江苏省建设工程施工单位安全生产协议书【最新版】
安全生产文明施工协议书(江苏)
安全生产文明施工协议书承包人(全称)：中冶建设高新工程技术有限责任公司（以下简称甲方）分包人(全称)：扬州天工建筑劳务有限公司（以下简称乙方）为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》，和相关法律法规制定本规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。
一、工程概述1、工程名称：静海县大邱庄镇示范小城镇安置区01-16地块（7#-10#楼）2、工程地址：静海县大邱庄镇静港路南侧3、工程范围和内容：图纸及工程量清单中全部内容4、分包形式：劳务分包二、工程项目期限：自2012年7月1 日起开工至2015年7月1 日止完工。
三、安全文明施工奖罚措施1．处罚：根据安全文明施工有关规定，乙方有义务认真执行安全管理规章制度、措施及规定。
严格遵守安全操作规程的各项条款，凡乙方人员在本工程施工期间，违反安全生产、文明施工规章制度的，按甲方现场规章制度中的处罚金额对乙方进行经济处罚。
2．奖励：在施工过程中，对发现偷窃、斗殴等不良行为能及时制止；发生施工、机电、消防等安全事故能及时抢救，并采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动配合甲方对事故挽回经济损失且得到一定经济效益者，给予资金奖励。
四、双方权利和义务1．甲方的权利和义务：1.1甲方有权审查施工单位的安全技术措施和对乙方进行安全生产教育。
1.2工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察、设计文件的技术。
1.3甲方有权随时进行监督、监控，有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
1.4甲方有权对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法律法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚。
1.5甲方安全责任人员有权检查乙方自带或外租机械设备、大、中、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品等。
江苏安全施工协议书范本
江苏安全施工协议书范本甲方（建设单位）：_____________________地址：_________________________________联系电话：___________________________乙方（施工单位）：_____________________地址：_________________________________联系电话：___________________________监理单位：___________________________地址：_________________________________联系电话：___________________________工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程内容：___________________________施工期限：___________________________为确保施工安全，甲乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》以及江苏省相关安全生产法规，经协商一致，特订立本安全施工协议书。
一、甲方责任：1. 甲方应向乙方提供符合安全施工要求的施工图纸和技术资料。
2. 甲方应负责施工现场的安全管理，制定并执行安全管理制度。
3. 甲方应确保施工现场的安全生产条件，提供必要的安全设施和防护用品。
4. 甲方应定期组织安全生产检查，发现问题及时整改。
二、乙方责任：1. 乙方应按照国家和地方有关安全生产的法律法规及甲方的安全管理要求，组织施工。
2. 乙方应设立专职或兼职安全管理人员，负责本单位的安全生产管理工作。
3. 乙方应组织施工人员进行安全生产教育和培训，确保施工人员具备相应的安全生产知识和技能。
4. 乙方应遵守施工现场的安全管理制度，及时整改安全隐患。
三、监理单位责任：1. 监理单位应根据工程特点，制定相应的安全监理计划。
江苏安全施工协议书范本
江苏安全施工协议书范本【协议标题】江苏安全施工协议书【甲方】（建设单位）【乙方】（施工单位）鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“该项目”）的施工达成合作，为明确双方在施工期间的安全责任，特订立本安全施工协议书。
一、安全生产责任1. 甲方责任：- 提供符合安全生产要求的施工场地，确保施工现场的地质条件稳定，无安全隐患。
- 负责协调解决施工现场周边的安全问题，包括交通、电力、水源等配套设施的安全使用。
- 对乙方进行安全生产监督检查，发现隐患及时通知乙方整改。
2. 乙方责任：- 严格遵守国家及江苏省有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产管理制度。
- 对施工人员进行安全教育和技能培训，确保每位员工都了解并掌握相应的安全操作规程。
- 配备必要的安全防护设施和救援装备，制定应急预案，组织应急演练。
二、安全管理措施1. 施工现场必须设置明显的安全警示标志，划分危险区域，并采取有效隔离措施。
2. 施工设备应定期检查和维护，确保其安全可靠运行。
3. 对于特殊工种的操作人员，必须持证上岗，严禁无证操作。
4. 施工现场应实行24小时安全监控，及时发现并处理各类安全隐患。
三、事故处理1. 发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，组织救援，并向甲方和有关部门报告。
2. 甲乙双方应共同协助调查事故原因，分清责任，依法承担相应的责任。
3. 对于因乙方原因导致的安全事故，乙方应依法承担赔偿责任。
四、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格并完成所有安全生产相关手续之日终止。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
江苏安全施工协议书范本
