电力工程施工合同书(年版)
电力工程施工合同书详细版(4篇)
2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。
第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。
（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。
（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。
（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。
第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2024年电力工程施工合同范文
2024年电力工程施工合同范文尊敬的甲方：感谢您选择我公司作为贵公司电力工程施工的合作伙伴。
我公司作为一家经验丰富、专业的电力工程施工公司，致力于为客户提供高质量、高效率的施工服务。
经过双方的充分协商和友好合作，我们制定了以下的电力工程施工合同，以确保双方的权益并保证项目的顺利进行。
第一章总则1. 合同双方乙方：[承包商全称]甲方：[委托方全称]2. 项目名称和地点项目名称：电力工程施工项目施工地点：[详细地址]3. 施工内容与范围根据甲方需求，乙方将负责电力工程的设计、施工、安装、调试、验收等全部工作内容，包括但不限于输电线路、变电站、电气设备等。
4. 工期根据实际情况，工期确定如下：开始日期：[日期]完成日期：[日期]第二章价格与支付方式1. 施工价格根据乙方的报价和双方经过协商，最终确定项目总价为[具体金额]。
该价格包含了所有材料、设备、人工及其他相关费用。
2. 支付方式甲方应按以下方式向乙方支付施工费用：- 20%的合同总价在合同签订后支付，作为合同生效的保证金；- 工程进度款按照施工进度进行支付，每次支付比例为全工程的[具体比例]。
第三章设备和材料的供应1. 设备和材料的选择甲方有权选择并指定特定品牌或型号的设备和材料。
乙方应按照甲方的要求选购、送货并安装这些设备和材料。
2. 设备和材料的质量乙方应确保选择和供应的设备和材料符合国家相关标准，并提供相应的质量保证书。
第四章安全与保险1. 安全责任乙方应遵守相关安全规定，确保施工过程中的人员和财产安全，并采取措施防止事故的发生。
2. 保险责任乙方应负责为施工人员购买工伤保险，并负责设备和施工现场的保险。
第五章竣工验收1. 竣工验收标准乙方完成施工后，应邀请甲方进行竣工验收。
验收标准应按照国家相关标准以及甲方的要求进行。
2. 竣工验收不合格处理如果竣工验收不合格，乙方应负责整改，并在规定的时间内重新邀请甲方进行验收。
第六章合同变更和解除1. 合同变更任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应通过书面形式通知另一方，并经过双方协商达成一致意见后方可变更。
2024年标准版电力工程建设项目施工合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准版电力工程建设项目施工合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工范围第二条合同金额与支付2.1 合同金额2.2 支付方式2.3 进度付款第三条工程进度与交付3.1 工程进度3.2 交付条件3.3 工期延误第四条工程质量与标准4.1 工程质量4.2 质量监督4.3 质量保证第五条材料与设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料质量标准第六条施工安全与环境保护6.1 施工安全6.2 环境保护6.3 安全事故处理第七条知识产权与保密7.1 知识产权保护7.2 保密条款第八条变更与调整8.1 变更条件8.2 调整方式8.3 变更手续第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁结果第十一条解除与终止11.1 解除条件11.2 终止条件11.3 解除与终止的后续处理第十二条合同的生效、修改与解除12.1 合同生效条件12.2 合同修改12.3 合同解除第十三条一般条款13.1 适用法律13.2 合同的解释13.3 通知与联系方式第十四条附件14.1 附件一：工程量清单14.2 附件二：施工图纸14.3 附件三：技术规范书14.4 附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工范围施工范围包括甲方指定的电力工程建设项目的一切施工活动，具体施工内容详见附件一：工程量清单。
第二条合同金额与支付2.1 合同金额本合同的合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额按照附件一：工程量清单中规定的项目、数量和单价计算。
2.2 支付方式本合同的支付方式分为进度付款和最终付款两部分，具体支付方式按照本合同第七条的规定执行。
2.3 进度付款进度付款是指按照工程进度的完成情况，甲方按照约定的比例支付乙方工程款的方式。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力工程安装施工合同模板
电力工程安装施工合同模板甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方自身因素，需要委托乙方进行电力工程安装施工，为保障双方权益，经友好协商，达成以下合同：第一条项目概述甲方委托乙方进行电力工程安装施工，包括但不限于电缆敷设、输电线路构建、变电站建设等工程内容。
第二条施工标准乙方承诺本次施工将严格按照相关标准和规范进行，确保工程质量和安全。
第三条价格和支付方式1. 本次工程总价为（具体金额），乙方应按照工程进度及质量完成情况，分期申请付款。
2. 甲方应在乙方完成各阶段工程后，按照实际完成情况及甲乙双方约定的标准进行支付。
第四条工期及交付1. 本次工程总工期为（具体时间），乙方应按照约定时间完成工程，保证电力设施正常运行。
2. 工程交付后，乙方应协助甲方进行验收，如发现质量问题，乙方需承担相应返工责任。
