1 合同终止条件10.2 合同终止后的处理11. 不可抗力11.1 不可抗力的定义11.2 不可抗力导致的合同履行障碍12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效条件12.2 合同修改条件12.3 合同解除条件13. 一般条款13.1 合同的适用法律13.2 合同的签订地点和时间13.3 合同的副本14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册名称），地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册名称），地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同中术语定义（1）“电力工程”：指本合同约定的电力项目的设计和施工范围。
（2）“勘察”：指对电力工程现场进行实地考察、测量、调查等活动，为设计提供基础资料。
（3）“设计”：指根据勘察结果和甲方要求，编制电力工程的施工图、设计说明书等技术文件。
（4）“合同总价”：指乙方按照本合同约定完成的勘察设计工作的总费用，包括咨询费、设计费等。
电力安装工程勘察设计合同5篇
电力安装工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚信的基础上，就电力安装工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、勘察设计范围和要求1. 乙方负责对本电力安装工程的下列部位进行勘察设计：_________2. 乙方需在勘察设计时，严格遵守国家及地方的相关法律法规，确保勘察设计质量符合标准要求。
三、勘察设计费用及支付方式1. 乙方需向甲方提供勘察设计图纸及相关技术资料，甲方需支付相应的勘察设计费用。
具体费用及支付方式如下：_________2. 甲方需在签订合同后，按照合同约定的支付节点，及时向乙方支付勘察设计费用。
四、勘察设计周期和进度1. 乙方需在签订合同后，尽快组织人员进场进行勘察设计，确保工程顺利进行。
2. 甲方需合理安排工期，确保乙方有足够的勘察时间。
如遇特殊情况，双方需协商解决。
五、质量保证和验收1. 乙方需确保勘察设计图纸的质量符合标准要求，如因勘察设计质量问题导致工程无法顺利进行，乙方需承担相应的违约责任。
2. 甲方需在工程完工后，组织相关人员进行验收，确保工程质量符合标准要求。
如因乙方原因导致验收不合格，乙方需承担相应的违约责任。
六、违约责任及赔偿1. 如因甲方原因导致合同无法按时履行，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。
2. 如因乙方原因导合同无法按时履行，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。
七、争议解决及法律适用1. 如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2024年电力勘察设计合同
2024年电力勘察设计合同
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方：（承接方）
地址：
法定代表人：
联系方式：
鉴于双方在诚实守信、合作共赢的基础上，现就本次电力勘察设计合同达成如下协议：
一、项目概况
1.1 项目名称：
1.2 项目地点：
1.3 项目规模：
1.4 项目内容：
二、服务内容
2.1 电力勘察范围：
2.2 电力设计范围：
2.3 工作进度安排：
2.4 服务标准：
三、合作方式
3.1 合同签订：
3.2 价格条款：
3.3 服务费用支付方式：
3.4 保密条款：
四、双方权利义务
4.1 甲方权利：
4.2 乙方权利：
4.3 甲方义务：
4.4 乙方义务：
五、质量保证
5.1 服务质量保证：
5.2 违约责任：
六、附则
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务结束。
6.2 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
签署日期：_____________
以上为电力勘察设计合同内容，双方需严格遵守合同约定，共同合作，完成项目任务。
电力工程勘察设计服务合同8篇
电力工程勘察设计服务合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要就某电力工程项目进行勘察设计，乙方具备相关资质和能力，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下电力工程勘察设计服务合同：一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 勘察范围：包括但不限于电力线路路径勘察、地质勘察、环境评估等。
4. 设计内容：包括电力工程设计、规划、预算编制等。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：对电力工程项目进行实地勘察，收集相关资料。
2. 设计服务：根据勘察结果，进行电力工程设计，包括方案设计、施工图设计等。
3. 咨询服务：提供与电力工程相关的技术咨询和指导。
4. 其他服务：根据甲方需要，提供其他与电力工程相关的服务。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[大写金额]（￥[金额]）。
2. 支付方式：双方约定以银行转账方式支付。
具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步勘察和设计成果后，甲方支付总金额的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、服务期限及进度安排1. 本合同服务期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 进度安排：乙方应根据甲方要求，制定详细的工作计划，并按照计划完成各阶段任务。