江苏安全施工协议书范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需对位于江苏省的某工程项目进行施工，乙方具备相应资质和能力承接该工程的施工任务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就施工安全事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________________1.2 工程地点：_____________________________1.3 工程规模：_____________________________1.4 工程内容：_____________________________第二条安全责任2.1 甲方负责提供符合安全施工要求的施工场地，并确保施工环境的安全性。
2.2 乙方负责制定施工安全方案，确保施工过程中的安全，并承担因施工不当造成的安全事故责任。
第三条安全措施3.1 乙方应按照国家及地方有关安全生产的法律法规，制定并执行施工安全措施。
3.2 乙方应配备必要的安全防护设施和设备，确保施工人员的安全。
3.3 乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识和自我保护能力。
第四条安全事故处理4.1 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施防止事故扩大，并及时通知甲方。
4.2 双方应共同配合，按照相关法律法规和本协议的规定，妥善处理安全事故。
第五条违约责任5.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 因不可抗力导致不能履行或完全履行本协议的，双方均不承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议的任何变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 本协议一经签订，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
江苏安全施工合同协议书
江苏安全施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！江苏安全施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为进行某项工程建设，需要乙方提供相应的施工服务，为确保双方在施工过程中的权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：__________5. 工期要求：__________二、乙方的义务1. 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
2. 乙方应保证施工质量，确保工程安全。
3. 乙方应遵守国家和地方的相关法律法规，承担因施工造成的一切法律责任。
4. 乙方应承担施工过程中的人员伤亡和财产损失的一切费用。
三、甲方的义务1. 甲方应按照合同约定，及时支付乙方的施工费用。
2. 甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。
3. 甲方应负责办理施工所需的各项手续和许可。
4. 甲方应对乙方施工过程中遇到的不合理障碍给予协助解决。
四、合同价格1. 双方经协商一致，确定本工程的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 甲方支付乙方施工费用的支付方式为：__________。
五、工期1. 乙方应在本合同约定的工期内完成施工。
2. 甲方应按照合同约定，及时完成各项配合工作，确保工期顺利进行。
六、违约责任1. 乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。
2. 甲方未按照约定支付乙方施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2024年建设工程施工单位安全生产协议书(2篇)
2024年建设工程施工单位安全生产协议书尊敬的各位领导、各位来宾，在____年的建设工程施工过程中，为了更好地保障安全生产，确保员工的安全健康，我们特此制定本安全生产协议书。
本协议书的签订是为了规范施工单位的安全生产工作，切实做好各项安全防护工作，建立和谐、安全的工作环境。
请各位加以关注和执行。
第一章综述一、为保障施工单位的正常施工，促进施工各方的紧密配合与合作，确保施工工期和质量的目标。
二、秉承“安全至上、预防为主”的原则，推动企业安全生产工作的健康发展。
第二章建设工程施工单位的安全生产管理一、施工单位要按照建设工程的特点，制定安全生产管理措施，规范工作程序，完善管理制度。
二、施工单位要加强对员工的安全教育，提高员工的安全意识和技能。
制定详细的培训计划，定期组织安全培训，做好员工的岗前培训和在职培训，确保员工掌握相关的安全操作技能。
三、施工单位要制定科学的施工方案，确保施工过程中的安全。
建立健全施工现场的安全管控机制，制定详细的作业指导书，明确责任分工和工作流程。
四、施工单位要加强对施工材料和设备的质量监控，确保施工过程中的材料和设备的安全可靠性。
五、施工单位要加强对现场安全设施的管理和维护，保证现场安全设施的有效性。
定期对现场安全设施进行检查和维修，确保安全设施的完好。
第三章建设工程施工单位的安全生产责任一、施工单位要依法做好安全生产工作，加强对施工现场的安全监督与管理。
二、施工单位要建立健全安全生产责任制，明确各个岗位的职责和权限，切实落实安全生产责任。
三、施工单位要建立并落实安全生产目标，制定相应的安全生产计划，并定期进行安全生产检查与评估。
四、施工单位要建立健全事故预防和应急救援机制，加强对危险源的管理和控制。
及时消除事故隐患，提高应急救援能力。
第四章对事故和事故隐患的处理一、建设工程施工单位要严格按照国家相关法律法规的要求，做好事故隐患的排查和整改工作。
二、对发生的事故要及时报告，并按照事故管理程序进行处理。
2023年建设工程施工单位安全生产协议书(三篇)
建设工程施工单位安全生产协议书建设单位：_____（以下简称甲方）施工单位：_____（以下简称乙方）为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。
依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《民法典》。
以及有关法律、法规规定，签订本协议书。
甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、工程项目概况1.工程名称：_____2.工程地点：_____二、工程项目期限自____年____月____日（开工日期）以实际开工时间为准。
至____年____月____日（竣工日期）以实际开工时间推计。
三、项目安全管理目标（一）安全生产目标1.人身死亡事故为零;2.重大机械、设备事故为零;3.重大火灾事故（为零;4.负同责以上重大交通事故为零5.严重未遂事故为零。
6.环境污染事故为零7.重大职业病事故为零。
四、安全生产要求1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担，非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
2.乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
五、甲、乙双方共同的义务甲乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
在市统一领导下，组成施工现场安全生产领导组织机构;（见附图）定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
建设单位与施工单位安全生产管理协议书
建设单位与施工单位安全生产管理协议书一、协议目的本协议旨在明确建设单位与施工单位在施工过程中的安全生产管理职责和义务，确保施工工作的安全进行。
二、协议内容1. 协作原则建设单位和施工单位本着平等、互利、协作的原则，共同遵守国家法律法规及相关安全生产管理制度，共同维护施工现场的安全稳定。
2. 建设单位的职责建设单位应当：对施工单位进行安全生产管理培训，提高施工单位安全意识；提供安全生产所需的各种保障措施，包括人员、设备、物资等；确保施工现场的安全环境，制定并监督施工工艺及安全措施；对施工现场进行定期检查，发现安全隐患及时采取措施进行整改；协助施工单位组织应急演练和安全事故的处理。
3. 施工单位的职责施工单位应当：严格遵守施工现场的安全管理制度和要求；按照建设单位的要求，做好安全生产管理和各项安全措施；对施工人员进行安全生产教育培训，提高安全意识；保障施工现场的安全秩序，及时处理安全隐患，确保施工安全；配合建设单位的安全检查工作，及时整改存在的问题；对发生的安全事故进行及时报告，积极配合相关部门进行调查处理。
4. 信息交流和沟通建设单位和施工单位应建立畅通的信息交流渠道，及时沟通、协商并共享与安全生产相关的信息。
5. 安全教育和培训建设单位和施工单位应加强安全教育和培训工作，提高安全意识和技能水平，确保施工现场的安全。
6. 安全监督和检查建设单位和施工单位应定期进行安全监督和检查，发现问题及时处理，确保施工现场的安全。
7. 安全事故的处理建设单位和施工单位应建立健全安全事故的报告和处理机制，对发生的安全事故进行及时报告，并采取适当的措施进行处理和防范。
8. 法律责任建设单位和施工单位应当依法承担由安全事故造成的人身伤亡、财产损失等法律责任。
三、协议生效本协议自双方签字之日起生效，并在施工过程中持续执行，直到施工项目完工。
四、争议解决本协议执行过程中产生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可向相关部门寻求帮助或通过法律途径解决。
建设工程施工单位安全生产协议书
建设工程施工单位安全生产协议书甲方：（施工单位名称）乙方：（建设工程名称）为了确保建设工程的顺利进行，保障施工作业人员的安全与健康，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下协议，共同遵守并履行：一、安全生产责任1. 甲方负责为乙方提供足够的场地、资源、设备和资金，以满足施工工作的需要，并确保其安全和可靠。
2. 乙方应维护建设工程施工现场的秩序，并负责组织施工作业，确保施工过程中的安全。
3. 甲乙双方都要严格遵守相关法律法规和安全生产要求，并承担各自的安全生产责任。
二、安全管理措施1. 乙方应建立完善的安全管理制度，包括施工现场安全管理规章制度、安全生产责任制等，并向甲方报备。
2. 乙方应配备合格的安全生产管理人员，并进行安全生产培训，确保施工人员具备必要的安全操作知识和技能。
3. 乙方应制定并实施施工过程中的安全预防措施和应急救援预案，确保在突发事件发生时的及时处置，最大限度减少事故损失。
4. 乙方应对施工现场进行定期巡查、检查，并记录和整改发现的安全隐患，确保施工现场的安全。
三、保护施工人员安全与健康1. 乙方应确保施工人员遵守安全操作规程，佩戴个人防护用品，并接受必要的安全培训。
2. 乙方应落实和监督施工人员的作业环境和个人防护，确保其身体健康和工作安全。
3. 乙方应建立健全的职业健康监护制度，对施工人员进行健康体检和职业病防治，确保其身体健康和工作安全。
四、安全事故处理1. 乙方应及时报告并处理施工现场发生的安全事故和事故隐患，采取有效措施进行事故现场的处理和安全排查，防止事故再次发生。
2. 乙方应及时向甲方提交事故报告，并按照相关法律法规和指令进行调查，查明事故原因，并采取措施防止类似事故再次发生。
3. 乙方应积极配合甲方进行事故调查，提供相关的资料和协助，做好善后工作。
五、协议变更和解除1. 甲乙双方协商一致，可以对本安全生产协议进行修改和变更，但需书面确认并签字或盖章。
2. 本安全生产协议终止的情况包括工程完工、双方达成一致解除协议、双方违反协议严重影响施工安全等原因。
建设工程施工单位安全生产协议书5篇
建设工程施工单位安全生产协议书5篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确双方的安全责任，确保施工过程中的安全生产，经甲、乙双方协商，达成以下安全生产协议：一、协议目的甲乙双方本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，通过签订本协议，明确双方的安全责任，确保施工过程中的安全生产。
二、安全责任1. 甲方责任：（1）甲方应向乙方提供施工现场的安全技术要求及安全操作规程。
（2）甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督、检查。
（3）甲方应负责协调处理与工程相关的重大安全问题。
（4）甲方应提供符合安全要求的施工环境，并确保施工过程中的安全设施完善。
2. 乙方责任：（1）乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，确保施工过程中的安全生产。