第五条材料和设备1. 乙方应提供符合国家标准的优质材料和设备，确保工程质量。
2. 如乙方提供的材料或设备不符合质量要求，乙方应承担相应的替换和赔偿责任。
第六条安全和保险1. 乙方应保障施工现场环境健康和安全，制定相应安全措施。
2. 乙方在工程期间应购买施工安全和第三者责任保险，确保施工过程中的人身和财产安全。
第七条知识产权和保密1. 乙方在本次工程过程中所产生的专利、商标等知识产权归甲方所有。
2. 乙方应严守保密协议，不得泄露甲方的商业机密和技术资料。
第八条违约责任1. 若乙方未能按照约定时间和质量完成工程，应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按时支付工程款项或提供必要的支持，应承担相应违约责任。
第九条争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门寻求协助解决。
第十条其他条款本合同自双方签字生效，合同未尽事宜，可另行协商约定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力工程安装施工合同，甲乙双方应按照合同内容执行。
电力工程安装施工合同模板
电力工程安装施工合同模板甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于甲方需要进行电力工程安装施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]。
1.2 工程地点：[工程地点]。
1.3 工程内容：[具体施工内容]。
1.4 工程规模：[工程规模]。
1.5 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为[总价款]元，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2.2 支付方式：[具体支付方式]。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 甲方有权对工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方应在接到通知后[具体时间]内进行整改。
第四条安全生产4.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取必要措施保障施工安全。
4.2 发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并及时通知甲方。
第五条工程变更5.1 工程如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 因变更导致工程价款增减的，双方应按实际增减金额调整。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： [甲方代表姓名]乙方代表（签字）： [乙方代表姓名]签订日期： [签订日期]请注意，这只是一个基本模板，具体条款需要根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订任何正式合同之前，建议咨询法律专业人士。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力工程施工合同
电力工程施工合同合同范本。
合同编号，【编号】。
甲方（施工方），【甲方名称】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
联系地址，【联系地址】。
联系电话，【联系电话】。
乙方（需方），【乙方名称】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
联系地址，【联系地址】。
联系电话，【联系电话】。
鉴于甲方具有从事电力工程施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行电力工程施工，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况。
乙方委托甲方进行的电力工程施工项目为【项目名称】，具体位置为【项目地址】。
第二条项目内容。
1. 甲方应按照乙方的要求，完成【项目名称】的电力工程施工，包括但不限于电力设备安装、电缆敷设、电力线路铺设等工作。
2. 甲方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量和安全。
第三条工期。
1. 甲方应在【具体时间】内完成电力工程施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误，甲方应及时通知乙方，并经双方协商后确定新的工期。
第四条价款及支付方式。
1. 乙方应按照双方协商的价格支付电力工程施工的价款，具体金额为【具体金额】。
2. 价款支付方式为【支付方式】，具体支付时间和方式双方另行协商确定。
第五条质量保证。
1. 甲方对电力工程施工的质量承担责任，保证工程符合国家相关标准和规定。
2. 在工程竣工后【具体时间】内，如发现工程质量问题，乙方有权要求甲方进行整改，甲方应按时进行整改并承担相关费用。
第六条违约责任。
1. 若一方未能履行合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因一方原因导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。
第七条合同变更。
任何一方需变更合同内容，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议，方可生效。
第八条法律适用。
本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
第九条争议解决。
因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向【仲裁机构/法院】申请仲裁/诉讼解决。
第十条其他。
电力建设工程施工合同书7篇