3. 延期处理：如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对在勘察设计中形成的成果享有知识产权。
但涉及甲方商业秘密和技术秘密的部分，乙方应承担保密义务。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的服务内容向第三方转让或许可。
3. 双方应妥善保管涉及对方的商业机密和机密信息。
电力工程勘察设计服务合同6篇
电力工程勘察设计服务合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲方需要乙方为其提供电力工程勘察设计服务，双方在平等、自愿、公平的基础上，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 电力系统规划与设计；2. 输变电工程设计；3. 配电工程设计；4. 风电、太阳能等新能源工程设计；5. 电力设备的选型与配置建议；6. 施工现场的技术支持和指导。
二、服务期限本合同服务期限为[起始日期]至[终止日期]。
期间，乙方需按照甲方的要求提供上述服务。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：人民币[金额]元。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方需向乙方支付服务费用的30%作为预付款；（2）服务期限届满，经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、保密条款1. 双方应对本合同的内容及履行过程涉及的商业秘密承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在提供服务过程中接触到的甲方资料，未经甲方同意，不得擅自用于其他用途。
五、知识产权条款1. 乙方为本合同项目所创作的成果（包括但不限于设计图纸、技术方案等）的著作权归甲方所有。
2. 乙方确保提供的服务不侵犯第三方的知识产权，由此产生的侵权责任由乙方承担。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保提供的服务符合国家标准、行业规范及甲方的要求。
2. 服务完成后，乙方需提交相应的成果物，甲方有权对成果物进行验收。
3. 若验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行调整或重新设计，直至满足要求。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定提供服务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方按日向乙方支付逾期付款违约金。
八、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电力建设工程勘测合同（精选4篇）
电力建设工程勘测合同（精选4篇）电力建设工程勘测篇1委托单位： (简称甲方)受托单位： ( (简称乙方)甲方委托乙方承担项目电力系统工程设计，包括 #总1.本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘测1.2国家及地方有关建设工程勘测设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
2.设计依据2.1甲方给乙方的。
2.2甲方提交的基础资料。
2.3乙方采用的主要设计技术标准：①福建省电力公司闽电营销〔20xx〕963号关于印发《福建省电力有限公司10kV配电及业扩工程典型设计》的通知;②福建省电力公司闽电营销〔20xx〕397号关于印发《福建城市中低压配电网③《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94);④《10kV及以下架空配电线路设计技术规范》(DL/T5220-20xx)等国家部委、省建委现行设计规程和有关法规。
3.本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容工程名称：规模：设计内容：电力系统工程，包括总配建设工程(即开闭所)和变配电室10kV 的电气一次、二次部分设计，设备基础工艺要求、照明、接地工程及进线电缆工程。
……4.甲方在合同签定后3个日历日内向乙方提交如下资料1、供电公司供电方案审批单。
2、项目出线部分全套电施图。
3、确定本工程设计范围内的设备选型、设备档次。
5.乙方向甲方交付的设计文件时间：本合同签订及本工程用电方案确定后15乙方提交经辖区供电部门审查通过后设计文件份数：6.费用：本项目经甲方核定的预算价为万元，根据《02设计收费标准》，[163.9+(6415-5000)÷3000×(249.6-163.9)]/6415×1.2×0.85×1.05=3.411%，经双7.支付方式本合同设计收费为元人民币。
设计费支付进度详见下表:说明：本合同履行后，定金抵作设计费。
8.甲、乙双方责任8.1甲方责任：8.1.1 甲方按本合同第4条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文8.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料8.1.3 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软8.2乙方责任8.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格(经厦门电业局相关审查部门审核通过为标准)的设计资料，并为其负责。
电力勘察设计服务合同8篇
电力勘察设计服务合同8篇篇1甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________电力勘察设计有限公司地址：__________联系人：__________联系方式：__________鉴于甲方需要乙方提供电力勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方将为甲方提供电力工程的勘察、设计服务，包括但不限于以下内容：1. 现场勘察：对甲方指定的电力工程现场进行实地勘察，了解地形、地貌、环境等相关情况。