（2）乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员的安全职责。
（3）乙方应制定安全施工措施，消除事故隐患，并配备必要的安全防护设施及用品。
（4）乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。
（5）乙方应制定应急预案，组织应急演练，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。
（6）乙方应及时、如实报告安全事故，并积极配合有关部门进行调查处理。
三、安全生产措施1. 甲乙双方应共同制定施工现场的安全管理制度，明确安全生产的各项要求和措施。
一、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程开工至工程竣工验收合格止。
篇2甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确双方的安全责任，确保施工过程中的安全生产，经甲、乙双方协商，达成以下安全生产协议：一、协议目的甲乙双方本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，通过签订本协议，明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，确保施工工程的安全生产。
施工安全生产的协议书范本(最新版)
施工安全生产的协议书范本(最新版)合同编号：__________协议书一、安全生产管理目标1.1 乙方必须严格遵守国家和地方关于建筑施工安全生产的法律、法规和标准，严格执行甲方的安全生产规章制度。
1.2 乙方应确保施工过程中不发生生产安全事故，努力实现零事故、零伤亡的目标。
二、安全生产组织与管理2.1 乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产责任。
2.2 乙方应设立安全生产管理机构，配备专职或兼职的安全管理人员，负责施工现场的安全生产日常管理。
2.3 乙方应定期组织安全生产培训和演练，提高施工人员的安全生产意识和技能。
三、安全生产措施3.1 乙方应按照施工方案和安全技术措施的要求，组织施工。
3.2 乙方应做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于：设立安全警示标志、搭建安全防护设施、配备个人防护用品等。
3.3 乙方应做好施工现场的应急救援预案，并定期组织演练。
四、安全生产费用4.1 乙方应按照国家和地方的有关规定，合理计算并足额支付安全生产费用。
4.2 乙方应将安全生产费用用于施工现场的安全生产管理、防护设施建设和事故应急救援等。
五、安全生产监管与考核5.1 甲方应按照法律法规的要求，对乙方的安全生产工作进行监督。
5.2 甲方有权对乙方施工现场的安全生产情况进行检查，并要求乙方及时整改。
5.3 甲方应定期对乙方的安全生产工作进行考核，对达到目标的乙方给予奖励，对未达到目标的乙方给予处罚。
六、违约责任6.1 乙方违反本协议的，应承担相应的法律责任。
6.2 甲方违反本协议的，应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：__________ 日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方应确保提供的施工图纸、技术文件和施工方案等资料真实、准确、完整，以便乙方正确理解和执行。
建设工程施工单位安全生产协议书
建设工程施工单位安全生产协议书甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及工程相关规定，明确甲乙双方的安全生产责任，确保工程顺利进行，保障人员财产安全，甲乙双方就本建设工程安全生产事宜，达成如下协议：一、安全目标和责任要求1. 甲乙双方应严格遵守国家安全生产法律法规和工程所在地的相关规定，执行安全标准，确保安全生产。
2. 乙方应建立健全安全生产管理体系，明确各级安全生产责任，确保安全生产费用的有效投入和使用。
3. 乙方应按照工程进度制定安全生产计划和措施，报甲方备案，并按照计划实施。
4. 甲乙双方应定期进行安全生产检查，及时发现和整改安全隐患。
二、安全生产管理体系1. 乙方应明确安全生产的组织结构和人员配置，建立健全安全生产责任制。
2. 乙方应制定安全生产规章制度和操作规程，确保员工熟知并遵守。
3. 乙方应对施工现场进行封闭管理，设置明显的安全警示标志和警示灯。
4. 乙方应对施工机械设备进行定期检查和维护，确保其安全运行。
三、施工现场安全管理1. 乙方应制定施工现场安全管理制度，明确各级管理人员和作业人员的安全职责。
2. 乙方应对施工现场进行定期安全检查，记录检查结果，并及时整改。
3. 乙方应确保施工现场的消防安全，制定消防制度和应急预案。
4. 乙方应对施工现场的临时设施进行规范管理，确保其结构安全、防火、防盗等要求。
四、作业人员安全教育和管理1. 乙方应对作业人员进行安全教育，提高其安全意识。
2. 乙方应建立作业人员档案，记录作业人员的身份信息、技能水平、安全培训等情况。
3. 乙方应对特种作业人员进行专业培训，确保其持证上岗。
4. 乙方应制定作业人员的安全奖惩制度，对安全生产表现优秀的个人进行表彰和奖励。
五、事故处理和应急救援1. 发生安全事故时，乙方应立即报告甲方及相关部门，并采取有效措施防止事故扩大。
建设工程施工单位安全生产协议书
建设工程施工单位安全生产协议书建设工程施工单位安全生产协议书甲方：（委托人名称）乙方：（施工单位名称）鉴于乙方准备承接甲方委托的建设工程施工项目，双方为了维护工程施工过程中的安全生产，确保人身安全和财产安全，特订立本安全生产协议书：第一章施工单位基本情况1.1 乙方为（施工单位名称），注册地质位于（注册地质）。
1.2 乙方法定代表人为（法定代表人姓名），担任乙方施工项目负责人。
第二章安全生产责任2.1 甲方责任：甲方应提供符合国家安全生产法律法规的施工现场，并配备安全设施与安全用品，确保施工现场的安全和卫生条件。
2.2 乙方责任：乙方应全面负责施工期间的安全管理和安全工作。
2.2.1 乙方在施工前应进行安全评估，制定详细的施工方案，明确安全措施。
2.2.2 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和相关规范标准，确保施工过程中的安全生产。
2.2.3 乙方应对参与施工的工人进行安全教育和培训，提高员工安全意识和技能。