电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXXX甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，甲乙双方就本电力建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电力建设工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：具体包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电设备的配置与安装等。
4. 工程规模：_____________。
1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期总日历天数：XX天。
三、工程价格及付款方式1. 工程总价：人民币大写__________元整（￥______元）。
该价格为固定价格，包括工程材料费、人工费、运输费等一切相关费用，不因市场变化而调整。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并通过验收后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和安全标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。
1. 乙方必须严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付应付未付金额的XX%作为违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程，乙方应按日向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
若逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
2023年建设工程施工合同范本(电力).doc
2023年建设工程施工合同范本(电力)1. 引言2. 合同主体2.1 签约各方甲方：[甲方名称] 地质：[甲方地质] 方式：[甲方方式] [甲方]乙方：[乙方名称] 地质：[乙方地质] 方式：[乙方方式] [乙方]2.2 项目概述项目名称：[项目名称] 项目地点：[项目地点] 项目描述：[项目描述] 工程价值：[工程价值]3. 施工范围3.1 详细描述乙方将按照甲方的要求，在指定地点进行工程建设和施工。
具体的施工范围包括但不限于：•[施工范围1]•[施工范围2]•[施工范围3]•…3.2 工程图纸与规格甲方将提供所有必要的工程图纸和规格以供乙方参考和使用。
乙方应确保施工符合相关图纸和规格，并保证工程质量。
4. 工期4.1 开工日期本工程的开工日期为合同签署之日起，由甲方和乙方共同商定。
4.2 完工日期乙方应在工程开工后的合理时间内完成所有施工工作，确保工程在约定的完工日期前完成。
5. 付款方式5.1 工程款项划分及支付方式•首付款：工程开始前，甲方应支付工程总价款的%作为首付款；•进度款：根据工程进展情况，甲方将在工程过程中按照约定比例支付工程款项；•完工尾款：在工程完工验收合格后，甲方将支付工程款项的剩余部分。
5.2 付款时间和方式甲方应在收到乙方提供的发票和工程款项申请后的15个工作日内，以电汇/转账方式支付相应款项。
6. 材料供应6.1 材料供应责任乙方负责按时向工地提供所需的施工材料和设备，并确保其质量符合相关标准和要求。
6.2 甲方提供材料如果甲方提供部分或全部施工材料，甲方需保证材料的质量和数量，并按时提供给乙方。
7. 保修责任7.1 保修期限自工程完工验收合格之日起，乙方承诺对所提供的施工材料和设备质保一年。
7.2 保修范围在保修期内，如发现施工材料和设备存在质量问题，甲方有权要求乙方修复或更换，并由乙方承担相应费用。
8. 争议解决对于因合同执行发生的争议，双方应进行友好协商。
如果协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地的相关仲裁机构进行仲裁。
电力工程施工承包合同(4篇)
电力工程施工承包合同甲方：_____乙方：_____工程有限公司一、工程名称：_____项目二、工程地点：_____三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
1/2页七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。
九、争议的处理：_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ 委托代表：_____ 委托代表：_____ 签订时间：____年____月____日签订时间：____年____月____日电力工程施工承包合同（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。
供电工程施工合同书
供电工程施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：AAAAAAAAAAAAAA根据《中华人民共和国合同法》及供用电法规、规章的规定。
在平等自愿的基础上，经过充分协商签订如下协议。
一、工程地点：二、工程内容：三、合同工期：1、开工日期：年月日2、竣工日期：年月日3、如因甲方原因造成的工期延误，可顺延工期。
四、工程价款及付款方式：工程总造价元，大写：工程价款分两次付清，合同签订后支付总价款的50%金额为（小写）元，大写：余款为总合同价的50%，金额（小写）元，大写：在工程完工后一次性支付清。
四、工程验收：工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续，挂表送电。
工程未经竣工验收，发包人不得使用。
发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。
五、质量要求：符合电力部门验收标准。
产品合格证齐全，工程达到合格力争优良。
六、工程所有设计，施工等所有材料一切费用均由乙方自理，图纸由乙方委托有设计资质的设计单位设计。
设计图纸由甲乙双方审核后交电力部门审核。
七、安全规定：现场的安全由乙方负责，甲方不得擅自干涉，乙方应严格遵守电力部门的安全生产规定，不得出现任何安全事故。