2. 方案设计：根据甲方需求和现场勘察情况，进行电力工程的方案设计。
3. 施工图设计：依据方案设计，完成电力工程的施工图设计。
4. 技术咨询：为甲方提供有关电力工程设计、施工、运行等方面的技术咨询。
二、服务期限本合同服务期限为_____年，自双方签订本合同之日起生效。
服务期限届满后，如需继续合作，双方应另行签订新的服务合同。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：甲方应向乙方支付电力勘察设计服务费用，具体金额根据工程规模、难度及工作量等因素确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付服务费用：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付总服务费用的_____%作为预付款；（2）乙方完成方案设计并经甲方确认后，甲方应向乙方支付总服务费用的_____%；（3）乙方完成施工图设计并经甲方审核通过后，甲方应向乙方支付剩余的服务费用。
四、知识产权及保密条款1. 乙方为甲方提供的服务成果（包括设计方案、施工图等）的知识产权归甲方所有。
2. 双方应对涉及本合同的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
五、质量及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行电力勘察设计工作，确保服务质量。
2. 甲方有权对乙方的服务成果进行验收，验收标准为本合同约定的服务内容及相关国家及行业标准。
3. 若甲方对乙方的服务成果存在异议，应及时向乙方提出，双方协商解决。
国家电网输变电工程勘察设计合同8篇
国家电网输变电工程勘察设计合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：国家电网公司乙方（承包方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行国家电网输变电工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（如电压等级、容量等）二、合同目的与范围本合同的目的在于明确双方权利和义务，确保输变电工程勘察设计工作的高质量完成。
合同范围包括但不限于以下内容：现场勘察、方案设计、施工图设计、竣工图编制等。
不包含内容为：[具体不包含内容]。
三、合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币[具体金额]（￥[大写金额]）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付费用：合同签订后支付XX%，阶段成果完成后支付XX%，工程竣工后支付余款。
具体支付节点和金额以双方另行签订的技术服务协议为准。
四、勘察设计周期与进度安排乙方应根据工程实际情况和甲方要求，制定合理的工作计划，确保按时完成勘察设计工作。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。
五、技术标准与规范乙方应按照国家和行业现行的相关标准、规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
如有特殊需求或新标准出台，双方应协商解决。
六、知识产权与保密条款1. 乙方对在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密负有保密义务。
未经甲方书面同意，乙方不得向第三方泄露。
2. 乙方提交的设计成果（包括但不限于图纸、报告等）的知识产权归甲方所有。
乙方不得将设计成果用于其他用途或转让给第三方。
3. 若因乙方违反保密条款或知识产权条款导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
七、质量保证与验收标准1. 乙方应确保勘察设计工作质量符合国家及行业相关标准，满足甲方需求。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并协助甲方进行验收。
验收标准按照国家及行业相关标准执行。
电力工程勘测合同三篇
电力工程勘测合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“受托方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程勘测的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1.1 委托方委托受托方对电力工程进行勘测，包括但不限于地形地貌、地质条件、电力线路、设备安装等方面的勘测工作。
1.2 受托方应按照委托方的要求，完成勘测任务，并提交勘测报告。
二、勘测要求2.1 受托方应根据委托方的要求，按照相关行业标准和规范进行勘测，保证勘测数据的准确性和可靠性。
2.2 受托方应根据勘测结果，编制详细的勘测报告，包括但不限于勘测数据、图纸、分析报告等。
三、合同价格3.1 双方确认，受托方应得的勘测费为人民币【】元（大写：【】元整），勘测费包括但不限于勘测人员工资、设备租赁、材料费用等。
3.2 委托方应按照本合同约定的付款方式及时支付勘测费。
四、付款方式4.1 委托方在本合同签订后7个工作日内，向受托方支付勘测费的50%作为预付款。
4.2 受托方在完成勘测任务后，向委托方提交勘测报告，委托方在收到勘测报告后7个工作日内，向受托方支付剩余的50%勘测费。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 受托方未按照约定时间完成勘测任务，或勘测结果不符合相关行业标准和规范，委托方有权要求受托方重新进行勘测，并有权解除本合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日注：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