2.2.4 乙方应设立专职或兼职安全管理人员，负责施工现场的安全检查和安全隐患排查。
第三章安全管理措施3.1 乙方应建立健全安全管理体系，包括但不限于：3.1.1 安全组织机构和职责分工3.1.2 安全生产责任制度3.1.3 安全教育和培训制度3.1.4 安全检查和隐患排查制度3.1.5 应急救援预案和演练3.1.6 安全奖励和惩罚制度3.2 乙方应进行安全技术措施的研究和应用，采取一切可能的手段降低施工过程中的安全风险。
3.3 乙方应做好现场安全管控，确保施工现场的道路、围挡、临时设施等符合安全要求。
第四章事故应急救援4.1 乙方应制定健全应急救援预案，并定期组织应急演练。
4.2 乙方应设立应急救援专班，负责现场事故的紧急处理和协调。
第五章合同违约责任5.1 若乙方未按本协议约定履行安全生产责任，导致施工事故或人员伤亡、财产损失等情况的发生，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
苏州市建筑工程安全生产协议书
苏州市建筑工程安全生产协议书合同编号：_______________________甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条协议目的a. 本协议旨在明确甲乙双方在建筑工程安全生产方面的责任与义务，确保工程安全与顺利实施。
b. 通过明确责任，减少因安全生产问题导致的事故和损失，保障工作人员的生命安全与健康。
c. 促进施工现场安全管理水平的提升，提高工程质量和安全保障。
第二条甲方的责任a. 甲方应为乙方提供必要的安全生产资料和培训，包括安全操作规程和应急预案。
① 甲方负责组织安全生产培训，确保所有相关人员了解安全操作规范。
② 提供完整的安全生产资料，包括施工现场的安全图纸和作业指导书。
③ 设立安全生产管理岗位，指定专人负责安全生产工作的落实。
b. 甲方应定期检查施工现场的安全状况，发现问题及时整改。
① 甲方应制定安全检查计划，定期对施工现场进行安全隐患排查。
② 对于检查中发现的安全隐患，甲方应立即通知乙方进行整改。
③ 如乙方未能及时整改，甲方有权采取相应措施以保障安全。
c. 甲方应保障乙方在安全生产中的合法权益，提供必要的支持和协助。
① 甲方应确保乙方在施工过程中拥有必要的安全防护设施和设备。
② 对于乙方提出的安全需求，甲方应积极响应并给予支持。
③ 如发生安全事故，甲方应协助乙方进行事故调查与善后处理。
建设工程施工单位安全生产协议书
建设工程施工单位安全生产协议书为加强建设工程施工单位的安全生产管理，确保施工过程中人员和财产的安全，提高施工效率，减少事故率，我单位与施工单位共同签署本协议，约定如下：一、安全目标1.施工单位应将安全生产视为第一要务，确保工程施工过程中人员和财产的安全。
2.工程施工单位要积极配合建设单位和监理单位的安全监督工作，努力实现事故零发生。
3.加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和安全技能。
二、安全管理责任1.建设单位应设立专职安全管理人员，负责对施工单位的安全生产监督和检查。
2.施工单位应设立专职安全管理人员，负责工程施工期间的安全管理工作。
3.施工单位应履行落实国家有关安全生产法律法规的义务，建立健全安全管理制度，确保施工过程安全。
4.施工单位应定期开展安全例会，及时传达安全生产重要信息，加强安全管理沟通。
5.施工单位应加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和安全技能。
三、安全管理措施1.建设单位和施工单位应制定详细的施工安全方案，并按照方案进行施工。
2.施工单位应对施工现场进行安全隐患排查和整改，确保施工现场的安全环境。
3.施工单位应对施工作业过程中的各项安全风险进行评估，制定相应的防护措施。
4.施工单位应严格执行施工现场安全制度，加强安全巡查和管理，确保施工安全。
5.施工单位应采用适当的劳动保护措施，确保施工人员的人身安全。
四、安全报告和事故处理1.施工单位应定期向建设单位和监理单位提交施工安全管理报告，汇报施工期间的安全情况。
2.施工单位应及时处理施工现场的安全问题，如发生事故，应立即采取应急措施，并向建设单位和监理单位报告。
3.施工单位应配合建设单位和监理单位进行事故调查，分析事故原因，提出改进措施。
五、奖惩机制1.建设单位对安全管理优秀的施工单位进行表彰和奖励。
2.施工单位未按照协议约定履行安全管理责任的，建设单位有权采取停工、罚款等措施进行惩处。
3.施工单位发生重大事故造成人员伤亡、财产损失的，将受到法律追究和相应的经济赔偿。
江苏安全施工协议书范本
江苏安全施工协议书范本甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拟将位于江苏省的工程项目发包给乙方进行施工，为确保施工安全，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本安全施工协议书。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________5. 施工期限：自____年____月____日至____年____月____日二、安全施工责任1. 乙方应遵守国家及江苏省有关安全生产的法律、法规、规章和标准，确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全生产责任。
3. 乙方应制定并实施安全生产操作规程和安全技术措施。
4. 乙方应为施工人员提供符合国家标准的安全防护用品，并确保其正确使用。
5. 乙方应对施工人员进行安全生产教育和培训，未经培训或培训不合格的人员不得上岗作业。
三、安全施工措施1. 乙方应根据工程特点和施工环境，制定具体的安全施工方案，并报甲方审核。
2. 乙方应按照安全施工方案组织施工，不得擅自改变施工方案。
3. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患应及时整改。
4. 乙方应确保施工现场的消防安全，配备必要的消防设施和器材。
5. 乙方应采取有效措施，防止施工过程中的环境污染和噪音扰民。
四、事故处理1. 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施进行应急处理，并及时报告甲方和有关部门。
2. 乙方应配合甲方和有关部门对事故进行调查处理，并承担相应的责任。
3. 因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任和相关费用。