八、违约责任：甲方应按时付款否则承担违约责任，乙方有权不予送电，并拆除设备。
九、甲方责任：如需甲方配合完成或提供的一切资料或材料，甲方必须全力配合，如因甲方的原因未能提供或完成的乙方不承担任何责任。
十、本合同为一式三份。
十一、补充条款1.2.3.发包方（签字盖章）：承包方（签字盖章）：AAAAA年月日。
电力工程施工合同书范本(最新版)
电力工程施工合同书范本(最新版)合同编号：__________甲方（供电方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为电力用户，需要乙方进行电力工程的施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条工程质量2.1 乙方应按照电力工程施工规范和设计要求进行施工，保证工程质量。
2.2 工程验收标准：__________2.3 工程保修期：__________第三条工程进度3.1 工程开工日期：__________3.2 工程竣工日期：__________3.3 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第四条工程费用4.1 工程总价款：__________元（大写：__________元整）。
4.2 付款方式：__________4.3 付款进度：__________4.4 乙方应提供正式发票。
第五条施工要求5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
5.2 乙方应保证施工安全，防止事故发生，如因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.3 乙方应保护甲方的名誉和利益，不得损害甲方的形象。
第六条违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×0.1%×违约天数。
6.2 乙方如未按照约定质量完成工程，应承担返工、维修等费用。
6.3 如一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2025年电力工程安装施工合同
电力工程安装施工合同一、合同的缔结1.1 本合同由甲方和乙方双方在平等自愿、协商一致的基础上，按照有关法律法规签订。
双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经协商，认真履行各自义务，维护本合同的履行。
1.2 甲方和乙方应当通过书面形式签订合同，合同文本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
二、工程基本情况2.1 工程名称：XXX电力项目2.2 工程地点：XXX省XXX市2.3 工程内容：XXX电力项目安装施工2.4 工期：XX个月2.5 工程总投资：XXX万元三、合同价款和结算方式3.1 合同价款为XXX万元，合同价款中不含增值税。
3.2 甲方应在工程开工前支付合同价款的XX%作为工程前期费用，余下的款项结合工程进度进行分期付款。
3.3 乙方在工程竣工后30个自然日内向甲方提交施工总结报告和移交记录，并与甲方进行最终结算。
四、质量和验收标准4.1 工程质量应符合国家相关法律法规标准和行业标准，且符合甲方的要求。
4.2 工程施工过程中的造价和质量变化或其他问题，应在施工过程中及时向甲方进行沟通和报告。
4.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告。
甲方在收到验收报告后的5个工作日内进行验收，验收合格后，甲方签发验收书。
五、违约责任5.1 任何一方未履行合同的约定，给对方造成经济损失的，应当按照约定承担相应的违约责任。
5.2 因不可抗力原因，影响工程进度和质量的，双方可以协商，重新调整施工计划或者终止合同，但应当及时通知对方。
六、争议解决6.1 双方因合同履行发生争议，应当先协商解决。
如果协商不成，可以通过仲裁等方式解决争议。
6.2 仲裁采取中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则，最终仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
七、其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同约定履行完毕。
7.2 本合同未约定的事项，按照法律法规的规定和双方的共同意见执行。
7.3 本合同中所有用语和术语均应当按照中华人民共和国有关法律法规和行业规定理解。
2024版电力施工合同协议书模板
2024版电力施工合同协议书模板合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方为电力工程的需求方，乙方为电力工程的施工方，双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________二、合同价格2.1 双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、设备费、交通费、管理费、利润等。
2.3 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。
三、工程进度及质量要求3.1 乙方应按照双方约定的施工方案和进度计划进行施工，确保工程按期完成。
3.2 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.3 工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行竣工验收，甲方对工程质量进行评定。
3.4 工程质量评定标准如下：（1）达到国家相关法律法规、行业标准和甲方要求；（2）甲方对工程质量的评定结果为合格；（3）甲方对工程质量的评定结果为优良。
四、甲方的权利和义务4.1 甲方应按照本合同约定支付合同价款，不得无故拖欠或延迟支付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工合同
合同编号：