电力工程设计勘察合同范本最新
电力工程设计勘察合同范本最新一、合同双方甲方（业主）：_______________乙方（设计勘察单位）：_______________二、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程规模：_______________4. 工程内容：_______________5. 工程总投资：_______________三、合同期限1. 设计勘察周期：自合同签订之日起至______年______月______日止。
2. 施工图审查周期：自设计勘察成果提交之日起至______年______月______日止。
四、合同价款1. 设计勘察费用：根据国家有关规定和行业标准，双方协商确定为人民币______元整。
2. 付款方式：甲方按照以下方式向乙方支付设计勘察费用：（1）预付款：甲方在合同签订后______个工作日内支付乙方设计勘察费用的______%作为预付款。
（2）进度款：甲方在设计勘察成果提交后______个工作日内支付乙方设计勘察费用的______%。
（3）尾款：甲方在施工图审查通过后______个工作日内支付乙方设计勘察费用的______%。
五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方应按照合同约定向乙方支付设计勘察费用。
（2）甲方有权对乙方的设计勘察成果进行审查，并提出修改意见。
（3）甲方应协助乙方完成设计勘察工作，提供必要的资料和支持。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成设计勘察工作。
（2）乙方有权按照合同约定收取设计勘察费用。
（3）乙方应对其设计勘察成果的质量负责，如因乙方原因导致设计勘察成果不合格，乙方应承担相应的责任。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定向乙方支付设计勘察费用，乙方有权暂停设计勘察工作，直至甲方支付完毕为止。
逾期不支付的，甲方应按照国家有关规定支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成设计勘察工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可以解除合同。
电力工程勘察设计服务合同7篇
电力工程勘察设计服务合同7篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXX区XXXXXXXXXX街道联系人：XXX 电话：XXXXXXXXXX邮箱：************************乙方（承包方）：XXXXXXXX勘察设计有限公司地址：XXXXXXXXXX区XXXXXXXXXX街道联系人：XXX 电话：XXXXXXXXXX邮箱：************************鉴于甲方需要乙方提供电力工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方应按照甲方的要求，对指定的电力工程进行勘察设计工作。
服务内容包括但不限于地形勘察、工程测量、设备选型建议、系统设计优化、技术标准制定等。
此外，乙方还应负责提供技术方案，并根据实际情况及时调整设计方案，确保工程顺利推进。
二、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年/月。
乙方应在合同生效后按照甲方的要求启动勘察设计工作，并在约定的时间内完成全部工作。
具体进度安排如下：1. 勘察阶段：乙方应在合同签订后XX天内完成现场勘察工作，并提交勘察报告。
2. 设计阶段：乙方应根据勘察结果，在合同签订后XX天内完成初步设计，并在甲方确认后XX天内完成最终设计。
3. 后期服务：乙方应提供设计交底、技术支持等后期服务，确保工程顺利实施。
三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付电力工程勘察设计服务费，总金额为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX天内支付乙方总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成初步设计并经甲方确认后，甲方支付总金额的XX%。
4. 乙方完成最终设计并提交设计成果后，甲方支付剩余款项。
5. 支付方式：通过银行转账或其他双方协商确定的支付方式。
四、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关法规、规范和技术标准开展勘察设计工作，确保工程质量和安全。
电力勘察设计服务合同3篇
电力勘察设计服务合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电力勘察设计服务合同范本甲方（甲方单位全称）：法人代表：地址：电话：邮政编码：传真：乙方（乙方单位全称）：法人代表：地址：电话：邮政编码：传真：依据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就下列电力勘察设计服务合同条款达成一致：第一条任务范围及要求1. 甲方委托乙方进行电力勘察设计服务的内容为（详细描述任务的范围和要求，包括项目地点、服务内容、设计标准等）2. 乙方接受甲方的委托，承诺在约定的时间内按照合同规定的任务范围和要求，按照国家相关标准和法律法规完成电力勘察设计服务，并提供相应的设计文件和报告。
第二条合同价款及支付方式1. 甲方应按照本合同约定向乙方支付合同价款（具体金额），合同价款包括设计费、勘察费、报告费等费用，一次性支付或分期支付的方式。
2. 乙方应按照本合同约定的支付方式和时间将设计文件逐步提交给甲方，并提供详细的设计费用报价明细。
第三条设计进度和检查验收1. 乙方应按照合同约定的时间节点逐步完成设计任务，将设计文件提交给甲方进行审核。
2. 甲方应按时对乙方提交的设计文件进行检查验收，若发现问题应及时通知乙方进行整改。
3. 设计文件经甲方验收合格后，乙方应将设计文件正式提交给甲方。
第四条提前终止合同1. 若甲乙双方任何一方提前终止本合同，应提前15天书面通知对方，并协商解决相关问题。