五、违约责任1. 乙方违反本协议约定，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不改的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。
建设工程施工单位安全生产协议书
建设工程施工单位安全生产协议书建设工程施工单位安全生产协议书一、背景为了加强对建设工程施工单位的安全生产管理，确保施工过程中的人员安全和工程质量，特制定本安全生产协议书。
二、目的和原则1. 目的：加强施工单位的安全生产管理，防范事故发生，保障工程施工的顺利进行和人身安全。
2. 原则：严格按照国家有关法律法规和安全生产相关标准进行管理；加强安全技术培训，提高员工的安全意识和技能水平；安全第一，预防为主，综合治理；依法承担安全生产主体责任。
三、安全管理措施1. 安全管理组织：设立安全生产管理部门，明确职责和权限；设立安全生产专职人员，负责全面协调、管理和监督安全生产工作；建立安全生产责任制，明确各级责任。
2. 安全技术措施：制定安全生产管理制度和操作规程，确保施工操作符合安全要求；定期进行安全隐患排查，及时处理问题；加强现场安全监管，确保施工场所的安全。
3. 安全教育和培训：每位员工入职前必须经过安全培训，并签署安全管理承诺书；开展定期的安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能水平；加强应急演练，提高员工应对突发事件的应变能力。
4. 安全设施和器材：按照标准要求配置必要的安全设施和器材，包括安全帽、防护眼镜、防护服等；定期检查和维护安全设施和器材，确保其正常使用。
四、责任和处罚1. 建设工程施工单位应该依法承担安全生产的主体责任，全面负责施工过程中的安全管理工作。
2. 对于违反安全生产规定和制度的行为，将采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、罚款、停工整顿等。
五、附则1. 本协议书为施工单位与建设单位之间的约定，双方应共同遵守并履行。
2. 对于协议书中未涉及的事项，可以根据实际情况进行相应的补充和约定。
3. 本协议书自双方签字盖章之日起生效，期限为工程施工期间。
以上为建设工程施工单位安全生产协议书的主要内容，望双方遵守并认真执行，共同维护施工现场的安全与稳定。
建设工程施工单位安全生产协议书
建设工程施工单位安全生产协议书建设工程施工单位安全生产协议书为了确保建设工程施工过程中的安全，保护工人的生命财产安全，遵守国家相关法律法规以及各项安全生产标准，特制定本安全生产协议书。
一、协议目的和原则1. 目的本协议的目的是明确建设工程施工单位和相关参与方在施工过程中应遵守的安全生产要求，保障施工过程中的安全和顺利进行。
2. 原则1. 法律遵守原则：双方必须遵守国家相关法律法规和安全生产标准，坚持合法、规范、安全的施工行为，杜绝违法操作。
2. 安全第一原则：施工单位应将安全放在首位，采取一切必要措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。
3. 预防为主原则：通过加强施工安全管理，预防事故发生，减少安全事故对工程建设的不利影响。
4. 信息共享原则：施工单位和相关参与方应加强信息共享，及时传递施工现场的安全风险和隐患，并共同制定风险防控措施。
二、施工单位的责任和义务1. 确保施工过程的安全：施工单位应制定并实施安全管理制度，明确施工现场的安全要求，加强施工人员培训和教育，确保操作人员熟悉相关安全规范、操作规程和应急预案。
施工单位应设立专职或兼职安全管理人员，负责监督施工现场的安全管理工作，及时发现和处理安全隐患。
施工单位应配备必要的安全防护设施和器材，确保施工现场的安全运行。
2. 监督承包商和进场项目的安全管理：施工单位应与承包商和进场项目的业主或相关参与方签订安全管理协议，明确各方的安全责任和义务。
施工单位应对承包商和进场项目的安全管理进行监督，及时发现和处理安全隐患，确保施工现场的整体安全。
3. 安全事故的报告和处理：施工单位在发生安全事故或者安全事故的紧急情况下，应按照法律法规的要求，及时报告有关部门，并采取应急措施，保护现场人员的安全。
施工单位应主动积极配合有关部门进行事故调查，并及时整改事故隐患，防止类似事故再次发生。
三、业主或参与方的责任和义务1. 提供施工场地的安全环境：业主或参与方应提供安全环境良好的施工场地，确保施工现场无其他危险因素对施工人员的安全构成威胁。
建设工程施工单位安全生产协议书
建设工程施工单位安全生产协议书一、总则1.双方应共同遵守国家建设工程施工安全生产法律法规，制定本协议，并在施工过程中认真执行，确保施工过程中的安全生产。
2.双方要加强工程质量监管，保证施工过程安全文明、质量优良。
二、安全责任1.受承包方作为施工方，必须具备施工资质和相应的安全生产管理人员，负责组织施工工作并确保安全生产。
2.受承包方应对施工现场进行全面的安全风险评估，并制定相应的安全生产管理措施，包括但不限于施工环境管理、施工作业安全措施、危险源控制等。
3.受承包方应严格执行安全技术规程和操作规范，组织员工进行必要的安全教育培训，并及时提供必要的个人防护用品。
4.受承包方应定期检查和维护工程设备设施，确保其正常运行和安全性能，如有异常情况应及时报告相关部门。
5.受承包方发现施工现场存在安全隐患或事故风险时，应立即停工并采取必要的应急措施，及时通知监理方并报告有关部门。
三、监理职责1.监理方要对受承包方的安全生产管理进行监督和指导，并及时发现和纠正存在的安全问题。
2.监理方应定期到施工现场进行巡视检查，了解施工现场的安全风险状况，并向受承包方提出改进意见和有关安全生产的指导。
3.监理方对受承包方提供的安全生产管理措施和安全技术措施进行审核，并在需要时要求受承包方进行调整和改进。
4.监理方应及时处理受承包方提出的安全问题和困难，提供必要的技术支持和协助。
四、安全培训与教育1.受承包方应确保所有施工人员都具备相应的安全生产知识和技能，组织定期的安全培训和教育活动。
2.受承包方应对施工人员进行必要的安全操作技能培训，引导他们正确使用个人防护装备，增强安全意识和安全责任意识。
3.监理方要关注施工人员的安全培训与教育情况，及时发现并纠正存在的安全培训和教育缺失。
4.受承包方和监理方要加强与职业健康监测机构的协作，对施工人员进行职业健康检查，并及时采取相应的防护措施。