工程名称：XXXX中学（630KVA）10KV配电新建一户一表工程
发包方：XXX中学
承包方：XXXX有限公司
签订日期：年月日
工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。
为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。
一、合同签订单位：
发包方：XXXX（简称甲方）
承包方：XXXX（简称乙方）
二、工程名称：XXXX（630KVA）10KV配电新建一户一表工程
三、工程地点：XXXX321号
四、工程建设规模：新上容量630KVA，一户一表改造。
合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列
五、合同价款支付方式：转账
六、双方责任：
1、甲方
（1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。
（2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。
（3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、
工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。
（4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。
（5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。
（6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。
（7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
2、乙方
（1）负责严格按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料的规定和要求进行工程施工工作。
（2）负责严格遵守政府及其相关部门、甲方对工程施工现场的规定和要求。
（3）负责工程安全施工、文明施工，优质服务。
（4）负责已竣工，且未交付甲方验收之前的工程成品保护。
（5）负责工程竣工验收合格和甲方应付工程款到款后，向甲方提交合同承包范围内的工程竣工资料。
（6）负责合同承包范围内容内工程质量保修，保修期为二年（即工程送电之日起二年止）。
（7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合甲方工作。
七、其他：
1、工程项目建设过程中物资采购、施工、竣工验收等所需的工、器、机具，
安全用具，交通工具、工作人员生活等乙方所需，乙方负责解决。
2、甲方不按合同约定的范围内容和时间完成工作，造成工期延误，甲方负责承担其责任，并负责向乙方赔偿因此造成的损失，乙方施工工期顺延。
3、乙方不按合同约定的内容和时间完成工作，造成工期延误，乙方负责承担其责任，并负责向甲方赔偿因此造成的损失。
4、甲方按照合同约定，提前3天通知乙方进行甲方完成工程施工部份工程成品交安和施工场地验收移交乙方施工工作。
工程成品交安和施工场地验收移交标准执行国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程和规定。
5、甲方交付乙方施工后的室内施工场地，乙方负责管理，甲方需在其内工作，须征得乙方同意后方可进入。
6、甲方在交付乙方施工的场地及其周围进行危及乙方设备、设施和人员安全时，乙方有权停止施工，因此造成的损失，甲方负责承担。
7、因甲方交付乙方施工场地内的构筑物、建筑物等质量问题造成乙方设备、设施和人员损害和伤害，甲方负责赔偿乙方因此造成的损失，乙方施工工期顺延。
8、因乙方工程管理不到位、工程施工不当、工程物资保管不善等造成的工程人员伤害和工程物资损害，乙方负责承担其责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
9、因甲方提交工程施工所需资料不齐、应付工程款未到账、地方关系和周边环境协调处理不到位、甲方施工场地和道路不能交付乙方施工等非乙方原因造成乙方工程施工工期延误或工程成本增加，甲方负责承担其责任，并负责向乙方赔偿因此造成的损失。
10、因甲方原因引起设计变更，造成工程施工费用变化和工期延误，甲乙双方协商解决，另签工程补充协议；造成乙方工程物资积压和损失，乙方返工
等，甲方负责承担其责任和相应费用，乙方工程施工工期顺延。
11、甲方不按合同约定支付工程款，乙方在合同约定支付时间3天后向甲方发出要求支付工程款的催款通知，甲方在收到催款通知后仍不能按要求支付工程款，乙方可在发出催款通知3天后停止工程施工，甲方负责其责任和因此造成的损失，乙方工程施工工期相应顺延。
12、不可抗力及其它甲乙双方以外原因导致工程缓建或停建，使合同不能继续履行，甲方应按合同约定支付已完工合同价款。
不可抗力造成的损失，甲乙双方协商解决。
13、在合同约定的保修期内，属于乙方承包范围内容内的安装工艺、设备质量等原因引起的运行障碍，乙方负责无偿保修；属于甲方运行不当或者除安装工艺、设备质量等非乙方原因引起的运行障碍，甲方负责其责任，乙方负责有偿维修。
十四、合同履行过程中发生争议或违约，甲乙双方协商解决，协商不成时，可以依法申请仲裁或向人民法院起诉。
十五、合同未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方协商解决；双方可对本合同条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十六、合同正本八份，甲、乙双方各执四份，具有同等法律效力，由甲乙双方法定代表人或书面指定的委托代理人签字盖章后生效。
合同自签订之日起生效至甲方支付清合同价款后终止（除保修条款外）。
甲方：XXXX 乙方：XXXX
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人（签名）或委托代理人（签名）
工程项目联系人：工程施工负责人：
联系电话：联系电话：
工程项目负责人：
联系电话：
组织结构代码证：开户银行：
甲方税号：银行账号：
签订日期：年月日。