2. 提前终止合同的一方应支付对方因提前终止合同而产生的合理费用和损失。
第五条保密义务1. 甲乙双方应对合同中涉及的商业秘密及其他保密资料予以保密，不得向第三方泄露。
2. 若因一方未履行保密义务而导致商业秘密泄露的，应承担相应的法律责任。
第六条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，应当由甲乙双方友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第七条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。
2. 本合同内容如有未尽事宜，经甲乙双方协商一致后另行补充、修改，并签订相关协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程勘察设计合同
发包人：某某建设集团某某置业投资有限公司（以下简称甲方）
承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他
法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议:
一、项目主要内容与技术经济效果
项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程
根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下：
1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。
2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。
3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。
4.项目的主要服务指标。
二、项目实施计划、进度、期限、地点
1.进度和期限：
2011年月日开工；
2011 年 10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。
2.地点：某某市某某区。
三、甲方承担的工作内容与责任：
1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。
2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。
3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。
4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。
5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。
6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。
7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。
四、乙方承担的工作内容与责任
1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。
2.负责对文件进行技术交底。
3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。
4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。
6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。
五、合同成交总金额
1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。
本合同价为固定总价。
除合同价款
万元外，不增加任何费用。
乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均自负。
工程设计收费标准按建设部（2002）《工程勘测设计收费标准》；
收费标准费率：采用直线内插法确定设计收费基价；
2.付款时间、方式：供电部门审核图纸后提交正式合格的勘察设计技术资料及设计文本8份后天内一次性付清。
六、标准及方法
按建设部、电力部有关电力规程、规范进行验收。
对乙方提交的正式勘察设计技术资料及设计文本8份，经有关职能部门和甲方验收，达到一次性验收合格。
七、违约金或损失赔偿的计算方法
1.若甲方中途要求终止勘察设计，则必须付给一定比例的劳务费用。
若工作量未超过50％，按50％付费；若工作量已超过50％，则必须按合同所约定的勘察设计费用100％付费。
2.若乙方不开工或逾期开工或不能开工或中途要求终止勘察设计属违约，其已开支乙方自负，并按本合同总价的30%计算支付给甲方违约金。
3.若乙方所提供的勘察设计资料一次性验收不合格，应无偿返工至合同时止，返工费用乙方自负，并按本合同总价的100%计算支付给甲方违约金。
4. 若乙方所提供的勘察设计资料质量瘕疵，因此导致甲方经济损失的，其损失由乙方全额赔偿。
八、争议的解决办法
履行本合同过程中，如发生争议，首先通过调解解决，调解不
成按下列第2项处理：
1.向仲裁机构申请仲裁。
2.向工程所在地人民法院起诉。
九、其它
1.乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。
在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方协商确定。
2. 本合同双方签章后生效，（建成移交后失效应删除）。
3.有效期限：年月日至年月日止。
本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方
单位名称某某建设集团某某置业投
资有限公司法人代表：
或委托代理人：
单位盖章：
年月日
地址电话开户银行
帐号乙方
单位名称某某电力设计股份有限公
司某某分公司
法人代表：
或委托代理人：
单位盖章：
年 月 日 地 址
电 话
开户银行
某某银行某某支行 帐 号。