五、应急预案与应对措施1.受承包方和监理方应共同制定建设工程施工安全应急预案，并定期组织演练和提升应急响应能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏省建设工程施工单位安全生产协议书建设单位:___________(以下简称甲方)施工单位:___________(以下简称乙方)为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。
依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。
以及有关法律、法规规定，签订本协议书。
甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、工程项目概况1.工程名称:___________2.工程地点:___________二、工程项目期限自___年___月__日(开工日期)以实际开工时间为准。
至___年___月__日(竣工日期)以实际开工时间推计。
三、项目安全管理目标(一)安全生产目标1.人身死亡事故为零;2.重大机械、设备事故为零;3.重大火灾事故(为零;4.负同责以上重大交通事故为零5.严重未遂事故为零。
6.环境污染事故为零7.重大职业病事故为零。
四、安全生产要求1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担，非乙方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
2.乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。
五、甲、乙双方共同的义务甲乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
在市统一领导下，组成施工现场安全生产领导组织机构;(见附图)定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
坚持“安全第一，预防为主”的方针，不允许违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
六、甲方的具体责任1.对乙方制定上报的安全目标责任、施工组织设计、管理规章制度、安全施工方案、专项技术安全措施、各项文件审核备案。
对乙方施工现场安全生产保证体系、安全施工组织、安全技术措施的落实进行监督检查。
2。
定期召开或参加施工现场安全会议，不断完善安全保证体系，对施工现场出现的违反安全操作规程现象提出纠正和整改意见，并监督乙方限期落实;如若不按期整改，甲方有权责令其停工，停工时的费用及工期延误由乙方负责。
七、乙方的具体责任1.乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向分包单位(民工)公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。
核查分包单位(民工)安全生产保证体系和规章制度，并对分包单位(民工)安全生产实施监督管理。
2.接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度，建立独立安全生产组织保障体系，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。
3.编制工程项目安全施工组织设计，并分解到分包项目。
组织指导分包单位(民工)编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并报甲方备案。
4.在安排工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供规范标准(建设部颁发的JGJ59-99)的安全保护设施。
以书面形式向施工负责人进行安全技术交底，交底由施工负责人和安技人员签字备案。
施工中监督应按交底内容实施。
5.对进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，并佩带上岗，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。
对分包单位的特种作业人员资格进行验证。
并作好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，杜绝非特种作业人员从事特种作业。
6.按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员)，负责操作中的安全检查和监督工作。
7.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。
下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。
检查操作人员安全着装和应佩带的安全保护用品;发生交叉作业时，应先报告甲方及有关负责人，并进行监护，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高空作业的人员从事高空作业。
8.设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，施工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。
如因生活设施安排不当导致人员伤亡事故，责任由乙方承担。
9.在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，待书面批准后，并采取有效的防护措施，才得施工，储存，使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施并指定专人负责。
10.对分包施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥，违章作业，和违反劳动纪律的行为，发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改，并按双方商定的管理办法进行处理。
严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
11.对分包自带机具、设备、安全防护用品等按国家标准和地方规定进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场，监督分包正确安装使用和拆除。
12.教育本单位职工遵章守法，不准违章指挥和违章操作。
施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责。
13.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品要责成专人定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
14.发生伤亡事故按规定立即报告甲方。
15.在任何时间乙方施工人员的安全保护，乙方自理，甲方不予负责。
16.乙方对所施工周边的环境有保护的职责，如有损坏，必须立即恢复原状，因此造成的一切后果由乙方负责。
17.合同签定后，甲方将扣除合同总造价的1‰作为本工程的安全保证金，待本工程竣工验收合格后予以返还;如在施工期间连续发生三次重大安全事故，此保证金，予以扣除，事故的一切责任由乙方承担。
18.如乙方在施工过程中，造成对第三方的伤害，一切责任，由乙方负责。
19.乙方在施工期间，严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防护设施。
警示标志、材料设备以及消防器材等。
凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
20.乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品。
严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。
严禁在宿舍内私拉电线，严禁在宿舍内使用电炉等电器设备。
21.夜间施工遵守常州市城管、环保、建设部门的有关规定，并做到不扰民。
22.在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防、等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。
23.乙方各配电箱位置设立合理便于使用。
各开关插座安全可靠，并按标准配备持有效的上岗专业电工。
24.乙方需严格遵守国家及常州市的安全用电技术规范及相关用电标准。
25.乙方必须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度，规定及施工用电安全技术交底。
26.乙方人员不得随意乱接拉电源及其他不安全的电气设备;如需用电必须由专业进行操作。
27.乙方在使用手提电动工具时必须使用安全可靠合格手提电动工具，禁止使用不符合要求的其他小插板。
电源线必须选用无接头，无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。
28.现场移动照明必须采取封闭碘钨灯;严禁使用开口式碘钨灯在特殊所需使用手把灯，必须采用36V以下的安全电压。
29.在使用电焊机等电气设备时必须穿好放触电防护用品;所有用电设备都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。
30.施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护;并选用电流动作型，漏电动作不大于30MA，额定漏电动作时间不大于0.1S。
潮湿及手持工具末及漏电动作不大于30MA，额定漏电动作时间不大于15MA。
配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处固定。
箱内分路应标注明确。
箱内侧应标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责。
配电箱周围不能有杂物。
31.施工现场的临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。
安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。
32.因乙方违反有管规定、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员是还的一切责任，经济损失均由乙方承担，如另有未尽事宜按常州市有关用电规范、规定执行。
33.模板制件安装模板安装拆除安全要求33.1.模板安装高度在2m及以上时，应符合现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。
33.2.模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时设施。
33.3.登高作业时，各种配件应放在工具箱或工具袋中严禁散放在模板或脚手板上，各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋中，不得掉落。
33.4.安装模板时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。
且不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上，并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。
33.5.当模板安装高度超过3.0m时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。
高处作业时，操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用。
33.6.作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。
33.7.吊运大块或整体模板时，当垂直吊运时，应采取不少于两个吊点，水平吊运应采取不少于四个吊点。
吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。
33.8.模板及其配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告，安装前应对所有部件进行认真检查，不符合要求者不得使用。
33.9.在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭脚手架，并应加设防护栏杆。
在临街面及交通要道地区，尚应设警示牌，派专人看管。
33.10.施工现场的用电，应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。
33.11.搭设应由专业持证人员安装，安全责任人应向作业人员进行安全技术交底，并做好记录及签证。